光缆迁移合同书
光缆迁改工程协议书
委托单位：有限公司（以下简称甲方）
承接单位：分公司（以下简称乙方）
根据闽江路改造工程建设需要，乙方同意甲方对改造区域内的联通、电信、移动、广电通信管线实施迁移，现经双方协商，由乙方负责具体实施光电缆线路迁移项目，甲方负责相关迁改费用，并达成以下协议：
一、工程名称：光缆迁移工程
工程内容：电信光电缆线路迁改。
工程地址：。
开工和竣工日期：开工日期：年月日，实际开工日期以甲方书面开工令为准；竣工日期：年月日，具体以实际竣工报告为准。
三、迁改费用
1、本工程按《通信建设工程预算定额》标准记取。
2、工程竣工后，由乙方向甲方提供完整的施工结算书及相关
资料，结算由甲方送审，最终结算以审定价为准。
四、预结算编制依据
1、依据最新发布的通信管线迁移项目工程的预、结算编制文
件规定执行。
2、依据经过甲方审核通过的施工图纸、施工方案等相关资料。
五、费用支付及结算
1、根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为（大写）：
（￥：元）。
2、工程竣工验收合格后，付至合同额的97%，质保期两年后，
付至合同额的100%。
3、乙方提供合法的增值税发票，并执行当地税务部门文件相关
要求。
六、双方的权利义务
1、甲方的权利与义务
（1）对管线迁移项目设计方案、施工进度提出要求，掌握管线迁移项目实施过程情况；有权对管线迁移项目质量、进度、安全进行监督检查。
（2）按照本协议约定及时足额支付迁改费用。
（3）甲方负责工程相关的前期政策处理及协调工作，确保乙方管线迁移项目顺利进行。
（4）协助乙方保护土建施工范围内的原建及在建管线迁移项目。管线迁移项目未完成前，因甲方工程影响造成乙方的直接损失部分，由甲方承担。
2、乙方的权利与义务
（1）负责管线迁移项目的建设，包括从通信专项设计、施工、监理到竣工的全过程组织、实施和管理。
（2）负责编制管线迁移项目结算，负责项目竣工资料及有关技
术资料的整理汇编。
（3）乙方应服从甲方及总包施工单位的现场统一调度，加强沟通，协作配合，做到有序进场、退场，确保安全、高效的完成管线迁移项目。
（4）协助甲方进行政策处理：本管线迁移项目所涉及的地上（不含绿化、构筑物、路面等）地下设施的保护、拆除及恢复。
（5）按照《建筑法》等有关法律和法规的规定，负责管线迁移项目质量、进度、安全和施工的相关工作。现场施工围挡、安全文明措施应与交通及其它建设安全文明施工要求同标准。
（6）乙方必须严格按照通信施工规范施工，确保施工安全，因乙方施工引起的各类安全事故及损失概由乙方负责。
（7）乙方必须按照国家有关标准完成本合同订立的电信光电缆线路的各项质量指标。
（8）乙方收到甲方通知组织进场施工，总工期必须符合道路建设进度要求。
七、时间要求
乙方出具通信管线迁移项目计划书，甲方应在接到项目计划书后
3 个工作日内予以确认。合同期限自合同订立之日起至工程款结
清之日止。
八、管线迁移项目验收
1、乙方负责组织管线迁移项目中间验收和竣工验收，并组织对口交接，按照国家规定对管线迁移项目质量实行终身负责。
2、每期管线迁移项目结束后，由乙方牵头组织竣工验收，甲方与土建施工单位共同参与验收，并双方签字确认。
3、验收标准按照通信行业验收规范执行，验收合格后，乙方负责该设施的运营和维护管理。
九、违约责任
1、甲方因未具备施工条件而造成乙方无法施工，工期顺延。如果施工过程中停工的，双方到时会办签证手续，工期顺延，不作为工期逾期。
2、若工程材料及工程设备引发的相关质量问题以及造成其他损失的，其责任由乙方承担。
3、乙方应严格遵守甲乙双方确定的迁改方案进行施工，线路迁改后由于乙方原因造成重复迁改的，乙方负责无偿进行二次迁改，由于甲方原因造成重复迁改的，甲方应承担重复部分迁改费用。
十、不可抗力
在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使合同无法履行或拖延的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任，但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失。
十一、其它约定
1、在工程的施工过程中，甲方如需变更设计内容和其它特殊要求的应提前七天以书面形式通知乙方，并经甲、乙双方协商解决。由于变更设计影响工期的，乙方应提前向甲方提出，工期相应顺延。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。双方协商过程中达
成的书面材料和补充的内容，与本合同具有同等的法律效力。
3、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商仍不能达成协议时，可向杭州仲裁委员会提交仲裁。
十二、其他
