精选合同承诺书3篇

在日常的学习、工作、生活中，大家或多或少都会接触过书信吧，书信有助于增进人与人之间的交流。写起信来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的合同承诺书3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。合同承诺书篇1

投标承诺书 XXXX发展有限公司：本投标人已详细阅读了XXXXX工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 1. 遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 2. 服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。 3. 接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

5. 保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。

6. 保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

7. 保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。

8. 保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。

9. 保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。 10. 保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。 11. 保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。 12. 保证按招标文件及施工合同约定的’原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。 13. 保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》 14. 中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标

预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。 15. 质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。 16. A区工期：由年月日到年月日止，B区工期：由年月日到年月日止（共个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的XX %。 17. 施工安全：杜绝一切大小事故发生。 18. 文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。 19. 工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。投标人（公章）：法定代表人签名：日期：年月日合同承诺书篇2

为了更好的完成计划合同部的工作，现就计划合同部工作做如下承诺，并随时随地接受监督检查。 1、认真贯彻执行上级相关的制度、规定、办法，在项目经理直接领导下，主管承发包管理、合同管理、成本核算、变更索赔、验工计价等工作。 2、认真做好劳务承发包管理工作，选用“三证一书”齐全的队伍，并要求提供“三证一书”原件及其与民工签订合同的复印价。 3、认真做好劳务合同的报审、签订、备案等工作，合同条款要仔细斟酌研究，避免出现合同纠纷；零散用工（包括项目部临时用工）合同，分别与每个人签订合同，并扫描身份证，存档。 4、认真做好成本核算工作，每月月底组织、协调施工技术部、物资设备部、财务部等相关部门开展成本核算工作，成本核算工作做到真实准确，能比较准确的反应当期的盈亏情况。 5、认真做好变更索赔工作，对各业务部门提供的变更索赔资料进行汇总，编制、报送变更索赔的书面材料，并与监理单位、建设单位联系，全过程跟踪变更索赔事宜。 6、认真做好验工计价工作：（1）项目部对建设单位进行的验工计价。①每月23日前计划合同部将验工计价申请报表（按建设单位的要求）上报监理工程师或建设单位驻地工程师审核；②建立全工程中期计量支付台帐；③施工过程中，要特别重视工程变更和索赔费用的及时验工计价，保证变更和索赔事件的时效性和资料的完整性，批准后及时验工计价。（2）项目部对劳务队伍进行的验工计价。①根据各部门提供的资料，计划合同部必须于下月2日前，验工计价完成。经项目经理批准、各部室会签后，由计划合同部递交给财务部入帐。②验工计价应与实际完成工程量相符，已完

工程不拖延计价，未完工程严禁超前计价。③严格按照劳务合同单价、实际施工数量、劳务单位计价，不得超出合同范围予以计价，发生变更和索赔情况时应及时签订补充合同，合同生效后予以计价。④建立验工计价台帐，做到数据准确无误。以上为计划合同部工作承诺，工作中由于计划合同部原因未能达到以上承诺要求的，请项目部领导酌情加以处罚。承诺人：_________________ _______年_______月______日合同承诺书篇3

XXXXXXXXXXXXXX公司：本公司郑重承诺如下：本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司就__________________________________项目签订的_______________________合同（合同编号：__________）为本公司要求XXXXXXXXXXXXXX公司签订的仅供本公司用第一文库网于___________，该合同不作为双方结算的依据，且就此份合同本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司之间并无任何的业务往来和经济往来，本公司无权以此份合同来要求XXXXXXXXXXXXXX公司承担任何经济责任和其他任何责任，双方之间的真实业务往来以双方另行签订的合同为准。特此承诺！承诺人：（盖公章）法定代表人：（签字）年月日

XXX设备买卖合同(标准版).docx

编号：_________________ XXX设备买卖合同甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

出卖人：______________（以下简称甲方）买受人：______________（以下简称乙方）保证人：______________（以下简称丙方）上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受，机器买卖合同范本。第二条买卖价款与付款条件规定如下：（1）总金额人民币___________元整。（2）付款方式：___________________________ ①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。 ②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。 ⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月____日之前截止。 ④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。第三条交货的时间与方法规定如下：（1）交货时间____月____日前。（2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第 ④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。

