视频会议系统购货合同补充协议书

甲方（全称）：南京优时纺织品进出口有限公司

乙方（全称）：南京杰世欣计算机科技有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20XX年8月8日签订合同编号为Ｌ20XX428⑻的《视频会议系统购货合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

因甲方要求将原合同中的ＡＯＣ42寸液晶电视机更换为ＳＯＮＹ40寸液晶电视机。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

⑴原合同中的ＡＯＣ42寸液晶电视机，单价：3160元/台更换为ＳＯＮＹ40寸液晶电视机，单价：5100元/台

⑵原合同中的合同总价：人民币叁万贰仟元整更换为人民币叁万伍仟捌佰捌拾元整

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有互相冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

（公章）（公章）

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_________________签字：_________________

年月日年月日

国际购货合同协议书样本修订版

国际购货合同协议书样本文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

国际购货合同卖方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 买方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话： ____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 买卖双方在平等、自愿、互利基础上，达成如下购货合同，共同遵守。第一条货物名称____________ 第二条数量____________ 第三条原产地____________

第四条价格____________ 第五条装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船起，全部发运应在____个月内完成。第六条优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，卖方提出凭证，买方可向卖方提供30天的优惠期限。第七条保险：由买方办理。第八条包装：用________________予以免费包装。第九条付款条件：签订合同后5天(公历日)内买方通过开证行开出以卖方为受益人，经确认的，全金额100％的，不可撤消的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件： 1.全套卖方商业发票； 2.全套清洁、不记名、背书提单； 3.质量、重量检验证明书。第十条装船通知：买方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知卖方。

合同违约民事起诉状

合同违约民事起诉状近年来，不时会有合同违约的案件发生，也越来越多的当事人也通过法律途径解决，下面是小编给大家整理收集的合同违约民事起诉状，供大家参考。合同违约民事起诉状1 原告：：____设计院住所：__________________ 法定代表人：________________电话：___ 被告：____房地产开发有限公司住所：__________________ 法定代表人：________________电话：______ 诉讼请求： 1、支付设计费____元及逾期支付的利息____元; 2、支付违约金____元或赔偿经济损失____元; 3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由： ____年__月__日，原告和被告签订了一份《__工程设计合同》，约定设计费金额为人民币____元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付____元，尚欠设计费____元至今未付。经催要未果，故原告诉至

贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。此致 _____人民法院具状人：____设计院盖章法定代表人：____签章 ____年__月__日附：合同副本____份。本诉状副本___份。其它证明件__份。合同违约民事起诉状2 原告：卢某，男，汉族,年月日出生，住广东省佛山市，身份证号码：。系字号为“佛山市区布行”个体工商户的经营者，经营场所：佛山市区，注册号：。被告：欧某，男，汉族,年月日出生，住广东省佛山市，身份证号码：。案由：买卖合同纠纷诉讼请求： 1、判令被告立即向原告支付全部货款人民币拾万仟佰拾元整小：元; 2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：

(合同范本)中央单位政府采购协议供货合同范本

中央单位政府采购协议供货合同范本中央单位政府采购协议供货合同合同编号：供方：_____________________供方授权公司： ______________________________ 需方：_____________________需方主管部门： ______________________________ 为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定以及中央单位复印机采购招标文件(招标编号：cnccc020xx)、政府采购协议供货承诺书、“财政部关于中央单位20xx年复印机采购有关事宜的通知”，签订本合同，并共同遵守。一、采购品目、型号、数量、时间及金额 ┌───┬─────┬───┬──┬────┬─────────────┐ │品目│机型及配置│数量│单价│供货时间│价格 │ │││││├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ ││││││百│十│万│千│百│十│元│ ├───┼─────┼───┼──┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

││││││││││ │││ ├───┼─────┼───┼──┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││││││││││ │││ ├───┼─────┼───┼──┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │合计│││││││││ │││ └───┴─────┴───┴──┴────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 二、保修期：依据投标文件中的售后服务条款。三、交(提)货地点、方式： ________________________________________________________________ 四、验收标准及提出异议时间：验收标准：1．装箱单。2．供方保证一次开箱合格率大于98％(百分之九十八)。提出异议时间： _____________________________________________________________________ ____ 五、付款方式及期限： ___________________________________________________________________

