2014年监理员考试复习题及答案(背熟必过)
§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题
1.1判断题
1.1.1总则
1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ）
2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ）
3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语
1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ）
2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√）
3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√）
4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X）
5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√）
6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X）
7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X）
8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√）
9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√）
10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X）
11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X）
12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X）
13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X）
14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√）
15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）
16设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（√）
17．监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（√）
1.1.3项目监理机构及其设施
1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。（ X）
2.工程监理单位调换专业监理工程师的，总监理工程师应口头通知建设单位。（X）
3.总监理工程师可将组织编制监理规划，审批监理实施细则工作委托给总监理工程师代表：（X）
4.总监理工程师可将签发开工令、工程暂停令和复工令工作委托给总监理工程师代表：（X）
5.总监理工程师可将组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案工作委托给总监理工程师代表：（X）
6.总监理工程师可将签发工程款支付证书，组织审核竣工结算工作委托给总监理工程师代表：（X）
7.专业监理工程师负责审核分包单位资格；（X）
8.专业监理工程师负责指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）
9.专业监理工程师负责指导、检查监理人员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）
10.监理员负责检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（√）
11.监理员发现施工作业问题，及时指出并向建设单位报告。（X）
1.1.4监理规划及监理实施细则
1.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有指导性。（X）
2.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议时报送建设单位。（X）
3. 专业监理工程师组织编制监理规划。（X）
4. 监理规划由总监理工程师审批。（X）
5.需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经总监理工程师批准后报建设单位。（X）
6.专业性较强、危险性较大的单位工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（√）
7.监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理员编制，并报总监理工程师审批。（X）
8.监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师代表审批后实施。（X）
1.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作
1.监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。（√）
2.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（X）
3.开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。（√）
4.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外应采用监理通知单形式进行。（X）
5.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经专业监理工程师审核签字后报建设单位。（X）
6.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。（√）
7.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。（√）
8.项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向施工单位报告工期延误风险。（X）
9.项目监理机构应比较分析实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（√）
10.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。（√）
11.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得施工单位同意。（√）
12.专业监理工程师组织监理员审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。（X）
13.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按建设单位的要求进行处理。（X）
14.发生工期延误时，项目监理机构应按施工单位要求进行处理。（X）
15.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（√）
16.对需要返工处理或加固补强的质量缺欠，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（X）
1.1.6监理文件资料管理
1．项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。（√）
2.项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。（√）
1.2填空题
1.2.1总则
1.为了提高建设工程监理与相关服务水平，规范建设工程监理与相关服务行为，制定《建设监理规范》 GB/T 50319-2013。
2.实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同。
3.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。
4.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理单位单位进行。
5.建设工程监理实行总监理工程师负责制。
6监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。
1.2.2术语
1.工程监理单位是依法成立并取得国务院建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理活动的服务机构。
2.项目监理机构是工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。
3.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
4.总监理工程师代表由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、三年及以上工程监理实践经验的监理人员。
5.专业监理工程师是负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验的监理人员。
6.监理员从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人
员。
7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。
8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