1、本协议由双方代表于年月日于青岛市签订。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。
2、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方：有限公司乙方：有限公司
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）
地址：软件园地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
市政工程施工合同协议书范本 完整版
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
线杆迁移合同书
电线杆迁移协议书 甲方：黑竹沟镇底底古村法人：洛子沙沙 乙方：黑竹沟供电所法人：漆勇 为了实推进我镇底底古村产业发展，实现底底古村“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体目标。现新建进村公路一条，须对甲方管辖范围内涉及电杆、线进行拆除、新立、升高。甲方委托乙方负责杆、线的拆除、新立、升高，签订协议等事宜。经甲、乙双方友好协商一致，签订本合同。 1、数量确认。根据甲乙双方、村委会和施工单位共同对建设场地内需拆除、新立、升高杆线的数量进行现场确认。需拆除水泥电杆根，新立线杆共计根。 2、补偿费用。通过村召开一事一议施工场地内杆线拆除、新立、升高等补偿问题，确定按照人民币元（大写：元整），作为乙方线杆拆除、新立、升高的包干总费用(不包括提供发票的税金)，除提供发票的税金外，甲方不再支付其它费用。 3、费用支付。 乙方于2016年月日至2016年月日按照要求完成全部线杆迁移、新立、升高等工作，并通过确认所有线杆不再影响管线施工作业。本协议生效后，甲方在日内，一次性支付费用计人民币元（大写：元整）。 4、双方权利、义务。 甲方及时足额支付补偿款。乙方施工过程中，因乙方原因对甲方造成的一
切损失由乙方全部负责。乙方必须自行负责施工过程中的各项事宜，及时解决施工过程中发生的一切矛盾。若施工中发生安全事故，所造成的一切损失及责任均由乙方承担。 5、其它要求。 在乙方拆除、新立、升高施工中因不可抗力因素造成被迫停工，双方及时进行协商，并通过书面形式确定完工期限。 6、经甲、乙双方代表签名并加盖章之日起合同生效。 7、本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。 8、本协议一式贰份，其中甲方执壹份。乙方执壹份。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表人：法定代表人或委托代理人：年月日年月日
中国移动光缆补偿协议书
中国电信股份有限公司张掖分公司 光缆线路迁改工程赔补协议书 2016年4月 甲方： 地址：
法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 中国电信股份有限公司张掖分公司（以下简称甲方），（以下简称 乙方）。为明确双方权利与义务，经友好协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议。 本协议由下列当事人于【2016】年【4】月在【张掖】签订。 因，需要对甲方所属的通信线路进行迁改，甲乙双方沿 张掖滨河新区至平山湖公路设计线路进行了实地勘察，对甲方5段通信线路进行迁改，经协商，为确保通信安全、畅通，必须对甲方通信线路设施进行保护。经甲、乙双方平等协商同意签订以下协议。 一、实际工程量 经实地勘察，双方确认由于张掖滨河新区至平山湖修建公路施工影响，甲方通信光缆线路需迁改公里，光缆公里，各类通信光缆线路在公路界内的 实际占压长度、包括公路主道所有工程量由甲方负责施工，具体迁改工程量见附表。（中国电信甘肃省2016年光缆线路迁改工程张掖工程投资预算表） 二、乙方承担的补偿责任 1、补偿金额：由于乙方的原因，影响甲方通信线路或设施安全而造成线路改迁、保护等项目所产生的费用，由乙方向甲方支付补偿款，共计人民币元 （大写：元整）。 2、上述补偿款项包括：⑴通信线路设施迁改勘察设计费⑵通信线路迁改工程预算中涉及的费用；⑶通信线路或设施迁改发生的材料费用；⑷通信光缆线路或设施开挖、安装等直接费用；⑸通信光缆迁改施工调遣费等补偿项目。 3、支付方式：为了保证甲方通信线路迁改工程建设顺利进行，自协议签订之日起一周内，由乙方向甲方一次性付清，支付方式为转账。
