多式联运合同(正式版)范本
YOUR LOGO
如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—
精诚合作携手共赢
Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
多式联运合同(正式版)范本
The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
多式联运合同范例
甲方：_________（托运人）
法定代表人：____________
法定地址：______________
邮编：___________
经办人：_________
联系电话：______________
传真：___________
银行帐户：______________
乙方：_________（承运人）
法定代表人：____________
法定地址：______________
邮编：___________
经办人：_________
联系电话：______________
传真：___________
银行帐户：______________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：
1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。
2.甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。
3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。
4.乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地
点，并应甲方的要求，签发联运提单。
5.乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。
6.乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任
（1）货物由甲方或者代理人装箱、计数或者封箱的，或者装于甲方的自备箱中；
（2）货物的自然特性和固有缺陷；
（3）海关、商检、承运人行使检查权所引起的货物损耗；
请在此处输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here
多式联运合同范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 多式联运合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
多式联运合同范例 甲方：_________ （托运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：__________________ 经办人：________________ 联系电话：______________ 传真：__________________ 银行帐户：______________ 乙方：_________ （承运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：__________________ 经办人：________________ 联系电话：______________ 传真：__________________ 银行帐户：______________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。 2.甲方应按双方商定的费率在交付货物_________ 天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。
3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。 4.乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。 5.乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。 6.乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任 （1 ）货物由甲方或者代理人装箱、计数或者封箱的，或者装于甲方的自备箱中； （2 ）货物的自然特性和固有缺陷； （3 ）海关、商检、承运人行使检查权所引起的货物损耗；
建筑工程单包工合同书范本新整理版(合同示范文本)
建筑工程单包工合同书范本新整理版(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019436
建筑工程单包工合同书范本新整理版(合 同示范文本) 建筑工程单包工合同书范文篇一 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：和合国际城三期12#楼。 2.工程地点：仙桃大道东段与昌升路交汇处。
3.工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。 4.工程质量：合格工程。 5.工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。 二、承包内容 严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工，做到安全文明施工。主要承包内容如下：从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工，施工中木工所需电线、小型机械及工具。 (1)人工：含施工放线，抄水平点(控制线、标高传递由甲方负责)，含模板制作，内木工所需钢管脚手架，刷脱模剂，转运、安装、拆除，楼地面清理，施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净，并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。 (2)材料：含钉子、铁丝，小型木工机械及配套施工电线，其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。 三、劳务计价办法
(QSHE)国际货物多式联运合同范本
合同编号： Contract No.: 国际货物多式联运 框架合同 甲方：上海振华重工（集团）股份有限公司 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 签约时间：2015年 3 月