劳动合同到期不续签公司需要赔偿吗

劳动合同到期不续签公司需要赔偿吗劳动合同到期单位不续签赔偿我们通常签订的劳动合同都是有期限的，一般情况下劳动合同到期后都会自动续签，但也有例外。根据法律规定，要是此时单位不与劳动者续签劳动合同的话，需要对劳动者进行赔偿。那你知道要赔偿哪些方面吗？以下是具体介绍。根据《劳动合同法》的最新规定，劳动合同到期不续签，用人单位需要支付劳动者一定的经济补偿一一 1.工龄经济补偿金我们知道，在劳动合同期满的情况下，合同合法终止（参见《劳动合同法》第四十四条）。而这种情况又恰好符合《劳动合同法》第四十六条的规定：“除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的”。因此，用人单位应当依据第四十七条的规定依法给以劳动者一定的经济补偿，具体说来主要是“按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 ” 2?赔偿金而针对一些劳动单位逃避经济补偿的责任的，我国法律也作了

相应的惩罚性的赔偿规定。这主要见于第八十五条中针对用人单位“解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的”，我国法律还作出了：“逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金”的规定。 3.代通知金劳动合同到期，无论续签还是不续签，用人单位都需要提前30天通知劳动者。如果用人单位没有提前通知，劳动者有权要求用人单位支付一个月的工资作为代通知金。另外，如果单位在没有及时续签而继续维持劳动关系（超过一个月）的，则属于未签劳动合同，劳动者还可以要求每月支付二倍的工资（参见第八十二条）。需要补充的一点是，上文提到的法律依据皆参考《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，因此，相关的经济补偿也应当由该法施行之日起计算（即2008年1月1日以后）。劳动合同到期后用人单位不续签劳动合同的，需要对劳动者进行的赔偿包括工龄经济补偿金、赔偿金以及代通知金。其中，前两者是必须进行赔偿的。而代通知金是在单位没有提前通知劳动者的情况下，需要支付劳动者一个月的工资作为补偿。更多劳动合同续签方面的知识，欢迎你上网站进行了解。延伸阅读

有关合同承诺书6篇

有关合同承诺书6篇有关合同承诺书6篇在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书如经合同认可,可以作为合同的一部分一同履行。大家知道承诺书的格式吗？下面是帮大家整理的合同承诺书6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。合同承诺书篇1 中色十二冶金建设有限公司：根据贵公司于20xx年11月21日向本公司出具的承诺书内容，现本公司就其中的相关问题作出如下承诺：贵公司施工期间如因项目审批手续不齐备而导致的停工，本公司同意工期相应顺延，遇到相应经济处罚时，由本公司协调解决。三门峡市春天置业有限公司20xx年 11月22日合同承诺书篇2 甲方：乙方：经甲乙双方协商，本着互惠互利，遵照《合同法》，遵守国家宪法，法律法规为原则，甲乙双方就沭阳阳光绿洲小区附属订立如下协议：一、甲方实际干的各种分部，分项工程量清单计算为准。甲方实

得计算价格为： 1、主干道以165元/m2 2、次干道120元/m2 3、宅前路以110元/m2 4、200mm排污管55元/m 5、315mm排污管60元m 6、砌砖检查井700以490元/座 7、300*500的雨水井以220元/座 8、500*500的污水井以240元/座 9、围墙以300元/m内外刷白 10、化粪池每座8000元11、面包砖以62元/m212、八字砖以63元/m213、直径300、400、500水泥管以平均价格70元/m14、路牙石以40元/m 以上甲方以此价格核算，总协议对应项多出价位归乙方支配，对应项价为： 1、主干道180元/m2差价为15元/m2 2、次干道、宅前路以170元/m2差价为50元/m2 3、200mm排污管以80元/m，差价为25元/米 4、315mm排污管以93元/m2，差价为33元/米 5、砌砖检查井700元/座，差价为210元/座 6、围墙以425元/m，差价为125元/m 7、300*500雨水井340元/座，差价为120元/座 8、500*500污水井以420元/座，差价为180元/座 9、化粪池9000元/个，差价为1000元/个 10、面包砖以95元/m2，差价33元/m2 11、八字砖95元/m2，差价为32元/m2 12、直径300、400、500水泥管以95元/m,差价为25元/m

房屋买卖合同承诺书(共7篇)

