(完整版)土石方运输协议书

土石方运输承包协议书

经双方友好协商，就甲方的运输达成如下协议：

1、乙方自行组织手续证件齐全的合法自卸后八轮车辆15辆左右，由车队长代表全体车辆签订本协议书。车队长负责本车队的协调和管理，以及与甲方项目部的沟通、结算和收款。

2、体积（方量）计量：按车厢净空计算每车方量，但装车时须达到极限合理高度，以装车机械鸣笛为信号，经管理人员签字发牌后方可出发，否则，收方处有权加倍扣方或拒收。

3、运费单价：起步价2.0元/m3，起步运距为500m；运距增加时以500米为计量单位，按0.5元/500米·m3计算。

4、乙方服从甲方的统一管理和调度

①甲方有权选择多个车队（乙方）同步施工；

②车队全体成员必须服从甲方的统一组织管理，听从甲方、业主及监理的现场指挥，如因不服从管理和指挥造成的一切不良后果由乙方承担；甲方亦有权因乙方不服从指挥管理随时辞退乙方，乙方已完成的工程款扣除应承担的给甲方造成的损失外，春节前一次性支付。

③乙方须服从甲方作息时间的管理，无论天睛下雨，超过3辆车离开工地需由队长向甲方项目经理请假，取得同意后方可离开。否则，乙方赔偿甲方因误工造成的损失，赔偿金甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。

④无论任何理由，严禁消极罢工，施工作业时未取得甲方同意随意停工者，每次处罚1万元，罚款由车队所有车辆均摊。

⑤甲方对乙方的运土数量实行装卸两地同时签字确认制度，土方运输单须同时具有装卸两地负责人签字方才有效。严禁虚造签收单，一经发现，该车辆所有运费不予认可和结算。

5、付款方式：根据甲方回收工程款的情况，按月支付60%左右，余款春节前结清。

6、安全责任：乙方机械须安排专人负责指挥，安全运行，礼让行车，在施工过程中发生一切安全事故的责任均由乙方自行承担，乙方对安全事故处理不积极时甲方有权代表乙方处理，发生的费用在乙方的工程款中扣回。

7、廉政条约：双方应当诚信守法，精诚合作，尽心尽力执行合同中的各项条款，坚决杜绝行贿受贿的腐败现象发生，一同努力营造公平、公正、公开的的良好合作环境。如果分包方为达到不正当目的向管理人员行贿，我方将终止合同并拒付剩余款项。管理人员利用职权玩忽职守向乙方索贿的情况，乙方须立即上报公司上级领导，我们将刻不容缓的处理当事者，如隐瞒不报者，一经发现同样拒付约定的剩余款项。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字盖章）：乙方车队长（签字盖章）：

或委托人：身份证号：电话：

日期：年月日日期：年月日

土石方运输合作协议书

中铁二局土石方工程合作协议书

土石方运输合作协议书甲方：沈阳中建龙建设有限公司注册号：2101374000024570 乙方：福建南宁爆破建设有限公司注册号：为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目与乙方合作承包施工，为了双方的全法权益，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等地方政府相关法律、法规以及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，经双方协商达成以下补充协议，双方共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：中铁二局土石方工程（第三标段）+ 2、工程地点：珠海市横琴 3、工程范围和内容：土石方总量约贰仟万立方米，数量以实际工程量为准，如乙方管理能力较强、车辆数满足项目的同时有富余，甲方将优先安排乙方增加工程量。第二条：承包方式

乙方只负责（爆、装、运、平）工程，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。第三条：工程单价和预付款 1、土石方单价为立方米（按车上方计价结算，其中包括含1.5元是乙方的文明施工费和安全生产费）。 2、运输车要求是18-20立方米内车辆，泥头至泥尾0+6公里范围内结算，（如超过6公里路，另外增加单价为元/公里），油料由甲方提供，且油料价格低于市场价格每升0.2元。 3、本工程按珠海市公安局指定的物资供应公司供应货价格，大价格不作调整。第四条：工期工期：2016年月日进场之日起至2017年月日止，按甲方要求的施工日期为有效期25个月，从开工日算起。第五条：付款方式施工当天开始计算，每周结算一次，每次结算90%，此款在结算日起算三天内支付，满一个月时支付97%，余留3%在第四个月支付。依此类推，每次结算扣除甲方其他往来，物资、炸药耗材、油料款后，如果超过48小时，甲方每超一大赔偿乙方每天每车500的补偿，每台勾挖机800元，潜孔钻机补偿每天1000元/台的补偿，人员每人100元。甲方同意给南宁爆破公司暂定数量800-1000万方（山体方9.85元）爆破价火工材料9000元，超出甲方负责。第六条：双方责任

