工程招投标与合同管理章节练习.doc

第一章练习题

一、单项选择题：

1、在我国，一般都是采取总价合同的是下列哪类项目

A. 房建项目

B. 公路项目

C. 铁路项目

D. 水电项目

参考答案：C

2、下列属于分包再分包情形的是

A.劳务分包单位进行劳务分包

B.总包单位进行专业分包

C.总包单位进行专业分包

D.专业分包单位进行劳务分

参考答案：A

3、下列单位没有专门资质限定的是

A. 工程总承包单位

B. 房地产开发单位

C. 施工总承包单位

D. 工程咨询单位

参考答案：A

4、下列单位可能作为工程总承包合同主体的是

A.取得工程总承包特级资质

B.取得施工总承包特级资质

C.取得工程总承包一级资质

D.取得施工总承包一级资质

参考答案：B

5、下列属于合同签订管理程序的是

A. 合同交底

B. 合同分析

C. 合同索赔

D. 合同审查

参考答案：D

二、填空题：

1、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，具体包括勘察合同、设计合同和施工合同。

2、施工合同按照“合同价格形式”不同，可分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同

3、施工合同按照承包范围不同，可以分为施工总承包合同、专业分包合同和劳务分包合同。

4、目前我国建设工程施工合同的订立，最主要依据的文本是九部委《标准施工招标文件》（或九部委标准文件）。

5、从纵向上看，施工合同管理可以细分为合同签订管理、合同履行管理和合同归档管理。

三、判断题：

1、建设工程合同就是工程合同。√×

参考答案：×

2、建设工程委托监理合同也属于建设工程合同。√×

参考答案：×

3、建设工程合同发包人一般只能是企业法人。√×

参考答案：×

4、建设工程合同承包人一般只能是企业法人。√×

参考答案：√

四、简答题：

1、从承发包工程范围角度进行划分，建设工程合同的种类？

参考答案：从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同。总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。

2、专业分包合同与劳务分包合同的区别。

参考答案：（1）合同主体要求不同。（2）合同标的不同。（3）签订条件不同。（4）关于是否可再分包的规定不同。（5）合同价款计取方式不同。（6）法律责任不同。

3、《标准文件》中合同通用条款规定的合同文件内容构成。

参考答案：合同文件（或称合同）是指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

4、施工合同签订管理流程。

参考答案：

5、专业分包合同的有效条件。

参考答案：总承包合同中有约定或征得总发包人许可；2、分包工程属于非主体结构工程；3、分包企业具有相应资质条件，在其资质等级许可的范围内承揽业务；4、不属于分包后再分包。

6、劳务分包合同与劳动合同的区别。

参考答案：1、合同主体不同。2、履行合同的报酬不同。3、两者法律性质不同。4、对两者进行行政管理的主体不同。5、合同履行阶段主体双方地位不同。

7、施工合同履行管理流程。

参考答案：

第二章练习题

一、单项选择题：

1、下列属于行政法范畴的是

A. 民法

B. 商法

C. 劳动法

D. 安全生产法

参考答案：D

2、下列属于行政法规的是

A. 劳动合同法

B. 劳动合同法实施条例

C. 劳动法

D. 劳动合同法实施细则

参考答案：B

3、下列属于单务合同的是

A. 劳动合同

B. 买卖合同

C. 赠与合同

D. 收养合同

参考答案：C

4、下列属于实践合同的是

A. 租赁合同

B. 赠与合同

C. 买卖合同

D. 收养合同

参考答案：B

5、下列属于实践合同的是

A. 劳动合同

B. 租赁合同

C. 买卖合同

D. 收养合同

参考答案：A

6、下列一定属于要式合同的是

A. 房屋买卖合同

B. 设备租赁合同

C. 融资租赁合同

D. 委托货运合同

参考答案：A

7、下列一般不能作为合同主体的是

A. 完全民事能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 无民事行为能力人

D. 未成人年

参考答案：C

8、下列选项中，不属于法律关系构成要素的是

A. 主体

B. 标的

C. 客体

D. 内容

参考答案：B

9、6月1日签订某纺织品购销合同，合同约定买方于6月15日先付20％的预付款，6月20日卖方将货物送至买方所在地，买方同时给付剩余货款。6月10日卖方发生火灾，烧毁纺织品仓库，6月18日卖方要求买方履行给付预付款的义务，买方拒绝履行，这是买方的

A. 同时履行抗辩权

B. 后履行抗辩权

C. 不安履行抗辩权

D. 违约行为

参考答案：C

10、下列合同中，应当属于效力待定合同的是

A. 年仅6岁的小学生范某购买一辆高级玩具的合同

B. 王某借用朋友的一辆汽车，途中由于有人愿出高价购买，于是王某将其出卖

C. 年仅10岁的学生接受亲属赠与的价值10万余元的汽车一部

D. 某企业法定代表人签订的一份超越其权限的购销合同

参考答案：B

11、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为

A. 无效

B. 有效

C. 可撤销

D. 经当事人主张而无效

参考答案：B

12、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2000年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由承担该损失。