购货合同书通用范本

内部编号：AN-QP-HT737 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 购货合同书通用范本

购货合同书通用范本使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。甲方：______ 联系电话：乙方：_____ 联系电话：合同编号：______ 招标编号：签订地点：签订时间：甲方根据发展的需要，对标的物的采购于__ 年__ 月__ 日___ 时在金华职业技术学院 ____ 会议室进行了公开招标。为确保甲乙双方的合法权益得到保障，经双方认真协商达成合同如下：第一条、采购标的物的名称、品牌、型号、厂家、数量、金额。

产品购销标准合同参考标准版

本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用产品购销合同标准版【产品购销合同标准版】销货方：____(以下简称甲方) 购货方：____(以下简称乙方) 签约时间：_______ 签约地点：_______ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

政府采购货物合同协议书范本通用标准版

甲方（采购方）：乙方（供货方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，在_____政府采购管理办公室的监督管理下，甲方按照政府采购程序进行采购，确定乙方为中标供应商。甲乙双方经过协商，本着自愿及平等的原则签订本合同，达成如下条款：第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：_____________ 货物名称、规格及数量详见附件“供货一览表”。第二条合同总价款本合同总价款为___________元(大写)￥________元(小写)，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。本合同总价款是合同标的物价款及包装费、仓储费、运输费、安装调试费等所有含税费用。还应包含乙方应当提供的售后服务费用。第三条组成本合同的有关文件下列湖北省政府采购______号的招投标文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力：(1)乙方提供的投标文件和投标报价表; (2)供货一览表; (3)交货地点一览表; (4)技术规格响应表; (5)投标承诺; (6)服务承诺; (7)中标或成交通知书; (8)甲乙双方商定的其他文件。第四条质量保证 1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致;若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 3、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。第五条包装要求和运输 1、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 3、乙方负责货物运输，货物的运输方式：。货物运输合理损耗及计算方法：。第六条交货和验收 1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为__________省疾病预防控制中心。 2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。 4、乙方必须按本合同所约定的货物清单及要求将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等同时交付给甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5、甲方应当在到货后的__ _个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_ __个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章，甲乙双方各执一份。 6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。 7、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

国际购货合同书样本

编号： HT-20212789 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 日期：_________年________月_______日国际购货合同书样本 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.

[标签:titlecontent] 卖方：_________________________________ 地址：_________________________________ 邮码：_________________________________ 电话：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 职务：_________________________________ 国籍：_________________________________ 买方：__________________________________ 地址：_________________________________ 邮码：_________________________________ 电话：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 职务：_________________________________ 国籍：_________________________________ 买卖双方在平等、自愿、互利基础上，达成如下购货合同，共同遵守。

公司与个人的购销合同

公司与个人的购销合同篇一：公司购销合同购销合同合同编号：签订地点：签订时间：购货单位或个人：，以下简称甲方；供货单位：，以下简称乙方。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。二、质量与规格标准 1、产品的质量与规格标准为甲乙双方协商后共同确立的标准（见表1 ）。 2、买方已知悉并同意上述标准，并确认采用该标准的货物能满足买方对产品的要求。三、预购事项商定 1、甲方来乙方实地考察并了解货物详情后，按照双方协商的货物标准与数量签订购货合同，并将货物具体项填入表1。 2、预购需要甲方向乙方按照货物总价支付的预定金，乙方向

甲方开具预定金收款凭据。 3、甲方交纳预定金后，非货物质量问题和甲方延期交货外，乙方不得索回预定金。 4、货物交付后，甲方需当面向乙方支付剩余全部货款，或由甲乙双方协定延期天付款完成，逾期按％的利息加收。 5、乙方若没有按期交付货物或货物质量不达协商标准，需将预定金全额退回甲方，并自行承担货物运输费用及损失。四、装运、交货、验收及异议的提出。交货方式按下列第项执行 1、乙方送货（1）据路程与环境温度评定，甲乙双方协商货物送到后的损失率（死亡率）最咼不超过（2）货物的运输和运输过程中的保险由乙方负责，费用有方承担。（3）乙方负责在约定的时间和地点内将货物交付给甲方。甲乙双方应对货物共同验货交收，乙方供应货物在数量、规格与质量上符合双方的协商规定，则视为乙方交货完成，甲方需按约定交付余款。交货后的风险责任由甲方承担。（4）乙方在按照规定的时间和地点将达到协商标准的货物送达甲方时，若甲方拒收货物，则甲方需承担运输费、

