建设工程质量保修及售后服务合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

1．总则

乙方为北京市(以下简称‘本工程’)之承包商，经甲乙双方约定乙方承诺如下：

1.1 本工程在保修期内如发生施工质量问题，乙方应按照国家和北京市关

于建设工程质量管理的有关规定负责保修及售后服务工作，以满足房

屋使用方对房屋保修及售后服务的要求以及由于保修及售后服务不

能满足要求而产生的其它相关要求。

1.2 乙方需负责协调本工程合同范围内的所有保修及售后服务工作，就上

述工作向甲方承担一切责任。

1.3 在工程竣工验收并向物业移交后，乙方应立即组织现场售后服务机

构，该机构应由项目经理负责，人员应由乙方自有员工组成，应有一

定的客户服务经验，包括水、暖、强电、弱电、空调、土建等各专业，

能够讲普通话，人员应统一着装，佩带胸卡。该机构应24小时在现

场值班，发现问题及时处理，并设立24小时值班的售后服务电话。

应制定统一的售后服务人员行为规范，作做服装整洁、态度礼貌，禁

止在房屋使用方家中吸烟、用厕，禁止接受房屋使用方的食品、礼物。

进入房屋使用方家中应戴手套、穿鞋套，维修完毕后应打扫卫生、恢

复原状。

1.4 乙方售后服务人员需持有关人员证件到物业管理单位备案，接受物业

管理单位的管理。

1.5 乙方售后服务人员不得对房屋使用方宣讲房屋设计问题、设备采购、

安装及使用过程中导致的产品缺点，一经发现，甲方将从保留金中扣

除罚款每人次人民币5,000元。

1．总则(续上)

乙方为北京市XXXXXXXX(以下简称‘本工程’)之承包商，经甲乙双方约定乙方承诺如下：(续上)

1.6 乙方需在工程验收同时向甲方提供工程使用说明书，详细说明有关工

程项目使用方法及应注意事项、应采取的维护保养方法等，向甲方提

供所有本工程进口设备的使用说明书(每台/ 件一份)，所有说明书要

有中文及英文文本。由于说明书内容不详细导致的不恰当使用造成的

损坏应由乙方承担责任。

1.7 乙方在工程竣工验收前向甲方提供工程质量保证书，内容包括对本工

程之乙方承包范围内的工程质量标准及保修时限、保修联系办法、保

修组织安排等，以方便房屋使用方了解相关责任。

乙方有义务向物业管理人员讲解关于工程设备设施的应用、保养、维

修注意事项及对物业管理人员的培训。

1.8 在保修期内，乙方需根据甲方的要求对甲方指定的物业管理人员进行

培训，若因工作需要乙方应负责多次培训，甲方也不必为此承担相关

费用。

2．保修期开始及终止日期

2.1 保修开始日期为从工程师颁发接收证书之日期起计。

2.2 工程保修期满，甲方按规定向乙方返还全部在工程合同内已扣除之保

留金(保留金不计任何利息)后，本保修合同即告终止。

3．保修期限

3.1 关于保修期限的约定应当按双方约定及符合《建设部80号文件》和

《建设工程质量管理条例》的有关规定，以双方约定及有关规定中保

修期限较迟者为准。

3．保修期限(续上)

3.2 关于本工程保修期限的具体约定：

3.2.1 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合

理使用年限；

3.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，

为从整项工程竣工验收合格日期(即工程师颁发接收证书日期)

起计5年；

3.2.3 供热与供冷系统，为从整项工程之竣工验收合格日期(即工程师

颁发接收证书日期)起计2个采暖期、供冷期；

3.2.4 电气管线、给排水管道、设备安装为从整项工程之竣工验收合

格日期(即工程师颁发接收证书日期)起计2年；

3.2.5 装修工程为从整项工程之竣工验收合格日期(即工程师颁发接

收证书日期)起计2年。

其它项目的保修期限为有关建设部及北京市保修合同条款有关规定和

有关文件规定的合理使用年限。

4．保修项目内容及范围

4.1 结构及装饰工程

4.1.1 钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构及维护结构变形、

裂缝超过国家规范和设计要求；

4.1.2 非承重结构的开裂、倾斜及不牢固;