9.工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的工程的工程量进行的核验。
10旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
11. 旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
12.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。
13．平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
14．见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
15.工程延期是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。
16.工程工期延误是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。
17.工程临时延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。
18.工程最终延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。
19.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。
20．设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查活动。
21.监理文件资料工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。
1.2.3（项目监理机构及其设施）般规定
1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。
2.工程监理单位调换总监理工程师的，事先应征得建设单位同意。
3.总监理工程师可同时担任其他建设工程的总监理工程师，但最多不得超过三项。
4.施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。
1.2.4（项目监理机构及其设施）监理人员职责
1．监理员职责包括检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；
2．监理员职责包括进行见证取样；
3．监理员职责包括复核工程计量有关数据；
4．监理员职责包括检查和记录工艺过程或施工工序施工结果；
5．监理员在发现施工作业问题，及时指出并向总监理工程师报告。
1.2.5（项目监理机构及其设施）监理设施
1.建设单位应按照建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。
2.工程监理单位应按照建设工程监理合同约定，配备满足项目监理机构工作需要的常规检测设备和工器具。
1.2.6（监理规划及监理实施细则）一般规定
1.监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施。
2.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有可操作性。1.2.7（监理规划及监理实施细则）监理规划
1.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。
2.监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制；
3.监理规划在总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。
4.监理规划需要调整时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。
1.2.8（监理规划及监理实施细则）监理实施细则
1.对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
2.对专业性较强，危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
3.监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。
4.在监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师批准后实施。
1.2.9（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）一般规定
1.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设
工程实施监理。
2.项目监理机构根据采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。
3.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。
4.工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
5.项目监理机构应定期召开监理例会，组织有关单位研究解决工程监理相关问题。
6.监理例会、专题会议的会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
7.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。
8.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。
9.分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，提出审核意见后，由总监理工程师签发。
10.项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并宜提出工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的防范性对策。
1.2.10（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程质量控制
1.专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性。
2. 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。
3.项目监理机构按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。
4.专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。
5. 监理员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。
6.项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，对验收合格的应给予签认。
7.对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位
的，监理机构应施工单位进行钻孔探测、揭开或其他方法进行重新检验。
8.项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知，要求施工单位整改。
9.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
10对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
11.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
12.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。
1.2.11（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程造价控制
1.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位单位报告。
1.2.12（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）工程进度控制
1.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。
1.2.13（工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作）安全生产管理的监理工作
1.项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。
2.项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，并应审查施工单位
安全许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应检查施工机械和设施的安全许可验收手续。
3.项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项工程施工方案实施情况。
4.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；
5.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在情况严重的安全事故隐患的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。
6.施工单位对施工中存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
