工程进度付款确认书节点说明文档
（一期）
工程进度付款确认书：1#、6#、10#楼基础完成，8#楼主体完成一半，9#楼装饰装饰完成，审核时间为：2013年10月24日，金额为66256.00元。
工程进度付款确认书：1#、7#、23a车库、22#楼主体封顶完成，审核时间为：2014年7月14日，金额为98958.00元。
工程进度付款确认书：6#楼主体封顶、22#楼、23a车库主体完成一半，审核时间为：20014年4月21日，金额为43488.00元。
工程进度付款确认书：8#楼装饰完成、10#楼、11#楼主体封顶完成，审核时间为：2014年11月3日，金额为30746元（未支付）
工程进度付款确认书：6#、7#、10#、11#、22#楼装饰完成，审核时间为：2014年12月29日，金额为57575元（未支付）
工程进度付款确认书：1#楼装饰装修完成，审核时间为：2015年2月5日，金额为37788元，（未支付）
工程进度付款确认书：园林完成，审核时间为：2015年6月8日，金额为：154884元（未支付）
工程进度付款确认书：1~22轴车库装饰完成，(已审核下来，金额：32988元）时间为：2015年8月31日(（未支付）
（二期）
工程进度付款确认书：2#楼基础完成，审核时间为：2014年11月3日，金额为：18959.6元
工程进度付款确认书：2#楼主体完成一半，审核时间为：2015年1月12日，金额为：18960元（未支付）
工程进度付款确认书：3#、4#楼基础完成，审核时间为：2015年1月12日，金额为：23949元（未支付）
工程进度付款确认书：5#楼基础完成，审核时间为：2015年6月8日，金额为：12536元（未支付）
工程进度付款确认书：3#、4#、5#楼主体完成一半，（已审核下来，金额：36484.4元）时间为8月31日（未支付）
以股抵债,协议
竭诚为您提供优质文档/双击可除 以股抵债,协议 篇一：以股抵债协议书 以股抵债协议书 甲方：姓名身份证号码 乙方：姓名身份证号码 丙方：姓名身份证号码 丁方：姓名身份证号码 戊方：姓名身份证号码 鉴于甲、乙、丙、丁、戊五方（以下简称五方）作为借款方向上海有 限公司借款，于元，并向该公司承担连带还款责任，为便于明晰甲、乙、丙、丁、戊五方内部的关系，明确权利义务，根据中华人民共和国相关的法律法规特达成如下协议： 一、抵偿约定 如五方中有任一人未及时足额支付所欠上海有限公司 款项，五方中 其他任何人替五方中未及时足额还款者（以下简称未还款者）偿还款项或承担责任后，未还款者应用上海有限公司
中的股权向替其还款方抵偿。 二、抵偿价格 上海后巷贸易有限公司每股作价人民币元，用于抵偿计算。以上确定 每股价格为五方明确约定价格，除非五方协商一致更改，否则不得改变。 三、抵偿时间 欠款者在欠上海有限公司款项超过天后，五方中任一一方可以与 上海有限公司达成还款协议，还款协议签订之日视为欠款者在上海有限公司的股权已经转让给还款者，如五方中两个以上的还款者同时要求替欠款者还款，则由最先与上海有限公司达成还款协议的一方取得欠款者在上海有限公司中 的股权。 四、补充责任 如未还款者在上海有限公司中的股权作价后不足以偿 还所欠款项，不 足部分，应当由未还款者其他财产偿还替其还款者。 五、费用承担 五方中任一方为欠款者偿还款项而与上海有限公司达 成还款协议 后，欠款者不愿意配合在相关机构办理股权变更手续，
还款者可以通过法院诉讼确认股权，所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）由欠款者承担，如欠款者在上海有限公司中的股权尚有剩余，则可用此剩余股权再次抵扣以上所述的费用，价格按照本协议第二款确定。 六、争议解决 在履行本合同过程中发生争议时，可以通过协商解决，协商不成，可以向本协议签订地所在法院诉讼解决。 七、联系方式的有效性 五方在本协议上留有的联系地址、联系电话等为五方确定的有效联系方式，任何一方向以上联系方式发送的信件、短信等，一经发送便视为送达，如任意一方以上信息发生变更，应及时通知对方，否则承担由此带来的一切不利的法律后果。 八、本协议自各方签字之日起生效，本协议一式份，每份具有同样的法律效力。 甲方： 地址： 日期： 乙方： 地址： 日期： 丙方：
最新施工进度计划及进度保证措施资料
施工进度计划及进度保证措施 9.1编制说明 (一)进度目标，我公司力争完成本项工程的施工工期65日历天。 (二)本工程进度安排是根据前述施工布置按照前紧后松的工作原则进行编制的，以保证在施工过程中有足够的弹性时间处理不可预见的突发情况。 9.2进度网络计划 一进度控制方法 简单的说就是规划、控制和协调。规划就是按照分层进度计划，制定相应的诸如人员、材料、机具等计划。控制即是在项目实施的全过程中，进行实际进度与计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。协调则为外部协调和内部协调，外部协调即协调与进度有关的各施工单位之间的关系和次序，减少重叠，把时间空间化；内部协调是指项目经理部根据进度计划对各部门、班组之间进行协调。 二进度控制措施 1、组织措施――落实各层次的进度控制人员及其具体任务和工作责任；建立进度控制的组织系统；根据具体的分项结构、进展情况，分阶段地进行分解细化，确定其进度目标，形成目标控制体系；确定进度控制工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间、参加人等；对影响进度的因素分析和预测。 2、技术措施――采取加快施工进度的技术方法。 3、合同措施――对材料供应商签订的供货时间应与施工进度目