4.1.3 外墙面装饰层、保温层开裂、脱落、明显变色、渗漏及伸缩缝

处理；

4.1.4 屋面、雨棚、阳台、外墙板漏雨及阳台积水；

4.1.5 烟道、排气孔道、风道不畅通；

4.1 结构及装饰工程(续上)

4.1.6 门窗开关不灵活、密封不严、幕墙、门窗玻璃、门框、窗框有

明显划痕及损伤(超规范)；

4.1.7 室内墙、顶棚抹灰、面砖、油漆等饰面空鼓、平整、起皮、脱

落、变色、装饰物件破损，平整度超过规范；

4.1.8 室内地面找平层、装饰层开裂、空鼓、起砂、面砖松动、凹凸

不平及有防水要求的墙地面漏水；

4.1.9 室内厨房、卫生间、洗衣间、盥洗室地面泛水倒坡积水；

4.1.10 水池、有防水要求的地下室及其它地区漏水；

4.1.11 室外散水、坡道、台阶超规范塌陷、沉降、断裂及小区道路沉

陷。

4.2 水、暖、电及设备

4.2.1 室内外上下水管路、雨水、供热系统管道堵塞、不畅通、跑、

冒、滴、漏，截门开关不灵活、锈蚀，生活用水设备管路冲洗

不净的污染治理；

4.2.2 室内厨卫设施没有达到使用功能，设备设施有严重磨损、划痕；

4.2.3 供暖系统不热、漏水、漏汽，对保修期间设备系统的保养；

4.2.4 空调系统不冷、不热，负责两个供热、制冷期的切换和调试；

4.2.5 楼内电器设施管线完好，对电器、电线漏电、断电、照明灯具

坠落的抢修。

4.3 其它

4.3.1 因施工单位造成的其它质量问题。

4.3.2 对主体、装饰施工中没有采用环保材料及设备，对甲方、买房

业主所造成的名誉损失和人身伤害由乙方负责；

5．保修责任

5.1 乙方自接到建设工程质量修理通知书( 式样附后)之日起，应最长在

1小时之内与买房业主取得联系，双方明确维修期限，并在8小时内

到达现场进行维修，24小时内完成维修，经物业管理单位及买房业主

验收合格。若于24小时内确实不能完成修复的，乙方应向物业管理

单位做出书面解释及承诺。因工程质量问题及乙方维修不及时导致的

买房业主损失，买房业主向甲方索赔的，经甲方确认后，由乙方负责

赔偿。赔偿由甲方直接支付给买房业主，相关赔偿费从乙方保留金中

扣除。

5.2 如乙方未能按期到达现场，甲方有权按原设计标准自行返修，所发生

的费用从乙方保留金中双倍扣除。

5.3 大修时间正常情况下不能超过3天(在材料、设备齐全的情况下，大

修时间不超过三天；因材料、设备不齐造成短时间无法修复的，双方

协商，并约定时间完成)，小修随报随修不超过24小时，延期2天不

修的物业同住房有权请第三方或自行维修，维修费用及其它费用经甲

方确认后从乙方保留金中支出，并书面通知乙方。因维修期限过长，

造成买房业主额外索赔，由乙方承担全部责任和金额。

6．保留金返还

甲方按以下规定向乙方返还在工程款内扣除之保留金(保留金为合同金额之百分之五)。

6.1 甲方分三次向乙方返还保留金。

保修期第一年满，返还保留金的50%

保修期第二年满，返还保留金的30%

所有保留金在保修期满后，一次付清余额。

6.2 保留金的返还并不能解除乙方在本工程中任何未尽的保修责任。

7．仲裁

双方在执行保修合同中若发生争议，不能协调解决的，可以采用下列方式解决：

第一种解决方式：向北京市仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向人民法院起诉。

双方约定按第一种争议解决方式解决。

8．备品备件

8.1 乙方应按甲方要求，向甲方提供于后期物业管理中应提供有关工程中

易损材料及设备零配件而相应之储备材料及设备零配件，包括但不限

于：

a. 装饰材料墙、地砖5‰；

b. 水暖管件、龙头5‰等。

8.2 各专业分包工程所需储备材料及设备零配件清单及数量由甲方提供，

乙方应于工程保修终止日期前三个月内向甲方指定的物业管理单位

提供，并办理相关收货移交之手续。

8.3 总承包工程之合同金额中并未包括于总承包工程范围内承担之装饰

工程于日后所需上述储备材料之金额。

9．合同份数

9.1 本保修合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方各保存一份。

9.2 本保修合同副本两份。

10．其它

10.1 乙方应成立专业保修队伍，明确保修责任人，并设专职人员24小

时值班，并将负责人、各专业维修人员及值班人员的联系方式呈报

甲方及物业公司；

10.2 验收报告中的质量问题，乙方应在双方约定的时间内完成修改，如

未按期完成，甲方有权另请第三方或自行维修，费用按实际发生从

乙方保留金中扣除(注：不需要乙方确认)；

10.3 甲方应及时报修，如发生报修延误造成经济损失的，由甲方自负；

10.4 凡甲方签定的分包合同、供货合同对保修期限及范围都应执行《房

屋建筑工程质量保修办法》第80号令；

