建设法规复习题集word版

《建设法规》复习题集

一、填空题

1. 施工许可证应在建筑工程开工前由建设单位申领。

2. 建设工程合同按照标的的性质包括勘察合同、设计合同和施工合同。

3. 《合同法》第十三条规定：“当事人订立合同，采取要约、承诺方式。

4. 评标委员会的成员人数为 5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。

5. 房地产开发用地仅限于国有土地，且仅取得开发用地的使用权。

6. 施工许可证最多可以延期 2次，每次期限均为三个月。

7. 建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务、有偿合同。

8. 总承包单位与分包单位对分包合同的质量责任承担连带

责任。

9. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间

公开进行，由招标人或招标代理人主持。

10. 土地使用权出让的方式包括协议出让、招标出让、拍卖出让和挂牌出让。

11．我国的城乡规划，是指由城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村规划组成的一个规划体系。

12．根据《基本建设设计工作管理暂行办法》的规定，设计阶段可根据建设项目的复杂程度而决定。一般建设项目的设计可按初步设计和施工图设计两阶段进行。

13．特别重大事故，是指造成 30人以上死亡，或 100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

14．工程建设标准按执行效力分为强制性标准和推荐性标准。15．监理工程师应按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

16．房地产开发是指在依法取得国有土地使用权的土地上进行基础设施、房屋建设的行为。

17．国有土地上房屋征收补偿的形式有两种：货币补偿和房屋产权调换。

18．建设工程合同采用的担保形式主要有保证、抵押、定金和留置四种。19．在施工合同的订立中，招标行为属于要约邀请，投标行为属于要约，发出中标通知书属于承诺。

20．房地产交易包括房地产转让、抵押、和房屋租赁。

二．单选题

1. 建设工程的设计需要坚持的原则（ D ）

A．先设计再论证其可行性

B．设计成果可以在项目中直接使用

C．在城市建设中需要，在乡村建设时可以省略

D. 必须遵守各自行业的相关法律制度和管理条例

2. 城市旧城改造应当遵循的原则是（ A ）

A．正确处理新与旧的关系

B．加速完成旧城改造项目

C．所有城区中的旧城区都应当改造

D. 先完成新区建设后，再进行旧城改造

3. 工程建设标准制定原则中，哪个说法是正确的（ A ）

A．必须遵守国家的有关法律

B．科学实验和测试验证是可以忽略的

C．文字错误是可以忽略的

D. 积极采用已经使用的技术，降低制造成本

4. 关于工程建设标准的审批，正确的是（ D ）

A．国家标准是由国务院标准化行政主管部门审批

B．行业标准是由该行业国家协会审批

C．地方标准是由该地方行业协会审批

D. 企业标准是不需要政府部门审批

5. 东州市第二人民医院欲新建一办公大楼，该办公大楼由东州市城建集团承办建造，则施工许可证应由（ B ）申领。

A．东州市城建集团

B．东州市第二人民医院

C．东州市城建集团分包商

D. 东州市城建集团或东州市第二人民医院

6. 建筑法中规定了申领施工许可证的必备条件，下列条件中，不符合建筑法要求的是（ C ）。

A．已办理用地手续

B．已经取得了规划许可证

C．已有了方案设计图

D. 施工企业已落实

7. 我国《建设工程安全生产管理条例》规定，对没有安全施工措施的建设项目，建设行政主管部门不予颁发（ B ）。

A．建设工程规划许可证

B．施工许可证

C．建设用地规划许可证

D. 安全许可证

8. 建设单位应当将工程发包给（ D ）的单位。

A．愿意承包建设

B．可以建设完成

C．任何

D. 具有相应资质等级

9. 建设单位的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，（ D ）应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

A．勘察设计单位

B．施工单位

C．设备采购单位

D. 总包单位

10. 王小伟是杭州市建筑设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师执业资格证书的行为中合法的是（ D ）

