工程合同管理课后题答案知识讲解

工程合同管理

第一章绪论

1.广义工程合同与狭义工程合同的定义

广义合同并不是一项独立合同,而是一个合同体系,是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和。狭义的工程合同仅指施工合同,即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。

2.工程合同最主要的条款包括哪些?

3.合同权威性是否意味着合同条款一定有法律效力,在任

何情况下都必须遵从?

除了特殊情况(如不可抗力等因素)使合同不能实施外,合同当事人即使亏损甚至破产,也不能摆脱这种法律约束力。

4.工程合同管理包括哪两个层次,分别是什么内容?

第一个层次是,国家机关及金融机构对工程合同的管理,即合同的外部管理:第二个层次是,工程合同的当事人及监理单位对工程合同的管理,即合同的内部管理。

5.工程合同管理包括哪几个阶段,主要内容分别是什么?

1)合同策划阶段: 策划阶段的管理是项目管理的重要组成部分,是在项目实施前对整个项

目合同管理方案预先做出和血合理的安排和设计,从组织,方法制度,内容等方面预先做出计划方案,减少合同章议和就分,从而保证目标的完成。

2)合同签订阶段一般包括四个基本阶段:招投标,合同审查,合同谈判,合同订立

3)合同实施阶段合同分析,合同控制,合同变更管理,合同信息管理

4)索赔管理

6. 业主是项目的所有权者,而承包商是工程项目的具体实施者,那么到底应由哪一方对项目的实施总负责?

7. 有人说监理单位受业主聘请,因而偏向业主,不可能真

正独立、自主的第三方。如何看待这种说法?

监理工程师不属于业主和承包商合同中的任何一方,是独立的、公正的第三方。独立的含义是独立于业主和承包商之外的独立法人单位,也不能和承包商、分包商、供应商等合同实施单位有任何经济关系。公正指的是在处理一切问题的时候应该严肃认真的按照有关法律和合同中的各项规定,根据实际情况,在充分听取业主和承包商双方的意见之后,做出自己的决定。合同中的各项规定和要求体现了业主的利益,因而按照合同办事就体现了保护业主的利益。同时也应按照合同保护承包商的正当利益,因为合同中规定的承包商的利益是业主同意的。

8. 业主、承包商和监理单位是工程合同体系中最主要的主体。一旦项目失败,三方各因根据什么原则承担法律责

任?

第二章工程合同总体策划

1.为什么说合同总体策划对整个项目管理有重大影响?

1)合同总体策划决定着项目的组织结构及管理体系,决定合同各方面责任、权利和义务的

划分,所以对整个项目管理产生根本性的影响。

2)合同总体策划是起草招标文件和合同文件的依据。策划的结果具体的通过合同文件表现

出来。

3)通过合同总体策划摆正工程过程中各方面的重大关系,防止由于这些关系的不协调造成

工作上的障碍或造成重大损失。

4)合同是实施项目的手段。正确的合同总体策划能够保证各个合同的顺利实施和互相协调,

减少矛盾和争执,并顺利的实现工程项目的整体目标。

2.工程项目的结构分解对合同总体策划和合同体系有哪些影响

3.将工程分专业分阶段平行发包,这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响?它会带来什么问题?

1)业主有大量的管理工作,有许多次招标,作比较精细的计划和控制,因而项目前期需要

较多时间。

2)业主必须负责各承包商之间的协调,对各承包商之间互相干扰造成的问题承担责任。

3)业主管理控制比较细,需要对出现的各种问题做中间决策。

4)直接管理承包商数量太多,管理跨度太大,容易造成项目协调的困难,甚至项目混乱或

失控。

5)可分阶段进行招标,可以加强对工程的干预,专业工程之间存在制约关系。

6)使用这种承包模式,项目的计划和设计必须周全、准确、细致。否则容易造成混乱。

4.“固定总价合同由承包商承担全部风险,则采用固定总价合同对业主最有利”,你觉得这样说对吗?为什么?

5.“起草者可以将对自己有利的条款放进去,而对方常常不易发现,所以业主应使用自己起草的合同文件。”这样说对吗?为什么?

6.试分析在FIDIC土木施工合同中,业主如何通过合同实施对项目的控制?