合同违约民事起诉状范文

合同违约民事起诉状范文合作方合同违约怎么办?通过法律途径解决，下面是小编给大家分享的合同违约民事起诉状范文，供大家阅读参考。合同违约民事起诉状范文1 原告：XXX，女，xxx1年2月5日出生，汉族，无业，住XXXX，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 被告：XXX房地产开发有限公司，住所地XXXXX，实际经营地XXXX(邮编101100)，注册号XXXXXXX，联系电话XXXXXXXXX. 法定代表人XXX，系公司董事长。案由：商品房预售合同纠纷诉讼请求： 1.判令被告向原告支付逾期交房违约金262327.26元及其自xxx2年1月10日至实际支付之日的利息，暂计至xxx3年3月20日为19271.2元，以上合计281598.46元; 2.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由： xxx9年12月31日，原告与被告签订了编号为YXXX的《商品房预售合同》。根据该合同的约定，被告应在xxx0年8月30日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付

之日止，依原告全部已付款的万分之一按日计算，并于实际交房之日起30内向原告支付。 xxx0年1月22日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。xxx0年10月7日，原告与被告签订了《补充协议》，被告承诺在xxx1年5月30日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即xxx0年8月30日之次日起计算。 xxx0年8月18日，被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”。直到xxx1年12月10日，被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自xxx0年8月31日起至xxx1年12月10日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日30日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。xxx3年1月，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告签收后仍不向原告支付违约金。综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。此致

政府采购网上竞价合同

政府采购网上竞价合同合同编号：需方：供方：为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，签订本合同，共同遵守。一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额等。注：1、本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用，和所需缴纳的一切相关税、费； 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。若约定使用外汇必须事先已经获得有权部门的批准，并且在本合同中应当注明批准文件文号，该外汇价格须按照批准文件内容并注明是按照固定汇率或是按照本合同需方付款当日中国银行公布的外汇牌价计算。二、交（提）货时间、地点、方式供方于年月日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货

物。需方指定货物交接地点：的使用场所内，需方指定的签字收货人：。此外：本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。为此供方须与有良好信誉记录的保险公司订立保险合同，负担并实际支付保险费，为货物在交付需方且验收合格前的一切风险取得有效的保险。否则供方仍应承担货物在交付需方且由需方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定 1、验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；（2）报价要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；（3）一次开箱合格率大于或等于%。 2、对于一般不需经过开机运行即可进行验收的货物：（1）货到后天内，双方根据所到货物实际情形确定验收所需工作日并记载于验收记录文件中，由双方签字认可。（2）验收所需工作日确定后的天内双方包括各自根据需要所聘请的检验机构、检验专家开始进行验收，验收应当在所确定的工作日内完成，若未能按双方计划完成则应当在专家所确定的延长期间内完成，但该延长期间除非双方一致认为必要外最多不得超过双方原定工作日的一倍，否则应视为验收合格。

政府采购供货合同协议书范本

政府采购供货合同协议书范本政府采购供货合同协议书范本甲方：____________市政府采购中心乙方：__________________________ ______市政府采购中心经过公开招标采购(招标编号：ZSCG______-ITZB-______)，确定____________为本级行政事业单位网络安全隔离卡协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：第一条供货商品清单及协议价格乙方保证按投标时确定的价格提供如下内容的合格产品详见《网络安全隔离卡价格及供货联系表》(附件一) 第二条甲方与乙方 ______市本级行政事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含____________市政府采购中心及采购单位。

乙方确定下列代理商(名单附后)为供货商，供货商代表乙方进行送货、售后服务、维修及资金结算等，乙方对供货商在协议履行期间的行为需负责任，本协议下述各处所指乙方包含签署本协议的中标供应商及供货商。第三条质量标准和要求 1.乙方保证本协议中所供应的货物是______年______月______日以后生产的，质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。 2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。第四条权利瑕疵担保 1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方

购货合同协议书

最新购货合同协议书那你知道最新购货合同协议书吗?下面是为你整理的最新购货合同协议书，希望对你有用! 最新购货合同协议书篇1 甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同范本：一、订购产品名称：二、订购产品数量：三、质量标准： 1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 2、******** 四、产品规格及价格： 1、____________。 2、____________。五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。

(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款最新购货合同范本最新购货合同范本。六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)____________________。七、交货地点：。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。八、供货时间： 1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点 2、_______________。九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

