建筑钢结构工程承包合同完整版

编号:TQC/K951

建筑钢结构工程承包合同

完整版

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方:________________________

乙方:________________________

签订时间:________________________

签订地点:________________________

建筑钢结构工程承包合同完整版

下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。

甲方:

乙方:西安墨林钢结构工程有限公司

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实

守信的基础上,经协商一致,就甲方将电

梯厂彩钢库房工程发包给乙方事宜,订立

本合同,共同遵守:

第一条:工程概况

一、工程名称:电梯厂彩钢库房工程

二、工程地点:西安电梯厂后院

三、建筑面积:

四、工程承包范围:±0.00以上钢结

构工程(不含土建、装饰、水电、和防火涂料等工程)。

第二条:工程承包方式

承包方式:包工包料

第三条:合同工期

制作和安装工期合计为方确定并加盖公章确认的会审图纸和款到后三天开始计算,其中制作工期为个工作日;安装工期第四条:质量标准

该工程的质量验收标准:合格,质量标准的评定以国定或行业的质量检验评定标准为依据。

第五条:付款方式

合同签定后甲方付乙方总造价的30%,主材到工地后付总造价的30%,余

款在验工结束后一月内付,留5%为质保金,质保日期为一年。

第六条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字(盖章):

乙方签字(盖章):西安墨林钢结构工程有限公司

20xx年3月25日

本处可输入公司或团队名字

THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION

建筑工程施工承包合同完整版

建筑工程施工承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑工程施工承包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:光彩·怡园第二期 C、D栋。 2、工程地点:衡南县云集镇迎宾路。

工程承包合同合伙协议详细版_1

文件编号:GD/FS-9619 (协议范本系列) 工程承包合同合伙协议详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工程承包合同合伙协议详细版 提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 合伙人:证号:电话:合伙人:证号:电话:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定,本着长期合作,共同发展,互惠互利的原则,全体合伙人经平等协商,就合伙承包 一、合伙宗旨: 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。 三、合伙期限: 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕

为止。 四、出资方式及比例: 建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元,大写人民币现出资元,大写人民币 五、盈余分配及债务承担: 1、盈余分配:盈余以各方均20%分配(如违约出资,按实际出资比例进盈余分配)。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。 六、退伙: 合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经各方协商同意; 七、项目日常管理

建筑工程内部承包合同示范文本

建筑工程内部承包合同 合同编号: 工程名称: 甲方: 乙方: 订立时间:年月日 订立地点:

工程项目内部承包合同 甲方(发包方): 乙方(内部承包方):施工队编号: 丙方(担保人): 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一管理,履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议(具体见附件,附件须由乙方签字确认。)的基础上,甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议,确保工程质量、安全、工期、效益的前提下,经甲、乙双方充分协商,现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人,丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称:; 工程地点:; 工程承包范围: 工程承包方式:包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费,并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独

立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件: 承包内容: 条件:1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等; 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项; 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求,甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作,否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定:年月日(具体以业主书面确认的开工今为准) 竣工日期:年月日; 总工期:天。日历天数以上工期已经考虑下列因素: 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日; 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响; 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目; 4、其它不利的条件(不可抗力除外)。 工期调整和保证: 1、甲方根据现场工作面的提供时间,可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期,则以最终调整后的合同工期为准,乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场,由此造成的损失由乙方承担;如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付,每延期一天,乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失,包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工,乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工,自行承担有关延期的所有费用。. 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容,并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期,包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间,除本合同规定外,不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取:乙方所有工程款必须先进入甲方帐户,乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议,并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款,否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付:业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后,2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等,剩余工程款由乙方提出资金使用计划,,由甲方审定后送货清单原件等)、民工工资表,合同原件、和付款依据(材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放,乙方提供民工收到工资的书面材料,并予以公布,3否则甲方有权暂停支付后期的工程