7. 如果一个工程采用固定总价合同,做标期很短,招标时仅仅提供初步设计文件,采用国外的技术规范,承包商会承担哪些风险

第三章工程合同风险管理

1.在工程项目中有哪些主要风险

1)外界环境风险

2)工程技术和实施方法等方面的风险

3)项目组织成员资信和能力风险

4)管理过程风险

2.工程项目中的合同风险表现在哪些方面

1)由合同种类所定义的风险

2)合同中明确规定的应有一方承担的风险

3)合同缺陷导致的风险

3.为什么要对合同风险进行分配?合同风险分配的原则是什么?

1.合同风险如何负担是决定合同形式的主要影响因素之一。合同的起草和谈判实质上很大程度上是风险分配的问题。作为一份完备的公平的合同,不仅应对风险有全面的预测和定义,而且应全面的落实风险责任,在合同双方之间公平合理的分配风险。

2.

1)积极对待风险分配

2)灵活进行风险分配

3)合理进行风险分配

4)注意保护双方利益

4.试分析在使用FIDIC合同的工程项目中承包商所承担的风险的种类,对这些风险提出相应的对策措施

5.向保险公司了解………略

6.如果一个工程采用固定总价合同,做标期很短,招标时仅仅提供初步设计文件,采用国外的技术规范,承包商会承

担哪些风险

7.联营承包与分包有什么区别?

联营承包是指两家或两家以上的承包商联合投标,共同承接工程。

第四章工程合同订立阶段的合同管理

1.招标文件由哪些内容组成

1)投标邀请书

2)投标人须知

3)合同主要条款

4)投标文件格式

5)工程量清单

6)技术条款

7)设计图纸

8)评标标准和方法

9)投标辅助材料

2.投标文件由哪些内容组成?简述投标文件分析和审查的必要性及其内容

3.简述建筑工程示范性合同文本的主要功能和优点

4.编制招标文件的依据是什么?编制招标文件时应该注意哪几方面问题?

1.待处理

2.

1)制订合理的资格预审标准

2)制订科学合理的评标方法和评标标准

3)确保投标文件的完备性

4)协调与招标的建设工程项目有关的各个合同之间的关系

5.简述废标的主要类型,并分析承包商如何有效避免废标

1)投标文件没有按规定包装密封

2)投标文件逾期送达招标人

3)投标书没有投标人的法定代表人或授权委托人签字、盖章。或字迹潦草、模糊不清。

4)没有按照招标文件的要求提交投标保证金或投标保函,或虽提交但不符合要求

5)投标文件内容不完整,如没有法定代表人资格证书

6)投标文件附有招标人不能接受的附加条件

7)投标文件没有响应投标文件的实质性要求

6.试述承包商投标时应注意的问题

1)全面分析和正确理解招标文件

2)全面进行建设工程项目环境条件调查

3)重视工程合同风险管理

4)投标文件的补充、修改或撤回

5)有效避免废标

7.简述工程合同审查的主要内容

1)合同的合法性审查

2)合同的完备性审查

3)合同条款的审查

8.论述在签订工程合同前,业主和承包商进行合同谈判的必要性

工程合同谈判是是工程合同当事人双方就合同具体内容进行研究、协商的过程,也是工程合同正式订立前双方当事人力争自己合同权益的重要机会。由于建设工程招标文件和投标文件的局限性,不可能充分涵盖未来建设工程项目实施过程中可能遇到的各种情况,同时,合同双方对招标文件和投标文件的理解也不尽相同。因此必须在工程合同正式订立前对合同进行谈判和协商,进一步澄清和补充合同条款,使合同双方在谈判中进一步的沟通,详细的交换意见。通过合同谈判,完善合同条款,合理分配合同风险和合同权利、义务与责任。