什么是购销合同[商品购销合同范本合同范本]

什么是购销合同[商品购销合同范本合同范本] 甲方(供货方): 乙方(购货方): 甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下: 一、甲乙双方权利与义务甲方: 1、甲方所供红酒产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题或者达不到标准，乙方有权退货或换货。 2、甲方需按乙方所需产品规格、数量及时送货，不得以任何借口拒绝或推迟送货时间，原则上订货到供货不超过个工作日。 3、在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，经双方协商按市场价格定价，在同等条件下以优先、优质、优惠的原则。

4、甲方负责送货到乙方指定的地点，由甲方承担运输费用。 5、按照乙方的实际销售情况甲方给予销售奖励，此条款另行协商。乙方: 1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。 2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向甲方业务反应。 3、乙方按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。 4、乙方购进的产品如果销售不畅，随时可调换别的产品。二、结算方式:以送货单为准，每月号前结清上月货款。三、退佣机制:甲方对乙方销售人员所销售之酒塞和酒盖以5元/个进行回收，此费用是甲方对乙方销售人员给予的奖励。四、合同期限

本协议有效期限年月日至年月日止，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前壹个月以书面形式通知对方，并承担相应的法律责任及经济损失。五、违约责任未经甲乙双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方索赔损失。六、其他本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议壹式两份，经双方代表签字生效，甲乙双方各执壹份。注:产品清单及价格见附件甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): __: __: 年月日年月日供方:(以下简称甲方)

合同违约起诉书

合同违约起诉书篇一：买卖合同欠款纠纷起诉状范本(律师推荐) 民事起诉状原告：住所地：法定代表人：职务：被告：住所地：法定代表人：职务：案由：买卖合同欠款纠纷诉讼请求： 1、原告请求依法判令被告给付原告货款元 2、请求判令被告支付逾期付款违约金元 3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。事实与理由：年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量总货款结款方式：；需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将

货物送至被告公司。从年月份至年月份被告拖欠原告货款如下：年月份，人民币元；年月份，人民币元；年月份，人民币元，年月份，人民币；以上合计人民币元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计元，事实清楚,证据充分,足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。此致附：1、本状副本份 2、书证份

政府采购协议_合同范本

政府采购协议_合同范本政府采购协议供方：_________需方：_________供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。二、合同金额：_________（以上价款以人民币进行结算）《采购货物清单》┌──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──────┬───────┐│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│ 投标总价(元)│┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──────┬───────┬│││││││││┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──────┬───────┬│││││││││┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──────┬───────┬│││││││││└──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──────┬───────┘最终数量按实结算，结算按以上单价。三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。四、安装完毕时间：_________交货地点：_________五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还（不计息）。七、付款方式：全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70％，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。八、违约责任：1、需方（使用单位）无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之（二～五）的违约金。3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之（二～五）的违约金。5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。九、因设备的质量问题发生争议，由_________政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________采招办和_________政府采购中心各执一份，均具同等效力。十二、本合同加盖_________政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。供方（盖章）：_________需方（盖章）：_________地址：_________地址：_________法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________电话：_________电话：_________开户名称：_________开户名称：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________邮编：_________邮编：__________________年____月____日_________年____月____日签约地点：_________

购货合同范本

购货合同范本合同范本1 甲方(购货方)：_________ 乙方(供货方)：_________ 甲乙双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致签订本协议。一、协议的签订与公证方式 1.本协议中的网上公证平台特指由_________公证处运行、管理和维护的网上公证平台，甲乙双方共同遵守该公证处制定的有关规定与要求。 2.本协议及其相关联的合同等法律文件由甲乙双方通过国际计算机互联网(以下简称互联网)各自使用由_________市公证处审核发放的电子证书(用以表明和确定各方身份)，在网上直接签订。 3._________市公证处的网上公证平台，通过对签约双方或多方使用电子证书的验证，对各方的签约行为进行实时公证--核发公证编号，并将公证编号及签约内容存储备案;同时将公证编号通过互联网实时反馈给各签约方。 4._________市公证处的互联网网址(URL)为：_________。二、本协议的基本内容