标一致。 4、信息管理措施――项目经理部对各分部实际进度的有关资料，进行整理统计并与计划进度比较，及时进行有针对性的调整。 根据以上管理措施具体对进度计划从以下四方面进行控制： （1）施工进度计划的贯彻 施工进度计划的实施就是施工活动的进展，也就是用施工进度计划指导施工活动、落实和完成计划。为了保证施工总进度计划的实施，并尽量按编制的计划时间逐步进行，保证各进度目标的实现，应做好如下的工作： （1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。该工程的所有施工进度计划都是围绕一个总任务而编制的，它们之间的关系是高层次的计划为低层次计划的依据，低层次的计划是高层次计划的具体化。在其贯彻执行时应当首先检查其是否协调一致，计划的目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达到施工班组，以保证实施。 （2）层层下达施工任务书。该项目的经理、工长和施工班组之间采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务、技术措施、质量要求等内容，使施工班互助组必须保证按作业计划时间完成规定的任务。 （3）计划全面交底，发动工人实施计划。施工进度计划的实施是全体工作人员的共同行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成工
工程进度及付款申请书
泰州恒兴投资有限公司： 根据合同约定，我方已经完成了云墅一号工程13、17、18、21#楼基础分部工程全部工程量，已经通过验收，根据合同条款约定本次工程款为合同总价的15%，即付款金额为820002.3元。 故本次申请金额为： 捌拾贰万零贰元叁角（大写） 820002.3元（小写） 计算方式： 建筑面积×1300×15% （760+762.32+1208.14+1474.68m2）×1300×15% =4205.14×1300×15%=820002.3元 请建设单位审批！ 申请人：江苏恒安建设工程有限公司云墅一号项目部 建设单位审批意见： 建设单项目位负责人： 年月日
泰州恒兴投资有限公司： 根据合同约定，我方已经完成了云墅一号工程2、3、4、5、6、9、10、14、15、19、22#楼基础分部工程全部工程量，已经通过验收，根据合同条款约定本次工程款为合同总价的15%，即付款金额为3343427.1元。 故本次申请金额为： 叁佰叁拾肆万叁仟肆佰贰拾柒元壹角（大写） 3343427.1元（小写） 计算方式： 建筑面积×1300×15%=17145.78m2×1300×15%=3343427.1元 请建设单位审批！ 申请人：江苏恒安建设工程有限公司云墅一号项目部 建设单位审批意见： 建设单项目位负责人： 年月日
泰州恒兴投资有限公司： 根据合同约定，我方已经完成了云墅一号工程2、3、4、5、6、9、10、14、15、19、22#楼主体分部工程全部工程量，已经通过验收，根据合同条款约定本次工程款为合同总价的10%，即付款金额为2228951.4元。 故本次申请金额为： 贰佰贰拾贰万捌仟玖佰伍拾壹元肆角（大写） 2228951.4 (小写） 计算方式： 建筑面积×1300×10%=17145.78m2×1300×10%=2228951.4元 请建设单位审批！ 申请人：江苏恒安建设工程有限公司云墅一号项目部 建设单位审批意见： 建设单项目位负责人： 年月日
还款确认书
还款确认书 xxx公司（以下简称甲方） 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx （法定代表人的代理人：xxx） xxx公司（以下简称乙方） 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx （法定代表人的代理人：xxx） 鉴于： xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：xxx），建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公
施工进度计划编制说明
施工进度计划编制说明 1.编制原则 ⑴项目控制性工期的要求； ⑵以本投标人工期目标和控制性工程节点为准则，以关键性工程的施工分期和施工程序为主导，协调安排各分项工程的施工进度选择最优方案； ⑶最大限度地组织均衡施工同时，做到实事求是，留有余地，保证工程质量和安全施工。当施工情况发生变化时，要及时调整和落实施工总进度； ⑷在施工过程中采取的施工工艺流程、施工方案、施工方法和保证措施； 2.施工总进度计划横道图 另附 3.进度保证措施 3.1 组织保证措施 本工程实行项目法施工管理，依据制定的《项目法施工管理实施细则》，落实工程进度计划的实施情况是对项目部考核的一项重要内容，并配套实施有关的进度计划目标保证措施和奖励政策。项目部各级主要管理负责人，按其职责划分，层层签订责任书，明确项目部各级人员的进度控制职责。加强日常管理和年度考核，充分调动全体干部、职工的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。 （1）项目经理负责定期组织召开施工进度会议，按照施工进度对会议的组织设计和施工计划完成的实际情况进行监控，定期召开施工进度协调会。每旬召开一次旬施工进度协调会，每月召开一次月进度施工协调会，根据阶段性施工计划的完成情况召开阶段性施工进度会议。根据施工进度出现的特殊情况不定期召开施工进度专题会议，研究、部署施工进度专项计划措施。计划相关人员负责进度计划纠偏措施的编制，负责进度计划执行信息、资料的收集、整理。按照施工进度计划控制工作流程向主管人员提交上述文件，根据上级批示和指导意见对成果进行修正。记录和整理施工进度计划协调会议的内容，负责有关施工进度计划资料、文件的分发、存档、记录和上报。负责向本投标人主管部门上报本项目的施工进度完成情况和有关资料。 （2）坚持项目部领导和技术人员现场施工值班制度，及时协调、处理、解决施工中出现的问题。项目经理、技术负责人和副经理每月驻守工地不少于21