A. 乙公司

B. 甲公司

C. 邮电部门

D. 双方各一半

参考答案：B

13、当事人就有关合同履行方式的约定不明确，且不能达成补充协议的，按照履行。

A. 债权人选择

B. 债务人确定的方式

C. 人民法院确定的方式

D. 有利于实现合同目的的方式

参考答案：D

14、下列有关承担违约责任的说法，正确的是

A. 违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B. 当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C. 当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其它损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D. 合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

参考答案：B

15、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为

A. 未变更

B. 部分变更

C. 已经变更

D. 变更为可撤销

参考答案：A

16、在下列与合同有关的责任形式中，在归责问题上不采用过错原则的是

A. 违约责任

B. 缔约过失责任

C. 合同无效的法律责任

D. 合同被撤销的法律责任

参考答案：A

17、要约可以撤销。撤销要约的通知应当在到达受要约人。

A. 受要约人发出承诺通知之前

B. 要约人收到要约之前

C. 与要约同时

D. 要约到达受要约人后

参考答案：A

18、违约责任是指行为人__________所产生的民事责任。

A. 不完全履行合同义务；

B. 履行合同义务但合同义务与合同约定不符；

C. 履行合同义务但履行合同不符合合同约定；

D. 不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定参考答案：D

19、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当_____

A. 拒绝履行

B. 恢复履行

C. 由人民法院裁决

D. 变更合同

参考答案：B

20、当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从_______之日起生效。

A. 订约

B. 履行

C. 实际交付定金

D. 登记

参考答案：C

21、据我国《合同法》第13条的规定，_____是当事人订立合同必经的程序，也即当事人双方就合同的一般条款经过协商一致并签署书面协议的过程。

A. 招标与投标

B. 讨价还价

C. 要约与承诺

D. 出价与承揽

参考答案：C

22、______是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。

A. 缔约过失责任

B. 违约责任

C. 侵权责任

D. 侵害债权

参考答案：A

23、根据《合同法》的规定，要约在___生效。

A. 要约发出时

B. 受要约人知晓其内容时

C. 到达受要约人时

D. 要约规定的时间

参考答案：C

24、采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文______时间，视为到达时间。

A.发出的

B. 在收件人知晓其内容的

C. 收件人收到通知时

D.进入收件人的任何系统的首次

参考答案：D

25、承诺，是指合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期限内，作出的______要约条款的意思表示。

A. 同意

B. 基本同意

C. 完全同意

D. 不明确反对

参考答案：C

26、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容对______产生约束力。

A. 要约人

B. 受要约人

C. 双方

D. 双方都不

参考答案：C

27、《合同法》第25条规定，______时合同成立。

A. 承诺生效

B. 承诺到达

C. 承诺发出

D. 要约人通知

参考答案：B

28、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债

务不符合约定的，应当向______承担违约责任。

A. 第三人

B. 第三人或债权人

C. 第三人和债权人

D. 债权人

参考答案：D

29、抗辩权仅仅适用于_____。

A. 单务合同

B. 双务合同

C. 实践合同

D. 诺成合同

参考答案：B

30、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以_____的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A. 债务人