篇一：房屋买卖承诺书房屋买卖承诺书（gz）mmcn--20120401 卖方：[身份证号]：地址：中介方：[身份证号]：地址：一、卖方承诺：卖方是位于房之物主（物主以下简称卖方、房屋及其所有以下简称该物业），该物业地址以买卖合同附件一（房屋平面图布置图为准，若有差异，双方同意再作修改，并同意不以此作为取消交易之理由）的合法产权人，现卖方收悉并确认买方及中介方代理买方购房要约及同意以下述条件出售该物业予买方： 1、该物业建筑面积为平方米（以【房地产证】【预售契约】【房屋买卖合同】为准，若实际面积有差异，卖方同意以本承诺书订明面积所得的单价为标准增收或减付，并同意不以此作为取消交易之理由）。 2、卖方同意承诺以人民币元（￥）出售该物业，卖方并同意按下述方式收款： a)、人民币元（￥）于签署本承诺书后收取作为临时定金； b)、人民币元（￥）于时或年月日或之前收取作为加收定金； c）、人民币元（￥）于时或年月日或之前收取作为首期余款； d）、楼价余款人民币元（￥）于时或年月日或于该物业产权交易过户完成时或银行办妥抵押登记时收取。 3、卖方于收取定金时，须出示【房地产证】【预售契约】【房屋买卖合同】【共有人/配偶同意出售证明】【委托公证书】等有关证明文件；买方办理房屋产权手续时，卖方无条件提供买方办理产权手续过程中的一切证明文件。 4、卖方承诺该物业以【空置状态】/【连现状家具及电器】/【连现有租约】等一同交易。 5、卖方须保证对该物业享有完整所有权，并无存在隐瞒与该物业有关的重要事实或提供虚假情况等违反诚实信用行为。卖方应在办理交易过户手续前将有关物业的产权纠纷、债务、税项、租赁以及抵押等事项处理完毕，并保证过户完成时买方无需对上述事项负责。否则，卖方须赔偿买方及中介方由此引起的一切损失费用。由于卖方原因，造成该物业不能办理产权登记，或发生被政府或司法机关查封等情形由卖方承担全部责任并赔偿一切费用。 6、卖方承诺协助买方于办理产权手续时签署有关转让文件及出示有关证明文件，并于该物业产权登记完成前付清一切有关该物业之产权瓜葛、债务、税项、抵押、银行按揭供款及杂费（包括但不限于水/电/煤气/电话/管理/设备开通及物业维修基金等费用）。 7、卖方同意，如卖方签署本承诺书后，买方在办理该物业产权登记手续时因卖方事前责任及其它未完善事项引起的产权在年月日前不能办理，则卖方除需双倍返还订金外，并须向中介方支护上述楼价6%之金额作为违约金，及赔偿买卖双方咨询及中介服务费金额的总和及支付买方因追究违约方违约责任而发生的律师费用给买方。 8、卖方同意卖方之税费由负责，买方之税费由负责，其它有关费用各自负责。二、中介方权利与义务 1、监督卖方按上述承诺条款执行； 2、一旦双方发生合同纠纷，中价方公平、公正、公开的调解买卖方合同纠纷，各方协商未果，与守约方一同追诉违约方责任，如果一方提起诉讼，无条件的及时接受诉讼传证。

买卖合同协议书格式

买卖合同协议书格式买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。那么签订买卖合同协议书需要注意什么呢?以下是整理的买卖合同协议书，欢迎参考阅读。买卖合同协议书范文一立货样买卖契出卖人______商行负责人______称为甲方，同承买人______商店主______称为乙方，兹为______货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购______货物，如协议成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物______件，甲方应于______日内义付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于______日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除协议。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第三条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条本件买卖货款议定每件人民币____仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除协议。因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货。倘甲方不同意时，得为契的解除如有损害亦可请求赔偿。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖协议，甲方无异议。因此，乙方致受有损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除协议等情况。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。卖方(甲方)：______________ 身份证号：__________________ 地址：______________________ 买方(乙方)：______________ 身份证号：_________________ 地址：_____________________ ________年________月______日买卖合同协议书范文二出卖人(甲方)：身份证号码：买受人(乙方)：身份证号码：房屋买卖合同卖方:__________________________________(以下简称甲方) 买方:__________________________________(以下简称乙方) 甲乙双方本着诚实信用、平等、公平的原则就甲方集资建房权利义

买卖合同调解书

篇一：原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第410号民事调解书原告某公司，住所地：长沙县黄花镇曹家坪村。法定代表人李国伟，该厂厂长。委托代理人王振宇，该厂办公室主任。被告某公司，住所地：长沙市芙蓉中路3段神农商务楼16楼。法定代表人曹建奇，董事长。委托代理人任少根，男，1951年2月1日出生，住长沙市开福区中山路493号。委托代理人刘志军，男，1956年3月5日出生，住长沙市芙蓉区远大一路1293号1栋3门5房原告某公司（以下简称原告）与被告某公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张果久公开进行了审理。审理中查明：2008年1月20日，原被告签订《红砖买卖合同》，合同约定：自2008年4月起至同年6月止，由原告向被告承建的“湖南中医药大学”工地送红砖180万块，每块0.375元，被告应在2008年12月31日前付清货款。合同签订后，原告依约供应了红砖，至2009年2月23日止，被告拖欠红砖款204 409元。本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、双方确认，被告某公司至今尚欠原告某公司红砖款204 409元; 二、被告某公司须在签订本协议之日向原告某公司支付150 000元；三、余欠货款本金54 409元，被告某公司须在2009年4月1日前付清；四、若被告某公司未按本协议第2条、第3条履行，被告某公司须按日千分之零点八向原告某公司支付自2009年1月1日起的违约金；五、本案受理费4973元，减半收取2486.5元,财产保全费2270元，合计4756.5元,由被告某公司承担。双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。审判员张果久二○○九年三月二十日代理书记员才华姣篇二：张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第1002号民事调解书原告张某某，男。委托代理人陈某某，湖南海天律师事务所律师。被告张某某，男。委托代理人谭某某，湖南湘成律博律师事务所律师。本院于2009年5月19日立案受理了原告诉被告买卖合同纠纷一案。依法由审判员文罗生适用简易程序公开进行了审理。审理查明，原告系湖南雷锋建设有限公司的水泥供应商。2008年4月19日，经与湖南雷锋建设有限公司结算，该公司尚欠原告水泥款290 974元，另该公