总施工进度计划文字说明完整版本
总施工进度计划 编制单位： 编制： 审核： 批准： 批准日期：年月日
总施工进度计划说明 1.1 施工进度计划 上述项目为关键项目。 各分部工程计划起止时间及各主要工作的施工进度详后附：详“施工进度计划网络图”。 施工顺序原则为先结构后装修，结构施工自下而上进行，拟定在本工程中采用以结构工程为先导的程序，实行平面分段、立体分层、同步流水的施工方法。每一层为一个施工流水段，组织各种工种进行流水作业。砌体工程可待主体框架结构完成后进行，砌体工程完成后进行室内外抹灰装饰施工。水电安装、防雷工程与以上各施工阶段进行交叉作业。结构（包括地下结构及上部主体结构）的施工进度的控制是实现总工期目标的关键。
本工程分别组织钢筋工、模板工、砼工、砖瓦工、抹灰工等各种施工班组进行层间流水施工作业。 1.2 施工进度计划的形式及内容 1.2.1 施工总进度计划 本工程采用以下计划模式： 日计划 （1）由总进度计划编制相应的施工计划。根据总进度计划制订阶段性施工计划和月计划，由阶段性施工计划和月计划制订周计划，再由周计划制订日计划，做到层层分解，逐层落实。 （2）由各类计划保证总进度计划的实现，形成以日计划保证周计划，周计划保证月计划，月计划保证阶段性计划，阶段性计划保证总进度计划的计划保证体系。 （3）计划实施过程中进行动态消项管理，检查和发现计划中的偏差，并及时调整和纠正，避免影响月计划、阶段性计划，进而影响总进度计划。 （4）切实落实与水电配套计划的实施，从而保证施工计划的进展和实现。 （5）对各专业进行计划协调，避免因工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。 （6）对计划进行严格管理，建立相应的奖惩制度，切实保证计划的实施效果。 （7）在施工过程中随时听取业主、监理对工程进度的意见和建议，并及时做出调整。 （8）为保证总进度计划的实施，应制定以下配套计划：材料、设备的送审、订货、进场计划；施工机具使用计划；劳动力使用计划；加工件的加工计划；设备调试计划；验收计划；培训计划等。 本工程各级计划的逐层控制程序如后页图所示。
国家电网公司往来款项管理办法
规章制度编号:国网(财/2)472-2014 国家电网公司 往来款项管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强往来款项管理,切实防范经营风险,根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业内部控制应用指引-采购业务》、《企业内部控制应用指引-销售业务》以及国家电网公司(以下简称“公司”)有关管理规定,制订本办法。 第二条本办法适用于总(分)部,各单位及所属各级全资、控股子公司,事业单位往来款项管理工作。 第三条本办法所称往来款项包括应收款项及应付款项。 第四条应收款项管理应遵循依法合规、权责明确、清理及时,防范风险的原则。应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。 (一)应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。 (二)应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等收到的商业汇票。 (三)预付账款是指企业按照合同约定预付的款项。 (四)其他应收款是指企业除应收账款、应收票据、预付账款、应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种应收、暂付款项。 第五条应付款项包括应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款、长期应付款、专项应付款等款项。 (一)应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。
(二)应付票据是企业因购买材料、商品和接受劳务等而开出的商业汇票。 (三)预收账款是企业按照合同约定预收的款项。 (四)其他应付款是除应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、其他应交款、长期应付款、专项应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。 (五)长期应付款是指企业除长期借款、应付债券、专项应付款以及上级拨入资金以外的其他各种长期应付款项。 (六)专项应付款是指企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。 第二章往来款项管理职责 第六条各级单位主要负责人是往来款项管理的第一责任人。 第七条各级单位总经理办公会议或类似机构是往来款项 管理的决策机构,负责对往来款项内部控制制度的建立健全、清理处置等重要事项进行决策。 第八条各级单位财务部门是往来款项的归口管理部门。 (一)国网财务部负责明确往来款项内部管理职责,制定往来款项管理流程,并组织实施; (二)各级单位财务部门负责往来款项会计核算,并定期组织业务经办部门开展往来款项核对、清理和处置工作;
工程进度计划说明