A．将证书借给杭州市建筑工程公司并获得相应的报酬

B．将证书出售给需要者

C．经所在单位领导同意，将证书中的房屋建筑专业改成了公路工程专业

D. 在完成本单位设计任务的同时，利用这个证书到外单位应聘

11. 根据《注册建筑师条例》，因注册建筑师造成的设计质量问题引起的委托方经济损失，由（ A ）负责赔偿。

A．建筑设计单位

B．建筑设计单位和注册建筑师共同

C．注册建筑师

D. 由建筑设计单位和监理单位

12. 关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ D ）

A．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

B．总承包合同可以采用书面形式或口头形式

C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D. 国家提倡对建筑工程实行总承包

13. 在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是（ A ）

A．可行性研究

B．勘察设计

C．施工

D. 监理

14. 联合体中标的，联合体各方应当（ B ）与招标人签订合同。

A．分布

B．共同

C．由承担主要责任的公司

D. 推选一名代表

15. 在下列关于开标的有关规定中，正确的是（ A ）

A．开标过程应当记录

B．开标应在投标文件截止时间之后尽快进行

C．开标应在投标有效期至少30天前进行

D. 开标应由公正机构主持

16. 承包商假借资质投标违反了《招标投标法》中的（ D ）原则。

A．公开 B．公平 C．公正 D. 诚实信用

17. 建设行政主管部门派出公正人员对招标活动进行监督，则该公正人员有权（ A ）

A．参加开标会议

B．作为评标委员会成员

C．决定中标单位

D. 参加定标投票

18. 实行监理的工程，由（ A ）委托具有相应资质条件的工程监理企业监理。

A．建设单位

B．总承包单位

C．分包单位

D. 各级人民政府建设行政主管部门

19. 工程监理人员发现某建筑工程设计不符合合同约定的质量标准的，应（ D ）

A．指示施工单位修改设计文件

B．要求设计单位改正

C．自行将设计文件修改后向建设单位报告

D. 报告建设单位要求设计单位改正

20. 建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（ B ）安全生产管理人员。

A．兼职 B．专职 C．一定数量 D. 一定比例

21. 某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，（ C ）。

A．由分包单位承担责任

B．由总承包单位承担责任

C．由分包单位承担主要责任

D. 由总承包单位承担主要责任

22. 东欧建设集团有限公司是某施工项目的施工总承包单位，华兴建筑装饰公司是其分包单位。若华兴建筑装饰公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ C ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．华兴建筑装饰公司

B．东欧建设集团有限公司和华兴建筑装饰公司

C．东欧建设集团有限公司

D. 东欧建设集团有限公司或华兴建筑装饰公司

23. 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门负责人借到重大生产安全事故的报告后，其正确的做法是（ C ）。

A．咨询有关专家

B．报告上级领导，等候指示

C．立即赶赴现场组织抢救

D. 立即处罚有关违章人员

24．按照《标准化法》的规定，下列（ B ）可以分为强制性标准和推荐性标

准。

A．技术标准 B．行业标准 C．地方标准 D. 企业标准

25．下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（C ）。

A．在公布国家标准或行业标准之后，该项地方标准即行废止

B．未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C．地方标准中不存在强制性条文

D. 地方标准的复审周期一般不超过5年

26．某住宅小区分期开工建设，其中二期5号楼建设单位仍然复制使用一期工程施工图纸。施工时承包方发现图纸使用的02标准图集现已作废，承包方正确的做法是（ D ）。

A．因为图纸已经施工图审查合格，按图施工即可

B．按现行图集套改后继续施工

C．由施工单位技术人员修改图纸

D. 向有关单位及时提出修改建议

27．按照《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程局部隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（ D ）以书面形式通知监理工程师验收。

A．1日 B．36小时 C．24小时 D. 48小时

28．依法为建设工程办理质量监督手续，是（ A ）的法定义务。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D. 质量监督机构

29．某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收必备条件不包括的是（ C ）。

A．完整的技术档案和施工管理资料

B．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C．勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

D. 施工单位签署的工程保修书

30. 批准临时建设和临时用地的使用期限，一般均不超过（ B ）。

A．1年 B．2年 C．3年 D. 4年

31. 土地使用权出让合同约定的使用年限届满，续期的到续期届满，（ A ）由国家无偿收回。

A．土地使用权 B．土地所有权 C．土地收益权 D. 土地处分权

32．下列房地产不能设定抵押的是（ A ）。

A．我国某名牌大学的教学楼 B．出让取得的国有土地使用权

C．张某的个人房屋 D. 某私营企业的国有土地使用权33．甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（ A ）。