合伙人合伙协议书模板

合伙协议 (有限合伙参考格式) 第一条根据《民法通则》和《中华人民共和国合伙企业法》及《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》的有关规定,经协商一致订立协议。 第二条本企业为合伙企业,是根据协议自愿组成的共同经营体。合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章,依法纳税,守法经营。 第三条本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第四条企业的名称: 第五条主要经营场所: 第六条合伙目的:共同出资、共同设立、共担风险、共享收益第七条经营范围: 第八条合伙人姓名、名称及住所 第九条合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限、出资方式:

第十条利润分配和亏损分担办法 1、企业的利润和亏损,由合伙人依照以下比例分配和分担:(合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由合伙人平均分配和分担。) 2、合伙企业存续期间,合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定,可以增加对合伙企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补亏损。 3、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案,由全体合伙人协商决定。 第十一条合伙企业事务执行 1、全体合伙人委托合伙人为执行事务合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人,检查其执行合伙企业事务的情况,执行事务合伙人应定期其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,其执行合伙事务产生的收益归合伙企业,所产生的

亏损或者民事责任,由合伙企业承担。 2、合伙企业办理变更、注销登记、设立分支机构、清算组备案、修改合伙协议应经全体合伙人一致同意,法律法规及本协议有明确规定的除外。 第十二条、执行事务合伙人应具备的条件和选择程序;权限与违约处理办法;除名条件和更换程序。 1、执行事务合伙人由全体合伙人推举产生,应具备以下条件: (1)按期缴付出资,对合伙企业的债务承担无限连带责任;(2)具有完全民事行为能力;(3)无犯罪记录,无不良经营记录。 2、执行事务合伙人权限与违约处理办法。 执行事务合伙人负责企业日常运营,对外代表合伙企业。执行事务合伙人不按照合伙协议约定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的,执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行赔偿。 3、执行事务合伙人除名条件和更换程序。 执行事务合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决定将其除名,并推举新的执行事务合伙人: (1)未按期履行出资义务; (2)因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失; (3)执行合伙事务时严重违背合伙协议,有不正当行为。 对执行事务合伙人的除名决议应当书面通知被除名人,被除名人接到除名通知之日,除名生效,被除名人退伙。 被除名人对除名决议有异议的,可以自接到除名通知之日起三十日内,向人民法院起诉。 第十三条入伙、退伙

建筑工程施工总承包合同汇总

建筑工程施工总承包合同 发包方(甲方): 承包人(乙方): 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜,达成如下补充协议,以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程量: 4.合同价款:综合单价: 暂估总价:(以最终决算为准)。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式: 2.承包范围: 第三条、合同工期 开工日期:年月日;竣工日期:年月日(开工、竣工日期以开工报告为准)。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表及监理确认,工期相应顺延:

1.不可抗力; 2.甲方未按时提供图纸; 3.一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时(以现场签证为准); 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建; 5.甲方未按约定支付工程款项; 6.工程量变化和设计变更; 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度; 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 (一)工程质量等级 1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。 2.达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。

合同范本 工程承包合伙协议书

工程承包合伙协议书 工程承包合伙协议书范本(精选3篇) 工程承包合伙协议书1 合伙人: 合伙人: 经甲乙双方友好协商本着公平、合理的合作原则达成如下协议; 一、甲方职则: 1、甲方必须按照神朔铁路公司提供的图纸严格施工,如果出现质量问题(除图纸设计问题、正常误差外)均由甲方负责。 2、若在施工过程中有变更事项由神朔铁路公司出据凭证按凭证变更施工。 3、甲方必须保证该工程在保质期内,该工程的质量,如果出现质量问题由甲方负责。 4、甲方必须按照神朔铁路公司施工期限完工(如遇特殊情况,由乙方和神朔铁路公司协商,并订立补充,除外) 安全问题: 1、如果在施工过程中造成安全事故(除人为原因外)由甲乙双方按所持股比例进行赔偿。 2、甲乙双方所属工人在工作时间以外所造成的伤亡事故(除加