1.2.14（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）一般规定
1.项目监理机构应依据建设工程监理合同的约定进行施工合同管理，处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。
2.施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。
1.2.15（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程暂停及复工
1.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意。
2.暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。
3.因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收施工单位的停工整改过程、结果。
4.当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
1.2.16（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程变更的处理
1.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。
2.项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
3.工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。
4.项目监理机构应对建设单位要求的工程变更提出评估意见，应督促施工单位按照会签后的工程变更单组织施工。
1.2.17（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）费用索赔
1.当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并与建设单位和施工单位协商。
2.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。
1.2.18（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）工程延期及工期延误的处理
1.施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。
2.当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。
3.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行
处理。
4.发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。
1.2.19（工程变更、索赔及施工合同争议的处理）施工合同争议
1.项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。
1.2.20（监理文件资料管理）一般规定
1.监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料。
1.2.21（监理文件资料管理）监理文件资料归档
1.工程监理单位应根据工程特点和有关规定，合理确定监理档案保存期限，并向有关部门移交需要存档的监理档案。
1.3单项选择题
1.监理员发现施工作业问题，及时指出并向（ C）报告。
A. 工程师；
B. 总监理工程师；
C. 专业监理工程师；
D. 总监理工程师代表；
2.工期延误是由于（A ）自身原因造成施工期延长的时间。
A. 施工单位；
B. 监理机构；
C. 建设单位；
D. 分包单位；
3.专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（C），合格时予以签认。
A、检查
B、清点
C、平行检验
D、旁站
4．工程质量的验收均应在（D）自行检查评定的基础上进行
A．建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位
5.当建设单位与施工单位就工程延期事宜协商达不成一致意见时，项目监理机构应提出( B)意见。
A. 建设性；
B. 评估；
C. 仲裁；
D.可行性；
6.施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达（C）。
A. 联系单；
B. 通知单；
C. 工程暂停令；
D. 口头通知；
7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的（A ）文件。
A. 指导性；
B. 操作性；
C. 约束性；
D.建议性；
8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的（ C ）文件。
A. 指导性；
B. 操作性；
C. 约束性；
D. 建议性；
9.《建设监理规范》中的工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的（ A ）。
A. 核验；
B. 复核；
C. 检查；
D.计量；
10.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量（B）报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
A. 总结；
B. 评估；
C. 鉴定；
D.评审；
11.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循（ A ）控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。
A. 动态；
B. 静态；
C. 循环；
D.反馈；
12．项目监理机构应建立健全协调管理制度，采用有效方式（D ）工程建设相关方的关系。
A. 控制；
B. 指导；
C. 管理；
D.协调；
13.工程监理单位应（D）建设单位组织专家对设计成果进行评审。
A. 控制；
B. 指导；
C. 管理；
D. 协助；
14.项目监理机构认为有必要进行工程变更的，须经（ A ）提出。
A.建设单位；
B.设计单位；
C. 主管部门
D.施工单位。
15.总监理工程师签发工程暂停令或签发复工令，应事先征得（ A ）同意。
A.建设单位；
B.设计单位；
C. 主管部门
D.施工单位。
1.4多项选择题
1.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场（ABD ）工作的监督活动。
A. 取样；
B. 封样；
C.保管；
D. 送检；
E.鉴定
2.以下属于监理员职责是（ABC ）。
A. 进行见证取样；
B. 复核工程计量有关数据；
C. 检查和记录工艺过程或施工工序；
D. 进行工程计量；
E. 编制监理规划
3.专业监理工程师应审查施工单位报送的（ABCE）的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认
A. 新材料；
B. 新工艺；
C. 新技术；
D. 新专利；
E. 新设备。
4.项目监理机构应对施工单位报验的（ABD ）进行验收，对验收合格的应给予签认。
A.隐蔽工程；
B.分项工程；
C.单项工程；
D.检验批；
E.单位工程。
5.项目监理机构应按（ABD）程序处理施工单位提出的工程变更。
A．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见；
B．对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。
C.总监理工程师代表可组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审
查意见。
D.必要时，项目监理机构应组织建设、设计、施工等单位召开专题会议，论证工程设计文件的修改方案。
E.项目监理机构根据建设单位提出的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
6.项目监理机构主要依据应包括（ABCD）处理费用索赔：
A. 法律法规；
B.勘察设计文件、施工合同文件；
C. 工程建设标准；
D. 索赔事件的证据；
E.施工组织设计。
7. 对（ AC）工程可不必编制监理实施细则。
A.工程规模较小；
B.工程投资额较小；
C.技术较简单且有成熟管理经验和措施的；
D.工程建设内容较少；
E.监理收费较低
8.旁站是监理人员在施工现场对工程实体（AB）的施工质量进行的监督检查活动。
A.关键部位；
B.关键工序；
C.隐蔽部位；
D.重点部位；
E.重要工序。
9.监理单位应（ ABCE）地开展建设工程监理与相关服务活动。
A. 公平；
B. 独立；
C. 诚信；
D.公开；
E.科学。
10.项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，（BD ）实施实施工程监理，并及时准确记录监理工作实施情况。
A.遵循事后控制原则；
B.遵循动态控制原理；
C.保持工地和谐稳定原则；
D.坚持预防为主的原则；
E.最大限度维护监理机构利益。
1.5简答题
1.依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）监理员应履行哪些职责？page7
1 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。
2 进行见证取样。
3 复核工程计量有关数据。
4 检查工序施工结果。
5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
2.总监理工程师不得将哪些工作委托给总监理工程师代表？
1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。