A．混同 B．免除 C．抵销 D. 提存

34．根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但（ C ）除外。

A．与债权有关的从权利 B．债务人对让与人的抵消权

C．专属于债权人自身的从权利 D. 债务人对让与人的抗辩权

35．房地产抵押是抵押人用其合法的房地产以（ D ）的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为。

A．转移使用权 B．转移所有权 C．转移占有 D. 不转移占有

36. 商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向（ C ）申请重新核验。

A．房地产开发企业 B．房地产经纪机构

C．工程质量监督单位 D. 房地产主管部门

37. 在国有土地上房屋征收中，被征收人是指（ A ）。

A．被征收房屋的所有人

B．被征收房屋的使用人

C．被征收房屋的使用人和所有人

D. 市、县级人民政府

38．按照《城乡规划法》的规定，建设单位应当在工程竣工验收后（ D ）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A．15日内 B．30日内 C．3个月 D. 6个月

39. 投标少于（B ）家的，招标人应当重新组织招标。

A．2 B．3 C．4 D. 5

40. 张小虎取得建造师资格证书并经（ B ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A．登记 B．注册 C．备案 D. 所在单位考核合格

41. 关于城乡规划，下列哪个观点是不对的（ C ）。

A．城乡规划是一个规划体系的统称

B．城乡规划是一个多层次的体系

C．城乡规划覆盖全国所有城市和乡村

D. 城乡规划要求“一级政府一级规划“，各级政府都应该根据自己的事权，编制相应的规划

42. 工程建设设计标准是（ A ）。

A．有不同的类别的

B．统一的设计标准

C．一般只有国家标准和企业标准

D. 行业标准必须高于企业标准

43. 关于工程勘察设计的总包和分包，正确的观点是（ D ）。

A．总包单位设计资质必须全面包括所有设计范围

B．总包单位设计资质不可超越范围，分包单位可以借用总包单位资质进行设计

C．总包单位只要有相应的资质，分包单位就可以不需要资质

D. 总包和分包单位都必须有相应的资质

一年级建造师建设工程法规试题答案附后

一年级建造师建设工程法规试题答案附后文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料,Word版，可自由编辑！】一、单项选择题（共70题。每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.法律意义上的行为是指（）。 A.人的活动 B.人的有意识的活动 C.人的无意识的活动 D.人的潜意识的活动 2.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。 A.主体 B.客体 C.内容 D.义务 3.王某参加并通过了房屋建筑工程专业建造师考试，则关于他建造执业范围的表述正确的是（）。 A.王某再也没有机会从事公路工程专业 B.王某目前只能从事房屋建筑工程 C.王某可以从事其他专业中自己熟悉的专业 D.王某可以“一师多岗”，同时在两家企业从事建造师工作 4.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。 A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督 C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督 D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督 5.关于共同投标协议，说法错误的是（）。 A.共同投标协议属于合同关系 B.共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议 C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人

D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任 6.在下列犯罪行为中，犯罪主体为特殊主体的是（）。 A.抢劫罪 B.诈骗罪 C.贪污、受贿罪 D.故意杀人罪 7.专利权的客体不包括（）。 A.发明 B.技术进步 C.使用新型 D.外观设计 8.根据我国《建筑法》规定，建筑项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月 9.当事人通过调解解决合同争议是指（）。 A.当事人之间通过协商自行解决争议 B.通过第三人来协助解决当事人之间的争议 C.仲裁机构根据当事人之问的仲裁协议来调解争议 D.通过法庭调解来解决当事人之间的争议 10.下列行政案件中，人民法院不予受理的是（）。 A.认为行政机关侵犯其人身权 B.认为行政机关侵犯其经营自主权 C.被交通管理部门处以罚款不服 D.对交通厅制定的交通管理规定不服 11.关于保险合同的特征的表述，其中不正确的有（）。 A.保险合同是要式合同 B.保险合同是诺成合同 C.保险合同是射幸合同 D.保险合同主要是由格式条款构成的 E.保险合同是双务合同

《建筑法规》期末试卷及答案1

《建筑法规概论》考试试题（A）一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（）单位负责。 A 发包 B 勘察 C 监理 D 承包 3、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（） A 无工作量要求 B 报价的依据是工程量表 C 开标时要排定标价次序 D 标价对中标影响程度较大 4、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（）。 A 合格、不合格 B 合格、基本合格、不合格 C 优良、合格 D 优良、合格、不合格 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（）