霍山县下符桥镇土地整理项目工程Ⅳ标段 施工进度计划 1、编制进度计划的依据： （1）本合同段的施工招标文件； （2）本合同段的施工招标图纸和技术条款； （3）本合同段招标的相关事宜的补充说明； （4）现场踏勘情况； （5）与本工程施工相关的现行的国家与行业标准、规程和规范； （6）中华人民共和国颁布的《建筑法》、安徽省人民政府有关建筑工程管理、环境保护等地方性法规及规定； （7）国内、外已建类似工程的有关资料和经验； （8）我公司已承建类似工程的施工经验； （9）我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理的文件。 2、施工计划安排 至4月15日工期总体安排如下:(详细进度计划见后附表) 3、总工期
本计划开工时间为2010年3月1日，完工时间为2010年4月15日。工期46天。 4、具体时间安排 1、土地平整工程从2010年3月1日开始，2010年3月12日结束。 2、排水斗沟-4清淤工程从2010年3月7日开始，2010年3月14日结束。 3、农沟及筑田埂工程从2010年3月7日开始，2010年3月22日结束。 4、塘加深加固工程从2010年3月7日开始，2010年3月16日结束。 5、U型渠工程从2010年3月7日开始，2010年3月22日结束。 6、灌溉泵站工程从2010年3月17日开始，2010年3月26日结束。 7、过路涵及下地涵工程从2010年3月17日开始，2010年3月30日结束。 8、水塘进出口水及台阶工程从2010年3月19日开始，2010年3月30日结束。 9、田间道路工程从2010年3月19日开始，2010年4月12日结束。 10、竣工验收从2010年4月13日开始，2010年4月15日结束。 5、附表：施工进度计划横道图
债权债务协议
竭诚为您提供优质文档/双击可除 债权债务协议 篇一：债权债务确认协议书范本 债权债务确认书 甲方（债权人）： 身份证号： 电话： 乙方（债务人）：（本人书写借条曾用签名笔体为：）（注：因考虑到个别借款人在欠条中使用的为熟人间的常用名签字，致双方认真对账时才发现和身份证不符，因此应对借条的签字及笔体加以体现） 身份证号： 电话： 鉴于甲乙双方保持了多年的经济往来（若为互有负债的则写为：在多年的经济往来中互有负债），为准确、清晰的确认双方最终的债权债务金额，避免因账册、单据、欠条等材料的丢失、损毁而造成纠纷，现甲乙针对双方的全部历史账目经过谨慎、细致的核对后在平等、自愿的基础上签订本确认书。
第一条、截止到**年**月**日以前，甲乙双方所有未经结算的往来账目如下： 1.1、年月日，乙方向甲方借入现金元整（大写人民币 元整），借条注明还款日期为年月日； 1.2、年月日，乙方向甲方借入元整（大写人民币元整,此张借条实为乙方根据双方前期往来账目互抵后余款金额 向甲方出具，因此非整数。但与本确认书所列其他往来无关），借条未注明还款日期； …… （若为互有负债的则添加以下条款：） 1.n、至年月日前，乙方所属公司为甲方提供货物（或 服务），甲方共计欠乙方 元（大写人民币元整）。 第二条、根据第一条，乙方共计应付给（若为互有负债则写为：双方互负债务相互抵消后乙方尚欠）甲方人民币￥大写人民币元整。此数额为年月日前甲乙双方全部账目（若为互有负债则写为：往来账目相互抵消后）统计后的最终金额，且双方间除货币外没有其他形式的债权债务关系。甲乙双方一致同意由本债权债务确认书替代相应的借条、单据等，第一条中1.1、1.2……项所对应的乙方所出具的欠条原件由甲方归还乙方，（若为互有负债则写为：第一条中第1.n项所对应的甲方签收的原始单据由乙方归还甲方）。乙方
工程进度付款申请单
CB33 工程进度付款申请单 （承包[ ]进度付号） 合同名称：合同编号： 致浙江蟠龙工程管理有限公司： 我方今申请支付年月工程价款金额共计（大写）元 (小写元)，请贵方审核。 附表： 1、工程进度付款汇总表。 2、已完工程量汇总表。 3、合同分类分项项目进度付款明细表。 4、合同措施项目进度付款明细表。 5、变更项目进度付款明细表。 6、计日工项目进度付款明细表。 7、索赔确认清单。 8、其他。 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日 审核后，监理机构将另行签发工程进度付款证书。 监理机构：浙江蟠龙工程管理有限公司 签收人：（签名） 日期：年月日说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写呈报监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
（承包[ ] 进度总号） 合同名称：合同编号： 项目截止上期末累 计完成额（元） 本期申请金 额（元） 截止本期末累 计完成额（元） 备注 应付款金额 合同分类分项项目合同措施项目 变更项目 计日工项目 索赔项目 小计 工程预付款 材料预付款 小计 价格调整 延期付款利息 小计 其他 应支付金额合计 扣除金额 工程预付款 材料预付款 小计 质量保证金 违约赔偿 其他 扣除金额合计 本期工程进度付款总金额 本期工程进度付款总金额：仟佰拾万仟佰拾元 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