9.工程合同谈判的常用技巧和策略有哪些

1)掌握谈判议程

2)高起点战略

3)避实就虚

4)合理充分的分配谈判角色

5)充分发挥专家的作用

10.建设工程施工合同无效的情形有哪些

1)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级订立的建设工程施工合同

2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人订立的建设工程施工合

3)建筑工程必须进行招标而未招标或中标无效的情况下订立的建筑工程施工合同

4)承包人非法转包、违法分包建设工程所订立的建筑工程施工合同

第五章工程合同履行阶段的合同管理

1.简述工程合同履行的原则

1)实际履行原则

2)全面履行原则

3)协作履行原则

4)诚实信用原则

5)情事变更原则

2.试述合同歧义解释的定义及其方法

1.是指合同当事人双方对合同文件的理解出现偏差,从而导致合同双方产生合同争执,因而,对内容表达不清楚的合同进行正确的解释。

2.①词句解释②整体解释③合同目的解释④交易习惯解释⑤诚实信用原则解释

3.土木工程中对合同文件解释的惯例有哪些

合同文件优先顺序

第一语言规则

其他规则

4.论述工程合同控制和其他目标控制之间的关系

1)三控是由合同控制协调一致

2)合同控制的范围较三控广的多

3)合同控制较三控更具动态性

5.什么是损害赔偿责任?工程合同损害赔偿责任又包括哪些内容

1.损害赔偿是指违约方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定而给对方造成损失时,按照法律规定和合同约定,违约方就对方所受损害给与补偿的一种方法。

2.(一)承包商的损害赔偿责任:

对工程照管的损害赔偿责任

误期损害赔偿责任

未能正确履行合同的责任

(二)业主的损害赔偿责任

业主风险

业主的损害赔偿责任

(三)工程质量缺陷的损害赔偿责任

6.工程变更的概念及性质如何?试述工程变更的程序

1.工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等做出变更。

工程变更是一种特殊的合同变更。合同变更是指合同成立以后、履行完毕以前双方当事人依法对原合同的内容所进行的修改。。。

2.

1)工程变更的提出

2)工程变更的批准

3)工程变更指令的发出与执行

4)现行工程变更程序的评价

7.为什幺进行工程合同价格调整?简述工程合同价格调整的方法和原则

.1.工程建设的周期往往比较长,在此期间,急剧的通货膨胀、关键材料的短缺、外币汇率的变化等因素都会造成工程的价格、工期和工程内容的变化。因此,在考虑工程造价时,都必须考虑与工程有关的各种价格的波动。

2.fidic原则略

国内原则:

1)国家法律法规和政策变化影响合同价格

2)由政府部门活期授权机构公布的价格调整

3)一周内非承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

4)双方约定的其他增减或调整

3.方法①文件证据法调价②公式法调价

第六章略

第七章工程索赔

1.工程索赔与商务索赔相比有什么特点?引起工程索赔的原因都有哪些?

1.1 ①索赔的前提不同:商务索赔的前提是对方已经存在违约行为,而且己方的损失是因为对方的违约行为造成的,对于非对方违约造成的损失是不能索赔的。工程索赔的前提是承包人非自身原因而遭受的损失均可索赔无论发包人是不是存在违约行为。

②索赔的对象不同:商务索赔是双向的,合同当事人的任何一方都可以向对方索赔。而工程索赔则单指承包人向发包人提起的索赔要求。

1.2

2.简述工程索赔的作用

①有利于承包合同标价的确定,促使双方都实事求是的协商工程造价。②有利于承发包双方提高管理水平,减少合同管理中的漏洞。

3.简述工程索赔的处理流程及在处理过程中需要注意的问题

4.论述FIDIC合同中规定的可以要求工期延迟的五种情况

条款44.1条规定:⑴额外或附加工作的数量或性质⑵本合同条件中提到的任何误期原因⑶异常恶劣的气候条件⑷由业主造成的任何延误、干扰或阻碍⑸除去承包商不履行合同或违约或由他负责的以外,其他可能发生的特殊情况,使承包人有理由延期完成工程或其任何区段或部分,则工程师应在与发包人和承包人适当协商之后,决定竣工期延长的时间,并相应通知承包人,同时将一份副本呈交发包人。

5.工期索赔的计算方法有哪些?具体流程分别是什么?

1 ①网络计算法②比例计算法

2 见书本161

6.费用索赔的内容包括什么?选择其中三项进行具体说明。

1)人工费

2)材料费

3)施工机械使用费

4)分包费用

5)工地管理费

6)利息

7)总部管理费

8)利润

7.比较总费用法和分项费用法的优缺点

①总费用法简单但不尽合理,所以这种方法使用的比较说,往往会引起争议,不容易被对方和仲裁人认可。②分项费用法比总费用法复杂,但能客观反映承包人的实际损失,比较科学合理,易于被当事人接受,有利于对索赔报告的分析评价和索赔的解决。