A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规 C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于成本加酬金合同说法错误的是（） A 新型工程项目可适用该类型合同 B 业主需承担项目全部风险 C 承包单位报酬往往较低 D 承包单位将按合同与业主分担风险 10、下列关于债权人撤销权的说法错误的一项是（） A 撤销权的行使范围以债权人的债权为限 B 债权人行使撤销权的必要费用由债权人承担 C 撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使 D 自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（）

建设工程法律法规

建设工程法律法规建设工程法律体系 1、建设法规调整对象，包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及相关的民事关系。行政管理关系主要用行政手段加以调整；经济协作关系采用行政、经济、民事各种手段相结合的方法加以调整；民事关系采用民事手段加以调整。 2、建设法规体系，是指把已经制定和需要制定的建设法律、建设行政法规和建设部门规章衔接起来形成一个相互联系、相互补充、相互协调的挽着统一的框架结构。 3、建设法规体系的结构形式一般有宝塔形和梯形两种。 4、建设法规立法原则：市场经济规律原则，法制统一原则，责、权、利相一致原则。 5、建设法规的实施包括建设法规的执法、司法和守法。建设行政执法包括：建设行政决定、检查、处罚、强制执行；建设行政司法包括：行政调解、行政复议、行政仲裁；建设许可制度 1、《建筑法》规定了建筑工程施工许可、从事建筑活动的单位资质以及从事建筑活动的个人资格三项建筑许可制度。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。未领取的不得开工。 2、必须领取施工许可证的工程：投资额较大、结构复杂的工程。可以不申请办理施工许可证的工程:按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程不再领取施工许可证；工程投资额在30万元以下或建筑面积300平方米以下的建筑工程。 3、施工许可证申领的时间：建设单位应在建设工程施工前及建设单位应在建设工程施工准备工作就绪后组织施工之前申领施工许可证。 4、申请办理施工许可证的程序：（1）建设单位向有权颁发施工许可证的建设行政部门领取《建筑工程施工许可证申请表》；（2）建设单位持加盖单位章和法定代表人印鉴的《申请表》和有关证明文件向发证提出申请；（3）发证机关收到建设单位报送的《申请表》和所附证明文件后，对符合条件的应自收到申请之日起15日内颁发施工许可证；对不符合要求的，应当自收到申请之日起15日内书面通知建设单位并说明原因。建设工程施工过程中，建设单位或施工单位发生变更的，应当重新申领施工许可证。 5、申请领取施工许可证的条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度需符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）保证工程质量安全的具体措施、建设资金已经落实。其他条件。 6、到位资金：建设工期不足1年的，不得少于工程合同价的50%；工期超过1年以上的，不得少于工程合同价的30%。 7、施工许可证的期限规定:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证几个申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证自行废止。终止施工满1年的工程，恢复施工前建设单位应当报发证几个核验施工许可证。此外，按照国务院有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工或终止施工的，应当及时向发证机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告。 8、从业资格许可的内容：一是建筑施工企业、勘察单位、设计单位、工程监理、造价咨询单位从事建筑活动应具备的条件；二是建筑施工企业、勘察单位、设计单位、工程监理单位、造价咨询单位应在资质许可范围内从事建筑活动；三是专业技术人员从事建筑活动，应依法取得职业资格证书。建筑企业资质法规 1、建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应具备下列条件;(1)有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。 2、建筑企业资质分为施工总承、专业承包和劳务分包三个序列。建设行政主管部门对建筑企业资质实行年检制度，年检内容是检查企业资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、安全、市场行为等方面的违法违规行为。年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。不合格和联系两年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定资质等级，新核定资质等级应低于原资质等级，达不到最低资质等级标准的取消资质。建筑企业连续三年年检合格，才可晋升上一个资质等级。承包建筑工程的单位在资质等级许可的业务范围内承揽工程。 3、建设工程施工合同认定无效的情形：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级；没有资质的实际施工人员借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标或者中标无效的。建设工程发包与承包制度 1、工程发包与承包是指发包方通过合同委托承包方为其完成某一工程的全部或其中一部分工程的交易行为，工程发包方一般为建设单位、总承包单位或建设单位委托的招标代理单位。工程承包方一般为工程勘察设计单位、施工单位、监理单位、工程设备供应或制造单位等。 2、《建筑法》规定，建筑工程依法实行招标方式发包，对不适于招标发包的可以直接发包。 3、建设工程发承包应当遵循的原则：（1）遵循公开、公正、公平竞争的原则；（2）承包单位应当持有资质证书，并在资质等级许可方范围内承揽工程；（3）建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位组织实施。（4）建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建