（承包[ ]量总号） 合同名称：合同编号：致（监理机构）： 我方现报送本月工程量汇总表如下表，请贵方审核 附件：工程计量报验单 （1）承包[ ]计报号 （2）承包[ ]计报号 承包人（现场机构名称及盖章）： 项目经理： 日期：年月日 一合同分类分项项目（含变更项目） 序号项目 编码 项目 编号 项目名 称 单位 合同工 程量 截止上 期末累 计 承包人申报 工程量 监理人审核工程量 本期申 报 截止本期 末累计 监理审 核 截止本期 末累计 1 二合同措施项目（含变更项目） 序号项目编号项目名称合价合同 工程 量 截止上 期末累 计 承包人申报监理审核 本期 申报 截止本期末 累计 监理 审核 截止本期 末累计 1 审核意见详见上表审核意见栏。 监理机构：（名称及盖章） 签收人：（签名） 日期：年月日 说明：1、本表一式份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审签后，作为CB33的附表，一同流转、审批 结算时用。 2、本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项 目编码，项目编号是只合同工程量清单的项目编号。
追加担保承诺书
追加担保还款承诺书 承诺人：_______ ，证件号码：______________通讯地址：_____________________ 担 保方：______________ 就承诺人____年____月_____日向_______借款壹拾陆万元一事。向______________承诺 如下： 一、本人尚欠借款本金壹拾陆万元整，本人承诺自____年____月_____日前归还全部欠 款。 二、以上借款利息按中华人民共和国银行同期贷款利率的 4 倍，从____年____月_____ 日计算至实际付款之日，并在本金支付完毕后两个月内还清。 三、莒县胜达石材有限公司对以上债务偿还承担连带责任。 四、如果本人严格按照本协议第一条约定的期限支付欠款本金，希望放弃第二 条的全部利息及第三条的连带责任，双方的权利义务清结;如果本人没有严格按照第一条约定 的期限付款，则全部付款义务自动提前到期。 五、因本协议或本协议相关的一切纠纷由仲裁委员会仲裁或当地人民法院诉讼解决。 莒县胜达石材有限公司 代表人：__________________ 代表人：______________ 签约日期：____年____月_____日篇二：个人保证担保承诺书 个人保证担保承诺书 兰州银行股份有限公司陇西支行： 本人愿意为在贵行贷款万元提供连带保证担保责任，直 至此笔贷款全部清偿完毕。如此笔贷款出现拖欠贷款本息等违约行为，我本人将无条件承担 直接代偿全部贷款本息，同时贵行可执行我本人的全部资产进行代偿，并保证该笔贷款安全 收回，我本人无任何异议。 保证人（签字）：身份证号： 年月日 兰州银行陇西支行 个人贷款申请书 兰州银行陇西支行： 本人＿＿，性别，民族＿，出生于年月日，家 住，今年现金月收入大约元。 本人因的原因，现向贵行申请个人性贷款元，还款来源主要 为。 该笔贷款的关联关系人为，与本人为关系，现从事职业 为，现金月收入元。 该笔贷款的抵押物为，权证号：，位 于，建筑面积平方米，房屋所有权人 为。 我计划用年时间还清所有本金，按月结息，归还本金。 特此申请！ 申请人： 年月日 个人贷款使用声明及保证 兰州银行陇西支行： 我向贵行申请个人贷款＿万元。贷款用途为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程进度情况说明
工程进度情况说明 自2012年8月6日开工以来，在建设单位的领导下和通过各参建单位的共同努力，克服了施工场地狭窄，地质条件差，结构复杂，设计图纸变更多等诸多不利因素，顺利完成桩基工程、基坑围护工程、主体结构工程，外立面基本封闭等。工程质量总体较好，安全处于受控状态并荣获2013年度上海市评文明工地。 根据宝钢文化中心改扩建工程总进度计划，现已严重拖期，主要原因为： 1、基坑围护及桩基工程施工阶段，由于无法进行夜间连续作业施工，甚至土方工程作业时间也只能安排在白天施工； 2、由于高峰时段不允许货运车辆通行，混凝土罐车、土方车无法在上述时间段进出，造成施工作业时间延长； 3、地质情况较复杂，地下大面积范围内分布有一层1.5m～2.5m厚的建筑垃圾以及原建筑留下的方桩等地下障碍物，一些部位标高-8m以下还存在障碍物，造成现场需大面积开挖进行换填处理后再沉桩，钻机工效严重降低，成孔后又多次发生塌孔、损坏钢筋笼甚至灌浆导管也不能拔除等现象，对现场桩基工程施工进度造成较大影响； 4、地下室拆除作业时间受周围环境条件限制，拆除单位对现场安排重视程度不够，拆除时间比计划滞后了约两周；地下室拆除后，由于场地内表层存在大量的建筑垃圾等杂填土回填难以找到合适的土源，坑底拆除后受条件限制大块砼破碎料不能及时清理干净，导致桩基施
工时频繁遇到地下障碍物不能沉孔并多次发生塌孔及钢筋笼 损毁等现象，影响地下室区域桩基施工进度计划； 5、原变电所及高压电缆未能及时拆除，对施工进度造成一定的影响。 6、土方开挖过程中，土方开挖和外运单位准备工作和配合不充分，影响一定的出土计划； 7、地下二层结构施工阶段，正遇最强高温热浪袭击南方，高温天高达46天，对工程进度带来较大的影响； 8、总包单位存在：材料、设备、施工人员投入不足，施工过程中各专业之间的协调工作不到位造成窝工情况时有发生，作业面形成后未能有效地组织施工等； 9、设计图纸也是影响工期的一个主要因素。从开工至今图纸仍未关门，施工到哪，变更修改到哪，返工到哪，对施工组织带来较为不利的影响。 宝钢文化中心工程监理组
土方运输工程合同
