多式联运合同(标准范本)新
多式联运合同新
In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.
甲方：__________________
乙方：__________________
签订日期：__________________
本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-952821
多式联运合同新
说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
甲方：_________（托运人）
法定代表人：_________
法定地址：_________
邮编：_________
经办人：_________
联系电话：_________
传真：_________
银行帐户：_________
乙方：_________（承运人）
法定代表人：_________
法定地址：_________
邮编：_________
经办人：_________
联系电话：_________
传真：_________
银行帐户：_________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：
1．甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。
2．甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。
3．托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。
4．乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。
5．乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为
而给甲方造成的损失负赔偿责任。
6．乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任：（1）货物由甲方或者代理人装箱、计数或者封箱的，或者装于甲方的自备箱中；
（2）货物的自然特性和固有缺陷；
（3）海关、商检、承运人行使检查权所引起的货物损耗；
（4）天灾，包括自然灾害，例如但不限于雷电、台风、地震、洪水等，以及意外事故，例如但不限于火灾、爆炸、由于偶然因素造成的运输工具的碰撞等；
（5）战争或者武装冲突；
（6）抢劫、盗窃等认为因素造成的货物灭失或者损坏；
（7）甲方的过失造成的货物灭失或者损坏；
（8）罢工、停工或者乙方雇佣的工人劳动受到限制；
（9）检疫限制或者司法扣押；
（10）非由于乙方或者乙方的受雇人、代理人的过失造成的其他原因导致的货物灭失或者损坏，对于第（7）项免除责任以外的原因，乙方不负举证责任。
7．货物的灭失或者损坏发生于多式联运的某一区段，乙
方的责任和赔偿限额，应该适用该区段的法律规定。如果不能确定损坏发生区段的，应当使用调整海运区段的法律规定，不论是根据国际公约还是根据国内法。
8．对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
9．由于甲方的原因（如未及时付清运费及其他费用而被乙方留置货物或滞留单据或提供单据迟延而造成货物运输延迟）所产生的损失由甲方自行承担。
10．合同双方可以依据《合同法》的有关规定解除合同。
11．乙方在运输甲方货物的过程中应尽心尽责，对于因乙方的过失而导致甲方遭受的损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_________元人民币或每公斤_________元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
12．本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交中国海事仲裁委员会，根据该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。本合同的订立、效力、解释、
履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
13．本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为_________天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长_________天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，应提前_________天，以书面的形式通知另一方。
14．本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式_________份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
FS数据中心监制
Supervised by FS text Center
绿化工程合同范本12.13
绿化工程施工合同 合同编号： 发包人： (以下称甲方) 承包人： (以下称乙方) 为明确双方的权利、义务和责任，确保合同项下工程项目顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,结合本工程实际情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用和合作互利的原则，经协商一致，就绿化工程施工承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条承包形式 2.1 在乙方已充分勘察施工现场，熟悉本项目设计图纸的基础上，甲方以固定总价包干的方式包工、包料、包工期、包质量安全的形式发包给乙方，乙方自负盈亏，自行施工，不得转包、挂靠、或违法分包。 第三条承包范围及说明 3.1 承包范围：具体详招标文件和甲方景观部确认的招标图纸（绿化景观、土方购买及回填等）详见附件“工程预算书”。 3.2合同签订后，甲方有权根据业主方需要调整承包工程内容包括增加、减少、修改等，业主方要求调整工程内容的，均应以业主方盖章确认的书面通知文件为准，乙方在收到业主方要求调整工程内容的书面通知文件后，应当按照业主方要求及时完成。 第四条合同价款及调整 4.1本工程按人民币（大写）元（即：￥元）为含税固定总价包干，含苗木、运杂费、运输损耗费、采保费、与总包的配合费、施工水电费、场地平整、土方回填（购买土方）、泥炭土、改良土壤费、种植费、养护费、措施费、企业管理费、风险费、利润、规费、建安税金等施工过程中的所有费用。 4.2 合同签订后，因业主方调整工程内容包括增加、减少、修改等，合同总价应作相应调整。 第五条付款方式及结算办法 5.1 付款方式：按照甲方与业主方所订大合同的付款方式。 5.2 甲方在收到业主方工程进度款后第一时间将工程款汇到乙方指定账户。 5.3结算办法：竣工、验收、决算以甲方与业主方的竣工、验收、决算为标准。 第六条工期要求及调整约定 6.1 工期要求： 6.1.1 合同工期：共天，本合同项下工程竣工日期不迟于年月日，竣工日期为甲乙双方
多式联运合同范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 多式联运合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