建设工程法规试题

机密★启用前大连理工大学网络教育学院 2020年春《建设工程法规》期末考试复习题 ☆注意事项：本复习题满分共：400分。一、单项选择题（本大题共36小题，每小题5分，共180分） 1、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。 A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权 C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 2、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。 A．对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B．被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请 C．行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D．原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明 3、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。 A．重大劳动安全事故罪 B．强令违章冒险作业罪 C．重大责任事故罪

大学《工程建设法规》期末试卷A

20XX年复习资料大学复习资料专业：班级：科目老师：日期：

韶关市建筑中专学校20XXXX-14学年第二学期末考试卷《建筑法规》A卷（20XXXX0分钟闭卷）学号姓名题号一二三四总分分数一、判断题（每小题2分，共30分，在相应题号下打“√”或“×”）题号12345678920XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 答案 1、《建设工程质量管理条例》属于行政法规。 2、工作人员对所受的行政处分不服，可以向人民法院提起行政诉讼。 3、建设活动双方发生纠纷后，建设行政主管部门建议调解解决的，必须以调解方式解决。 4、总体规划的期限一般为20XX年。 5、城市规划行政主管部门负责编制城市规划。 6、20XXXX0万人口以上的城市的总体规划直接报国务院审批。 7、城市规划实施中的“一书两证”制度中的“一书”是指“选址意见书”。 8、招标人可以分别针对区内外的投标人编制不同的标底。 9、仲裁庭不能形成多数意见时，不应作出裁决。 20XXXX、设立房地产开发企业必须具有20XXXX0万元以上的注册资本。 20XXXX、新设立的房地产企业应当由房地产开发主管部门核发暂定资质证书，该证书有效期为一年。 20XXXX、建筑业企业分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 20XXXX、施工总承包企业可以将所承接的工程全部分包给劳务分包企业。

20XXXX、房屋建筑工程施工总承包特级企业的企业经理要具有20XXXX年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称。 20XXXX、只要具备条件，在申请施工许可证时，建设单位口头申请即可。二、单项选择题（每小题2分，共30分，把正确答案填入表中题号下。）题号12345678920XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 答案 1、当事人在接到处罚通知之日起（）内，向复议机关递交复议申请书（） A、30日； B、20XXXX日； C、20XXXX日； D、5日 2、按照《中华人民共和国招投标法》规定，下列哪项工程可以不进行施工招标（） A、京珠高速公路粤境北段复线； B、韶赣铁路； C、西北某导弹基地； D、韶关第二污水处理厂 3、按照《城乡规划法》规定，下列哪项工程需要申领建设项目选址意见书（） A、韶关花拉寨垃圾填埋场； B、碧桂园凤凰城； C、富康文化山庄； D、南枫碧水花城 4、建设用地规划许可证是由下列哪一部门颁发（） A、建设行政主管部门； B、土地管理部门； C、环保部门； D、城市规划行政主管部门 5、建设工程规划许可证是由下列哪一部门颁发（） A、建设行政主管部门； B、土地管理部门； C、环保部门； D、城市规划行政主管部门 6、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。 A．当天公开； B．当天不公开； C．同—时间公开； D．同一时间不公开； 7、建设工程质量，（）实行政府监督管理。 A．可以； B.必须； C．不必要； D．不需要 8、．《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

《建筑法规》期末试卷及答案2

《建筑法规概论》考试试题（B）一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程报建标志着（）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。 A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作 3、施工许可证应在（）申请领取。 A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段 4、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。 A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（） A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规