B. 自己

C. 第三方

D. 债权人或债务人

参考答案：B

31、法律规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当____。

A. 自行转移

B. 经债权人同意

C. 与受让人订有书面合同

D. 债权人应当一起签订合同

参考答案：B

32、书面合同是指_____

A. 合同书

B. 信件

C. 数据电文

D. 以上都是

参考答案：D

33、一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害对方利益的合同是______

A. 效力待定合同

B. 无效合同

C. 可申请变更和撤消合同

D. 有效合同

参考答案：C

34、对于下列合同中订有的免责条款，根据《合同法》的规定，应当认为无效的是_____。

A. 某企业与职工签订的劳动合同中载有：“发生工伤，一切自负”的条款

B. 某饭店在入门处放置醒目的标志：“小心台阶，防止摔倒”

C. 某市地铁入口处写明：“儿童乘车需有成人陪护，否则意外自理”

D. 某医院手术通知书上写明：“经患者本人或者家属同意，手术中的意外风险由患者自行承担”。

参考答案：A

35、民法所讲的债是指______-

A. 合同约定在当事人之间产生的权利和义务关系

B. 法律规定在当事人之间产生的权利和义务关系

C. 合同约定或法律规定在当事人之间产生的权利和义务关系

D. 合同约定和法律规定在当事人之间产生的权利和义务关系

参考答案：C

36、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为______。

A. 无效

B. 有效

C. 可撤销

D. 经当事人主张而无效

参考答案：A

37、仲裁审理的一般原则是_____。

A. 开庭、公开

B. 开庭不公开

C. 不开庭、公开

D. 自由选择

参考答案：B

二、填空题：

1、我国的法律层次主要包括：法律；行政法规；地方性法规、自治条例和单行条例；规章。

2、《合同法》的五项基本原则分别是：平等、自愿、公平、诚实信用和合法性原则。

3、债法的最高原则是诚实信用原则。

4、合同的法律关系三要素包括：主体、客体和内容。

5、合同的主要形式有：口头形式、书面形式和其它形式

6、违约责任的三种方式是继续履行、采取补救措施和赔偿损失。

7、总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类

8、同一专业的单位组成联合体投标，其资质等级的确定原则是就低不就高。

9、建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。

三、判断题：

1、法律部门构成法律体系。√×

参考答案：×

2、法律部门的划分，既具有客观特性，又具有主观特性。√×

参考答案：√

3、工程建设法规主要属于民法的范畴。√×

参考答案：×

4、标准规范不属于法律法规的范畴。√×

参考答案：×

5、我国合同法调整的合同类型，只包括民事债合同。√×

参考答案：√

6、书面形式的合同，一般指的是合同书。√×

参考答案：×

7、电子数据交换属于数据电文的一种。√×

参考答案：√

8、劳动合同与工程合同的适用法律部门相同。√×

参考答案：×

9、当事人违约后，对方可以要求违约方承担定金赔偿和违约金赔偿，并同时支付损害赔偿金。√×参考答案：×

10、订金属于法律制度的一种。√×

参考答案：×

11、我国法律支持同时诉讼和仲裁。√×

参考答案：×

12、显失公平的合同，是指合同履行中，双方的权利义务关系不对等。√×

参考答案：×

13、诉讼一审终局。√×

参考答案：×

14、合同法的调整对象为所有类型的合同。√×

参考答案：×

15、立法意义上的法规，指的是所有法律、法规的集合。√×

参考答案：×

16、限制民事行为能力人只能作为纯获利合同主体。√×

参考答案：×

17、书面合同的形式指的就是合同书。√×

参考答案：×

18、受要约人收到要约时要约生效。√×

参考答案：×

19、合同就是协议。√×

参考答案：×

20、要约邀请发出人需要为自己的行为承担法律后果。√×

参考答案：×

21、无民事行为能力人不能作为合同主体。√×

参考答案：×

22、要约人不需要为自己的行为承担法律后果。√×

参考答案：√

23、限制民事行为能力人订立的合同一般属于无效合同。√×

参考答案：×

24、无权代理合同属于无效合同。√×

参考答案：×

25、一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害合同对方利益的合同是无效合同。√×

参考答案：×

26、以合法形式掩盖非法目的的合同属于可申请变更或撤销合同。√×

参考答案：×

27、当事人可对合同中涉及人身伤害的条款申请变更或撤销。√×

参考答案：×

28、合同无效，会直接导致合同中的解决争议条款无效。√×

参考答案：×

29、合同无效，会直接导致合同中的结算与清理条款无效。√×

参考答案：×

30、可申请变更或撤销合同属于效力待定合同。√×

参考答案：×

31、合同中如果没有争议处理条款，纠纷发生后，双方可自由选择仲裁或诉讼。√×

参考答案：×

32、合同义务就是指合同里规定的双方责任与义务。√×

参考答案：×

33、当合同价款约定不明确时，按照合同履行时签订地的市场价格履行。√×

参考答案：×

34、当合同履行的费用负担约定不明确时，由双方协议确定负担人。√×

参考答案：×

35、QQ聊天记录不是书面合同形式。√×

参考答案：×

36、从合同会随着主合同无效而无效。√×

参考答案：√

37、十三岁孩子订立的合同肯定是效力待定合同。√×

参考答案：×

38、债务人低价转移财产以逃避债务的，如果第三人属于善意相对人，则该行为可撤销，否则不能撤销。√×

参考答案：×

39、债务人低价转移财产以逃避债务的，如果第三人属于善意相对人，则该行为可撤销，否则不能撤销。√×

参考答案：×

40、按照我国法律相关规定，公民按照民事权利能力不同分为三类：完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力。√×

参考答案：√

四、简答题：

1、按照民事行为能力不同，公民的分类。

参考答案：我国民法将公民的民事行为能力分成三类：完全民事行为能力人、限制民事行为能力人和无民事行为能力人。完全民事行为能力人是指18周岁以上的成年人；以及16周岁以上不满18周岁的公民，虽未成年但以自己的劳动收入作为主要生活来源。限制民事行为能力人是指10周岁以上的未成年人和不能完全辨识自己行为的精神病人。无民事行为能力人则是指不满10周岁的未成年人和完全不能辨识自己行为的精神病人。