签约地点：中国-上海 国际货物多式联运框架合同 甲方（委托方）：上海振华重工（集团）股份有限公司 Party A (Consignor):Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co,Lt. 电话TEL： 0086-021-******** 传真FAX： 0086-021-******** 邮编Post Code： 200125 地址ADD：中国上海东方路3261号 No.3261, Dongfang Road, Shanghai, P.R.China 乙方（受托方）： Party B (Consignee): 电话TEL： 传真FAX： 邮编Post Code： 地址ADD： 依据《中华人民共和国合同法》《海商法》及其相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方进行国际货物多式联运事宜，特订立本框架合同，以便共同遵守。 一、货物运输标的 本合同为甲方委托乙方开展国际货物多式联运服务的合同。货物情况如下： 项目名称：多式联运物流服务 货物名称：甲方指定供货商交付的商品 货物总件数、总重量、总方数：按甲方询价、订单要求确定 二、货物运输要求 甲方委托乙方开展国际货物多式联运服务，具体提货地点、目的港、运输方式信息如下： 提货地点 \启运港：按甲方或者甲方的供货方指定的仓库、货栈、堆场等地点。 目的港Port of Discharging：上海港、南通港、物流园等甲方指定收货地点。
包工工程承包合同新整理版示范文本
文件编号：RHD-QB-K4739 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 包工工程承包合同新整理版示范文本
包工工程承包合同新整理版示范文 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 包工工程承包合同范本一 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案
1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自xx 年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
多式联运合同(正式版)范本
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
多式联运合同(正式版)范本 The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 多式联运合同范例 甲方：_________（托运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：___________ 经办人：_________ 联系电话：______________ 传真：___________ 银行帐户：______________ 乙方：_________（承运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：___________
经办人：_________ 联系电话：______________ 传真：___________ 银行帐户：______________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。 2.甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。 3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。 4.乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地
联合运输合同协议书范本
甲方： 乙方： 为确保甲方所承揽的运输业务保质保量完成，经甲、乙双方协商一致，由乙方以其运力参与甲方所承揽的运输业务。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，订立本合同。 一、一般规定 1、签订合同的双方必须持有经营公路货物运输的营业执照、公路运输许可证或委托单位的证明文书（委托书）或双方确认的有效证明文件。 2、甲方委托乙方运输采取电话、传真、签单或办理运单手续等方式进行。 二、甲方的责任、权利和义务 1、甲方应与乙方明确货物的名称、性质、数量及装、卸地点、收发货人名称及详细地址、联系方法和注意事项，为乙方顺利完成运输任务提供便利。 2、甲方应为乙方提供货物运输必须的相关凭证和文件，倡导文明服务，甲方可协助乙方处理在运输过程中发生的商务事故，但由此而产生的费用应由乙方承担。 3、甲方接到乙方正确、有效的送货回执后，应及时收回运输费用，应当在双方约定的期限内，以约定的方式（）向乙方支付运输费用。 4、因乙方过错，造成甲方损失，甲方有权追究乙方的赔偿责任。 三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方承运甲方所承揽的运输货物时，所调派车辆的责任、权利和义务均由乙方负责，其行为代表乙方行为。 2、乙方在装卸货物时，应尽监装、监卸的责任，应做好验货手续。装载货物时，应严格遵照货物所标识的装、放要求，不得违规装载和违章指挥，因装载不妥造成货物损害，由乙方负赔偿责任。
3、乙方在货物运输途中，应做好车辆和货物的安全检查，中途停车、就餐、住宿必须将车辆停放具备安全设施的停车场。必要时，应派专人看管。运输途中发生交通事故和意外情况时，应保护现场，未经许可乙方无权处理货物。 4、乙方对承运的货物应保证安全、及时、准确送到指定的收货地点及单位。由于乙方原因造成的货损货差、货物灭失或货物逾期到达，造成的损失由乙方承担损害赔偿责任。 5、乙方在完成任务后，应及时把正确、有效的收货凭证交付甲方，以便及时结算、划拨运输费用。由于乙方原因，造成延误结算或不能结算运输费用的，责任由乙方承担。 四、其它约定 1、甲乙双方中任何一方若因业务运作模式发生变化，双方积极协商另按新模式签订新的合同或补充协议；如协商不成，则解除本合同，双方互不承担违约责任。 2、由于乙方违反本合同的相关条款或约定而给甲方造成的任何损失，甲方有权在应付给乙方的运输费中扣除与给甲方造成的损失相等金额的运费，用以抵消甲方的损失。 3、甲乙双方中任何一方无论何种原因不能继续履行此合同，必须提前个月通知对方。 4、如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 5、本合同有效期自年月日起至年月 日止。合同期满后双方无异议，本合同以月为单位自动延续至双方签订新的合同。 6、本合同一式份，甲、乙双方各执份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 年月日年月日