土石方工程安全协议书

附件1: 安全生产责任协议书为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生你的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑

施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如

土石方运输合同范本(标准版)

土石方运输合同范本（标准版）发包人（甲方）：___________________________ 承包人（乙方）：___________________________ 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：___________________________ 工程地点：___________________________ 二、工程承包范围基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。三、合同工期 ___________________________ 四、工程质量标准本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。五、合同单价及价款及工程量计算方式项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算； 2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用； 3本单价含外运泥尾场地清理费用； 4本单价含一切乙方机械进退场费用。六、付款方式

1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方； 2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%； 3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。七、甲方责任 1、办理施工许可证，余泥排放证等费用； 2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育； 3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作； 4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。八、乙方责任 1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用； 2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”； 3、余泥堆放场必须是手续证件齐全（提供合格证件给甲方备案）否则承担相关责任； 4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理；对进场新工人进行安全教育和平安卡考试； 5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题； 6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故（无论任何原因）乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。

土石方运输协议书合同范本模板

甲方(托运方)：乙方(承运方)：根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土石方运输工程的建设，本着互利，诚实诚信的原则，在公平，公正，公开的基础上，双方友好协商一致同意签订土石方运输协议，协议如下条款：一，工程地点：二，工程内容：三，工程数量：，工期：。四，工程运费及计算方式：五，结算方式：开工后每日凭运输单据结算。双方指定专人负责运输票据的收集，整理，统计，报表交接。甲方经核准后以现金支付或转账一次性结清。甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。(注：每天点前结账) 六，甲方责任 1，甲方工地必须保证有足够的土方供乙方运输，保证每天作业小时，每月作业率达℅以上(自然灾害和不可抗拒的原因除外)。如果由于甲方原因造成停工，甲方补偿乙方每辆车每天元。甲方保证运输道路畅通，损毁道路要及时修复。甲方应按乙方车辆运输能力安排足够挖掘机，不能有多台辆排队现象发生。 2，甲方负责土地资源，环保，村委，林业，交通等有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边关系，保障运输工程顺利进行。

3，为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如乙方在正常运输过程中遇交警，运管部门查扣车辆的，甲方应及时处理，车辆被扣超过小时，需补偿乙方每台每天元。 4，甲方协调安排乙方停车住宿场地，对业主提供的工棚外所有费用乙方承担。 5，使用车辆安排：。七，乙方责任 1，乙方提供m3以上双桥自卸车。双方签订协议后，中途有特殊原因退场，应提前十个工作日书面报甲方，经甲方负责人签字同意后，结清款项可离开。擅自离开或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失。 2，乙方保证进场车辆车况良好，完好率必须达到℅以上，每月出勤率达℅以上(自然灾害和不可抗拒原因除外)。 3，在任何情况下，乙方不能在施工现场和住宿地惹是生非及从事违反法规的活动，由此所造成的一切后果由乙方有关当事人负责。 4，乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求施工，甲方有权另行安排车队进场。 5，乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生事故，由乙方自行负责，甲方只负责协助调解处理。 6，乙方车辆必须服从甲方管理，接受现场指挥的编排和排序，足量运输。按指定线路运输，擅自偏离线路发生事故，乙方负全责。 7，双方签订合同之日起天内乙方车辆必须进场，如果车辆不能按时场，乙方要付给甲方违约金每辆车元。八，争议的处理本协议在履行过程中若发生争议时，双方本着公平，合理的原则及时协商解决。协商无果时寻求当地仲裁机构仲裁。本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律

土石方运输安全协议书

土石方运输安全协议书土石方运输安全协议书托运方(甲方)：承运方(乙方)：合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。甲方将根据工程项目所确定的.作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自2020年12月12日起至2010年12月30日止。第三条运输起止地起始地：生产基地四分场到达地：办公楼新址第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

第五条运费结算运费按27.5元/方计算。本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。第八条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作