1.甲方通过其经营的_________网站将乙方合法商品对外进行出口销售。 2.乙方通过互联网经网上公证平台公证向甲方提交在_________网中销售的合法商品信息，确定本协议的年交易规模(年度交易总金额上限)，确定单项商品的年度交易总量。 3.甲方基于本协议接受乙方使用电子证书提交并经过公证的《商品报价单》的全部内容和对已经提交给甲方的商品信息的修改内容，甲方在使用或公布该内容时，不能对乙方提交内容进行任何修改加工(甲方只使用乙方提交的最新内容)。 4.乙方通过互联网对已经提交给甲方的商品信息进行修改，并对修改结果使用电子证书加以确认。 5.乙方在签署《新商品出口商品购货协议》时，以确认书的方式作出承诺，对甲方基于本协议及乙方《商品报价单》产生的《购货商品订单》以下简称《订单》和《购货商品订单生效书》以下简称《生效书》予以全部接受，并出具《购货商品订单确认书》以下简称《确认书》(该确认书随本协议统一签名公证生效，不再单独签名公证)。 6.《新商品出口商品购货协议》文本部分、《购货商品订单》、《商品报价单》、《购货商品订单确认书》、《购货商品订单生效书》共同构成本协议，上述文件不可分割并

购销合同(标准版)

购销合同购货单位（简称甲方）：合同编号：签约地点：供货单位（简称乙方）：签约时间：甲乙双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，为明确双方责任，维护双方合法权益，根基国家有关法律、法规及国家相关政策，经甲、乙双方友好协商，自愿签订本合同。一、产品品名、规格、价格：以乙方盖章，双方确认的价目表为准。 1、乙方所供产品价格不得高于市场供货价，否则，一经发现，乙方需要将本批次送货量的价款差额双倍补足给甲方，同时降低供货价。 2、乙方保证其对甲方的交易条件（包括付款账期，促销条件等）不低于乙方对甲方所在城市其他任何采购商的交易条件，否则乙方自动适用甲方给予其他采购商最优惠的交易条件。 3、如乙方所提供价格有异动，乙方应提前x天以书面通知甲方并提供新产品的报价单，并由双方代表签字，加盖章确认。产品经甲方认可后方可按新价格执行，否则甲方有权按原价格入库和结算：期间乙方不得擅自对甲方停止供货。 4、产品在促销期间，以双方共同书面确认的促销进价为结算依据。

5、如双方对价格存在对账差异，则以双方共同书面确认的价格为准。 6、如果甲方有新店开张，该新店的介绍方式为由乙方铺货三个月。二、乙方承诺质量要求： 1、产品质量符合国家质量标准和有关质量要求。 2、每件产品附合格证。 3、包装附含赔运要求。 4、每批号产品附检验报告书。 5、乙方保证其提供产品的质量及合法性，在甲方经营过程中及终止合作后由于乙方产品质量或虚假广告所引起的顾客纠纷及对甲方造成不良影响的责任和后果，将由乙方负责。 6、乙方保证提供给甲方的资料完整、真实、合法。如有虚假情况，由乙方负经济法律责任。三、产品的包装及随附文件： 1、乙方提供产品的内外包装均应符合国家法律要求的标准。 2、乙方所提供产品包装上的标识应全面完整，并符合中国相关法律、法规、行政规章的规定。四、交货方式： 1、乙方提供自营审查合格后，甲方要求乙方提供质量合格产品，并向乙方下订货单。 2、交货时间或期限：乙方接到甲方订单后天内将产品送到甲方仓库或甲方指定地点，且乙方送到的产品的批号不能超过生产日期的x个月，否则，由乙方承担所有责任。

合同纠纷起诉状怎么写

合同纠纷起诉状怎么写合同纠纷起诉状怎么写?看看下面的范本吧。民事起诉状【1】原告：北京元宝永顺商贸有限公司住所地：北京市丰台区法定代表人：温先生，职务：经理联系电话：

被告一：xxxxxxxxx有限公司住所地：山东省青岛市xxxxxxxxx。法定代表人：姜超，职务：总经理联系电话：xxxxxxxxx 被告二：xxxxxxxxx有限公司北京分公司住所地：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1至4层负责人：高x 联系电话：xxxxxxxxx

案由：买卖合同纠纷诉讼请求： 1、请求判令二被告支付原告货款904048.09元。 2、请求判令二被告支付逾期利息85884.57元，本息共计989932.66元。 3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告与二被告系买卖合同关系，被告一与被告二系总分公司关系。