土方运输工程合同（车队） 甲方：共5页 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵守平等，自愿，公平和诚实可信的原则，本着甲乙双方相互协作，密切配合，分工负责的精神，对本工程协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况：运输土方 1. 工程名称：东风日产扩建填土工程 2．工程范围：本工程范围内的约定土石工程量土方运输 3. 工程地点：广州市花都区新华镇。 4. 运距：七公里。 5. 工程量：约壹佰万立方。在此基础上如有增加工程量时，双方应重新商定合同工程量确定立方。 6. 工程期限：自2010年月日，至2010年月日。若实际开工日期系由甲方原因或不可抗力因素造成滞后,则以甲方发正式动工批准文件的实际开工之日为准。 二、工程价款及结算方式 1．本项目属单运输，甲方要求乙方提供20立方以上（含20立方）双桥启八轮车辆自卸车。 从泥头运至泥尾7（含）公里路程，不得超过8公里，如超出1公里时每超出1公里另加8元一车，如此类推，如在此基础上变动时，双方重新协商改变方案。 2．从泥头车运至泥尾，自卸车每车______元一车次，每车装载土方的数量按双方认定车载量计算（具体车载量见附表），不含路桥费，不含税金。 3．工程价款结算方式：甲方负责结账，收票（用于车次台帐记录的票据）时间为每天早上8：30至9：00时，向车队长签收，甲方严格检查票是否真实，如发现乙方弄虚作假，甲方拒收，并追究乙方责任。每三日结账。结帐时间为16：00到19：00结清。甲方以转帐的方式将工程款支付予乙方。遇到周日与国家法定节假日，或者银行系统升级原因，工程款转帐日期将相应延后一天支付。 4．柴油由甲方统一安排供应，乙方进场后可先加油开工，柴油款从预付款中扣除，柴油价格为5.90元/升，油价以此为基准按油站挂牌价调整。 三、甲方责任 1．甲方负责办理城管部门核发《城市建筑垃圾准运证》、交警部门核发《城市余泥渣土运输车辆临时通行证》等有关运征，城管，交警，政府当地村民及相关部门的疏通和协办相关手续，确保乙方道路畅通。 2．甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款。甲方协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。 3．甲方提供乙方24小时作业，并提供可行走道路。保障乙方车辆能顺利行驶。 4．为确保总工期,甲方必须按以上工期根据现场实际情况及工作量安排好挖掘机械台班数量以配合乙方运输力量。 5．如遇有关部门扣车，甲方负责在12小时内取回车；每超过12小时，甲方赔偿每台被扣车辆的误工损失费每天人民币五百元（所有取车费用由甲方负责）。 6．因甲方原因（不可抗拒的因素除外）造成乙方停工超过24小时，甲方需赔偿乙方每台车辆的误工损失费每天人民币五百元。
工程进度款支付申请表92327
（风水[2016]进付001号） 合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司 我方已按合同完成了宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同工程量30%。根据合同约定，建设方需支付第一期工程进度款，现报上工程付款申请表，请予以审查。 计算方式：1.合同总价：6978387.65元 2.本期完成：2285900元 3、本期应付：2*0.6=1371540元 附表：1. 工程价款月支付汇总表。 2. 已完工程量汇总表。 3. 进度款支付明细表。 承包人：（盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日审核后，监理机构将另行签发月付款证书。 监理机构：（盖章） 签收人：（签名） 日期：年月日 说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。
（风水[2016 ]月总001号） 合同名称：宣州区（养贤乡）国家农业综合开发2015年度高标准农田建设项目一标段合同编号：XZ2015-398-1 致：安徽江淮建设监理有限公司 我方今申报第一期工程进度款，工程进度总支付金额为（大写）壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾元 （小写1371540），请贵方审核。 工程或费用名称本期前累计完 成 金额（元） 本期申请金额 （元） 本期末累计完成金 额 （元） 备 注 应支付金额合同单价项目0 1371540 1371540 合同合价项目 合同新增项目 计日工项目 材料预付款 索赔项目 价格调整 延期付款利息 其他 应支付金额合计1371540 1371540 扣除金额 工程预付款 材料预付款 保留金 违约赔偿 其他扣除金额合计 第一期总支付金额：壹佰叁拾柒万壹仟伍佰肆拾零元零角零分 承包人：（盖章） 项目经理：（签名） 日期：年月日监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（盖章） 签收人：（签名） 日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写。作为CB-31的附表，一同流转，审批结算时用
总体施工进度计划文字说明
中石化广深福永加油站工程总体施工进度计划 一、编制依据与原则 1、中石化广深福永加油站工程施工组织设计。 2、与业主签订的施工合同。 3、现行土建工程设计、施工规范、验收评定标准。 4、施工现场实地勘察、调查资料。 5、我单位积累的施工技术、施工成果、施工方法以及以前从事同类工程的施工经验。 6、拟投入的人力、材料、机械等资源。 7、中石化广深福永加油站工程实际情况和季节等影响因素。 二、工程概况 1.工程概述 本工程位于深圳市宝安区广深高速公路福永段东侧的一地块，站区用地面积6991.93平方米、建筑总面积2927.00平方米、建筑覆盖率27﹪、建筑容积率0.42、建筑物为三栋二层，加油站设置埋地油罐总储量180m3、加油机10台、停车位29个、站内设变配电房一个。 本工程为三类工业建筑，使用年限50年，耐火等级为二级，抗震设防裂度为7度，工程除加油棚采用钢筋混凝土柱和轻钢结构屋面外，其余建筑物均采用钢筋混凝土框架结构体系。 2.主要的分项工程 主要的分项工程包括：本工程设计范围为站房、加油棚土建工程，餐厅、洗手间与配套用房土建工程，装备快修、设备仓库土建工程，室外工程（含围墙、沉砂池、计量工具间、