不续签合同申请书

不续签合同申请书篇一：员工不续签合同申请,员工不续签劳动合同员工不续签合同申请，员工不续签劳动合同 1、提问劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没有经济补偿金。 1、提问劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没

有经济补偿金。 1、提问劳动合同到期员工不续签，有补偿吗？在同一家公司签两次合4年合同，到期后员工不续签，有补偿吗？ 2、回答如果劳动条件不变的情况下，而且企业也不存在违反劳动法律强制性规范，员工主动不续签，公司是不需要支付补偿的。如果公司没有降低待遇或者提高待遇，劳动者不续签没有经济补偿金。篇二：不续签劳动合同申请不续签劳动合同申请本人（xxx）签署的劳动合同将于XX年9月1日到期，因个人原因，本人自愿申请不与公司续签劳动合同，也无法再为公司继续服务。感谢公司对我三年来的照顾和帮助，将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员而感到荣幸。我确信在公司的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。使我有了长足的进步，使我有了一个广阔的平台。由此，给公司带来的不便，敬请谅解！至此敬礼！

合同执行承诺书

合同执行承诺书合同执行承诺书篇一: 执行承诺书黄土情大酒店月度执行承诺书我承诺与我的团队将以成果第一为标准，以没有条件，没有借口，没有不可能的信念达成，并以信守承诺，成果导向，永不言败的精神用生命坚决捍卫。承诺人: 检查人: 篇二: 无失信被执行行为承诺书一. 无失信被执行行为承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺: 本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。法定代表人(签字或盖章): 投标人名称(公章): 日期: 201X年 05 月 25 日篇三: 关于履行承诺和合同约定的函关于履行承诺及合同约定的函菏泽鑫逸文化发展有限公司:

贵司与我司就菏泽“曹州高等职业技术学院工程”项目在201X年10月签订了《工程总承包施工合同》，我司按照贵司的要求以及合同约定在签订合同后即将工程质量保证金壹仟万元(,: 10000000元)打入贵司指定的账号，并及时组织人员和材料完成了施工现场的临时设施建设等工作。同时贵司也在签订合同时承诺将抓紧时间完成本项目正式开工所必须的一切正规合法手续。然而时至今日已近4个月，我司已经完成了合同约定开工前应该完成的各项工作，但是贵司承诺应该完成的工作至今未见到有实质性进展。我司认为双方签订的合同是双方真实意思的表示，合同应该得到全面的、严格的履行。按照双方签订的合同条款约定，合同签订后二个月内非我司原因不能达到开工条件，贵司应该无条件返还我司缴纳的工程质量保证金壹仟万元。同时将本工程后续的工作安排及时间节点(招投标工作何时开始和完成时间、达到合同约定开工面积的开工时间等不仅限于这些的工作)用书面方式告知我司，以便我司能按照这些时间节点安排后续的工作。如果贵司在201X年3月底还不能完成本项目所有的合法手续并按合同约定开工，我司将要贵司承担按合同约定时间开始至正式开工时我司所承受全部的损失。此致敬礼恒元建设控股集团有发公司 201X年2月8日篇四: 合同条件承诺书合同条件承诺书我公司一旦被推荐位中标候选人，我公司将按照国家工商行政管理局和建设部发布的《建设工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)》与招标人洽谈施工合同。我公司对其合同的主要条款予以承诺。我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。一、工程验收工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。二、工期投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，

房屋买卖承诺书合同2018(标准版)