多式联运合同范例 甲方：_________ （托运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：__________________ 经办人：________________ 联系电话：______________ 传真：__________________ 银行帐户：______________ 乙方：_________ （承运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：__________________ 经办人：________________ 联系电话：______________ 传真：__________________ 银行帐户：______________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。 2.甲方应按双方商定的费率在交付货物_________ 天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。
3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。 4.乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。 5.乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。 6.乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任 （1 ）货物由甲方或者代理人装箱、计数或者封箱的，或者装于甲方的自备箱中； （2 ）货物的自然特性和固有缺陷； （3 ）海关、商检、承运人行使检查权所引起的货物损耗；
(QSHE)国际货物多式联运合同范本
合同编号： Contract No.: 国际货物多式联运 框架合同 甲方：上海振华重工（集团）股份有限公司 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 签约时间：2015年 3 月
签约地点：中国-上海 国际货物多式联运框架合同 甲方（委托方）：上海振华重工（集团）股份有限公司 Party A (Consignor):Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co,Lt. 电话TEL： 0086-021-******** 传真FAX： 0086-021-******** 邮编Post Code： 200125 地址ADD：中国上海东方路3261号 No.3261, Dongfang Road, Shanghai, P.R.China 乙方（受托方）： Party B (Consignee): 电话TEL： 传真FAX： 邮编Post Code： 地址ADD： 依据《中华人民共和国合同法》《海商法》及其相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方进行国际货物多式联运事宜，特订立本框架合同，以便共同遵守。 一、货物运输标的 本合同为甲方委托乙方开展国际货物多式联运服务的合同。货物情况如下： 项目名称：多式联运物流服务 货物名称：甲方指定供货商交付的商品 货物总件数、总重量、总方数：按甲方询价、订单要求确定 二、货物运输要求 甲方委托乙方开展国际货物多式联运服务，具体提货地点、目的港、运输方式信息如下： 提货地点 \启运港：按甲方或者甲方的供货方指定的仓库、货栈、堆场等地点。 目的港Port of Discharging：上海港、南通港、物流园等甲方指定收货地点。
标准采购合同范本.doc
标准采购合同范本 出卖人（甲方）：_________ 买受人（乙方）：_________ 第一条产品 甲方提供的产品当符合以下要求： 1．产品名称：_________ 2． 商标：_________ 规格/型号/等级：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________ 3． 交易数量：_________吨 合理磅差以及损耗范围：_________ 4．单价：_________元/吨总价款：_________ 5．质量：整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项 （1）按照国家强制标准或者指导标准：_________执行 b．按照国际通用标准：_________执行 c．按照行业标准：_________执行 d．按照封存的样品标准执行
e．协商约定质量达到以下水平：_________。5．产品含矿量以及花色 含_________% 含_________% …… 花色：_________。 6．安全性能 对环境的影响：_________ 对使用、加工人的影响：_________ 安全标识：_________ …… 7．包装方式 防潮要求：_________ 防晒要求：_________ 抗震要求：_________ 防灰尘要求：_________ 防霉要求：_________ 防锈要求：_________ 防腐蚀要求：_________ 外包装标识要要求：_________ …… 第二条运输
运输办理方：_________ 运输费用负担方：_________ 运输方式：_________ 始发地点：_________ 到货地点：_________ 承运人：_________ 第三条交付 双方按照以下第_________种方式完成交付 1．甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。 2．乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。 3．乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。 4．除以上方式外的其他方式，约定为：甲方当于_________年 _________月_________日前完成交付。 第四条风险转移 货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。 第五条所有权的转移 所有权的转移遵照以下第_________项执行 1．货物交付后所有权即转移至乙方 2．货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商。
(设备材料)产品采购合同示范文本
（设备材料）产品采购合 同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
（设备材料）产品采购合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：____________ 供方：___________签约时间：_____________ 需方：___________签约地点：_____________ 一、合同标的 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期 限 产品必须符合国家产品质量标准，在需方未进行产品 验收和正式接受前，供方对产品的质量负责。 三、交货地点 __________有限公司 四、运输方式及费用负担 供方负责产品运输到需方所在地配货站过程中的一切