承包运输合同正式版
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 承包运输合同正式版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
承包运输合同正式版 发包方：________________，以下简称甲方 承包方：________________，以下简称乙方 根据业务发展需要，甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营，本着自愿、平等、互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下协议： 一、承包经营授权范围 1.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇，市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。 2.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇，市区除外)开展普通货物运输业务。 3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。 4.分理处承包利润分配方式采取保证基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则。
二、优惠条款 1.甲方批准给乙方_________元每月的专业物流交易网会员资格(在甲方与物流交易网合作期内)。 2.乙方分理处一年内完成业务量达成__________万以上并且安全无事故或纠纷的，甲方在乙方的上交管理费中提取20%作为对乙方的奖励 三、甲乙双方的权利和义务 1.甲方为乙方提供公司宣传资料。 2.甲方有义务为乙方在分理处的前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。 3.乙方积极宣传推广甲方分理处业务，维护甲方的企业形象和服务品质。 4.乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，业务接洽时必须以甲方分理处员工身份来进行交流。 5.在乙方接到长期运输业务或批量的运输业务后，由乙方起草合同，甲方给予审核，签定合同时加盖甲方合同章。具体的运输由
多式联运合同修订版
多式联运合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-010248
多式联运合同修订版 多式联运合同 甲方：_________（托运人） 法定代表人：_________ 法定地址：_________ 邮编：_________ 经办人：_________ 联系电话：_________ 传真：_________ 银行帐户：_________乙方：_________（承运人）法定代表人：_________ 法定地址：_________ 邮编：_________
经办人：_________ 联系电话：_________ 传真：_________ 银行帐户：_________甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：1．甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。2．甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。3．托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。4．乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。5．乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。6．乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任：
公司承包合同范本
篇一：公司承包合同范本例子 公司承包合同例子 订立合同双方: 发包方: 承包方: （发包方）与（承包方）经协商一致，现将经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章 总 则 1、承包经营期间,公司独立核算、自主经营、自负盈亏. 2、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二章 承包的期限,方式和主要指标 3、承包经营的期限为一年,即从年月日起至年月日止. 4、承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币。 5、承包期间房屋租金由发包方负担元/月，由承包方负担元/月，电费由发包方承担元/月，其余由承担方承担，其它费用如宽带费、电话费、水费等均由承包方承担。 第三章 承包方的权利与义务 承包方的权利 5、承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1）、有权聘任副总经理和各部门经理,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2）、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3）、有权根据实际需要购置新设备和资产。 6、承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 7、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 8、承包方在承包期间应尽义务如下: 1）、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2）、在承包期间,应保证公司各项资产的完好. 9、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章 发包方的权利与义务 10、发包方的权利如下: 1）、有权维护公司利益不受损害。 2）、有权监督本公司的经营范围。 3）、对本公司有财务监督权。 11、发包方的义务如下: 1）、不干涉承包方的经营权。 2）、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 3）、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。 第五章 附 则 12、本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。 发包方: 公司承包方：地址：身份证号：电话：电话：法定代表人:___________(签字盖章)