2 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。
3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。
4 签发工程开工令、暂停令和复工令。
5 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。
6 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。
7 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。
8 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
3.依据GB/T 50319-2013，监理规划应包括哪些内容？page8
1 工程概况。
2 监理工作的范围、内容、目标。
3 监理工作依据。
4 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。
5 监理工作制度。
6 工程质量控制。
7 工程造价控制。
8 工程进度控制。
9 安全生产管理的监理工作。
10 合同与信息管理。
11 组织协调。
12 监理工作设施。
4.依据GB/T 50319-2013，哪些分部分项工程应编制监理实施细则？p9
4.3.3 监理实施细则的编制应依据下列资料：
1 监理规划。
2 工程建设标准、工程设计文件。
3 施工组织设计、（专项）施工方案。
4.3.4 监理实施细则应包括下列主要内容：
1 专业工程特点。
2 监理工作流程。
3 监理工作要点。
4 监理工作方法及措施。
5.依据GB/T 50319-2013，监理实施细则编制依据有哪些？p9
1 监理规划。
2 工程建设标准、工程设计文件。
3 施工组织设计、（专项）施工方案。
6.依据GB/T 50319-2013，监理实施细则应包括哪些内容？p9
1 专业工程特点。
2 监理工作流程。
3 监理工作要点。
4 监理工作方法及措施。
7.依据GB/T 50319-2013，工程监理单位使用资料表格有哪些？表A.0.1 总监理工程师任命书
表A.0.2 工程开工令
表A.0.3 监理通知单
表A.0.4 监理报告
表A.0.5 工程暂停令
表A.0.6 旁站记录
表A.0.7 工程复工令
表A.0.8 工程款支付证书
表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表
表B.0.2 工程开工报审表
表B.0.3 工程复工报审表
表B.0.4 分包单位资格报审表
表B.0.5 施工控制测量成果报审表
表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表
表B.0.7 报审/报验表
表B.0.8 分部工程报验表
表B.0.9 监理通知回复
表B.0.10 单位工程竣工验收报审表
表B.0.11 工程款支付报审表
表B.0.12 施工进度计划报验表
表B.0.13 费用索赔报验表
表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表
表C.0.1 工作联系单
表C.0.2 工程变更单
表C.0.3 索赔意向通知书
8.依据GB/T 50319-2013，工程项目通用表格有哪些？
9.依据GB/T 50319-2013，监理人员对工程施工质量进行巡视，应包括哪些巡视内容？
1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。
2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
4 特种作业人员是否持证上岗。
10 简述工程质量缺陷的监理流程？
对需要返工处理加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
11. 简述工程质量事故的监理流程？
对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
12.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，专项施工方案审查的基本内容有哪些？
1 编审程序应符合相关规定。
2 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。
13.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事
故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂
时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工
的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
14.依据GB/T 50319-2013，安全生产管理的监理工作内容有哪些？
15.依据GB/T 50319-2013，项目监理机构处理施工单位费用索赔主要依据有哪些？
1 法律法规。
2 勘察设计文件、施工合同文件。
3 工程建设标准。
4 索赔事件的证据。
16. 依据GB/T 50319-2013，项目监理机构批准工程延期应同时满足哪些条件？
1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期
2.当影响工期事件具有持续性时
3.非施工单位原因
17. 依据GB/T 50319-2013，监理日志的主要内容有哪些？
1 天气和施工环境情况。
2 当日施工进展情况。
3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
4 当日存在的问题及协调解决情况。
5 其他有关事项。
18. 依据GB/T 50319-2013，监理月报的主要内容有哪些？
1 本月工程实施情况。
2 本月监理工作情况。
3 本月施工中存在的问题及处理情况。
4 下月监理工作重点。
19. 依据GB/T 50319-2013，监理工作总结的主要内容有哪些？
1 工程概况。
2 项目监理机构。
3 建设工程监理合同履行情况。
4 监理工作成效。
5 监理工作中发现的问题及其处理情况。
6 说明和建议。
1.6案例
2010年10月，某市的一座大桥因受台风影响，需要加固补强，经批准，该大桥建设单位与某施工单位签订施工合同，与某公路工程监理公司签订工程监理合同。
按批准的设计文件，该大桥加固补强方案包括更换上部主梁。已批准的设计文件，将现状大桥上部构造的主梁拆除，通过预制吊装安装新主梁。在工程实施工程中，发生以下事件：事件1：项目监理机构进场后，该项目总监理工程师委托监理员编制监理规划，监理规划编制完成后，由专业监理工程师审核，经总监理工程师批准报送建设单位。
事件2：该监理规划包括以下主要内容：
1.工程概况；
2.监理工作的范围、内容、目标；
3.理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；
4.工程质量控制；
5.工程造价控制；
6.工程进度控制；
7.合同与信息管理；
8.监理工作设施。
事件3：施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，把大桥上部构造的主梁从预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土。工艺变更方案经监理单位和建设单位审查后上报设计单位，设计单位否决工艺变更方案，监理机构要求施工方按原设计施工。
事件4：在施工过程中，施工方违规操作、不按照施工图纸施工、擅自变更施工工艺、把大桥上部构造的主梁从原设计的预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土，由于技术和安全措施不到位，发生了坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失18万元。
在事故发生前，监理单位和业主单位明知施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工
艺，存在安全事故隐患，未及时制止施工单位。
事件5：事故发生后，该市法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？
根据以上事件，请回答以下问题：
问题1：在事件1中，监理规划的编审程序是否妥当？如有不妥当之处，给出正确做法？
问题2：在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是否完整？如不完整，应补充哪些内容？
问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要求是否正确？为什么？
问题4：事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的做法是否正确？
对施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患时，依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应建议监理机构采取哪些措施，消除安全隐患？
问题5：事件5中，该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？
监理员考试复习试题(二)