第八章略

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

工程建设合同管理模拟试题

工程建设合同管理模拟试题 一。单选 1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。 a.委托方 b.设计单位 c.监理工程师 d.主管部门 2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。 a.业主承担 b.业主从监理费中扣除,转付给承包方 c.承包方承担,因他执行的是无效指令 d.监理单位给予支付 3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。 a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商

4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监 理工作完成后,监理单位()。 a.向业主支付使用费并归还业主 b.将设备免费带走 c.向业主支 付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主 5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元 损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付 对方的金额为()。 a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元 6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。 a.另一方可请求法院强制执行 b.仲裁机构可强制执行 c.另一方可以请求公安机关强制执行 d.另一方可要求对方开户 银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔 拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。 a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 b.按订金总 额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 c.每次阶段支付时均不许扣减定金 d.每次阶段支付时可将一定 比例定金充抵部分设计费 8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用 的合同类型应为()。 a.总价合同 b.单价合同 c.成本加酬金合同 d.成本加奖惩合同 9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即 未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。 a.可继续施工 b.应等待监理工程师进一步指示后在施工 c.要求 监理工程师再次检验

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是() A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定,出现___________订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。() A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___________状态。() A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当___________确定费用负担的责任。() A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定,由于___________原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。() A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。() A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该 () A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货,拒付货款 D.提取全部材料,按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为() A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为() A.由业主指定,并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。() A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

建设工程合同管理作业题库永久适用

1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是() A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是() A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。 A.20万元B.10万元 C.2万元D.4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是()。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利,说法错误的是() A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在()以上的,应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过()年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。A.③—②—①B.①—②—③C.③—①—②D.①—③—② 14、承包人() A、应是具备与工程相应资质和法人资格的,并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成,其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同(示范文本)》,其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件,这份文件是()。 A.协议书B.通用条款C.专用条款D.投标书及其附件

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选 项中,只有1个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为()日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代 理是()。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定 的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是()。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》,应按()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标 的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应 按照()执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为,债权人可以()撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中,错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知 应在()到达受要约人,才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()。 A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任 C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任 13.依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意,但应提供担保 C.无须征得对方同意,但要通知对方 D.无须征得对方同意,也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。 A.由招标人组织,费用也由招标入承担 B.由招标人组织,费用由投标人承担 C.由投标人组织,费用也由投标人承担 D.由投标人组织,费用由招标人承担 18.招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

建设工程合同管理作业题库

建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是() A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是() A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同

D、成本加酬金合同 某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。 A.20万元B.10万元 C.2万元D.4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是()。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利,说法错误的是() A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在()以上的,应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过()年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.360docs.net/doc/1813450602.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

建设工程合同管理模拟试题(一至九)

第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题,每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.可撤销的合同在撤销前,属于 ( ) 合同。 A .效力待定 B .有效 C .不确定 D .无效 2.担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A .主合同当事人 B .保证人和债务人 C .债权人和债务人 D .保证人和债权人 3.合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A .双方的权利 B .双方的义务 C .标的 D .当事人 4.监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A .邀请招标 B .竞争性招标 C .公开招标 D .直接发包 5.撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A .对方发生承诺之前 B .对方承诺到达要约人之前 C .对方承诺生效之后 D .要约到达对方之前 6.在邀请招标中,邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A .3 B .4 C . 5 D , 6 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物时,恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A .当地市场价格 D .原价和新价的平均价格 C .原价格 D .新价格 8.当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A .中止履行合同 B .恢复履行合同 C .解除合同 D .终止合同 9.债权人决定将其债权转让给第三入时,( ) 。 A .需经对方同意 B .不需对方同意,但要办理公证 C .不需对方同意,但应通知对方 D .不需对方同意,也不必通知对方 10.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有( ) A .投标须知 B .项目说明书 C .合同条件 D .工程量清单 11.建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A .建设工程 B ,监理服务 C .货币 D .监理规划 12.“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。

建设工程合同管理124模拟题

[模拟] 建设工程合同管理124 单项选择题 第1题: FIDIC合同条件中,如未约定开工日期,承包商应在接到中标函后的( )天内开工,工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。 A.15 B.30 C.42 D.60 参考答案:C 第2题: 依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行政府定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.当地市场价格 D.签订合同地中场价格 参考答案:A 第3题: 《中华人民共和国合同法》是在( )实施的。 A.1997年7月1日 B.1999年10月1日 C.2003年11月12日 D.2008年1月1日 参考答案:B 第4题: 承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费由( )。 A.发包人承担