账户名称：中国电信股份有限公司 账号： 开户行： 4、施工期限：本工程即协议签订之日起，于20日内完成全部线路迁改工程建设，不得影响公路建设的施工进度。 三、双方职责 1、乙方应按照协议约定时间及时向甲方拨付费用。 2、甲方须严格按照双方协商的建设方案组织施工。 3、甲方向乙方提供符合国家规定的票据。 4、未尽事宜，双方另行协商并签订相关补充协议。 四、违约责任 1、乙方必须按期付款，若违反本合同按费用总额的每日千分之二支付 违约金。 2、甲方不按约定日期完成全部工程，每延迟一日，按费用总额的每日 千分之二支付违约金。 五、争议与仲裁 因违反或单方面终止协议而造成的对方损失或损害的赔偿，由双方协商解决，协商未达成一致时，可提请兰州市仲裁委员会仲裁解决。 六、协议期限 1、本协议自双方签字盖章之日起生效。 2、有效期为本协议生效之日起至甲方的工程完工符合公路建设要求后 之日止。 七、本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。
2019年电力工程施工委托合同协议书范本
编号： _______________ 电力工程施工委托合同 发包方：__________________________ 承包方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：____________ ___ 工程内容：______________________________ 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电 力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间 的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方 购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进 出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB：____________ 万元整含税（大写 _____________ 元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书岀来后，甲方应一次性付给乙方工程预 付款（人民币） _______ % _______ 元整，（大写________________ 整）; 2、设备进厂甲方应支付工程款50% （人民币）____________ 元整（大写______________ 元整） 3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币） ____________ 元整（大写____________ 元整） 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管. 线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
城市拆迁补偿安置协议书(标准版)
城市拆迁补偿安置协议书（标准版） 城市房屋拆迁补偿安置协议样本 拆迁人(以下简称甲方)：____________ 单位名称：____________; 地址：___________; 法定代表人:____________; 职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 委托代理人：单位名称： ____________; 地址：___________; 法定代表人:____________;职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 被拆迁人(以下简称乙方)：______________ 单位名称：____________; 地址：___________; 法定代表人:____________; 职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 委托代理人：单位名称： ____________; 地址：___________; 法定代表人:____________;职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 房屋承租人(使用人)(以下简称丙方)：单位名称：____________; 地址：___________; 法定代表人:____________; 职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 委托代理人：单位名称： ____________; 地址：___________; 法定代表人:____________;职务：___________; 邮编:___________; 电话：___________; 甲方因________建设需要，经批准取得_______号《房屋拆迁许可证》，根据《城市房屋拆迁管理条例》、《XX省城市房屋拆迁管理办法》及______等规定，对乙方的房屋进行拆迁，甲、乙、丙______方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置达成如下协议： 第一条：被拆除房屋现状 (一) 房屋所在地点__________，建筑面积_______平方米(其中有证建筑面积_________平方米，房屋使用面积__________，房屋产权证号_________，房屋的用途_________，房屋的产权性质__________，房屋的结构_____________, 房屋的总楼层数___________,房屋所在的楼层数 __________，房屋的朝向___________。 (二) 房屋内部设施及装潢情况：