费用。建议以汽车运输为主，以保证供货及时。 五、合理损耗 产品的一切的合理损耗均含在确定的供货价格中，需方不考虑为此增加的额外费用。 六、包装标准、包装物的供应与回收。 供方应对供应的产品包装提供足够的安全防护（包括防止碰撞、防潮等），并应保证需方接收前产品质量的良好，否则，产品的任何损坏（伤）都视为产品的质量问题。 七、验收标准和异议 需方于收到产品后，于当日内完成产品其他验收按具体技术要求。 其他验收按具体技术要求。 八、随机备品、配件工具及供应方法 其供应方法与主产品一同运输到需方指定的施工现场
绿化工程合同标准样本_1
合同编号：WU-PO-564-82 绿化工程合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
绿化工程合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：_________ 承包方（已方）：_________ 经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1．工程地点：________________。 2．工程总造价：_________万元（大写）。 3．工期 乙方确保在_______年______月______日开工，于_______月_______日完工，工程标准达到合格_______
多式联运合同示范文本
多式联运合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
多式联运合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 多式联运合同范例 甲方：_________（托运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：___________ 经办人：_________ 联系电话：______________ 传真：___________ 银行帐户：______________ 乙方：_________（承运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________
邮编：___________ 经办人：_________ 联系电话：______________ 传真：___________ 银行帐户：______________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。 2.甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。 3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方
多式联运合同修订版
多式联运合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-010248
多式联运合同修订版 多式联运合同 甲方：_________（托运人） 法定代表人：_________ 法定地址：_________ 邮编：_________ 经办人：_________ 联系电话：_________ 传真：_________ 银行帐户：_________乙方：_________（承运人）法定代表人：_________ 法定地址：_________ 邮编：_________
经办人：_________ 联系电话：_________ 传真：_________ 银行帐户：_________甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：1．甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。2．甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。3．托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。4．乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。5．乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。6．乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任：
产品购销标准合同范本.doc
产品购销合同 甲方： 单位名称： 法定代表： 电话： 乙方： 单位名称： 法定代表： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 1.产品名称、型号、数量、价格：
2.付款时间与方式： 2.1甲方于收到产品日内全额支票支付乙方合同全部货款。 2.2乙方于货款入账日内提供甲方全额增值税发票。 3.交货方式、交货日期及交货地点： 3.1交货日期：合同生效后日内乙方交付甲方产品。乙方 收到甲方货款后，交付甲方产品。 3.2交货地点：甲方指定地点。 4．质量标准: 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。 4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工 作日内给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方 提供备机给甲方。 5. 违约责任 5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。 5.2如发生交货日期延迟，造成甲方一定经济损失，甲方有权要求乙方 赔偿；对所售出的产品质量问题乙方有义务承担责任；甲方收到货应及时支付乙方货款，不能恶意拖欠，如有特殊情况甲乙双方友好协商。 6、争议的解决： 凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方
应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。 合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签字：签字： （盖章）：（盖章）： 日期：年月日日期：年月日 精品策划书
物品采购合同(范本)
物品采购合同 需方: 合同编号: 供方: 签订时间: 签订地点: 双方就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。 一、产品名称、型号、（规格）、单位、数量、单价、金额、交货时间 二、交货地点： 三、交货方式： 四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。 五、乙方须完全按照甲方要求保质保量、及时送货（送货时应附产品合格证、检验报告、公司执照复印件）。 六、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。 七、质量及验收标准：□样品□企业标准□行业标准□国家标准。 八、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后。3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告之不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。 九、货款结算： 合同总价款为人民币：(大写) 元（￥00000.000）