编号：_____________房屋买卖承诺书甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方姓名（卖方）：身份证号码：联系方式：乙方姓名（买方）：身份证号码：联系方式：丙方名称（中介方）：营业证照号码：中介经办人：联系方式：甲乙双方为了确保位于_________________________________房屋买卖交易的顺利完成，经双方友好协商，达成如下承诺：一、甲方承诺： 1.甲方承诺所出售的位于___________________________________房屋为出卖人的自有完整产权，无尚未完结的银行贷款、债权抵押等权利瑕疵；甲方有义务在双方签订正式的商品房买卖合同之前，消除所有房屋买卖和权利转让的不利因素并承担相应的费用。 2.甲方承诺自甲乙双方达成房屋买卖合意后，自双方签订房屋买卖居间协议之日起，不得私下将上述该房屋转卖他人或者抵押，否则除应当退还乙方所有已支付的款项（含房屋买卖中介的劳务费用）之外，并须另外支付所有款额的_____________%作为违约金给乙方。 3.甲方承诺自乙方支付双方约定的房屋买卖款项后，积极配合乙方办理上述该房屋的过户等产权转移手续，相关费用的承担按双方的约定执行。 4.甲方承诺严格按照双方约定的时间按时交付标的房屋的使用权，并确保房屋内原有的设施设备功能正常、完好，原有设备的处置按照约定执行。 5.甲方承诺自双方签订房屋买卖居间协议之日起，将上述该房屋的产权证原件留置于双方共同选定的中介公司保管，直至双方签订正式的商品房买卖合同。二、乙方承诺： 1.乙方承诺按照双方约定的付款方式、付款期限，按时支付房屋买卖的价款；

材料买卖合同协议书范本

材料买卖合同甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日甲方（需方）：乙方（供方）：

签订地点：甲方因承担_____ 公路工程施工任务，现向乙方购买一定数量、质量符合甲方施工工程设计文件及施工技术规范要求的_______ 材料，为明确双方的权利、责任和义务，经甲乙双方共同协商，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同，双方共同遵守。具体合同条款如下：一、材料产地：______ 。二、材料名称及规格三、数量 1、甲方向乙方购买的各种规格名称材料数量分别为：各种规格名称材料最终数量以甲方所承担工程的实际需求量（包括甲方工程变更增、减数量）为准。 2、甲方因设计变更，需要增加或减少订货数量，须提前_____________ 天书面通知乙方。 3、若乙方超出上述总数量或当月数量向甲方供应材料，甲方有权单方面决定收购或不予收购，由此造成的一切损失由乙方自行负责。四、材料价格 1、 __ 规格的____ 材料到场（甲方收料场地）单价为：Y （大写： _ ）。其中出厂价（含装车费）为：Y ；运费（含卸货费）：Y。除此之外，甲方不再承担其它任何费用。 2、 __ 规格的____ 材料到场（甲方收料场地）单价为：Y （大写： _ ）。其中出厂价（含装车费）为：Y ；运费（含卸货费）：Y。除此之外，甲方不再承担其它任何

费用。以上单价中包含原材料费、加工费、矿产资源税（费）、江河管理税（费）、营业税、便道便桥费、过路过桥费、装卸费、运输费、安全费、管理费、利润、税金、损耗和其它损失费用及风险费用等。五、质量要求乙方所供材料应符合甲方所承担的_________ 工程设计文件及相应施工技术规范的要求。其主要质量技术指标如下： 1、 2、六、质量检测方式甲方随时或定期派质检人员对进场材料进行质量检测，经检测不合格的材料，甲方工作人员有权拒绝收货并责令清运出场，由此造成的经济损失由乙方承担。如甲乙双方因检验结果发生争议，由甲方驻地监理部门最终检验确认。七、交货时间、地点及收货计量方式 1、供贷期限：______ 。各种规格名称材料分月供应量为： 2、交货地点：______ 。 3、乙方在组织材料的生产过程中，应将生产的合格材料及时转运至甲方收料地点或安全处，防止遭受洪水等自然灾害损失。生产及运输过程中造成的一切损失由乙方自行负责。 4、收货计量方式双方确认数量后，应立即填写签认收料单作为结算货款的凭据。收料单必须由双方专门指定的人员填写签认。其它人员填写签认的收料单及涂改无效。八、货款结算与支付方式乙方每月凭甲方指定人员填写签认的有效收料单到甲方材料管理部门结算上月21 日至当月20 日货款，并提供已结算货款总额的正式有效的税务发票。当月结算货款在 ______ 支付%，余款在合同全部履行完毕后________ 月内付清。所有货款均通过转账或汇付至乙方银行账户。九、违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