光缆工程施工合同模板
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担光缆传输工程施工，经友好协商，双方同意按下列条款签订本合同。 第1条工程名称： 第2条 1.1 工程地点： 工程内容： 承包范围：包工（包拆除、包收集材料、包运输材料回仓库） 开工日期：20XX年月日 竣工日期：20XX年月日 1.2 质量等级：达到邮电部现行质量检查评定标准的优良条件。 第2条甲方工作 2．1及时提供拆迁图纸及拆迁方案。 2．2派出工程监理和随工签证。 2．3组织工程验收。 第3条乙方工作 3．1负责该工程施工协调的一切工作。 3．2负责按施工图和施工拆迁方案施工。 3．3负责材料回收的保护工作。 3．4负责施工中的安全工作，杜绝人身伤亡事故、责任事故和设备事故，若有发生后果由乙方负责。 3．5负责施工过程中保持场地清洁，文明施工，由于不规范施工造成的一切后果
由乙方负责。 第4条工期延续 因不可抗力因素工期可顺延。由乙方责任，工期不得顺延，延误工期，按第13条处理。 第5条检查和返工 因乙方责任造成工程质量不合格，必须返工，所需费用必须由乙方承担。 第6条隐蔽工程和中间验收 由甲方派出工程随工验收并签证，不经随工验收签字的，乙方不得隐蔽和继续施工。 第7条工程验收 乙方自验收后，递交验收申请和竣工资料，甲方在收到报告后7日内应组织竣工验收。 第8条工程变更 工程若变更，必须经双方协商书面认可，并以此作为验收的依据。 第9条工程款支付方式 本工程完工后提交结算资料，结算资料提交后十五天内进行结算审核并一次结清。 第10条结算依据 按新建线路元每公里，按实际竣工距离进行结算。 第11条合同生效及其它 12．1 本合同未尽事宜，双方协商解决，可另行调整或补充，其补充协议作为本合同增加部门具有同等法律效力。
建设工程施工承包合同书
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
10KV高压线迁移安装合同
10KV线路迁移下地工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规的规定, 双方本着平等、自愿、公平及诚信的原则,甲方委托乙方承担中xxx项目地块内的10KV线路迁移下地工程安装。经甲、乙双方友好协商，特订立以下合同条款, 共同遵照履行。 一、工程范围及相关工作： 1.为甲方代办全部的供电手续、现场勘察、办理相关手续； 2. 新放高压电缆xxxxx约xxxx米，具体按供电局施工设计图为准。 3．新立xxx米水泥方杆xxx基；新安装架空电线xxxx米、隔离刀闸和避雷器等； 4．负责杆上金具组装、电缆头制作安装； 5. 电缆及电缆头试验； 6．拆除地块内的架空线约xxxx米； 7．电缆沟的清理、过公路排管疏通。 二、工程费用及付款方式 1.本工程费用为xxxxx万元整含税包干总价记取(￥:xxxx元),此费用含设计费、监理费、措施费、电缆敷设、电杆、电杆基础、金具安装费、试验调试费、水泥方杆、金具、高压电缆及架空线缆材料费、电缆沟的清理、过公路排管疏通费、施工安全费、相关工作协调费等所有费用包干。
2.付款方式： (1). 工程款采用转帐支票支付; (2).合同签订后，甲方在10个工作日内向乙方支付30%预付款即：xxxx元(￥:xxxxx元)。 (3).材料进场后（电缆、方杆），甲方在10个工作日内向乙方支付30%工程款即：xxxxx元(￥:xxxxx元)。 (4).工程安装完成验收合格通电后, 甲方在10个工作日内一次付清工程尾款：xxxxx元(￥:xxxxx元)。 三、工程工期: 合同签订后xxxx天内完成所有工作。 四、材料及设备选择: 1. 由乙方负责提供符合行业标准的设备与材料； 2. 乙方负责提供符合相关国家规范及行业的设备与材料。 五、双方的权利与义务: 1.甲方职责： A)甲方协助乙方现场工作； B)甲方负责按合同约定支付工程款。 2.乙方职责： A)负责组织工程的实施； B)负责施工过程中由于乙方原因产生的安全责任，并承担相关 费用； C)工程完工后负责移交给江北供电局进行管理；
通信光缆维护合同协议书范本
编号：_____________通信光缆维护合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