10.5 特殊设备、材料供应商应同物业管理公司签定永久维修协议；

10.6 本合同标准若低于工程竣工移交物业时的国家及北京市有关政策

标准的，以相关政策标准为准，若高于相关标准的，以本合同为准。

10.7 报修项目可由甲方或物业公司发出。

(本页无正文)

合同订立时间：年月日

发包方(盖章) 乙方(盖章)

地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：

北京市建设工程质量修理通知书

工程名称

(以单位工程为准)：

保修合同编号：

使用单位

(用户)名称：

施工单位名称：

本工程于年月日发生下述质量问题，按照编号：

【北京市建设工程保修合同】有关内容，请你单位派人检查修理为盼。

填表方法：

1．本表由使用单位(用户)填写，一式三份，送施工单位二份；

2．施工单位对保修项目进行维修后，经双方盖章，退使用单位一份，自存一份。

房屋建筑工程质量保修合同

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载房屋建筑工程质量保修合同甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包人（全称）： ___________________________________________________ ________________ 承包人（全称）： ____________________________________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 ________________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _____________________________________________________________________ ____. 二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 ______________年； ⒊装修工程为____________年； ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；

弱电施工合同范本精华版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-025898 弱电施工合同范本精华版

弱电施工合同范本精华版租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约 _________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

工程质量保修协议

工程质量保修协议甲方: 乙方: 甲、乙双方于年月日签订了《》(以下简称“该合同”)。现双方经协商一致,就工程质量缺陷保修责任得承担与履行事宜,达成以下协议条款,以资共同信守执行。第一条、工程质量缺陷与工程质量缺陷保修责任 1、工程质量缺陷(以下简称质量缺陷),就是指乙方施工完成工程得质量没有达到工程建设强制性标准、设计文件,或该合同约定得质量标准,或者工程在约定得保修期内正常使用过程中损坏。 2、工程质量缺陷保修责任(以下简称保修责任),就是指乙方因工程存在质量缺陷而应承担得责任。保修责任包括乙方须对工程存在得质量缺陷进行得维修,以及对由此造成甲方得直接与间接经济损失承担赔偿责任。 3、直接损失就是指因乙方得施工行为造成工程存在质量缺陷得,而甲方替代乙方承担维修责任所支付得全部费用,以及甲方为此向乙方索赔损失所支付得全部费用。 4、间接损失就是指因乙方得施工行为造成工程存在质量缺陷而导致甲方遭受得其她损失,以及甲方向第三方(包括但不限于业主、产权单位、使用人、管理人等,下同)承担赔偿责任或违约责任所造成损失或支付得全部费用。 5、乙方保修责任得具体内容如下: (1)乙方在保修期内对工程质量缺陷进行得维修,并自行承担维修费用; (2)乙方在保修期内拒绝承担对工程质量缺陷进行维修得责任,或甲方无法按照《工程质量保修承诺书》约定得方式及时通知乙方对工程质量缺陷进行维修得,或乙方经过一次维修未能修复得,而由甲方直接或委托第三方实施维修所支付得全部维修费用,该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除; (3)乙方或甲方对工程质量缺陷进行维修造成甲方或第三方已经装修得房屋需要进行装修恢复得费用以及房屋装修恢复过程所产生得其她合理费用由乙方承担,该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除; (4)因工程质量缺陷造成甲方经济损失,以及第三方以工程质量缺陷为由要求