土方开挖回填运输合同范本

土方开挖回填运输合同范本在工程施工过程中,土方开挖作为其中十分重要的一道工序,其开挖方式较多。土方开挖回填运输合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的土方开挖回填运输合同范文，感谢您的阅读。土方开挖回填运输合同范文 1 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：工程名称：工程地点：经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容 1.1 1.1 承包范围浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1.1.工作内容乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理

环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。合同价款、承包方式及结算原则 .1承包方式本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。 .本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用) .在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时计价方式及结算原则乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

土石方工程合伙协议书

土石方工程合伙协议书土石方工程合作协议书甲方：身份证号：籍贯：乙方：身份证号：籍贯：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：（一）、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。（二）、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。（三）、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。（四）、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。（五）、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

（六）、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。（七）、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。 (八)、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。（九）、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。（十）、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效：甲方：乙方：

土石方运输合同协议书模板范本

托运方（甲方）：承运方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。第一条工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程总量暂定：（四）合同期限：年月日起至年月日。根据建筑工程有限公司项目部下发的时间为依据。第二条工程施工内容（一）材质：（二）工程运距：（三）装卸地点：上料点卸料点（四）运输方式：（五）机械车辆：车辆数：（六）计算方式：按车箱容积方量计算。（七）甲方指派统计结算员：乙方指派统计结算员：（八）统计结算以双方现场人员签字的票据或相关签证为结算依据。第三条工程价款结算与拨付办法（一）合同单价：清运价运距公里按每立方米人民币计算。以上价格均为税后净价，乙方不

负责税费和开具发票。（二）运费结算办法及支付方式： 1、运费结算办法：每天提交运输方量凭据，2-5个工作日进行结算付款。油料由甲方负责供给乙方在结算时扣除，油料价格按中石化市场价为准。 2、本合同双方约定付款方式在休息日、法定节假日等因素限制适当延误正常上班及时付款。 3、保证金退还：乙方运输车辆按时按量完成所有工程量，退场需提前一星期书面文件通知甲方结束该车辆合同。第四条双方责任（一）甲方责任 1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在小时内安排乙方车辆投入正常允许。 2、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，造成车辆停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。 3、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。 4、甲方负责料场至公路间运土路面的日常维修和维护、卫生。 5、工程如遇变更，甲方应三天前以书面形式通知乙方并签定补充合同或另行办理施工签证。 6、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，若影响时间超过三天，则甲方将给乙方考虑部分生活费用及台班补助每车元，不可抗拒因素除外。（二）乙方责任 1、本合同签定后，乙方确保在小时内将该工程所需车辆驶入施工现场。 2、乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。 3、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律事故）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。 4、乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，则给乙方每车元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。 5、乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、

土方运输安全协议书范文(完整版)

合同编号：YT-FS-1654-75 土方运输安全协议书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土方运输安全协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方(委托方)：乙方(承运方)：为确保吴家山铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议，就矿石运输问题达成如下协议：一、甲方吴家山矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。二、货物运输价格统一为15元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并根据吴家山货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，根据甲方通知随时拉运货物，四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙

方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任; 五、保证条款：甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方吴家山货场货物积压，视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致吴家山货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

土方开挖运输合同样本(示范合同)

土方开挖运输合同样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-031713

土方开挖运输合同样本(示范合同) 土方开挖运输合同范文篇一发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：一、工程概况 1、乙方开挖拖运地点： 2、项目名称：二、土方工程承包范围 1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。 2、甲方将约准。 3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他 1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。 2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。四、付款方式 1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。 2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：甲方法人代表：年月日年月乙方：乙方法人代表：日

土方运输合同协议书范本

甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量。经甲、乙双方友好协议就工程一事，达成以下协议，望甲、乙双方共同遵守。一、工程名称、地点 1、 2、二、工程量与工期 1、本工程暂定方，具体工程量，乙方以甲方按业主方结算为标准。年月日至年月日，该工程在施工过程中，由于政府原因，不可抗拒的因素，雨雪天不能施工的工期就延续，自本合同后个月之内，乙方自行组织机械设备，专业人员进入施工场地施工，甲方协助乙方进行前期施工的各种工作与协调。三、承包方式、单价、运距 1、乙方承包该工程的挖、装、运、平 2、乙方承包该工程的挖、装、运、平按元/m3计算（此单位价为税后价格），此单价在该合同中只适应于黄土碱土。如在施工过程中出现风化石和坚石，甲方应给予乙方进行价格调差，具体增补价格甲、乙双方据现场实际情况的协调再确定单价。 3、该合同价的运距为两公里之内，超出公里，甲方按每方元补助给乙方，具体价格双方另议。