一、基本原则 1、本合同旨在明确乙方向甲方提供光缆线路维护服务时，甲乙双方必须遵守的基本原则及光缆维护服务的基本内容等事项。 2、乙方所提供的光缆维护服务，应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》规定的技术质量标准执行。本条例未涉及的内容参照国务院、信息产业部的有关维护通信光缆的规定及信息产业部（或原邮电部）颁发的《长途电信线路维护规程》执行。乙方必须保证甲方光缆线路的安全。 3、由于乙方管理不善、维护不当而造成损失，乙方应按国家维护规程规定承担直接损失。 4、由于不可抗力给甲方光缆线路造成的损失，乙方不承担责任。但应积极组织抢修，尽快恢复通信。 5、甲乙双方应在交接维护前组织光缆线路检测，甲方交乙方维护的光缆线路应符合国家有关工程验收标准及交付完整的竣工资料等。 二、维护内容、维护界限、维护区段及长度 1、维护内容： 1.1、日常维护：应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》（已经标准化的线路才执行此标准）规定的有关技术要求，对光缆路由进行线路巡回、管道光缆及管道设施检修、杆路检修、附属设施（标石，标志牌，宣传牌；防雷设备、防护装置等）整治、护线宣传等日常性维护，对影响线路安全的外力影响点进行严格控制，采取具体措施，做到预防为主。 1.2、乙方负责维护范围内光缆障碍抢修的挖沟、立杆、光缆的敷设、光缆的接续及障碍现场恢复处理等。 2、维护界限： 维护界限：以甲方基站的ODF架法兰盘为分界，ODF架法兰盘外侧（至光缆侧）由乙方进行日常维护及障碍抢修，不含法兰盘；ODF架以内（至设备侧）由甲方自行维护。 3、维护区段及长度：详见甲乙双方每年度签订的委托维护补充合同。
电力工程施工委托合同协议书范本
发包方：（以下简称甲方） 承包方：以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点：____________ 工程内容：________________________教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接； 1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：________万元整含税（大写________元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)________% ________元整,（大写________元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）________元整(大写________元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) ________元整(大写________元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
光缆工程施工合同协议书范本
编号：_____________光缆工程施工协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 甲方：
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包新建光缆工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 一、乙方承接施工任务应具备的条件： 有多年通信工程施工的经验进行该项工程的施工，熟练掌握施工工艺、技术规范、质量标准和安全操作规程，具有良好的工程的生产组织和管理能力。具有一定的生产资金和工程施工必备的工器具、设备、交通设施及通讯设施等，有符合用工制度的施工人员和相当稳定的施工班组（外地民工须经岗前培训并办理合法用工手续）能确保每项工程在质量、安全、工期、服务等方面符合建设方规定的标准和要求。 乙方在编的所有施工人员需按有关行业规定和要求须有上岗证，有限空间作业用的（安全员证、登高证、特种作业操作资格证书、现场监护人员）必须持有证件，否则不得进行施工作业。并按北京市社会保障局的规定的参加北京市规定的各项保险。 二、委托施工的工程项目 1．工程名称： 2. 建设单位： 3．工程地点： 4. 工程规模：工作量。 5．本合同价款为：￥元（人民币大写：）本合同价款为最终固定结算价款。6．工程承包形式：乙方包工包料。 三、甲方责任 1．甲方委派专人负责乙方工程进展情况 2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。
工程施工合同签订注意事项
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
数据迁移服务合同