装修售后服务协议(完整版)

装修售后服务协议 1、质量保证我公司所提供的货物是全新的、未使用过的、技术成熟的和先进工艺生产的，并完全符合招标要求的质量、规格和性能。我公司提供的进口设备，在进场时，提供能够证明设备质量的报关单等文件。产品安装相关成熟工艺进行铺设、安装，并经良好保养维护，能够在质保期内保持使用良好。我公司提供优质售后服务，若为人为原因，我公司只收取设备成本费及人工费用。产品的保修期为验收合格之日起贰年内。 2、保修服务我公司郑重承诺：（1）在质量保修期内负责本项目的维护、除尘、更新、坏损设备的更换和技术支持（人为破坏除外）。每3个月对沙盘、模型、多媒体、智能化等展项进行定期维护，2年后再由发包人承担产品设备的老化、更换的成本费用。（2）我公司自收到甲方的服务请求和故障通知后2小时内响应，4小时内用电话提出解决问题的方法。24小时内指派专业技术人员赶到现场进行故障处理。遇到重大技术问题，及时组织有关技术专家进行研究，并在48小时内解决故障。发生紧急抢修事故，立即派人到事故现场抢修，确保系统的正常运行。如我公司不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。（3）在国家规定的工程合理使用期限内，因我公司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，由我公司承担损害赔偿责任。（4）我公司给甲方提供免费培训管理、讲解及技术支持，建立规章制度，项目竣工交付时向甲方提供完整的操作、使用、控制和维护手册等资料。遇重大活动或重要接待，我公司派专业维护人员提前达到现场做好维护和服务工作，直至活动结束。 3、维修服务我公司郑重承诺，在保修期间，每月进行电话回访二次，每季度进行上门回访一次，对所施工程进行免费保养、维护维修（正常使用下），在重要的节假日前对贵方进行免费检测、维护维修（正常使用）。我公司郑重承诺，在保修期之后，仍然每月进行电话回访二次，每季度进行上门回访一

建筑工程维修施工合同

合同编号：《建设工程维修施工合同》建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司施工单位：罗洪生施工队签约地点：河北省保定市新市区秀兰集团签订日期：

兴隆县秀兰城市花园小区维修施工合同建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司（以下简称甲方）施工单位：罗洪生施工队(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商，由乙方承揽兴隆-秀兰城市花园小区维修工程，本着诚信互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，达成如下协议：第一条：工程概况一、工程名称：兴隆-秀兰城市花园小区维修工程二、工程地点：兴隆-秀兰城市花园小区院内三、工程维修范围： 1、太阳能改造：（1）太阳能水管及保温老化，漏水现象严重。（2）屋面出水管管件老化，管件断裂，现象普遍。（3）太阳能固定拉线断开较多，如遇大风可能致使太阳能掉落，存在隐患，需修补。（4）屋面出水管低，易倒灌，致使户内漏水。 2、雨水管维修: （1）冬季冻裂现象较多。（2）固定卡松动老化造成雨水管断裂，高空倾斜，存在安全隐患。（3）伸缩节开裂较多，部分雨漏管未接到地面。 3、不锈钢栏杆维修:

（1）栏杆损坏部位较多，需更换。（2）加固所有焊点。（3）需增加支撑立杆。 4、小区热力维修 5、屋顶出屋面门安装锁工程四、合同期限2015年5月15日-2015年8月15日。第二条：工程承包形式包工、包料、包工期、包质量。第三条：合同价款 1、太阳能改造：每台维修造价需169.5元，共476台，总造价为80682。.（详见附件1） 2、雨水管维修:每处维修造价需101元，共76处，总造价为7676元。（详见附件2） 3、不锈钢栏杆维修:总造价为5504元。（详见附件3） 4、小区热力维修：总造价为17740元。（详见附件4） 5、屋顶出屋面门安装锁工程：总造价为860元。（详见附件5）以上维修工程暂定总造价为112462元。（最终造价以实际发生为准）第四条：结算方式完成总维修量80%付暂定总造价款50%。工程竣工，经甲方项目部及监理验收合格、出具验收合格单后，付至维修工程结算价的95%，维修工程结算价的5%作为质保金。付款时施工队提供相应的建筑发票，质保金的期限为一年。第五条：工程质量