原告长期为被告二供货，主要提供蔬菜、肉禽、水果等餐饮材料。原告在20XX年2至20XX年12月给被告二供货期间货款共计904048.09元，二被告一直以各种理由推脱不支付原告货款。现诉请法院判决二被告偿还原告的欠款904048.09元及利息85884.57元，共计989932.66元，以维护原告合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定诉至贵院，恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。此致北京市海淀区人民法院具状人：

年月日合同纠纷起诉状范本【2】民事起诉状原告：XXX，女，1981年2月5日出生，汉族，无业，住XXXX，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 被告：XXX房地产开发有限公司，住所地XXXXX，实际经营地XXXX(邮编101100)，注册号XXXXXXX，联系电话XXXXXXXXX. 法定代表人XXX，系公司董事长。案由：商品房预售合同纠纷

政府采购设备供货合同_合同范本

政府采购设备供货合同_合同范本政府采购设备供货合同合同编号：_________网上询价编号：_____________甲方（购货单位）：_________乙方（供货单位）：_________签订时间：_________________签订地点：_________________本合同根据《中华人民共和国合同法》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺，由乙方与甲方签订。并经双方协商同意下列条款：一、供货物品序号品牌型号厂家／产地数量计量单位单价（元）总价总金额（人民币）：仟百拾元整（￥：）备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限1．乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。2．乙方提供的物品必须是全新（含零配件，随机工具等），表面无刮伤。3．因物品的质量问题发生争议，由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。4．乙方对甲方所购货物提供年的免费保修期。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修，包换或包退，并承担修理，调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。三、交货及验收1．交货时间：_________年_________月_________日，由乙方免费将货物送至用户安装调试。2．进口产品必须具备_________省质检局的检验证明。3．国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。4．乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。5．验收时间：安装调试完毕后甲方进行验收。四、付款甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款，乙方开具发票给甲方。五、违约责任1．乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。2．甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。3．乙方逾期交付物品，则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。4．甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由_________仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉（仲裁和起诉任选一种）。七、本合同一式四份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，_________招投标中心一份，甲方一份，乙方一份，_________政府采购管理机关一份。八、乙方应将验收报告（需由接受人签字加盖用户单位公章）、政府采购供货合同各一份交_________招投标中心备案。甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：_____________地址：___________________地址：_____________________法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_______委托代理人（签字）：_____委托代理人（签字）：_______电话：___________________电话：_____________________邮政编码：_______________邮政编码：_________________开户银行：_______________开户银行：_________________帐号：___________________帐号：_____________________ 政府采购设备供货合同相关内容:转让技术秘密和补偿贸易合作生产合同（一）第一条__________贸易有限公司（以下简称甲方）和_______________公司（以下简称乙方），经过友好协商，同意合资经营__________厂。吉林省种苗买卖合同

床上用品购货合同协议书范本

编号： _______________ 床上用品购货合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日

甲方：乙方：甲方根据需要，向乙方购进床上用品一批，为确保甲、乙双方的合法权益得到保障，经双方认真协商达成合同如下：经甲方对床品市场充分考察后，甲、乙双方多次协商，甲方自愿委托乙方为甲方配制处床品一批。床品配制总造价（大写）：___________ 元预付订金（大写）：___________ ￥: ______________ 元。其中棉被____________ 套、被套____________ 套、褥子___________ 套。后附配制规格清单。一、付款期限和供货期限：（1 ）甲方方必须在合同签定之日起 ______________ 天内付清货款。（2 ）乙方必须在合同签订之日起 _____________ 天内交货。二、产品质量要求（1）乙方为甲方配制的床品，必须严格按照甲方选定的样品配制，否则甲方有权退货，由此产生的经济损失由乙方承担。（2 ）乙方必须保证货物包装的完整性。三、送货方式：乙方按事先约定，将甲方所订床品按时运至合同约定交货地点第2页共3页

四、退换货：产品出现质量问题，乙方应负责更换。五、违约责任：（1）甲方未能及时付清货款，乙方可以拒绝发货。（2）乙方未能及时供货，从而影响到甲方的正常经营时，乙方应承担相应责任。六、合同争议的解决方式：本合同未尽事宜，双方协商解决；协商不成，由________________________ 市人民法院处理或仲裁。七、本合同一式贰份，甲乙两方各执壹份。本合同自双方签定之日起生效。甲方：乙方：身份证：身份证：账号：账号：住址：住址：年月日年月日