名称： 银行账号： 开户行： 十、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是2%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。 十一、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。 十二、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。 需方： 联系人：签字盖章：电话： 地址：供方： 联系人：签字盖章：电话： 地址：
绿化工程合同范本
园林绿化工程施工合同书 委托方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程基本概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：国道路、苗木、花卉、绿化（祥见招标文件工程量清单）见附件：承包人承揽工程项目一览表。 4、工程立项批准文号： 5、资金来源：政府投资 第二条工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。 并保持良好的景观效果； 4、土建工程的质量保修。 第三条工程施工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（除
非经发包人同意否则工期不予顺延）。 第四条工程质量标准：达到城市绿化工程验收合格。 在工程进行中，承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范，做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条材料和设施供应 材料进场时应及时向监理进行报验并确保其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求原则，否则承包人应无条件及时更换，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应该足额赔偿，并支付发包人合同价款5%的违约金。 第六条工程价款及付款方法 本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用公开招标、合同约定。 2、工程价款（中标价）（￥）（主要材料清单报价表见附件）。 3、付款方式：完成率达到70%，付工程款30%，被验合格后付工程款40%，合计70%，终验后，一年养护期后，付清全部工程 款。 第七条组成本合同的文件 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件；
多式联运合同范本
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 多式联运合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 签订日期：__ 年____ 月 ___ 日
多式联运合同范例 甲方：_________________________ （托运人） 法定代表人：_____________________________ 法定地址：_______________________________ 邮编：___________________________________ 经办人：_________________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：___________________________________ 银行帐户：_______________________________ 乙方：_________________________ （承运人） 法定代表人：_____________________________ 法定地址：_______________________________ 邮编：___________________________________ 经办人：_________________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：___________________________________ 银行帐户：_______________________________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：_________________ 1. 甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。
国际物流经典案件：多式联运合同案
国际物流经典案件：多式联运合同案 （一）首部 1. 判决书字号：广州海事法院(2013)广海法初字第251号民事判决书。 2. 案由：多式联运合同纠纷。 3. 诉讼双方 原告：李英斌，男，汉族，1955年9月18日出生，住辽宁省凌海市和平街4号2单元13室。 委托代理人：李嘉雯，广东源浩律师事务所律师。 被告：广州海顺货运代理有限公司。住所地：广东省广州市黄埔区双沙工业区信华路163号。 法定代表人：李文彦，该公司总经理。 委托代理人：欧阳昌萍，该公司法务职员。 4. 审级：一审。 5. 审判机关和审判组织 审判机关：广州海事法院。 审判人员：代理审判员：常维平 6. 审结时间：2013年5月22日。 （二）诉辩主张
原告李英斌诉称：2011年9月25日，原告委托被告将一个集装箱的瓷砖从佛山运输至锦州。被告配载中海公司的船舶，提单号为CSVGMJZA4783。货物到达锦州港后，由锦州航润货物代理有限公司（以下简称航润公司）转运至锦州市宏发陶瓷市场交给原告。11月8日，原告收到集装箱后发现货物破损严重。原告多次与被告协商未果，请求法院判令被告赔偿原告货物损失68,998元及其从2012年7月9日起至款项付清之日止的利息（按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算），并承担本案诉讼费用。 被告广州海顺货运代理有限公司辩称：1. 原、被告之间不存在合同关系。原告虽然是货主，但被告系接受佛山市南海区先特陶瓷有限公司（以下简称先特公司）委托代办货运，合同关系应为先特公司与被告，原告诉讼主体不适格；2. 被告与先特公司属于货运代理委托合同关系，被告并非承运人，且代理事务无过失，不应承担赔偿责任；3. 货损系船长分析台风路径和操纵船舶不当误入台风眼造成的，依据《中华人民共和国海商法》第五十一条关于航行过失免责的规定，承运人不承担赔偿责任；4. 原告的损失没有依据，无法确定货损范围。请求驳回原告起诉及其所有诉讼请求。 （三）事实和证据 法院经审理查明：2011年9月25日，原告在先特公司购买670箱瓷砖，价值68,998元（含装车费用268元）。 原告委托被告安排货物从广东省佛山市南海区西樵镇到辽宁省锦州市宏发陶瓷市场的运输事宜。接受原告委托后，被告安排拖车赴佛山市西樵镇先特公司处拖箱，先特公司将涉案货物装入CCL U3162795号集装箱，等被告对货物进行确认后，与被告共同封箱，再由拖车运至码头。被告安排了中海公司将货物从佛山运至锦州。集装箱运达锦州后，被告安排航润公司将涉案货物通过陆路运至辽宁省锦州市宏发陶瓷市场。