建设工程施工合同,含附件：建设工程质量保修书

建设工程施工合同发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程承包范围承包范围：场地平整和施工设计图上所包含的全部内容，如有变更以实际变更内容为准。第四条计划工期计划开工日期：2013年 4 月 15 日，以实际通知日期为准。计划竣工日期：2013年12月15日计划工期总日历天数240 天。第五条工程质量标准工程质量标准：国家现行质量验收规范标准第六条发包人权利义务 1.使施工场地具备施工条件，保证承包人在施工前后不受任何部门、个人的阻碍和干扰； 2.将施工所需水、电线路接至本合同约定的施工场地内，并保证施工期间的道路畅通； 3.发包人必须对隐蔽工程实施前后进行监督检查，对不合格的隐蔽工程有权要求承包人返工至合格为止。（费用由责任方承担，不合格的由承包人承担）第七条承包人权利义务 1.根据发包人给予的施工设计图施工，在结构调整可行的情况下按照发包人的要求对建设工程的结构进行调整。（竣工验收后按实际工程量计算）

2.承包人必须及时采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 3.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应立即上报有关部门并通知发包方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 4.承包人有权拒绝发包人不合理的指示和要求。第八条工程量的确认在工程竣工验收合格后，承包人按照实际工程量以书面材料通知发包人结算工程款。因承包人发生的质量不合格被要求返工、修补等的工程量除外。第九条工程款支付 1.垫资销售支付。承包人自筹资金组织建设以上工程至竣工验收合格为止，发包人实时销售所得房价款及时支付给承包人。具体支付方式见下表：承包人自筹垫资额计价方式和总支付款 50万及以下竣工验收后按实际工程量计算的工程款+自筹垫资额 “乘以”20% 全额垫资竣工验收后按实际工程量计算的工程款+该项目3-7层销售后净利润的20% 2.销售等值支付。承包人自筹资金组织建设以上工程至竣工验收合格为止，发包人销售所得房价款不够支付竣工验收后按实际工程量计算的工程款给承包人的，剩余工程款用该项目等值（市场评估价）的财产赔偿给承包人。第十条本合同及附件共 4 页，一式份，经签字后具有同等法律效力，其中发包人份，承包人份。附件：房屋建筑工程质量保修书发包人(签字)：承包人(签字)：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：

弱电工程施工合同

弱电工程施工合同工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日

弱电施工合同建设单位：*************** （以下简称甲方）施工单位：*************** （以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH 项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内

容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。（1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。（2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。

工程售后服务合同完整版

工程售后服务合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

工程售后服务合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。发包方（甲方）：安徽医科大学承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：安徽医科大学 1.3承包方式：乙方包工包料 1.4工期：本工程自签订合同起年月日前竣工。

建设工程工程质量保修协议书

工程质量保修协议书甲方：xx工程局有限公司乙方：乙方就承接甲方的分包工程的质量保修问题，于甲方协议一致后达成如下协议：一、保修范围及内容依据双方签订的合同约定的乙方承包的全部工程范围，具体内容以甲乙双方的合同和过程中的补充协议约定的为准。二、工程质量缺陷保修期限 2.1乙方就上述工程承诺保修义务，保修起算日期为整体工程竣工验收合格之日起； 2.2保修期以与业方（建设方）合同约定为准，如没有具体明确或明确不具体时，应根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）等有关规定为准； 2.3地基基础工程、主体工程的结构实体质量缺陷保修应以设计文件规定的合理使用年限为保修期，为终身保修。三、质量保修责任 3.1由于使用者擅自拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题，经调查属实的，不属于本协议保修范围； 3.2在保修期内，发生需紧急抢修的质量问题，乙方应遵循先处