篇一：03金蝶升级迁移服务合同金蝶软件升级/迁移服务合同 附件： 金蝶软件升级/迁移服务合同 第一条产品定义及服务范围 1.1 甲乙双方在本合同中明确约定，乙方向甲方提供如下产品的升级/迁移服务支持：1.2 双方约定乙方于年月日内提供软件升 级/迁移服务，将甲方的当前产品升级/迁移至目标产品。 第二条服务费用及付款约定 2.1 本合同约定升级/迁移服务费实际金额为______佰______ 拾______万______仟______佰______拾______元整。 2.2 上述费用不含升级/迁移产品可能涉及的软件使用许可费用，如有上述费用发生，甲方应与 乙方另行签订《金蝶软件使用许可合同》，在该合同中列明软件使用许可费。 2.3 甲方应于本合同生效之日起的向乙方一次性支付本合同约定的全部费 用。 第三条代垫费用 3.1 乙方（或乙方指定的服务提供方）提供现场服务时，如甲方（或被服务方）要求的服务地 点距离乙方办公地点单程超过40公里，乙方（或乙方指定的服务提供方）的往返差旅费和食宿费由甲方（或被服务方）承担。食宿费标准为元/人天，差旅费根据实际发生结算。 1 / 2 金蝶软件升级/迁移服务合同 3.2 双方同意于发生以上费用后的5个工作日内结清。第四条甲方责任 4.1 甲方应准备升级/迁移环境（包括计算机、网络、其他相关设备与软件环境等），确保许可软件的使用和管理正常，确保许可软件运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全，为软件升级/迁移正常进行提供保障。 4.2 甲方应定期做好当前产品版本系统数据及账套的备份并妥善保管。 4.3 在乙方提供升级/迁移服务时，甲方应根据乙方要求，指定配合的员工，提供必要的设备。 4.4 在乙方升级/迁移服务完成时，甲方配合检查目标软件产品的运行是否正常。第五条乙方责任 5.1 乙方负责为甲方提供目标产品版本的安装与调试服务。 5.2 乙方负责协助甲方将当前产品版本的账套数据（限于客户已购买账套数）升级/迁移到目标产品版本中使用。 第六条有限保证 6.1 乙方承诺根据本合同的约定向甲方提供软件升级/迁移服务，但是对于因不可抗力或甲方因素导致的延误而给甲方造成的损失乙方不承担任何责任。 6.2 除本合同或其附件另有约定，乙方提供服务内容不包括以下：目标产品版本的软件实施、培训、定制服务（含客户化开发）、标准支持、高级支持等服务。如甲方需要乙方提供此类服务，须和乙方另行签订相应的服务合同。 6.3 除本合同或其附件另有约定，乙方提供的服务支持不包括发生以下情况时的修复：甲方人 员非法操作、计算机设备感染病毒、第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障等导致当前应用软件无法正常升级/迁移；甲方因当前应用软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、网络故障、其他软件的故障、操作失误等情况造成数据混乱和丢失。
国防光缆改迁协议
长途国防通信光缆改迁保护协议 编号：20150702 甲方：×××××××××××× 乙方：×××××××××××× ××道路建设影响××电信传输局所辖长途国防光缆线路安全，本着支持地方建设的原则，根据国务院中央军委《关于保护通信线路的规定》、《中华人民共和国电信条例》、及《合同法》的相关规定，双方就该工程建设涉及国家长途国防通信光缆线路动迁及光缆线路保护的具体事宜，经友好协商一致达成协议如下： 一、协议标的 ×××道路建设施工所造成的国防通信线路搬移及线路保护加固工程的设计与施工。 二、协议履行的地点、方式、及动迁时间。 1、地址：××× 2、方式：国防光缆线路搬移及做保护加固设计和施工费用由甲方承担，乙方负责光缆线路动迁及保护设计与施工费用的安排使用； 3、乙方在收到国防通信线路搬移加固保护施工费后，在甲方提供的新路由通道畅通的情况下（15）天内完成新光
缆路由的缆线布放和加固保护工作，但光缆割接工作必须上报中国人民解放军通信总参和中国电信集团公司批复后方可实施。 三、动迁工程的费用支付方式及时间约定 1、甲、乙双方商定的国防通信线路防护改迁工程施工费用合计为人民币：￥×元（××）。 2、甲、乙双方在签定协议后，整个迁改费用一次性支付，即乙方在国防通信线路防护改迁工程施工完成并经本行业验收合格后，甲方一周内支付本协议迁改费：￥×元（壹×）。 3、通信线路搬移加固保护施工费转至：中国电信股份有限公司宜春分公司 开户名：××× 账号：××× 四、双方的职责和义务 （一）甲方的职责和义务 1、为确保国防通信线路安全畅通及宜春市宜春至湖田道路建设施工的顺利进行，在乙方通信线路未做搬移加固保护时，或在通信线路搬移加固保护的过程中，甲方不得单方面有涉及通信线路安全的施工（甲方不得在光缆两侧各5米范围内进行施工，光缆改迁时甲方应对施工提供方便，积极配合乙方的施工）。 2、光缆改迁加固保护后，甲方在光缆附近进行工程施