公路货物运输合同大全模板(通用版)4篇
公路货物运输合同大全模板(通用版)4 篇 Template of highway freight transport contract (general versio n) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路货物运输合同大全模板(通用版)4篇前言：运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。运输合同包括客运合同、货运合同和多式联运合同。本文档根据运输合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路货物运输合同大全例文标准版 2、篇章2：公路货物运输合同大全范本 3、篇章3：公路货物运输合同大全例文 4、篇章4：公路货物运输合同大全文档实用版 篇章1:公路货物运输合同大全例文标准版 甲方（委托方）：发展有限公司 乙方（承运方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规， 经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议。第一条合作范围
1、甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输。 2、具体货物的托运内容，以出货时甲方发出的《派车单》为准。 3、甲方将合同区域的货物全部委托给乙方运输，不论货物多少统一以合同价为准。 第二条服务要求 1、乙方负责提供充足的车辆资源用于甲方货物的运输，运输车辆的车况和车型应符合甲方货物的安全要求。 2.1承运司机与车辆： （1）乙方需确保承运车辆、司机的身份证、驾驶证、司机上岗证、行驶证、营运证、车辆购置附加费、养路费、保险卡真实有效; （2）如因上述证件不齐全或伪造，由此带来的相关经济损失由乙方承担。 2.2业务操作指令的安排：
国际物流经典案件：多式联运合同案
国际物流经典案件：多式联运合同案 （一）首部 1. 判决书字号：广州海事法院(2013)广海法初字第251号民事判决书。 2. 案由：多式联运合同纠纷。 3. 诉讼双方 原告：李英斌，男，汉族，1955年9月18日出生，住辽宁省凌海市和平街4号2单元13室。 委托代理人：李嘉雯，广东源浩律师事务所律师。 被告：广州海顺货运代理有限公司。住所地：广东省广州市黄埔区双沙工业区信华路163号。 法定代表人：李文彦，该公司总经理。 委托代理人：欧阳昌萍，该公司法务职员。 4. 审级：一审。 5. 审判机关和审判组织 审判机关：广州海事法院。 审判人员：代理审判员：常维平 6. 审结时间：2013年5月22日。 （二）诉辩主张
原告李英斌诉称：2011年9月25日，原告委托被告将一个集装箱的瓷砖从佛山运输至锦州。被告配载中海公司的船舶，提单号为CSVGMJZA4783。货物到达锦州港后，由锦州航润货物代理有限公司（以下简称航润公司）转运至锦州市宏发陶瓷市场交给原告。11月8日，原告收到集装箱后发现货物破损严重。原告多次与被告协商未果，请求法院判令被告赔偿原告货物损失68,998元及其从2012年7月9日起至款项付清之日止的利息（按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算），并承担本案诉讼费用。 被告广州海顺货运代理有限公司辩称：1. 原、被告之间不存在合同关系。原告虽然是货主，但被告系接受佛山市南海区先特陶瓷有限公司（以下简称先特公司）委托代办货运，合同关系应为先特公司与被告，原告诉讼主体不适格；2. 被告与先特公司属于货运代理委托合同关系，被告并非承运人，且代理事务无过失，不应承担赔偿责任；3. 货损系船长分析台风路径和操纵船舶不当误入台风眼造成的，依据《中华人民共和国海商法》第五十一条关于航行过失免责的规定，承运人不承担赔偿责任；4. 原告的损失没有依据，无法确定货损范围。请求驳回原告起诉及其所有诉讼请求。 （三）事实和证据 法院经审理查明：2011年9月25日，原告在先特公司购买670箱瓷砖，价值68,998元（含装车费用268元）。 原告委托被告安排货物从广东省佛山市南海区西樵镇到辽宁省锦州市宏发陶瓷市场的运输事宜。接受原告委托后，被告安排拖车赴佛山市西樵镇先特公司处拖箱，先特公司将涉案货物装入CCL U3162795号集装箱，等被告对货物进行确认后，与被告共同封箱，再由拖车运至码头。被告安排了中海公司将货物从佛山运至锦州。集装箱运达锦州后，被告安排航润公司将涉案货物通过陆路运至辽宁省锦州市宏发陶瓷市场。
包工工程承包合同范本新整理版
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 包工工程承包合同范本新整理版 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
包工工程承包合同 包工工程承包合同范本一 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准
多式联运合同(合同范本)
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 多式联运合同(合同范本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