理后划分责任的原则； 3.3在保修期内，因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的，乙方应承担赔偿责任，并应及时支付用户赔偿金； 3.4乙方在接到甲方书面通知（传真视为有效通知）后3个工作日内(特殊情况时应随叫随到)组织人员到现场开展维修工作； 3.5经过甲方二次书面通知仍不履行维修义务的，甲方有权指定其他单位完成维修工作，相关费用在乙方保修金中直接扣除，如甲方委托维修时甲方可向乙方另行收取25%的管理费用；四、工作维修保证金 4.1乙方在退场时将合同结算金额的5%作为工程维修保证金； 4.2保修时间满三年付至保修金总额的40%，保修时间满五年付至保修金总额的100%； 4.3甲方支付保修金时，扣除以下费用： (1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求，甲方安排人员维修所发生的费用； (2)乙方因维修问题产生的违约金； (3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金； 4.4在工程保修期到期后一个月内，甲方归还乙方维修保证金，但其产生的利息不计； 4.5当上述费用总额超过保修金总额时，乙方同意在收到甲方书面通知之日起十日内向甲方支付差额，甲方有权追索。

弱电工程施工合同7300字

弱电工程施工合同7300字甲方：武汉-房地产开发有限公司乙方：武汉-科技发展有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方-大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉-大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区6路574号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期： 1、开工日：12年10月4日;竣工日：15年5月4日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成

而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。第四条工程造价 1、单价标准：人民币-元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。 2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币-元的标准结算。 3、本工程总造价暂定为--万元(大写：--万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察 1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、

装修工程质量保修合同书

室内装饰工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。一、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下： 1、室内吊顶项目为二年； 2、钢结构地台为五年； 3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。 4、灯具及卫生洁具为二年； 5、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修二年。（以上条款不可抗力因素导致除外）二、保修说明 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理。 2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责。 3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任。三、保修费用 1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议。 2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。 3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取相应的维护成本费用，不存在其他项目收费。

四、其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人:（公章）承包人:（公章）法定代表人法定代表人年月日年月日

售后服务合作协议

售后服务合作协议甲方：地址：乙方：地址：本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，为了更好的服务于用户，确保甲方工程售后服务工作有效进行，及时有效解决问题，经过友好协商，本着相互信任，精诚合作的原则，达成本协议，双方共同遵守。一、服务内容：由乙方负责甲方在赤峰市及区县（含）所有地名标志牌的售后服务工程。二、甲方负责为乙方提供产品或设备的维修配件及相关技术资料。三、对乙方的服务质量不定期进行检查。若乙方服务质量无法达到甲方要求时，甲方可要求乙方更换售后服务人员或拒绝支付维修费用。四、对乙方不能维修的产品，甲方应提供技术协助乙方维修，五、乙方应接受甲方的监督与指导，按甲方提供的《售后维修月报表》格式及时、详细的记录维修信息，并在次月三日内传真给甲方。六、维修费用的结算：按月结算，乙方在每次售后维护后当日需向甲方传真本次费用施工明细由甲方予以确认，甲方次月5日前向乙方支付上月售后维护费用。七、维修配件的申领与退换： 1、为避免配件供应不及时，确保维修的及时性，乙方应计划领用配

件，常用配件应建立库存。 2、乙方每月可填写《维修配件备料》单向甲方申领配件，甲方依此单向乙方随货发配件。八、本合同有效期：自2016年4月1日至2026年4月1日止，有效期满后另行签订。九、解决争议的方式：在合同有效期内如有争议时，双方协商解决，可增补协议；经协商不成，可提请原告方人民法院诉讼解决。十、本协议一式贰份，双方各执壹份，从双方签字盖章后生效。日期：2016年4月1日甲方盖章：乙方盖章：代表签字：代表签字：后附乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码证

房屋建筑工程保修合同书通用版

房屋建筑工程保修合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-016182

房屋建筑工程保修合同书通用版发包人（全称）：____________________________ 承包人（全称）：____________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 ____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

__________________________________________________________ _________________ __________________________________________________________ ____________________. 第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年； ⒊装修工程为____________年； ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；