四、付款方式乙方自带机械、人员进入场地施工，在施工期间，乙方自行负责油料、人员工资、生活费及其它一切费用到天，天施工期满后，甲方按乙方实际完成的工作量%预支给乙方工程款，余下的工程量乙方每施工天后，甲方按实际工程量结算给予乙方，以此类推，至该土方工程全部完工。该土方工程完工后，甲方在天内无条件给予乙方结算结清该工程余款。五、甲方责任甲方提供乙方施工场地，住宿、水、电、指定乙方运输时的行驶路线，挖机开挖的定点放样、标高、以及分当地政府，当地村民的各种协调工作，及时给予乙方支付工程款。六、乙方责任乙方组建施工队伍、机械及承诺的垫付资金，处理好施工期间由于内部引起的各种矛盾，买好保险，按甲方提供的一切数据按质按量施工。七、安全事故安全事故由乙方负责，但由于甲方指挥不当或甲方原因引起的安全事故，由甲方负责。八、其它事项 1、该协议条款望甲、乙双方共同遵守 2、此合同上未尽事宜，甲、乙双方可续签一份补充合同，补充合同与该合同具有同等的法律效力。 3、甲、乙双方签订合同，乙方需向甲方公司浏阳市德意建设工程管理处缴纳履约保证元整，该款项打入该公司银行账户上。此保证金在乙方进场期满一个月后无条件一次性退还。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

土石方运输安全协议书

土石方运输安全协议书甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：易地扶贫搬迁项目xx石场乡文兴安置点二、项目工程地点：易地扶贫搬迁项目xx石场乡文兴安置点三、运输要求、方式：（1）要求运输车辆根据挖机情况定，（2）所有车辆由xx石场乡余银组织。（3）以车箱容积为标准，平车方量为18方。四、工期：本项目工程期限拟自__年__月__日起至__年__月__日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为__年一月一日，总工期为__日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算（1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m3，超出1.1-2.0公里内加1元/m3，超出2.1-3.0

公里内加1元/m3，3.1-4.0公里内加1元/m3，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。（2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

土方开挖运输合同

土方开挖运输合同发包方（以下简称甲方）：开封大庆置业有限公司承包方（以下简称乙方）：开封宏基建筑工程有限公司工程名称：开封浙商城市广场工程地点：开封新区五大街、六大街之间经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 11承包范围及工作内容 1.1 1.1 承包范围浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图1.2 1.2 工作内容乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 22合同价款、承包方式及结算原则 2.1承包方式本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调（保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生）。 2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。（其中包括渣土费用（政府收取每立方5元）、

税金等承包范围内所列的各项费用） 2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时 3 计价方式及结算原则乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。 5 工期、质量要求工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。 6 安全文明施工 6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。 6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主

土石方车辆运输协议书精编

土石方车辆运输协议书精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

土石方车辆运输协议书甲方：曲靖市金博房地产开发有限公司乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：金博玫瑰园土石方运输二、项目工程地点：曲靖市麒麟区龙华大道三、工程施工内容 1、材质：土石方 2、工程运距：场地内运输 3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定 4、运输方式：装料，运料 5、机械车辆型号： 6、计算方式：按月计算。 7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。五、单价、结算运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超