电力工程施工委托合同范本书
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元 整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元 整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约 1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部 分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
彩门工程施工合同协议(模板)
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
光缆线路搬迁工程协议书
寻乌三中光缆线路搬迁工程协议书 甲方：寻乌三中（简称甲方） 乙方：邹志辉（寻乌电信公司委托施工负责人）（简称乙方）甲方因学校教学楼工程建设需要，经双方共同进行现场查勘，确认需迁移寻乌电信公司的通信线路 (地点:寻乌三中综合楼门前)乙方的架空通信线路约50米。为明确双方的责任与权益，根据中华人民共和国《合同法》，经甲乙双方协商，迁改工作由乙方委托施工负责人邹志辉负责，并就有关拆迁补偿问题签订本协议，以共同遵守执行。 一、迁改费用 由乙方委托具有行业相关资质的设计单位按国家有关部门制定的通信建设工程预算定额和概预算编制办法编制迁改预算，经双方协商，甲方同意支付给乙方光电缆线路迁改费贰仟捌佰元整（￥：2800元）（含代开发票税金），以上价款为迁改、材料采购、安装、税金等工程费用。 二、付款方式 自本协议书签订之日起5个工作日内，乙方负责施工，工程完成后甲方一次性付给乙方线路迁改补偿费贰仟捌佰元整（￥：2800元）并通过银行转账至乙方指定账户中。 三、甲方责任 1、在协议生效后5个工作日内，乙方负责施工，工程完成后甲方一次性将线路迁改费贰仟捌佰元整（￥：2800元）转帐支付到乙方指定帐户。 2、本次迁改的线路路由走向由甲方提供，乙方按甲方要求施工，甲方负责协调。 四、乙方责任 1、乙方在协议签订后进行线路拆迁前期的准备工作，乙方进场施工。 2、迁改后的通信线路，必须符合通信线路建筑规范要求，乙方因未按线路技术规范要求施工，造成返工浪费的，费用由乙方承担。 3、乙方在线路迁改施工中，确保工程质量并承担因乙方原因引起的安全责任事故。 五、其他 1、本协议自甲乙双方签字之日起生效。本协议一式2份，甲乙双方各持1份，具有等同法律效力。 2、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方（公章）：寻乌三中乙方（签字）： 经办人（签字）：账户：1471601210008388 （户名：邹志辉：寻乌县信用社）年月日年月日
施工现场电力管道及电力电缆保护协议书
附件十： 施工现场电力管道及电力电缆保护协议书 甲方： 乙方： 第一条：由于乙方需要在甲方管理的电力管道及电力电缆保护区内进行施工作业，根据《中华人民共和国电力法》及国务院发布的《电力设施保护条例》，甲乙双方签订此电力管道及电力电缆保护协议书。 第二条：乙方责任 （—）乙方应在开工前向甲方办理进出电力管道工作申请单，需要在管道内敷设电缆时，应先到管道公司运行管理部办理电缆管道断面位置占用手续。乙方在管道内工作时将下列有关内容书面通知甲方，必要时应附施工现场有关图纸。 施工地点、范围： 施工项目、名称： 施工许可证名称、编号：
施工现场负责人、联系电话： 预计施工时间： （二）乙方在电力管道及电力电缆保护区内进行施工作业，必须先与甲方签订此协议，并由甲方人员在施工现场，向乙方代表及施工负责人进行电力电缆和电力管道位置交底后，乙方方可进行施工作业。（三）乙方代表负责制定电力管道的保护措施。经甲方审核后，乙方代表负责向进入电力管道及电力电缆保护区内进行施工作业的人员 交底，对乙方工作人员及其雇佣的工人进行电力管道及电力电缆保护的宣传教育。 （四）乙方不得擅自移动、拆除施工区内任何电力电缆线路、电力管道设施，包括电缆本体、电缆接头、电缆终端塔围栏、电缆管、电力管道本体、电缆井、通风亭、电缆盖板、电缆人孔、电缆标桩标志等。 如果需要移改电力管道及电力电缆，乙方应提前通知甲方申请停电。乙方负责制定电力管道及电力电缆保护措施，经甲方审核通过后，采取有效的保护措施方可进行，施工队伍需要有电气和土建施工资质。 （五）电力管道保护区为电力管道上下左右四侧各两米的范围，电力管道平面保护区为电力管道边线外两米。 （六）乙方在电力管道及电力电缆保护区内进行土方作业时，不得采用挖掘机械进行土方施工，必须采用人工进行挖掘。大范围作业前应先挖探坑找到电力管道及电力电缆的精确位置后方可大范围作业。在
一般工程建设施工合同制式版本
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包