C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（） A 施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书 B 规定的保修期内由施工单位负责维修 C 维修费用由责任方承担 D 保修书是施工合同的附合同 10、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（） A 行政诉讼不适用调解 B 被告不得向原告和证人收集证据 C 行政诉讼的原告只能是公民个人 D 行政机关只能处于被告地位二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（） A 合法行为 B 违法行为 C 司法行为 D 行政行为

建设工程法律法规试题

法律法规试题一、单项选择题（52题，每题1分） 1、安全是（） A、没有危险的状态 B、没有事故的状态 C、舒适的状态 D、预知人类在生产和生活各个领域存在的固有的或潜在的危险，并且为消除这种危险所采取的各种方法、手段和行动的总称【答案】D 2、我国安全生产的方针是（） A、安全责任重于泰山 B、安全第一、质量第一 C、管生产必须管安全 D、安全第一、预防为主、综合治理【答案】D 3、下列哪部法律确定了我国的安全生产基本方针（） A、劳动法 B、产品质量法 C、安全生产法 D、刑法

【答案】C 4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（）机构。 A、检查 B、监督 C、监理 D、管理【答案】D 5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大工程的标准，由（）制定。 A、县级以上建设行政主管部门 B、设区市建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 D、有关部门【答案】C 6、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。 A、责任方 B、施工方 C、业主方 D、设计方【答案】A

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场（） A、划分明显界限 B、实行封闭围挡 C、安排专人巡视 D、设置美观围栏【答案】B 8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。 A、安全责任人 B、保卫责任人 C、义务消防队 D、消防安全责任人【答案】D 9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。 A、最终用户 B、勘探单位 C、作业人员 D、产品经销单位【答案】C 10、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（）。

建设法规试卷及答案

试题部分一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。

A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员

建设工程法规及相关知识试题及答案

建设工程法规及相关知识试题及答案 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

内部真题资料，考试必过，答案附后一、单项选择题(共30分。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意) (1)设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分( )的恢复。 A. 工作效率 B. 生产效率 C. 工作能力 D. 生产能力 (2)企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将( ) A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本 (3)敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素;②确定评价指标;③分析不确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况;④选择需要分析的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为( )。 A. ④③②① B. ②①④③ C. ②④③① D. ①②③④ (4)ROE 和ROI指标主要用于( )。 A. 融资前分析中的静态分析 B. 融资后分析中的动态分析 C. 融资前分析中的动态分析 D. 融资后分析中的静态分析 (5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元，预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值，直线法折旧，则该项目投资利润率为( ) A. % B. 30% C. 25% D. 33% (6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永A.工程的设备费用应( )。 A. 计入设备购置费 B. 计入材料设备费 C. 计入暂列金额 D. 另外单独计算 (7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( )。 A. 产品制造成本 B. 矿山修检费 C. 维简费 D. 摊消费 (8)增量( )，就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。 A. 效益 B. 投资率

建设法规试卷及参考答案

济南大学继续教育学院建设法规试卷（A）学年： 07 学期:02 年级：16专业：学习形式：函授层次：专本（本试题满分100分，时间90分钟）一、选择题（每小题2分，共20分） 1、下列说法错误的是( ) A城市国有土地使用权出让前，必须编制出让土地的控制性详细规划 B以取得土地出让合同的，受让方应持出让合同依法向省政府申请建设用地规划许可证 C签订国有土地使用权出让转让合同必须以规划设计条件和附图作为合同附件 D通过出让获得的土地使用权在转让时，受让方应当遵守原出让合同附具的规划设计条件，并由受让方向城市规划行政主管部门批准 2、招标人采用邀请招标方式的，应当向( )符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。 A两个以上 B三个以上 C五个以上 D六个以上 3、以下说法错误的是( )。 A招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准 B招标文件中规定的各项技术标准不得含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容 C招标人不得要求投标人在招标文件中，对提交的备选投标方案作出说明，并提供相应的评审和比较办法 D招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称或生产供应者 4、甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是( )。 A甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出 B甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用 C甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬 D甲无权单方取消委托，否则承担违约责任 5、依照法律规定，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为( )。 A1年 B2年 C3年 D4年 6、屋建筑工程施工总承包企业资质分为( )个等级。 A 1 B 2 C 3 D 4 7、以下说法错误的是( ) A合理布局是城市规划的核心 B统一规划是搞好城市建设的前提和基础 C对城市旧区的布局、结构及各种设施应全部更新 D要把新区开发和旧区改建纳入到城市规划的整体中综合考虑 8、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( )。 A公民 B法人 C个体工商户 D其他社会组织第 1 页共 2 页