合同承诺书合集七篇

合同承诺书合集七篇合同承诺书合集七篇无论是在学校还是在社会中，大家都不可避免地会接触到书信吧，书信是写给具体收信人的私人通信。你知道书信要怎么写才正确吗？下面是小编帮大家整理的合同承诺书7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。合同承诺书篇1 致：为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程预算的真实性、准确性。根据相关规定，我方承诺实施对我单位编报的工程预算的质量与审核费用挂钩的措施，具体承诺如下： 1、我方承诺******项目上报的预算漏算、少算、多算而造成工程造价核增的审计费用由我单位承担。 2、审计费计算标准：（1）我方承诺送审结算核减额在10%--15%之间时，其超过10%部分的审计费由我方承担；（2）如我方送审结算核减额超过15%时，其审计费全部由我方承担；

（3）如因我方送审结算核减额超标，引起整个工程总承包造价审计费由施工单位承担时，该审计费全部由我单位承担。 3、以上核减率根据建设单位的要求确定的，如建设单位有新的规定，按其新规定执行。分包单位（签字、盖章）：日期：年月日合同承诺书篇2 依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定协议如下：一、申请设立的有限责任公司名称为“ 有限公司”（以下简称公司），并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。二、公司主要经营行业。公司住所拟设在市区路号楼（房）。三、公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事业法人个，国家授权的部门个。分别为：（），现住，身份证号码。（）公司，住所在，企业法人营业执照号为（）。（）学会（协会、联谊会等），住所在。（）团体法人编号为。（）研究所（中心等），住所在。

合同履行承诺书范文

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同履行承诺书范文甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

合同履行承诺书范文篇一：安全承诺书范文9例安全生产承诺书范文安全生产三项制度即安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程。我以前做过一份，目录如下：安全承诺书安全是企业的生命，是家庭的幸福，是工作的快乐，是单位的效益；是平安，也是一种幸福，更是一种珍爱生命的人生态度。做好安全生产工作，是企业生存发展的基本要求，是事关职工群众生命财产安全，事关企业发展稳定的大事，我做为电站的一份子，深知电力生产电气设备多，倒闸操作频繁，易燃易爆物品多，生产中潜在的危险因素多，在工作中稍有疏忽，就会发生人身伤亡和设备损坏事故，因此我郑重承诺在今后的工作中做到以下几点： 1、认真履行岗位安全责任，教育监督本班组成员学习执行有关的安全作业，生产运行方面的各项规章制度，为班组成员的安全负责，为自己的安全负责。 2、遵守公司的各种安全管理规章制度、规定，服从管理，正确使用安全防护用品和劳动保护用品，坚决同“违章、

麻瘴大意、不负责任”的不安全行为做斗争，努力做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。 3、认真组织召开班前、班后会，结合当班任务，做好事故预想，布置好安全措施，及时纠正违章行为，严防事故的发生。 4、认真组织本班组每周“安全日”活动，学习规程、事故通报、反事故措施，结合实际吸取教训，改进工作，在防范上狠下功夫。 5、确保本班组管辖区内设备健康连续运行，防护设施完整，消防系统和消防器材完好，并积极学习灭火与火场逃生的有关知识，熟悉电站各种灭火器材的使用方法和配置地点。 6、日常工作中不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，不盲目作业。 7、支持公司安监部门的工作，积极接受安全管理人员和其他人员对自己不安全行为的批评建议并及时改正。 8、积极参加公司举办的各种培训和安全学习活动等，不断提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 9、积极参加公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。我已接受本岗位安全教育，并熟知安全承诺书的内容及本岗位职责，愿意认真履行，并接爱各级领导和员工的监督。安全生广责任制安全生产管理委员会安全生产责任1 经理安全生产责任制-2- 主管副经理安全生产责任制-3- 厂安全员安全生产责任制-4-

买卖合同承诺书

承诺书有限公司：我方与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的买卖合同关系，为了规范双方的管理和保持友好合作关系，我方特向贵司郑重承诺: 1、交货时双方应做好书面记录，明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点，我方同意按照贵司财务制度规定的程序进行结算工程款,在合同约定货物送完后3个月内，我方必须与贵司办理结帐手续，否则视为我方放弃结帐，超过3个月后结帐的，贵司可以不予认可。 2、我方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为我方确认。我方每次送货时，必须使用经双方认可的送货单，并由我方委托人员（身份证号码：）在送货单的结帐联上签署名字并确认送货数量，贵司库管人员才予以开始验收。若验收出我方虚报货物数量，则我方自愿按虚报量的20倍向贵司承担违约责任。同时，我方须在五日内凭按附件要求完善后的送货单、材料入库验收单到贵司开具内部结算付款凭证作为结算依据之一，否则贵司有权拒绝支付当次货款。从相应送货单开票之日起90日内，我方须按贵司财务制度完善审批及挂账手续，否则本单据自动失效，并视为我方放弃收取该笔货款的权利。 3、我方明确地知道，贵司任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以贵司或贵司相关项目部的名义向我方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经贵司分管、主管领导审核确认后，并在5日内到贵司加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由我方自行承担，贵司不承担任何法律责任。 4、我方与贵司建立买卖合同关系以来，就已明确上述特别约定（以前的合同没明确约定，但我方认可且实践中也一直是按特别约定履行的）。故本承诺对我方与贵司此前订立的任何一份《买卖合同》（含《材料设备采购合同》）均有效。若我方违反上述承诺，由此造成的一切损失均由我方自行承担。特此承诺