一、单项选择题 （每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。） 1、水泥出厂超过（）个月{快硬硅酸盐水泥超过（）个月时}应进行复验（）。 A.六，三 B四，一 C.三，二 D.三，一 2、作为评定结构或构件砼强度质量的试块应在（）取样制作。 A.搅拌地点 B.浇筑地点 C.标准养护室 D.试验室 3、基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保（）喂前提。 A.人员安全 B.周围建筑安全 C.施工机械安全 D.支护结构安全和周围环境安全 4、建设工程投资控制是建设监理（）大控制之一。 A.三 B.四 C.二 D.一 5、水泥混合砌筑砂浆在常温下应该随伴随用，一般要求在（）内用完。 A.1~2h B.2 ~3h C.3~4h D.5~6h 6、铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂质量合格证和实验报告。实验报告不需注明（）技术性能检测指标。 A.气密性 B.水密性 C.抗风压强度 D.耐火性 7、（）部位的防水材料不是必须实施见证取样和送检 A.地下 B.屋面 C.厕浴间 D.墙体 8、工程量清单是编制工程标底和投标报价的依据，也是支付（）和竣工结算时调整工程量的依据。 A.索赔款 B.备料款 C.工程进度款 D.临时借款 9、一般原则为：在完成上一层作业面土钉与面层达到设计强度（）以前，不得进行下一层的开挖。 A.70% B.80% C.90% D.100% 10、单位工程的质量验收是施工阶段的（C）内容。 A.事前质量控制 B.事中质量控制 C.事后质量控制 D.分部质量控制 11、施工监理对装饰工程质量控制中（）不是关键质量检验的预控点。 A.材料质量检验 B.基体或基层质量检验 C.装饰结构质量检验 D.装饰内部质量检测 12、建筑面积计算中，规定将层高（）作为全计或半计面积的划分界限。 A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m 13、监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于（A）。 A.建设全过程 B.设计阶段 C.招标阶段 D.施工阶段 14、不属于屋面防水的等级是（）。 A.特级：战略性需要的特殊重要建筑
监理员继续教育考试试题汇总
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%
2014年造价员考试模拟试题及答案23
2014年造价员考试考前模拟试题(选择题)及答案23 一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最 符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D）。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D）。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。 A．75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．（D）是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能
D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5% B．10% C．15% D．20% 11．根据我省清单计价法的规定，（B）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D）。 A．112．5m3 B．90m3/工日 C．80m3/工日 D．72m3 15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）。 A．2475块 B．2513块 C．2500块 D．2462．5块 16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C）
监理员试题及答案
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
最新2020年监理员资格模拟考试258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案) 一、判断题 1． 门式脚手架同一层的加固杆必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。（） Y．对 N．错 正确答案：[Y] 2．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。 A．工程师应以书面形式通知承包人 B．应当经过承包人批准 C．发包人与承包人协商 D．应当经过建设行政主管部门批准 正确答案：[A] 3．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更 D．工程量变化 正确答案：[B] 4．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。 A．视为撤回仲裁申请 B．视为无仲裁协议 C．缺席裁决 D．移交人民法院判决 正确答案：[C] 5．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A．发包人 B．设计单位 C．承包人 D．设备供应单位
正确答案：[A] 6．工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 正确答案：[B] 7．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。 A．不再承担其他补偿责任 B．返还设计合同规定的定金 C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金 正确答案：[C] 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。 A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 正确答案：[D] 9．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。 A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年 C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期 D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年 正确答案：[A] 10．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。 A．合法行为 B．违法事件 C．自然事件 D．社会事件 正确答案：[D]
2010年造价员考试真题和题解
造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1 单项选择题 1.民用建筑分[ ]两大部分。 a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。 2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案：d 解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。 3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ] a.节省石灰 b.防止开裂 c.易于施工 d.增加美观度 答案：b 解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。 4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定 答案：c 解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。 5.试配c35混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案：b 解题要点：1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg. 6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 答案：c 解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石
监理员网上考试题库
选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 年7月1日 年8月1日 年1月1日 年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 天 天 天 天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交 下列属于行政法规的是（）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本
监理员考试模拟题
水利工程建设监理员考试答题卡 第二部分（建设项目控制） 姓名：学号： 考试分数：阅卷人： 答题要求： 1、请用2B铅笔把所选答案填写在答题卡上，没有带铅笔的请用笔在答案上划“■”，不能 在答题卡上有涂改痕迹。 2、请在答题卡上注意填写考号、考生姓名 一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] 二、多项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [C] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
2014年江苏省造价员考试土建试题
2014年江苏省造价员考试土建试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为 4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