建筑工程房屋质量保修合同范本

建筑工程房屋质量保修合同范本发包人（全称）：____________________________________________ 承包人（全称）：____________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________. 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒈屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年； ⒈装修工程为________年； ⒈电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年； ⒈供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期； ⒈住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年； ⒈其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任 ⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 ⒈发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 ⒈对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

弱电工程合同(标准范本)

弱电工程合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-395841 弱电工程合同说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。弱电工程合同（一）发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）：___________ 其中：

材料费：_____________，人工费：_____________ 管理费：_____________，设计费：_____________ 垃圾清运费：_____________，税金（3、41%）：_____________ 其他费用：_____________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经

2021年工程售后服务合同范本

合同编号：合同协议甲方：乙方： 2021年03月07日

2021年工程售后服务合同范本发包方（甲方）：安徽医科大学承包方（乙方）：按照《中华人民共和国协议法》及有关法律，法规的规定，结合本工程基本情况，两方达成如下合同。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：安徽医科大学 1.3承包方式：乙方包工包料 1.4工期：本工程自签订协议起年月目前竣工。 1.5工程质量：合格。 1.6协议价款（人民币）：大写（￥）第二条甲方工作 2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注重事项。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责协议履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变动、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。 2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第三条乙方职责： 3.1 工程质量方面：乙方应加强施工中的质量把持办法和治理，确保工程质量达到合格等级。 3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动治理和劳动教育，注重劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或不测事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必需服从和遵守甲方治理的有关规定及规章制度。 3.3文明施工方面：材料堆放及现场施工应服从甲方治理，做到材料堆放整洁、规范，施工现场保证工完场地清；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反负责者将从重处罚，所处罚金将直接从工程款中扣除。 3.4成品庇护方面：乙方应加强成品庇护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方本身的成品，破坏后由乙方自行负责；乙方破坏其他人的成品，损失由乙方负责，损失费用从工程款中扣除。 3.5负责庇护四周建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应负责相应费用。 3.6配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并负责费用。 3.7保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方全部支付。 3.6指派为乙方驻工地代表，负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第四条工期约定 4.1甲方要求比协议约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的办法费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。第五条工程质量及验收标准 5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变动和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书甲方（全称）：乙方（全称）：甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。 1.工程保修概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.保修内容：等乙方施工的全部内容。 1.4.工程保修金总额：保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。若施工合同中途解除，则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。 1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门，乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。 2.工程质量保修范围和期限 2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最终验收合格见并正式移交甲方之日起计算，保修期限为： 2.1.1.基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.1.2.屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏（包括台风、暴雨等自然条件下的影响），为5年； 2.1. 3.外墙保温、涂料、面砖等装修工程，为2年、2.1. 4.电气管线、给排水管道、设备安装，为2年； 2.1.5.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程，为2年； 2.1.6.供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期；2.1.7.其他项目的免费保修期均为2年。 2.1.8.乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修，不受上述保修期的限制。 2.1.9.不论工程是否竣工或已交付使用，或已交付使用的期限长短，甲方一旦发现乙方施工中存在任何缺陷，则甲方有权要求乙方纠正其缺陷，并赔偿由此给甲方或第三人造成的损失，乙方无权以超过保修期为由进行抗辩。 2.1.10.其他约定：由乙方自制或采购的所有材料和设备（包括甲

弱电工程分包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-9178-91 弱电工程分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

弱电工程分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。一、工作内容：甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教

学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1. 数字电视监控系统 2. 防盗报警系统 3. 光纤周界报警系统 4. 电子巡更系统 5. 一卡通系统 6. 综合布线系统 7. 计算机网络系统 8. 程控交换机系统 9. 电视系统 10. 背景音乐及紧急广播系统 11. 音视频系统

弱电工程承包、施工合同文本

弱电工程承包合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况 1、XX弱电工程设计及施工 2、工程地点：XX 第二条工程内容按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX 第三条承包方式乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。第四条工期 1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的(打")方式确定安装工程的开工日期： ()、乙方应于年月日前进场开始工程安装;

()、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装； 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。弱电施工合同合同编号：__________ 甲方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________ 乙方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________

甲乙双方为________ （地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_______ （地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： _________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成 ________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________ 米的管路铺设；约_________ 个信息点布线安装；约_______ 个机房信息点布线安装；约 _________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。