班外)均由甲乙双方各自进行协商纠纷,甲乙双方均可相互负责。 二、工方职责: 1、必须保证工程达到相对付款比例时,神朔铁路公司付相对应的比例款项。 2、当工程竣工验收合格后,乙方必须保证在十二个工作日内所有工程款(除质量保证金外)全部付清,如果在延期十五个工作日内,神朔铁路公司未付清所剩工程款由乙方垫付。 3、乙方保证在正式开工十五个工作日内,向神朔铁路公司协商退回,招标保证金。 4、如果在施工过程中与神朔铁路公司出现争议、纠纷等问题,由乙方出面调解。 三、合作投资和比例 1、该项工程招标保证金由甲方负责。 2、该项工程开工第一笔资金由乙方负责(其金额与保证金相同)。 3、如果甲方资质中标,乙方投资该项工程预算总额的16%—20%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于15%,剩于该工程款项由甲方负责。 4、如果乙方资质中标,乙方所投资该工程预算总额的15%—17%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于17%,剩于该工程款项由甲方负责。 5、若用乙方资质,不得再另行收费,(甲方有设备)运输设备钱甲乙平均分配。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

公司合伙经营协议书

公司合伙经营协议书 双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营________公司(企业)(以下简称公司),特订立本协议。 1.联营宗旨: 2.联营企业名称:____市(县)____公司地址:____隶属:____经济性质____(所有制)联营。核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。 3.联营项目: 4.经营范围与经营方式: 5.联合出资方式、数额和投资期限: 公司投资总额为人民币______元。 甲方投资____元,占投资总额____% 甲方以下列作为投资现金:____元: 厂房:____元,折旧率为每年____% 机械设备:____元,折旧率为每年____% 专用工具:____元,折旧率为每年____% 土地征用补偿费________元 专利权:________元 商标权:_________元 技术成果:________元 投资缴付日期 6.公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理?整本协议有关分配比例的规定 7.公司财产为全体联营成员所共有,任何一方不经全体联营成员一致通过不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务 8.联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让

9.联营成员的权利和义务 甲方:__________ 乙方:__________ 10.利润分配与风险承担? 公司实行(所得)税前分利的原则,即,依法缴纳产品税、营业税后,由投各方将分得利润并入投资方企业利润,一并缴纳所得税 公司所得,在提取储备基金,企业发展基金及职工福利奖励基金后,按下述例分配 甲方:__________% 乙方:__________% 双方按上述比例承担公司亏损或风险 前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会定,但不得超过毛利的____% 11.联营企业的组织机构 公司实行董事会领导下的经现负责制,董事会为公司最高决策机构,定期举董事会会议,决定公司的一切重大事宜 董事会由____名董事组成,其中甲方委派_____名,董事长由甲方派,副董事长由乙方委派。董事会成员任期____年,经委派方继续委派可以任,董事会成员如有临时变动,可由该董事的原单位另派适当人选接替。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务 12.公司的经营管理 公司由出资各方共同经营管理。公司的经营方针,重大决策(包括生产销售划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则? 公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理人,由__方推荐,副经理____人,由____方推荐,经理、副经理由董会聘请,任期__年 公司的主管会计由____方推荐,____方推荐____名协助之 公司的财务会计帐目受联营成员监督检查 13.违约责任

建设工程总承包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程总承包合同

编号:FS-DY-20414 建设工程总承包合同 协议书 发包人(全称):_____有限公司 承包人(全称):_____集团有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程 工程立项批准文号:____ 资金来源:自筹 承包范围:______

二、工程承包范围 承包范围: 1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中: 1.1 土建施工承包范围为____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。 1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。 2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。 3 工程师指令经发包人同意的其他项目。 发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。 三、合同工期:

建筑工程施工合伙协议

编号:_____________建筑工程施工合伙协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日 签订地点:___________________________

建筑工程施工合伙协议 甲方: 身份证号码: 联系地址: 乙方: 身份证号码: 联系地址: 为了充分发挥甲乙双方各自优势,甲乙双方决定合伙投资本合同项下之建设工程施工项目。双方根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条合伙人出资情况 甲乙双方约定的出资情况如下: 第三条盈利及亏损分担 甲乙双方确认按照双方出资比例,享有工程盈利分红,或承担工程亏损。 第四条合伙期限 合伙期限自本协议签字生效后起,至本合同项目竣工结算后终止。