限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

土石方运输协议书精选文档

土石方运输承包协议书经双方友好协商，就甲方的运输达成如下协议： 1、乙方自行组织手续证件齐全的合法自卸后八轮车辆15辆左右，由车队长代表全体车辆签订本协议书。车队长负责本车队的协调和管理，以及与甲方项目部的沟通、结算和收款。 2、体积（方量）计量：按车厢净空计算每车方量，但装车时须达到极限合理高度，以装车机械鸣笛为信号，经管理人员签字发牌后方可出发，否则，收方处有权加倍扣方或拒收。 3、运费单价：起步价元/m3，起步运距为500m；运距增加时以500米为计量单位，按元/500米·m3计算。 4、乙方服从甲方的统一管理和调度甲方有权选择多个车队（乙方）同步施工；车队全体成员必须服从甲方的统一组织管理，听从甲方、业主及监理的现场指挥，如因不服从管理和指挥造成的一切不良后果由乙方承担；甲方亦有权因乙方不服从指挥管理随时辞退乙方，乙方已完成的工程款扣除应承担的给甲方造成的损失外，春节前一次性支付。乙方须服从甲方作息时间的管理，无论天睛下雨，超过3辆车离开工地需由队长向甲方项目经理请假，取得同意后方可离开。否则，乙方赔偿甲方因误工造成的损失，赔偿金甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。 ④无论任何理由，严禁消极罢工，施工作业时未取得甲方同意随意停工者，每次处罚1万元，罚款由车队所有车辆均摊。 ⑤甲方对乙方的运土数量实行装卸两地同时签字确认制度，土方运输单须同时具有装卸两地负责人签字方才有效。严禁虚造签收单，一经发现，该车辆所有运费不予

认可和结算。 5、付款方式：根据甲方回收工程款的情况，按月支付60%左右，余款春节前结清。 6、安全责任：乙方机械须安排专人负责指挥，安全运行，礼让行车，在施工过程中发生一切安全事故的责任均由乙方自行承担，乙方对安全事故处理不积极时甲方有权代表乙方处理，发生的费用在乙方的工程款中扣回。 7、廉政条约：双方应当诚信守法，精诚合作，尽心尽力执行合同中的各项条款，坚决杜绝行贿受贿的腐败现象发生，一同努力营造公平、公正、公开的的良好合作环境。如果分包方为达到不正当目的向管理人员行贿，我方将终止合同并拒付剩余款项。管理人员利用职权玩忽职守向乙方索贿的情况，乙方须立即上报公司上级领导，我们将刻不容缓的处理当事者，如隐瞒不报者，一经发现同样拒付约定的剩余款项。 8、未尽事宜，双方协商解决。甲方（签字盖章）：乙方车队长（签字盖章）：或委托人：身份证号：电话：

土方运输合同范本

篇一：土方运输合同范本土方运输合同托运方(甲方)：承运方(乙方)：盖本义合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自2020年12月12日起至2010年12月30日止。第三条运输起止地起始地：济南军区生产基地四分场到达地：办公楼新址第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里第五条运费结算运费按 27.5元/方计算。本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。第八条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。第九条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十二条其他约定 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。托运方(签字)：承运方(签字)：签约日期：年月日签约日期：年月日篇二：土石方运输合同范本土石方运输合同托运方（甲方）：承运方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。第一条：工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程总量：（四）合同期限：年月日起至年月日。第二条工程施工内容（二）工程运距：（三）装卸地点：上料点，卸料点。（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。（五）机械车辆：车辆数：。

土石方工程运输合同(完整版)

合同编号：YT-FS-2368-26 土石方工程运输合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土石方工程运输合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。托运方（甲方）：承运方（乙方）：合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自年月日起至年月日止。第三条运输起止地起始地：。到达地：。第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

第五条运费结算运费按元/吨*公里计算。因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

土方运输合同协议书范本完整版

土方运输合同甲方： ________________________ 乙方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原编号号：

则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：工程地点：二、运输承包范围运输承包范围：本项目所涉及的万立方米土方运输，运输距离公里三、工期本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。开工日期为：年月日计划竣工日期为年月日。四、承包方式及承包单价场外运输按平斗装载量m3重型米自卸货车，每车次元《不含税，不含燃油费》。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限车辆维修费、车辆的损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的一切费用。五、价款支付每三天结清一次所有运输车辆的工程量款。结款时压一天所有运输车辆的工程量款作为甲方对乙方的约束。完工后甲方结清所有运输车辆压一天的工程款。六、双方主要责任（一）、甲方责任： 1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。

2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。 3、负责土方的装车和车辆运输的燃油费。 4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。 5．负责路上运输路线的安全情况，有专人负责. 负责路上一切可能意想不到的事情。（二）、乙方责任： 1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。 2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档（甲方验原件）。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。 3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连带责任。 4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任。 5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。 6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，一天车辆运输的费用甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿，乙方不得有任何异议。 7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对本工程土方运输车次数量的要求为每天车次以上（天气原因除外）。并保留追究乙方一切法律责任的权利。 8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。七、违约责任 1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条