建设工程法律与法规word版本

建设工程法律与法规

第一章 1施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（ D ）。 A.张某应当向施工企业赔偿损失 B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 2在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ A ）之债。 A．侵权 B．合同 C．无因管理 D．不当得利 3甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，该工程设计图纸许可使用权归（ B ）享有。 A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同 4甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（C）。 A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任5根据《担保法》，下列财产禁止抵押的有（ ABDE ）。 A．土地所有权 B．宅基地使用权C．荒山承包经营权 D．学校图书馆

E．被扣押的汽车 6 6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（ ACE ）。 A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B.买卖合同自6月10日成立 C.买卖合同自6月1日成立 D.若卖方不能交付货物，应返还50万元 E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元 7根据建筑工程一切险保险合同条款，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（ C ）造成的损失和费用。 A.设计错误 B.原材料缺陷 C.工地现场火灾 D.地下水位变化 8下列承担民事责任的方式中，只能用于违约责任的有（ BC ）。 A. 停止侵害 B. 修理、重作 C. 支付违约金 D. 恢复名誉 E. 赔偿损失 9某工程项目施工过程中，施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（ D ）。 A.重大劳动安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.强迫职工劳动罪 D.重大责任事故罪

2020年一建《建设工程法规》真题及答案解析(多选题)

2020年一建《建设工程法规》真题及答案解析（多选题） 2014年一建《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析多项选择题 71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有()。 A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任【答案】CE 72.下列法律责任中，属于行政处罚的有()。 A.降低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款

【答案】AE 【解析】行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。 73.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。 A.对拘役不服的 B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C.认为行政机关侵犯其财产权的 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】CD 【解析】法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。 74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。 A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

建筑法规试题与答案(期末试题全套版)

建筑法规期末试卷说明：1、开卷考试 2、本试卷共4大题，满分100分，考试时间90分钟； 3、请将第一、二大题选择的答案填入下列表格中：一、单项选择题（每小题1分，共30分） 1.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( B )属于行政法规范畴。 A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例 C.建造师执业资格制度暂行规定 D.建筑业企业资质等级标准 2. 建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括( C )。 A、已经办理该建筑工程用地批准手续 B、已经取得规划许可证 C、已经取得拆迁许可证 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 3. 进行施工招标必须具备的条件是( A )。 A、有相应资金或者资金来源已经落实 B、概算应当履行审批手续已经申报 C、招标范围、招标方式和招标组织形式等已经确定 D、招标人已经成立组织 4. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修，最低保修期限为( D )。 A、保修合同约定的合理使用年限 B、50年 C、70年 D、设计文件规定的合理使用年限 5. 建设工程安全生产规章制度的核心是( A )。 A、安全生产责任制度 B、群防群治制度 C、安全生产报告制度 D、安全生产教育培训制度 6. 关于评标委员会组成条件正确的是( C )。

A、评标委员会成员不得少于5人 B、有关技术、经济专家人数不应超过评标委员会成员总数的2/3 C、招标人代表可以是评标委员会成员 D、从事相关领域工作满8年并具有高级职称者即是评标委员会专家 7. 在我国，对从事建筑活动的建设工程企业实行( A )制度。 A、资质等级许可 B、级别划分制度 C、营业登记制度 D、政府审查制度 8. 招标人采用邀请招标方式的，应当向具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。其邀请的名额为( B )。 A、不少于2个 B、3个以上 C、1～3家 D、5人以上单数 9. 招标代理机构是“依法设立、从事招标代理业务许提供相关服务的( C )。 A、其他组织 B、代理组织 C、社会中介组织 D、招标管理组织 10. 不得明示或者暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量是(D )的质量责任。 A、监督单位 B、监理单位 C、设计单位 D、建设单位 11. 县级以上人民政府建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示( C )。 A、资格证书 B、上岗证书 C、注册证书 D、职业印章 12. 发包人不按约定支付预付款，承包人要求支付利息的时间是( A )。 A、应付款之日 B、开工日 C、通知催告日 D、停止施工日 13. 某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定了竣工期限，合同履行过程中该地区发生了地震，使得在建的工程损毁严重，导致施工单位未能按时交付工程，