电子产品采购合同标准范本
编号：QC/RE-KA5922 电子产品采购合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
电子产品采购合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。 文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 出卖人(甲方)：____ 买受人(乙方)：_____ 甲、乙双方本着诚实守信的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1. 产品名称：电缆__ 2. 规格/型号：____见购货明细表_____ 3. 原产地：___北京____ 生产厂家：_北京华源高科电缆有限公司____ 总价款：叁佰玖拾贰万五千元整____
4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_____项：a.按照国家强制标准或者指导标准执行; b.按照国际通用标准执行; c.按照行业标准执行; d.按照封存的样品标准执行; e.协商约定质量达到以下水平：_____ (2)产品部件的质量、性能标准或参数为见明细表 5.对环境的影响：_____ 对操作人的影响：_____ 数据安全：_____ 安全标识：_____ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品
购销合同 购买产品购销合同范本
购买产品购销合同范本 购买产品购销合同范本（一） 甲方（供应商）：________________________ 乙方（零售商）：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。 一、订购商品 1．商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。 2．甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3．上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4．乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5．甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使
用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别；无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。 6．甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 二、代理人 1．本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。 2．双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知对方，委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。 三、订货 1．乙方向甲方订货，应当提前72小时发出订单，双方约定的订单形式为：（1）乙方电子商务平台（2）电子邮件（3）传真（4）订货合同（5）其他 2．订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。 3．甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复，答复形式同订单形式一致；不予答复的，视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的，乙方应当在24小时内表示是否接受，
绿化工程施工合同(标准范本)
绿化工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-640313 绿化工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着 自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方(甲方)：_________ 承包方(已方)：_________ 经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_________. 2、工程总造价：_________万元(大写)。 3、工期 乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。 4、开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负
责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。 5、工程款支付 苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。 6、工程质量 (1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植; (2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; (3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; (4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 7、养护管理和质量要求。 (1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，
国际货物运输代理合作协议
国际货物运输代理合作协议 甲方：青岛有限公司 乙方：山东元增国际货运代理有限公司 根据《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，甲乙双方经充分协商，就双方之间的货物运输代理合作业务达成以下协议： 一、合作事项： 乙方接受甲方委托，在国家法律、法规规定下，根据双方要求，代办下 列业务范围内的全部或部分业务： １、订舱、托运、仓储、包装、报关报检； ２、货物的监装、监卸、集装箱装拆箱与拼箱、分拨、中转及相关的短途运输服务； ３、编制签发有关单证、交付运费、结算及交付杂费； ４、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）； ５、咨询及其他国际货运代理业务。 二、双方的权利义务： １、乙方接到甲方委托后，按委托要求定舱，并及时将提单号、船名、 航次、入货时间、地点通知甲方，以便甲方安排入货。否则造成甩货由乙方 承担一切损失。 ２、所订船期发生变动，乙方应在接到变更船期通知后立即通知甲方， 甲方与顾客沟通后重新做出选择。否则乙方承担一切损失。 ３、订舱确认后，乙方应保证有适宜、充足的箱型、箱源、舱位。如因 乙方操作失误，造成不能按期将货发出（船公司无端甩货除外），乙方承担全