第五条退伙 未经其他合伙人书面同意,任一合伙人不得在合伙期限届满前退伙。 第六条施工管理 工程施工的日常管理工作由甲方负责,乙方有权对甲方的管理工作提出建议和进行监督。工程施工过程中,与发包方的沟通协调主要由乙方负责。 第七条财务管理 1、甲乙双方应当共同为本项目专门设立银行账户,双方应当将投资款汇入该专项账户。甲方应当在日常管理中做好账目登记,乙方有权随时查阅账目或委派具备专门知识的财务人员查阅账目。 2、双方约定**万元以上的支出,应当由甲乙双方共同签字确认后方能支付或报销。 第八条合伙结算 双方确认在本合同项下工程完成竣工结算,发包方支付所有工程款后3日内进行合伙结算。如结算后有盈余的,双方在3日内按照本合同第二条约定的出资比例分配完毕;如结算后有亏损的,双方按照本合同第二条约定的出资比例承担。 第九条违约条款 1、双方应当在本合同第二条约定期限内出资,如项目投资不足时,双方应当按照投资比例增加投资。如双方未如期出资或增加投资,在经守约方通知后仍未出资或增加投资的,每逾期一日违约方应当向守约方按照逾期金额千分之一的比例支付违约金。 2、任何一方未经对方允许,擅自挪用项目资金的,违约方应当按照每日挪用资金千分之一的比例向守约方支付违约金。 3、任何一方擅自退伙的,投资本金不予退还。如退伙时,工程项目亏损的,守约方有权要求违约方按照约定比例承担亏损。 4、守约方在维权过程中支付的诉讼费、律师费、保全费、公证费、保全担保费由违约方承担。 第十条争议解决方式 在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向合同签订地人民法院起诉。

合伙成立公司协议书

公司合作协议书 根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律规定,甲、乙、丙三人经过平等协商,一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限责任公司,特制定如下协议: 公司股东组成部分: 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 丙方:身份证号: 经上述股东各方充分协商,就投资成立公司(下称公司)事宜,达成如下协议: 第一条拟设立公司名称、经营范围、注册资本、法定代表人 1、公司名称: 2、经营范围: 3、注册资本: 4、法定地址: 5、法定代表人: 第二条公司成立后,以法人代表为主要负责人全权负责公司的管理与经营。 第三条公司注册期限 公司期限为年,自年月日起,至年月日止。 第四条出资额、方式、期限 1、出资方式及占股比例。

甲方以现金作为出资,出资额万元人民币,占公司注册资本的百分之,占公司股份的百分之。 乙方以现金作为出资,出资额万元人民币,占公司注册资本的百分之,占公司股份的百分之。 丙方以现金作为出资,出资额万元人民币,占公司注册资本的百分之,占公司股份的百分之。 2、各公司股东的出资,于年月日以前交齐。股东不按协议如期、足额缴纳出资的,应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。 3、本公司出资共计人民币元。合伙期间各公司股东的出资,为公司共有财产,不得随意请求分割。公司终止后,各公司股东的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第五条公司运作 1、在合作期内,公司的原始股本金不得作为其他用途,只能用在公司的经营和业务往来上,公司所有资金专款专用,独立核算。 2、甲方为公司法人及负责人 作为公司运作的总负责人,全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由三股东研究同意后方可执行。 其权限是: a) 对外开展业务,订立合同; b) 单项费用支付超过元; c) 新产品的引进; d) 重大的促销活动; e) 公司章程约定的其他重大事项; f) 对公司事业进行日常管理;

建筑工程专业分包合同示范文本

专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人:(发包方) 专业分包人:(承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1工作概况 工程名称: 工程地点: 工程承包方式: 工程分承包范围: 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据,并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期:年月日;结束工作日期:年月日总 日历工作天数为:天,实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。

3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算: □(1)固定专业报酬(含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等),按照双方确认的施工图纸及施工工艺,彩钢板双面为0.5厚,聚苯容重为25Kg/m3,搭接式施工,具体质量及要求按照项目部的要求。 □(2)约定不同工作成果的计件固定单价(含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等),按确认的工程量计算。 3.2采用第()种方式计价的,业报酬一次性包死,建筑面积平方米。 专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写: 3.3 采用第(2)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: 3.3.1 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.2 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.3 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量,结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写:

工程施工项目合作承包协议书

工程施工项目合作承包协议书 甲方:唐军身份证号码: 乙方:黄振威身份证号码: 经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守: 一、项目名称:南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点:南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价:暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定: 1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元,乙方出资贰拾伍万元(£50000.00元, 总计伍拾万元(£00000.00)整,借给南宁市五塘自来水 有限责任公司,作为图纸设计费、银行贷款评估费等,待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务: 1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本( 含工程中介

费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支)后,所获利润甲 方各占 55% ;乙方占 45%O 反之,本着风险 共担的原则,如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚,由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方 原则 上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干 涉,否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户, 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意,双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票 的费 用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票,以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难, 以确保本 理人员工 面竭

建筑工程分包合同

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律,遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 1、分包工程名称: 2、分包工程地点: 3、分包工程内容: 4、分包工程范围: 第二条:合同价款(大写)万元,最终以结算定案值为准。 第三条:合同日期 根据总包合同要求,分包工程合同工期为天。 年月日开工,年月日竣工,如遇下列情况,由分包方及时与发包方办理签证,并由发包方出具工期顺延证明,工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工; 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3、设计变更和工程量增加; 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条:承包方式 本工程按下列第项方式承包: 1、包工包料;

2、包工包部分材料; 3、包清工; 4、 第五条:质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担,与发包方计取的优质优价奖,由分包方计取。 第六条:结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费,代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条:工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例,发包方付款后,总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后,余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后,根据发包方付款情况按比例向分包方拨付,工程款付至时,总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金,剩余的款项作为保修金,保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款,必须使用总包方的收款收据,并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条:双方驻工地代表 1、总包方:

建筑工程专业承包合同样本新

建筑工程专业承包合同样本新 New sample of professional contract for Construction Engineer ing 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

建筑工程专业承包合同样本新 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 建筑工程专业承包合同范文一 发包方: (以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。 一、工程名称:外墙保温工程。 二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外 墙施工项目,具体做法如下: (1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层; 3、界面砂浆; 4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm,直径I0.6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面; 5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同

保温层一致,聚氨酯材料防火等级为B2级,乙方组织施工。)工程量约为,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、 垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。 三、合同总工期: 四、对乙方质量、安全要求: 工程质量标准: (1)一次性验收合格; (2)施工依据和验收标准:a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认 的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施 工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和 桓台县质监站。 (4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见 附页。

合伙承包工程协议书

合伙承包工程协议书(精选多篇) 工程承包合伙协议 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 丙方:身份证号码: 甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。 2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。 五、盈余分配与债务承担 1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。 六、权利与义务 1.合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐; 2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

合伙企业合伙协议书(完整版)

合伙企业合伙协议书 合伙企业合伙协议书 合伙企业合伙协议书 依据《中华人民共和国合伙企业法》和《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》,经全体合伙人协商一致,制定本协议。 第一条合伙企业由合伙人共同共资、合伙经营、共享收益、共担风险,并对合伙企业债务承担无限连带责任。 第二条 第三条合伙企业名称: ×××商务会所合伙企业经营场所: 第四条合伙企业经营范围: 卡拉ok包房 第五条合伙企业的出资总额: 壹仟万元人民币 第六条合伙人姓名、出资方式及出资额。 (一)甲合伙人姓名: ××× 合伙人住所: 出资方式: 现金,计人民币万元。 (二)乙合伙人姓名: ××× 合伙人住所:

出资方式: 现金,计人民币万元。 (三)丙合伙人姓名: ××× 合伙人住所: 出资方式: 现金,计人民币万元。 (四)丁合伙人姓名: ×× 合伙人住所: 出资方式: 现金,计人民币万元。 (五)合伙人于年月日前缴付出资。预期无正当理由不缴付出资份额的,按自动放弃本公司的营利分红。其他合伙人有权利吸收其他人员入伙,并占原合伙人出资份额比例。出资额没有实际缴付的,不能算合伙人已经出资。 第七条合伙人的权利和义务 (一)合伙人享有了解合伙企业的经营状况和财务状况; (二)合伙人按照出资比例分取红利和分担亏损; 1、本公司按年收入实行分红,分红比例以出资份额所占总注册资金铁百分比进行计算,( 甲: 35%, 乙:

30%,丙: 30%,丁: 5%) 2、本公司经营期间,如有亏损事由,即出现债务,由合伙人以出资比例承担。(即承担: 甲: 35%, 乙: 30%,丙: 30%,丁: 5%) (三)有优先受让其他合伙人转让的财产份额和优先购买合伙企业的 新增资金,但需经其他合伙人同意; (四)合伙企业存续期间,合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企 业中的全部或者部分财产份额时,须经其他合伙人一致同意。合伙人以外的人依法受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人,依照修改后的合伙协议享有权利,承担责任; (五)合法企业终止后,依法分得合伙企业的剩余财产; (六)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动; (七)合伙企业依照法律、行政法规的规定建立企业财务、会计制度,并依法履行纳税义务。 第八条合伙企业事务的执行

建设工程专业分包合同

合同编号: 建设工程施工专业分包合同 承包人:苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司(以下简称甲方) 分包人:苏州新康源电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于建设单位苏州新吴城集团有限公司(下称发包人)与甲方已经签订建设工程施工合同(下称总包合同),甲方与乙方就峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程(含通信)分包工程施工事宜经协商一致,达成如下协议: 一、总包工程概况 1、工程名称:峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程(含通信) 2、工程地点:苏州相城区 3、合同工期:139天,开工日期:2017.06.12,竣工日期:2017.10.28 。 4、质量标准:合格; 二、分包工程承包方式、范围及内容 1、分包工程承包方式:/ 2、分包工程承包范围:甲方将中标的上述工程项目中的峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程(含通信)工程分包给乙方承包施工。施工范围和内容包括施工图纸确定的本合同分包工程的全部内容,包括但不限于:/ 相关图纸的全部内容以及为完成上述内容所需的全部费用。 三、工期和进度 1、开工日期:2017年06月12日,具体以甲方开工指令为准。 完工日期:2017年10月28日。工期总日历天数:139天。 2、甲方有权指导、督促和检查工程的进度情况,对工程总体工期目标进行动态控制。由于乙方原因造成工期延误的,甲方有权制定和采取相应的措施,乙方应立即执行,如乙方不服从甲方管理和执行甲方指令的,甲方有权解除本合同,乙方应承担工期延误

工程承包合伙协议

合伙协议(工程承包) 甲方:xxxxxxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxxxxxx 身份证号码:xxxxxxx 身份证号码:xxxxxxx 电话:xxxxxxxxxxxxx 电话:xxxxxxxxxxxxx 住所:xxxxxxxxxxxxx 住所:xxxxxxxxxxxxx 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包xxx 工程事宜,达成如下协议: 一、合伙宗旨 合伙各方为了共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏,实现利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以xxxxxx公司合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以xxx 公司名义。 三、合伙期限 合伙期限自:xxxxxx 年xxxxxx 月xxxxxx 日至xxxxxx 年xxxxxx 月xxxxxx日截止。 四、出资额、方式及比例 1.甲方以现金出资,出资额为人民币xxx万元。该款为起动项目的前期费用,占出资比例xxxxxx%。 2.乙方以设备出资,经评估作价人民币xxx万元,占出资比例xxxxxx%。 五、盈余分配与债务承担 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。(适用合伙企业法) 六、退伙 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 七、权利与义务 1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 八、禁止行为 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 九、合伙期满 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 十、纠纷解决 合伙人之间如发生争议的,应先行协商,协商不成,可以向有管辖权的法院起诉。十一、生效 协议自双方方签字后生效。 十二、补充协议 未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。 十三、其他 协议一式xxxxxx 份,各方各执xxxxxx 份,具有同等法律效力。 甲方(签字):xxx 乙方(签字):xxx 签订地点:xxxxxx 签订地点:xxxxxx 年月日年月日

相关文档
最新文档