消防器材间、招牌基础），室外道路工程，油罐区设备基础工程，电气安装工程，给排水安装工程，弱电工程，变配电工程，工艺设备电气安装工程，工艺土建工程（含加油岛、人孔井、消防砂池、卸油口、工艺管沟、电缆沟）等。 三、施工劳动力安排措施 结合本工程特点，根据施工进度计划，分阶段主要劳动力需要计划表如下。 分阶段主要劳动力需用计划表如下：单位：人
四、施工总体规划 1、按照重点工程与其他工程均衡生产的原则协调安排施工，加大设备及劳动力的投入，加强组织协调，合理配置资源，发挥科技先导作用，优化施工技术方案和工艺，强化全员“安全、质量、工期”意识。加强与建设单位、监理单位、设计单位和地方政府的联系与合作，积极主动搞好本工程的协调工作，争取各方面的大力支持。各专业施工队伍密切配合，落实安全、质量、环境保护、水土保持措施，满足建设单位和当地政府的要求。 2、根据本标段的工程分布，结合现场实际情况，实施性施工组织设计审批后，首先进行桩基础施工。为主体结构大面积施工提供条件。 3、根据总体施工要求，结合现场实际情况，本工程施工总体规划为： 一、施工顺序安排 1、施工段划分 本工程将划分为三个施工段，以桩基工程、房屋建筑、油罐基础土石方为第一施工段，安装工艺设备土建为第二施工段，室外工程为第三阶段。 3、施工步骤 施工按基础、主体结构、装饰装修、室外道路、散水、工艺强弱电及油罐制作安装穿插其间等四个步骤组织施工，基础完成并验收后，主体开始施工。主体结构验收后，即进行屋面防水施工和室内的粗装修，并适时插入室内外装饰装修，最后完成车道场混凝土室外散水的施工。 4、安装工程配合施工 基础及主体结构工程施工期间，安装应配合土建进度进行预留预埋工作，主体完成后，即可展开水、电、工艺安装。 五、施工总体计划安排 根据业主对本工程工期的总体要求，结合现场实际情况，拟计划开工日期为2012年8月1日（实际开工日期以下发的开工令为准），预计竣工日期为2013年1月18日，计划总
5：工程付款管理规定5页
工程付款管理规定 第一章总则 第一条为加强工程款管理，合理使用资金，降低工程成本，控制投资风险，提高企业的经济效益，制定本规定。 第二条本规定适用于各公司工程付款，其它付款执行《资金审批办法》。 第三条本规定适用于亿达投资（以下简称“投资公司”）所属房地产公司。 第二章工程付款围 第四条项目工程付款围：项目的前期工程费、单体建安工程费、基础设施配套工程费、道路景观绿化工程费、公共配套费、甲供材料及设备等，具体如下： 一、前期工程：指勘察、七通一平、土石方工程、临时设施工程及其它。 二、单体建安工程：指基础工程、主体工程、建筑装饰工程、阳台护拦、楼梯理石、楼梯扶手、信报箱制安、门窗工程、防火门、排水线工程、有线电视线工程、自来水线工程、电气工程、智能化线工程、煤气线工程、消防工程、采暖工程等。 三、基础设施配套工程：指排水外线工程、有线电视外线工程、自来水外线工程、供电外线工程、智能化外线工程、煤气外线工程、供暖外网等。 四、道路、景观绿化工程：指项目区土石方挖填、道路工程、绿化工程、景观小品等。 五、公共配套工程：指学校、幼儿园、会所、地下车库等。 六、甲供材料、设备：指项目开发建设过程中，由开发商自行采购的各种材料设备。 第三章工程付款依据
第五条项目工程付款须依据各单项工程的合同、协议、预算、决算。 第六条各公司在项目开工前须根据图纸先做预算，签订合同后再施工。 第七条在施工过程中，要求施工单位每月在申请工程款前，提报已完成工程进度报表，预算人员要及时核实已完成工程量，审定工程进度总造价。 第八条工程竣工验收后，预算部须及时与施工单位核对工程总造价，待工程决算后，再根据合同规定及相关程序付工程款。 第四章工程付款原则 第九条各公司项目工程付款的原则是严格执行投资公司《资金审批办法》及《月度资金收支预算》，划清在建工程款、竣工工程款、工程保修款的界限，按照合同规定严格控制工程付款。 第十条各公司在签订施工合同时，如合同中规定付款方式为以房抵工程款，须执行《商品房抵工程款暂行管理办法》，抵款比例须占工程总造价20%以上，工程款付款比例控制在工程进度总造价的75%以下（包含以房抵款）；付款方式为支付现款的，付款比例控制在工程进度总造价的60%以下。待工程决算后履行相关程序，再付至工程总造价的95%以下，预留5%保修款。不得超比例或提前付工程款。 第十一条各公司在签订各种材料、设备采购合同时，须明确结算方式，原则上不付预付款，每批货到现场验收合格后，付至该批货款的80%以下；全部货到现场验收合格后，付至合同总价款的80%以下，决算后付至95%以下，预留5%保修款。 第五章工程款付款方式 第十二条各公司在签订工程合同时要明确付款是以商品房抵工程款还是以现款结算；如果是商品房抵工程款，应签订补充协议，明确抵款房源、价格、
XXX项目实施进展情况说明