一建建设工程法规试题及答案

一建建设工程法规试题及答案答案：C 2[多选题]下列关于物权特征的表述中，正确的有( )。 A.物权是支配权 B.物权是相对权 C.物权是财产权 D.物权是排他权 E.物权是绝对权参考答案：A,C,D,E 3[单选题]下列权利中，属于担保物权的是( )。 A.抵押权 B.房屋产权 C.地役权 D.建设用地使用权

参考答案：A 参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，只有选项A属于担保物权。B属于所有权，D属于用益物权;而C是房主的权利，因此，正确答案选A。 4[多选题]下列关于物权特征的说法中，正确的有( )。 A.物权是支配权 B.物权是相对权 C.物权是财产权 D.物权是排他权 E.物权是绝对权参考答案：A,C,D,E 5[单选题]下列关于地役权的表述中，正确的是( )。

A.地役权可以单独转让 B.地役权自合同签订时设立 C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权 D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同参考答案：C 6[多选题]下列权利中，属于用益物权的有( )。 A.地役权 B.留置权 C.土地承包经营权 D.宅基地使用权 E.建设用地使用权参考答案：A,C,D,E 7[单选题]下列关于收益权的说法，正确的是( )。 A.使用权包括收益权 B.收益权不是一项独立的权能 C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能 D.所有人不行使对物

的使用权，则不能享有对物的收益权参考答案：C 参考解析：收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能。收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一项独立的权能，使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。而A、B、D选项均与收益权的特点相矛盾，故A、B、D错误，正确答案为C。 8[多选题]所有权的内容包括( )。 A.占有权 B.处分权 C.使用权 D.抵押权 E.收益权

建设工程法规及相关知识试卷.doc

建设工程法规及相关知识试卷一、单项选择题（共60题，每题 1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、建设单位与供应商签订了设备供应合同。供应商收到货款后按时发送了设备。但建设单位后悔出价过高，拒绝接收设备。供应商将该设备交存于当地于当地公证机关并通知建设单位。该合同债务消灭的方式是（ D ）。 A 、履行 B 、抵销 C、混同 D、提存 2、在我国现行法律体系中，下列对涉及建设工程的法律规范表述正确的是（ C ）。 A、合同法属于商法部门 B、劳动法属于行政法部门 C、招投标法属于经济法部门 D、仲裁法属于商法部门 3、甲建设单位与乙建设单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于D）。 A 、主体变更 B 、内容变更 C、自然终止 D、违约终止 4、孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（C ）提出索赔。 A 、孙某 B 、李某 C、建材供应商 D、孙某与李某 5、注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形是，其（ C ）。 A 、聘用单位濒临破产 B 、年龄达到60 周岁 C、已与聘用单位解除聘用合同关系 D、聘用单位发生重大质量安全事故，并在主管部门调查期间 6、根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为两年的是（B）。 A、租赁公司请求施工单位支付设备租赁费用 B、建设单位因建筑材料质量不符合合同要求请求供应商承担责任 C、建筑工人因事故致残请求施工单位赔偿 D 、建设单位请求国外设备供应商承担违约责任 7、建设单位于3 月1 日取得某工程项目的施工许可证，因故迟迟未开工建设，则该施工许可证最长延期至（D ）即自行废止。 A、6月2日 B、7月2日 C、9月2日 D、12月2日 8、施工单位承包了某施工项目后，以分包的名义将全部工程转给其他单位，获取非法利益。对于此行为，该施工单位可能受到的法律制裁中不包括（ A ）。 A、罚金 B、没收违法所得 C、停业整顿 D、吊销资质证书 9、根据有关安全生产法律规定，对于施工单位和其从业人员，下列说法不正确的是（ C ）。 A、施工单位应与从业人员订立劳务合同 B 、施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用 C、因工受伤的从业人员只能向保险公司请求索赔 D 、施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同 10、建设单位应当自竣工验收合格之日起（ C ）日内，将工程竣工验收报告和《消防验收审核意见书》等文件报当地建设行政主管部门备案。 A、7 B、10 C、15 D、30