[相关考点]（1）、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算：二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。 （2）、坡屋顶建筑面积的计算：利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积；净高在1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积；净高不足1.2m的部位不应计算面积。 （3）、雨篷建筑面积的计算：结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 （4）、内墙砌筑脚手架工程量的计算：内墙净长度×设计净高度 （5）、内墙面抹灰脚手架的计算：室内净高超过3.60米时，天棚需抹灰应按满堂脚手架计算，但其内墙抹灰不再计算脚手架。 （6）外墙面抹灰脚手架的计算：外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。
监理员考试基础练习试题及答案七
监理员考试基础练习试题及答案七 一、单项选择题(每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。) 1.不属于材料质量检验的方法有( )。 A、书面检查 B、内部检查 C、理化检验 D、无损检验 2.拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于( )mm的冻结快。 A、10 B、20 C、30 D、40 3.冷拉钢筋取样数量：每批冷拉钢筋应做( )个拉伸试验，( )个弯曲试验，( ) A、1,1 B、2,1 C、1,2 D、2,2 4.电渣压力焊接头强度检验时，每批切取( )个接头进行抗拉试验，每个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定数值。 A.3 B.4 C.5 D.6 5.找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆时，水泥砂浆抹平后应( )次压光。 A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 6.同条件养护试件达到等效养护龄期时，一般认为当逐日劣迹养护温度达到( )时，其强度与28天龄期标养时间强度相等。
C、600 D、750 7.不属于沉管灌注桩堆施工可选用的方法是( )。 A、单打法 B、反插法 C、复打法 D、正循环法 8.钢筋混凝土预制管桩接桩时为保证焊缝质量，焊好的庄接头应自然冷却后才可继续锤击，电焊结束后停歇时间应大于( )min。 A、1 B、2 C、3 D、4 9.抹灰子分部工程表面质量的验收首先是( ) A观感质量B立面垂直度 C平整度D分格条直线度 10.当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时、应对该批钢筋进行( )检验 A、合金成分 B、矿物质 C、化学成分 D、物理力学 11.不属于抹灰工程质量通病控制内容( ) A、毛刺 B、脱层 C、空鼓 D、裂缝 12.根据设计图纸要求和施工测量控制点，用钢尺复核，复核施工单位所布设的土钉孔位位置，允许偏差为±( )mm。 A、100 B、200
最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
江苏省监理员考试试题及答案
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
监理员考试题集(内部培训资料)
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
监理员考试复习题及答案(背熟必过)知识讲解
监理员考试复习题及答案(背熟必过)
§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。 （ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√） 1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。 （X）
8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X） 16设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（√） 17．监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（√） 1.1.3项目监理机构及其设施 1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。 （ X）
监理员考试模拟试题
监理员考试试题 一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（ ） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（ ） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（ ） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（ ） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（ ） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（ ） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定
D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（ ） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（ ） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良 三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（ ） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（ ） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（ ） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（ ） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（ ） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（ ） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（ ） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（ ） 四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。
江苏土建造价员考试真题d答案
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
2018监理员考试题
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
监理员考试试题(重点)
监理员考试试题（重点） 一、单项选择题 （每题1分，只有一个答案最符合题意，请将答案的字母代码写在答题卡上，共50分。） 1、水泥出厂超过（）个月{快硬硅酸盐水泥超过（）个月时}应进行复验（）。 A.六，三 B四，一 C.三，二 D.三，一 2、作为评定结构或构件砼强度质量的试块应在（）取样制作。 A.搅拌地点 B.浇筑地点 C.标准养护室 D.试验室 3、基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保（）为前提。 A.人员安全 B.周围建筑安全 C.施工机械安全 D.支护结构安全和周围环境安全 4、建设工程投资控制是建设监理（）大控制之一。 A.三 B.四 C.二 D.一 5、水泥混合砌筑砂浆在常温下应该随伴随用，一般要求在（）用完。 A.1~2h B.2 ~3h C.3~4h D.5~6h 6、铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂质量合格证和实验报告。实验报告不需注明（）技术性能检测指标。 A.气密性 B.水密性 C.抗风压强度 D.耐火性 7、（）部位的防水材料不是必须实施见证取样和送检。 A.地下 B.屋面 C.厕浴间 D.墙体 8、工程量清单是编制工程标底和投标报价的依据，也是支付（）和竣工结算时调整工程量的依据。 A.索赔款 B.备料款 C.工程进度款 D.临时借款 9、一般原则为：在完成上一层作业面土钉与面层达到设计强度（）以前，不得进行下一层的开挖。 A.70% B.80% C.90% D.100% 10、单位工程的质量验收是施工阶段的（C）容。 A.事前质量控制 B.事中质量控制 C.事后质量控制 D.分部质量控制 11、施工监理对装饰工程质量控制中（）不是关键质量检验的预控点。 A.材料质量检验 B.基体或基层质量检验 C.装饰结构质量检验 D.装饰部质量检测 12、建筑面积计算中，规定将层高（）作为全计或半计面积的划分界限。 A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m 13、监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于（A）。 A.建设全过程 B.设计阶段 C.招标阶段 D.施工阶段
2013年土建造价员试题
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）