B.承包人承担 C.工程师承担 D.发包人和承包人共同分担 参考答案:A 第5题: 建筑工程一切险往往还加保( )。 A.安装工程一切险 B.人身意外伤害险 C.机构损坏险 D.第三者责任险 参考答案:D 第6题: 合同签订后( )天内,发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。 A.3 B.5 C.10 D.15 参考答案:A 勘察费用的支付 第7题: 代理人按照被代理人的委托授权可( )签订合同。 A.以被代理人的名义同自己所代理的其他人 B.与指定的第三人 C.以被代理人的名义和自己 D.超越代理权 参考答案:B 第8题: 设计文件批准后,不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时,必须经( )批准。

A.初步设计的批准单位 B.原审批机关 C.建设单位 D.原设计单位 参考答案:B 设计工作内容的变更 第9题: 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延 参考答案:C 第10题: 在FDIC合同条件下,发包人选用奖励条款,需要在( )中具体约定奖金的计算办法。 A.协议书 B.专用条件 C.通用条件 D.合同附件 参考答案:B 在FIDIC合同条件下,发包人选用奖励条款,需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。 第11题: 甲与乙签定了采购10吨水泥的采购合同,合同约定由乙向甲交付8吨,这种情况表现为 ( )。 A.债务承担 B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让 D.由第三人向债权人履行债务 参考答案:B

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

工程建设合同管理模拟试题培训讲学

一。单选 1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。 a.委托方 b.设计单位 c.监理工程师 d.主管部门 2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。 a.业主承担 b.业主从监理费中扣除,转付给承包方 c.承包方承担,因他执行的是无效指令 d.监理单位给予支付 3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。 a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商 4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。 a.向业主支付使用费并归还业主 b.将设备免费带走 c.向业主支付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主 5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。 a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元 6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。 a.另一方可请求法院强制执行 b.仲裁机构可强制执行 c.另一方可以请求公安机关强制执行 d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。 a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 c.每次阶段支付时均不许扣减定金 d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)

建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为,从()的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应()。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商

() A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由()决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在()合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( ) 为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕,施工图纸完成 B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 11、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

(工程合同)建设工程法规与合同管理试题

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在下列经济法律关系主体中。()是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2.()是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人的 权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B. 担保 C. 质押 D.定金。 3.代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是()代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 5.下列关于保证的说法不正确的是()。 A.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任

6.依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是()。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 7.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺,该承诺()。 A.有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9.在下列各种合同中,一般情况下()的合同有效。 A.限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认 B.无代理权人订立,被代理人未作表示 C.法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认

《工程合同管理》模拟题一

《工程合同管理》模拟题一 一、单项选择题(下列每小题的备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题,每小题1分, 共20分) 1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁,如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方,而双方在收到通知或(C )天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知,视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。 A.21 B.48 C.70 D.84 2. 甲与乙订立买同约定,甲于2005年10月7日发货,乙收到货物后,经检验发现货物与封存的样品差异较大,乙方拒绝支付款项,根据已知的条件,乙方的行为是( C )。 A. 行使同时履行抗辩权 B. 行使不安抗辩权 C. 行使先履行抗辩权 D. 违约行为 3. 甲、乙两公司签订买卖合同,合同总标的额10万元,合同约定违约金为2万元,同时,甲向乙支付定金5000元。后乙公司违约,造成甲公司经济损失2.1万元。现甲向人民法院起诉,请问甲最多可以要求乙支付( B )。 A. 2万元 B. 2.6万元 C. 3万元 D. 3.1万元 4. 采购工程急需的少量特殊材料,宜采用(D )方式确定贷货商。 A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 国际竞争性招标 D. 直接定购 5. 在国际工程合同中,业主可以选择某个单位作为指定分包商,指定分包商一般应与( C )签订分包合同。 A. 业主 B. 发包人 C. 承包人 D. 发包人或承包人 6. 下列命题正确的是( D)。 A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的 B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的 C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的 D. 无处分权人订立的合同是可以有效的 7. 甲乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲乙双方通过协商对合同作了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同,则对变更事项中损失部分的处理原则是(D )。

相关文档
最新文档