多式联运合同(合同范本) 甲方：_________（托运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________邮编：__________________ 经办人：________________联系电话：______________传真：__________________ 银行帐户：______________ 乙方：_________（承运人） 法定代表人：____________ 法定地址：______________ 邮编：__________________ 经办人：________________联系电话：______________ 传真：__________________ 银行帐户：______________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1．甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。 2．甲方应按双方商定的费率在交付货物_________天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货物以补偿损失。 3．托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。 4．乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。 5．乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。 6．乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任
手游联运合同模板
手机游戏《》联运协议
甲方: 联系人：电子邮箱：电话： 邮政编码:联系地址: 乙方： 联系人：电子邮箱：电话： 邮政编码：
联系地址: 鉴于: １.甲方为手机网络游戏的平台服务商；该平台具备良好的用户市场。 2.乙方为手机网络游戏开发商,拥有深厚的行业背景和游戏产品。 3.甲乙双方希望通过合作充分发挥在各自领域的优势，并分享在游戏运营方面取得的收入。 经甲乙双方协商一致，达成如下协议: 1.定义 本协议及其附件中,下列术语的含义如下： 1.1标的物,指乙方完全拥有授权的手机客户端游戏软件产品。1．2 联运区域，即标的物的特定运营区域，在本协议中指乙方授权甲方运营标的物的区域： 1.3 联运期间,即标的物运营推广期限,在本协议中指自本协议生效之日起2年。 1.4独家代理,指在代理区域范围内，乙方授予甲方标的物运营独家代理权。
１.5合作游戏专区,指在甲方平台上开设的标的物游戏专区。 1.６运营收入，指标的物向用户收费运营后获得的收入，包括但不限于甲方会员为购买游戏服务而支付的款项。对于因系统宕机产生的游戏点数的补偿、假日等活动派送,及因运营系统错误向标的物用户的退款，不计入运营收入。 ２．陈述与保证 每一方陈述和保证的事项均真实、完整和准确。 ２.１各方均陈述与保证： 2.1.1每一方均为一家具有法人资格的公司，按中国法律设立并有效存续，拥有独立经营及分配和管理其所有资产的充分权利; 2.1.2具有签订本协议所需的所有权利、授权和批准，并且具有充分履行其在本协议项下每项义务所需的所有权利、授权和批准;２．１.3其合法授权代表签署本协议后,本协议的有关规定构成其合法、有效及具有约束力的义务; 2.1.４无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照／商业登记证、章程或任何法律法规或任何政府机构或机关的批准,或其为签约方的任何合同或协议的任何规定；
单包建设工程施工合同范本
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
国际货物运输代理合作协议
国际货物运输代理合作协议 甲方：青岛有限公司 乙方：山东元增国际货运代理有限公司 根据《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，甲乙双方经充分协商，就双方之间的货物运输代理合作业务达成以下协议： 一、合作事项： 乙方接受甲方委托，在国家法律、法规规定下，根据双方要求，代办下 列业务范围内的全部或部分业务： １、订舱、托运、仓储、包装、报关报检； ２、货物的监装、监卸、集装箱装拆箱与拼箱、分拨、中转及相关的短途运输服务； ３、编制签发有关单证、交付运费、结算及交付杂费； ４、国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）； ５、咨询及其他国际货运代理业务。 二、双方的权利义务： １、乙方接到甲方委托后，按委托要求定舱，并及时将提单号、船名、 航次、入货时间、地点通知甲方，以便甲方安排入货。否则造成甩货由乙方 承担一切损失。 ２、所订船期发生变动，乙方应在接到变更船期通知后立即通知甲方， 甲方与顾客沟通后重新做出选择。否则乙方承担一切损失。 ３、订舱确认后，乙方应保证有适宜、充足的箱型、箱源、舱位。如因 乙方操作失误，造成不能按期将货发出（船公司无端甩货除外），乙方承担全
部责任。 ４、甲方应如实填写委托单中的货物名称、数量、重量等项。如因填写 不实，一切责任和后果由甲方承担。 5、甲方未按乙方要求的时间、地点入货，造成的损失由甲方承担。 6、甲方委托乙方承运的货物，如在乙方安排下的公路运输及场站接货时 发生的货物损失由乙方承担，由船公司造成的货物损失，乙方应配合甲方向 船公司协商解决，甲方有协助处理的义务。 7、乙方应在货物装船后１２小时内向甲方传真清晰、完整的提单，以便 甲方和顾客审核确认。确认后的提单应与正本提单保持一致，并于开船后２ ４小时内交寄甲方。 8、如果甲方委托乙方报关，乙方应保证在报关日后２０日内将正常核销 单据并附寄件清单送至甲方。（有特殊情况，乙方应向甲方做出解释，以便甲 方向客户说明情况） 9、有关提单等条款按船公司要求执行。 三、代理费用： １、海运费用以走货时双方商定为准。但乙方应给予甲方最优惠的价格. ２、结算方式：双方约定每月一结。每月走的货发帐单确认无误后， 付给与乙方指定帐户。 ３、如甲方未能按双方确定的结算方式向乙方结算，乙方可留置甲方单证，直到甲方全面适当的履行完其支付代理费用的义务。因留置单证造成的 损失，乙方不承担责任。 ４、根据双方确认的每笔业务运杂费价格和结算方式，甲方向乙方结
多式联运合同范本
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 多式联运合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 签订日期：__ 年____ 月 ___ 日