部责任。 ４、甲方应如实填写委托单中的货物名称、数量、重量等项。如因填写 不实，一切责任和后果由甲方承担。 5、甲方未按乙方要求的时间、地点入货，造成的损失由甲方承担。 6、甲方委托乙方承运的货物，如在乙方安排下的公路运输及场站接货时 发生的货物损失由乙方承担，由船公司造成的货物损失，乙方应配合甲方向 船公司协商解决，甲方有协助处理的义务。 7、乙方应在货物装船后１２小时内向甲方传真清晰、完整的提单，以便 甲方和顾客审核确认。确认后的提单应与正本提单保持一致，并于开船后２ ４小时内交寄甲方。 8、如果甲方委托乙方报关，乙方应保证在报关日后２０日内将正常核销 单据并附寄件清单送至甲方。（有特殊情况，乙方应向甲方做出解释，以便甲 方向客户说明情况） 9、有关提单等条款按船公司要求执行。 三、代理费用： １、海运费用以走货时双方商定为准。但乙方应给予甲方最优惠的价格. ２、结算方式：双方约定每月一结。每月走的货发帐单确认无误后， 付给与乙方指定帐户。 ３、如甲方未能按双方确定的结算方式向乙方结算，乙方可留置甲方单证，直到甲方全面适当的履行完其支付代理费用的义务。因留置单证造成的 损失，乙方不承担责任。 ４、根据双方确认的每笔业务运杂费价格和结算方式，甲方向乙方结
产品采购合同书标准样本
合同编号：WU-PO-737-73 产品采购合同书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
产品采购合同书标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 卖方：_______，身份证号码：_______ 身份证地址：_______________ 现住址：____________ 家庭电话：_____；手机：___________ 买方：______，身份证号码：________ 身份证地址：_______________ 现住址：____________ 家庭电话：_____；手机：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就
产品采购合同范本标准
产品采购合同 合同编号: 需方(甲方): (以下简称“甲方”) 供方(乙方): (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款: 一、乙方所提供的产品明细及费用清单 1、1 1、2 上述价格为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格,其中已经包括所有的运费、安装费、售后服务费和税费等,除该合同金额外,甲方不再支付任何其他费用。 二、付款时间及方式 2、1 付款:签订合同后甲方付合同总额的定金,即元,剩余货款元发货前全额付清。(具体付费情况以商谈为准) 2、2 所有款项均以人民币结算,支付方式可为现金、支票、电汇方式。 2、3 发票:乙方向甲方开具17％增值税发票。
三、交货时间、地点和方式等 3、1 交货时间: 交货地点: ,或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。 3、2 交货联系人: 电话: 3、3 安装调试:本合同设备由乙方提供免费安装调试。 3、4 如不能如期交付货物,乙方应立即通知甲方,甲方有权采取其他补救措施,由此增加的费用由乙方承担。 四、包装及运输 4、1 乙方按照本合同向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品;并且符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求,或产品存在划痕或被毁损的现象,甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。 4、2 运输方式为: 4、3 乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险(本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点,并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付)。 五、检验与验收 5、1 若乙方提交的货物与本合同约定不符,甲方有权要求乙方免费更换或退货,乙方应按照甲方的要求进行修理或退换并承担由此而产生的一切费用。 5、2 验收标准: 验收标准按照乙方给甲方提供的货物样品,以甲方确认的样品质量为准。 (若无样品,验收标准为符合行业标准) 5、3 合同产品的验收期限自甲方签收乙方产品之日起7个工作日,甲方应在此期限内验收完毕。 5、4 甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任,如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,乙方仍应承担责任。 六、服务与保修 6、1 乙方承诺对合同产品提供年免费保修服务。年内产品质量出现任何问题,乙方负责在24小时之内免费到场维修或更换,如履行不及时需承担给甲方造成的损失。质保期内实行三包(包维修,包换货,包退货),同时产生的费用由供方自行承担。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起次日起算。 6、2 乙方应按甲方提供的技术要求并满足该产品的正常使用性能配备备件并随货同行。 七、品质和保证 7、1 乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准(详见产品明细清单)。
园林绿化工程总包合同范本
编号园林绿化工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 园林绿化工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条、承包范围 1、承包范围： 2、具体见甲方提供的园林绿化设计图、工程量清单及苗木统计表；回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不得超过甲方提供的限额。 第三条、承包方式 （一）本工程承包方式： 甲方协助乙方共同管理该项目进行。工程暂定价为万元人民币，暂定成本价为元人民币。利润分成分成（甲方为成，乙方为成）。 工程量清单计价的固定综合单价（综合单价详见附件：工程综合中标价格表或合同预算书包干方 式，即以包苗木本体费用、掘苗包装费、运输费、装卸费、现场二次搬运费、假植费、检疫费、栽植费、铺装石材本体费用、运输费、装卸费、铺贴费、垫层费、养护费、水电设备安装费、材料费、维护费、垃圾外运费、平整场地费、种植土及运输费（包括种植土垂直运输费）场地清理费、现场措施、因场地运输或种植破坏其它工种之修复、现场发生水电费等全部费用；以及包税费、包利润、包管理费、包质量、包工期、包安全生产文明施工、包保护成活苗木、成品铺装、水电、包保养、保修（保养期按附件：工程质量保修书约定）及保养期间发生水电费、包通过有关部门的验收、包承包风险等为完成该项工作所需全部费用的综合单价包干方式。 第1页共14页 （二）结算办法： 1、工程量按工程验收后甲乙双方签证的实际成活及实际工程量结算； 2、合同暂定总价二按双方现场确认工程量X相应综合单价； 3、工程施工期间______ 建设工程管理站发布的________ 相应材料综合信息价（苗木单价）与 长期合作协议 ____ 材料综合信息价（苗木单价）相比上涨超过％（含%或降低超过％时（含%） 时，苗木单价根据上涨或下降幅度同比调整，养护费用不作调整； 4、以上确定的清单价格，不因生产要素、市场行情、深化设计等因素的变化而做任何的调 整；