种子买卖合同协议书范本最新

编号：_____________种子买卖合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

卖方（甲方）：____________________ 买方（乙方）：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议。第一条标的、数量、价款第二条质量要求第三条检验检疫双方应按照国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理种子检验检疫。

第四条交货方式及期限选择下列第种方式执行： 1．合同签订后，在签约地点当场交货。 2．甲方于年月日送货到指定地点，运费由方承担。 3．乙方于年月日到指定地点提货。 4．其他交货方式及期限。第五条包装与运输 1．包装要求。 2．运输方式。 3.运输费用由方承担。第六条付款方式及期限选择下列第种方式执行： 1．合同签订后，乙方支付甲方定金元；甲方交货后，乙方于年月日支付价款，定金抵作价款或者返还。乙方付款后，甲方应当开具销售凭证。 2．合同签订后，乙方在签约地点当场支付价款，甲方应当开具销售凭证。 3．其他付款方式及期限。第七条验收 1．乙方应对种子进行验收，如发现种子数量、质量（发芽率、净度、含水量）不符合合同约定，应在日内提出异议；如发现种子纯度不符合合同约定，应在日内提出异议，甲方应在日内处理。 2．双方对种子同时取样、各自封存，样品保存至生产收获。

二手车买卖合同

二手车买卖合同合同编号：甲方（买方）：乙方（卖方）：证件名称及证号：证件名称及号码：电话（手机）：电话（手机）：住址：住址：丙方（第三方）：电话：住址：（注：第三方是指二手车交易市场、经纪公司或拍卖公司）根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就二手车的买卖事宜签订本合同。具体条款如下：第一条车辆基本信息（由乙方填写）第二条价款、定金及支付方式

一、车辆成交价款（未含税费）为元。成交价款已考虑车辆折旧及损耗。二、甲方在签订本合同时，按成交价款的%（不超过成交价20%）即元向乙方支付定金。定金在合同开始履行后抵作购车款。三、丙方应按照成交价开具发票。四、甲方按下列方式支付其余价款： 1、一次性付款：甲方于年月日在（地点）与乙方、丙方共同验收车辆及审验相关文件后，并自验收、审验无误起日内向乙方支付余下价款，即元。 2、分期付款：甲方在交付车辆时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门出具转移登记受理回执时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门核发新机动车行驶证时，支付余款，即元。第三条车辆转移登记、保管及交付一、车辆的转移登记手续由甲方负责办理，乙方、丙方应当予以协助并在日内提交办理车辆转移登记手续所需的证件和相关资料。甲乙双方应在日内办理完毕车辆转移登记，转移登记手续费（包含税费）由方承担。二、合同签订后，在车辆转移登记完成及正式交付前，选择以下第__种方式保管车辆： 1、甲方使用和保管； 2、乙方使用和保管； 3、丙方代为保管。三、车辆正式交付的时间为：年月日；交付的地点为：。车辆交付时应当由三方共同签署《车辆交付证明》一式三份，三方各持一份。《车辆交付证明》应注明车辆实际交付时间，该实际交付时间应准确到分钟。第四条车辆的风险承担本合同签订后，车辆在转移登记完成及正式交付前，与车辆有关的一切意外风险和责任按下列方式承担：一、甲方使用和保管的，由甲方承担风险和责任；二、乙方使用和保管的，由乙方承担风险和责任；三、丙方负责保管的，由丙方承担风险和责任。第五条三方的权利和义务一、乙方保证合法享有车辆的所有权或处置权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办

承诺书合同备案

承诺书合同备案篇一：合同备案合同承诺书承诺书四川东和欣包装科技有限公司： XX 年 6 月 11 日，贵司与四川浦朝彩钢结构有限责任公司就工程签订了一份临时性普通合同，合同的名称为东和欣二期厂房土石方平场项目协议书。该合同为公司临时做资料备案合同，不是双方真实的意思表达，该合同双方不做实际履行。我司就该合同向贵司做以下承诺：因本合同引发的一切债权债务纠纷，均由我司承担，与贵司无关。（盖章） XX 年 6 月 11 日篇二：备案合同承诺书承诺书致舜元建设（集团）有限公司：年月日，贵司与我司就工程签订了一份专业分包合同，合同的名称为。该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。