多式联运合同范例 甲方：_________________________ （托运人） 法定代表人：_____________________________ 法定地址：_______________________________ 邮编：___________________________________ 经办人：_________________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：___________________________________ 银行帐户：_______________________________ 乙方：_________________________ （承运人） 法定代表人：_____________________________ 法定地址：_______________________________ 邮编：___________________________________ 经办人：_________________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：___________________________________ 银行帐户：_______________________________ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同：_________________ 1. 甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。
水电单包合同范本
水电单包合同范本 甲方委托人：代表人： 乙方委托人：代表人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程上的权力、义务 和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、水电、土建装饰施工项目： 二、水电工程期限及保修期： 1、工期_________________：日历自______年____月____日起至_______年____月 _____日止。 2、工程保修期为2年。保修期间自本工程竣工甲方验收合格之日起。 三、工程计价方式 按照《2021安装工程计价表》及现行的各种政策性费率规定和法规记取工程总价，最终结算金额以审计结果下浮12%为准，材料价格按照当季度徐州市《市场信息指导价》执行，工程施工期间发生变更采用现场“三方”认可制度即甲方、监理、乙方共同签字认可，并入工程决算。 四、付款方式 1、垫资至四层，建设单位付款后，支付已完成工程量的70%。主体完成，经甲方监理验收合格，建设单位付款后，支付主体工程量的70%。 2、本合同范围的工程全部验收合格且全部审计结束后的10日内付到最终决算价格 的95%，余下5%作为本工程的保修金，保修期为两年，保修期满后一个月一次性付清全部 余额。 3、如验收合格后，甲方不按照合同付款，甲方应以工程万分之二承担违约金。 五、材料设备的供应 乙方提供设备必须安全、齐全、合格，如已使用，对工程质量、人身安全造成的损失 由乙方负责。 六、施工前准备细则
1、组织施工图纸工艺质量说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方审定 认可。 2、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3、乙方委托：__________________为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。 七、施工安全及防火 1、乙方在施工中应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工人要注意安全操 作规范》，由于乙方施工不当造成的工程质量事故和人身安全事故，一切由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。 2、由于乙方在施工过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。 八、工程质量、验收及结算 1、工程质量按《安装工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内 容为合格标准依据。 2、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到通知后3日内组织验收， 验收合格办理移交手续。 九、违约责任 1、甲方责任 ⑴、提供临时办公、材料堆放场地。 ⑵、由于乙方提供的材料有质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使 用的而影响工程质量，其返工费由甲方承担责任。 ⑶、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝 施工。 2、乙方责任 ⑴、工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成的损失由 乙方负责。 ⑵、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按照甲方已累计付款的万分之一支 付违约金。
多式联运合同正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 多式联运合同正式版
多式联运合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 以下内容由本站的合同范本频道为您推荐 甲方：_____（托运人） 法定代表人：_____ 法定地址：_____ 邮编：_____ 经办人：_____ 联系电话：_____ 传真：_____ 银行帐户：_____ 乙方：_____（承运人） 法定代表人：_____
法定地址：_____ 邮编：_____ 经办人：_____ 联系电话：_____ 传真：_____ 银行帐户：_____ 甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物多式联运事宜达成如下合同： 1.甲方应保证如实提供货物名称、种类、包装、件数、重量、尺码等货物状况，由于甲方虚报给乙方或者第三方造成损失的，甲方应承担损失。2.甲方应按双方商定的费率在交付货物 _____天之内将运费和相关费用付至乙方帐户。甲方若未按约定支付费用，乙方有权滞留提单或者留置货物，进而依法处理货
物以补偿损失。 3.托运货物为特种货或者危险货时，甲方有义务向乙方做详细说明。未作说明或者说明不清的，由此造成乙方的损失由甲方承担。 4.乙方应按约定将甲方委托的货物承运到指定地点，并应甲方的要求，签发联运提单。5.乙方自接货开始至交货为止，负责全程运输，对全程运输中乙方及其代理或者区段承运人的故意或者过失行为而给甲方造成的损失负赔偿责任。 6.乙方对下列原因所造成的货物灭失和损坏不负责任：（1）货物由甲方或者代理人装箱、计数或者封箱的，或者装于甲方的自备箱中； （2）货物的自然特性和固有缺陷；