2009 年工业中小企业技术改造新增中央投资专项资金项目 “XXXXXXX X X项目 实施进展情况说明 一、项目简介 1、公司概况 项目实施单位：XXXX）公司是集研发、生产、经营管道支撑装置、铁道重要接触网器材的专业厂家，是国家高新技术企业。 AAA 级资信企业，拥有 XXXXXX已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备（压力管道）制造许可证”和国家核安全局颁发的“民用核安全机械设备制造许可证” 。我公司属中国石化物资装备公司备用品配件资源市场成员厂，是中国石油天然气集团公司炼化备品备件网络成员单位 公司注册资本XXXX万元人民币，占地面积近 XXXX平方米。公司主要产品有: XXXXXXXX弹簧减震器、组合式碟簧支吊架、XXXXX帶。拥有国内外专利 24项，江苏省高新技术产品3项，为国家“XXXX重点工程项目研制的产品“恒力碟簧浮动支撑系统”获国家重点新产品、江苏省科技进步三等奖，该产品成功应用于中国石油化工股份有限公司安庆分公司、柳州化工股份有限公司、岳阳中石化壳牌煤气化有限公司、中石化湖北分公司的煤气化项目。公司自主研发的“轨道交通接触网恒张力补偿装置”获省科技进步二等奖和扬州市科技进步特等奖，获江苏省高新技术产品、江苏省自主创新产品，并获江苏省科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目和获工业中小企业技术改造新增中央投资专项资金项目。 2、项目概况 该项目由本公司自主研制开发，并产业化。项目建设的主要内容包括： XXXX生产线，购置国产焊接机器人、组装机器人、 100吨油压机、数控在线检测系统、在线涂装设备等国内先进设备30台套，组成弹簧生产线、冲压生产线、焊接生产线、总装生产线。形成年产XXX万台xxxxxX勺生产能力，年新增销售1 亿元，年新增利税 1960万元。
国家电网公司往来款项管理办法
规章制度编号：国网（财/2)472-2014 国家电网公司往来款项管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强往来款项管理，切实防范经营风险，根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业内部控制应用指引－采购业务》、《企业内部控制应用指引－销售业务》以及国家电网公司（以下简称“公司”）有关管理规定，制订本办法。 第二条本办法适用于总（分）部，各单位及所属各级全资、控股子公司，事业单位往来款项管理工作。 第三条本办法所称往来款项包括应收款项及应付款项。 第四条应收款项管理应遵循依法合规、权责明确、清理及时，防范风险的原则。应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。 （一）应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。 （二）应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等收到的商业汇票。 （三）预付账款是指企业按照合同约定预付的款项。
（四）其他应收款是指企业除应收账款、应收票据、预付账款、应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种应收、暂付款项。 第五条应付款项包括应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款、长期应付款、专项应付款等款项。 （一）应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 （二）应付票据是企业因购买材料、商品和接受劳务等而开出的商业汇票。 （三）预收账款是企业按照合同约定预收的款项。 （四）其他应付款是除应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、其他应交款、长期应付款、专项应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。 （五）长期应付款是指企业除长期借款、应付债券、专项应付款以及上级拨入资金以外的其他各种长期应付款项。 （六）专项应付款是指企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。 第二章往来款项管理职责 第六条各级单位主要负责人是往来款项管理的第一责任人。 第七条各级单位总经理办公会议或类似机构是往来款项
工程情况说明
工程情况说明 Prepared on 24 November 2020
XX水电班组工程情况报告 致XXX房地产开发公司各位尊敬的领导： 根据2013年10月18日由XX主持：XX、 XX、 XX、 XX、XX参加的工程进度现场会议，会议要求：1#楼、16#、17#、18#楼的9项任务于2013年11月20日完成。 目前我水电安装班组施工的1#、2#、3#、8#、9#楼、16、 17#、18#商业楼地下车库及室外管网工程，汇报工程进度情况如下： 一、2#、3#、8#、9#楼会同质监站、甲方、监理和本建筑公司验收通过，现已经交付物业接收。 二、1#楼水电隐蔽预埋、地下室消防泵房设备、地暖、给排水、 电气照明管内穿线工程已经完成。 三、2#、3#、8#、9#楼水电、消防安装工程全部完成。 四、16、17#、18#商业楼水电隐蔽预埋、电气照明管内穿线、消防管道及消防箱安装、公共卫生间洁具安装工程完成。 五、地下车库水电隐蔽预埋、电气插座管内穿线工程完成，。 六、室外管网高、中区给水管、消防、喷淋管道已完成，并开始投入运行。 目前我水电安装班组存在以下情况：工程进度及质量一直凭着优质优量按进度完成的目标，但近期工程款项一直未按月工程量足额支付，实际只拿到了实际工程量的百分之三十左右，拿到的工程款为万，我班组一直坚持自筹资金垫资，目前垫资量本人已借款
330万，光每个月利息要六七万，外面材料欠款为150万，因材料款拖欠时间较长，部分材料供应已经准备要起诉本人。人工工资大约需要128万(包括一号楼外包的给水、排水、消防、地暖)，针对目前的情况，工人的情绪极不稳定，也为了尽快解决班组农民工按时足额发放工资和材料供应商的材料款，为明年开工打下良好的信誉，我班组恳请公司领导能尽快为我班组解决目前存在急需解决的关系问题。 此致 敬礼 水电班组： 2013年12月17日