我司就该合同向贵司做以下承诺： 1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款； 2、我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给

贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。（盖章）年月日篇三：备案合同承诺书承诺书 XXXXXXXXXXXXXX公司：本公司郑重承诺如下：本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司就__________________________________项目签订的_______________________合同（合同编号：__________）为本公司要求XXXXXXXXXXXXXX公司签订的仅供本公司用于___________，该合同不作为双方结算的依据，且就此份合同本公司与XXXXXXXXXXXXXX公司之间并无任何的业务往来和经济往来，本公司无权以此份合同来要求XXXXXXXXXXXXXX 公司承担任何经济责任和其他任何责任。双方之间的真实业务往来以双方另行签订的合同为准。特此承诺！承诺人：（盖公章）法定代表人：（签字）年月日篇四：(备案)施工合同承诺书承诺书公司：我公司与贵公司于年月日签订的《青岛市建设工程

买卖合同范文：钢材买卖合同承诺书范文电子版

买卖合同范文：钢材买卖合同承诺书范文电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 购货方（甲方）：供货方（乙方）：第一条目的及标的物根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。名称规格定尺（米）数量（吨）吨价（元）金额（元）备注

合计：大写合计：小写上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价（含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费（如有）、税款及所有配件及五金件等）。第二条材料交货地点、供货期限 2、1交货地点： 2、2供货起止时间：______年_____月____日至___ _年____月____日第三条结算和资金支付条款 3、1结算方式：双方签订合同后个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币（大写：拾万元人民币整），待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。 3、2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字并不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第四条约定办理。

3、3 在结算材料款时，乙方必须提供符合甲方要求的，否则甲方有权拒绝支付材料款。第四条质量标准和验收 4、1乙方应对供应材料的质量负责，同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。（以上材料均需提供一式五份，并且加盖公司红色公章，同时保证字迹清楚）。 4、2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，并符合业主及甲方的要求。 4、3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收；初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担；如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理；甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即做出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 4、4具体的验收标准为：乙方必须按之前为福建南隆

占地赔偿协议书范本

占地赔偿协议书范本篇一：占地赔偿协议书范本甲方：XXXXXXXXXXX委员会乙方：XXXXXXXXXXX委员会丙方：XXXXXX被占用土地的村民 XXXXXXXXX村麻子田需修一条公路，宽5米，侵占着XX乡XX民的一部分土地，经2021年12月4日甲、乙、丙三方达成以下协议： 1、由XXX村补偿给XX光村占地村民每亩1200元，于1月内付清所有土地款。 2、老路和荒山共同使用，不给予补偿。 3、安家冲的水按现有状况使用，任何一方不得干涉。若麻子田的村民干涉，则XX村民，丙方违反此协议，需负责甲方双倍损失。 4、本协议一式六份，报呈XX处1份，甲乙双方各1份，麻子田村民组1份，XX村民组各1份。 5、本协议从鉴定之日起生效甲方：XXX委员会（公章）乙方：XX民委员会（公章）丙方：（签字） xxx年12月5日篇二：占地赔偿协议书范本甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成修路占地协议，为维护双方的合法权利，特签订本协议：

一、修路占地位置：村村东水泥路至洛河河堤，东西宽约10米，南北长约200米，面积约3亩。二、占地补偿费标准：每亩每年贰仟元整（2000元），3亩共计陆仟元整（6000元）。补偿费每年付一次，于当年的12月1日前一次性付给（协议期内，不得要求增加补偿费数额）。二、占地使用期限四年。自年12月1日起至年11月 30日止。三、协议到期，如需继续占用，双方协商续签。如果不再占用，由乙方负责将路面清理复耕。四、未尽事宜，双方协商一致时，可作为补充条款。本协议一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。甲方(签字)：乙方(签字)：签定日期：年月日篇三：占地赔偿协议书范本甲方：向光均乙方：向光前向昭进经商讨后共同达成以下协议。 1.甲方提供30平米的田地面积来做公路修建。 2.经甲方要求，公路完工后，必须给向律向昭阳向昭均的车辆正常出入，同时也包括向光均的正常出入，向光前和向昭进不得干涉。 3.甲乙双方不得在任何情况下干涉公路的正常通行。 4.乙方向昭进以后经过向光前的地坝时，向光前不得干涉向昭进的正常通行。

合同书承诺书范本

篇一：合同承诺书范本合同承诺书范本 1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整； 2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算； 2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。 3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损失均由我单位承担； 4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。 5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。 6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。 7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。 8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额 9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。篇二：出资协议书和承诺书范本深圳市××典当有限责任公司出资协议依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定协议如下：