2、限制民事行为能力人能作为哪些合同的主体。

参考答案：限制民事行为能力人能作为主体的合同有限，只有：

①纯获利益的合同；②与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同；③经法定代理人追认后的合同。

3、合同的书面形式具体包括哪些？

参考答案：书面形式具体包括合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）三种。

4、缔约过失与违约责任的区别。

参考答案：

5、合同成立与生效的关系。

参考答案：合同成立与生效之间的关系可分为以下几种情况：

（1）大多数合同成立即生效，也即合同成立与合同生效是在同一时间。

（2）合同成立以后生效，但是因为某种法定原因，导致合同有瑕疵，当事人可以行使变更或撤销权，使得合同效力发生改变。

（3）合同成立后效力处于不确定状态，是否生效要看合同成立时缺乏的生效要件后来能否得到补正，即效力待定合同；

（4）合同成立后并不立即生效，其生效与否要视约定的条件或期限；

（5）合同成立后并不能立即生效，只有完成了应当办理的批准、登记手续后才生效。

（6）合同成立后永远不生效，也即无效合同；合同成立后部分不生效，也就是部分无效合同。

（7）合同成立后并不生效，而是具体实施后方能生效，典型的例子是赠与合同、劳动合同，以及合同里的定金条款。

6、合法分包应具备的条件。

参考答案：合法分包应具备以下条件：①总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位；②建设工程总承包合同中有约定或者经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；③施工总承包单位将建设工程非主体结构的施工分包给其他单位；④不属于分包单位将其承包的建设工程再分包。

五、案例分析：

1、小李在淘宝网上看中一件商品，进行对比后决定购买，假定商品100元（其中商品价值70元，利润30元），快递10元（买家另付），假定商家没有无理由退换货优惠条件等。

小李下单（付款之后才算下单）之后后悔了，于是与店主沟通，要求撤销订单；这种情形属于，会有如下两种情况：

1、如果店主没有为履约做任何准备工作的话。小李是否需要承担法律责任，如果需要的话，承担什么法律责任？店主退回小李多少钱，如何计算？

2、如果店主已经为履约做了准备工作，比如花钱调配货物等（假定花费8元），但是并未发货，在这种情况下，小李是否需要承担法律责任，如果需要的话，承担什么法律责任？店主退回小李多少钱，如何计算？

3、小李要求撤销订单的时候，如果店主已发货，小李是否需要承担法律责任，如果需要的话，承担什么法律责任？店主退回小李多少钱，如何计算？

参考答案：小李下单（付款之后才算下单）之后后悔了，于是与店主沟通，要求撤销订单；这种情形属于要约的撤销，会有如下两种情形：

第一，如果店主没有为履约做任何准备工作的话，要约可以撤销，而且小李也不用承担任何法律责任，店主退回小李110元（100元货款，10元快递费）；

第二，如果店主已经为履约做了准备工作，比如花钱调配货物等（假定花费8元），但是并未发货，在这种情况下，要约也可以撤销，但是小李要承担店主为了履约准备所支付的成本（是成本而且只能是直接成本，比如调配货物直接成本等，不包含其它间接成本和损失），这就属于缔约过失责任，则店主退回小李102元；小李要求撤销订单的时候，如果店主已发货，按照合同法第26条规定，“承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效”（店主发货，属于行为承诺，因此发货后承诺生效导致合同成立，同时合同生效），这时小李要求撤销的就不再是要约，而是合同了。小李如果违反有效合同，要承担的不再是缔约过失责任，而是违约责任。如果小李拒绝收货，货物会原路退回，假定快递公司收取退回货物10元运费，则店家退回小李60元（110元-10元-30元-10元），这样一来，小李承担违约责任后，对店家而言，就相当于合同已经履行完的状态。如果小李收货了，并另行支付运费将货物寄回，则店家退回小李70元（110元-10元-30元）。

2、以下为一份房屋租赁合同，从理论角度，试说明其不妥之处，并在原合同上进行修订。

房屋租赁合同

甲方姓名(出租方)：_________________

身份证号码：________________

乙方姓名(承租方)：__________________

身份证号码：________________

经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。

一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。

二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币(大写)_________元(￥____元),以后应提前___天支付。

三、约定事项

1、乙方入住时，应及时更换门锁若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成损失由乙方负责。

2、乙方无权转租、转借、转卖该房屋，及屋内家具家电，不得擅自改动房屋结构，爱护屋内设施，如有人为原因造成破损丢失应维修完好，否则照价赔偿。并做好防火，防盗，防漏水，和阳台摆放、花盆的安全

工作，若造成损失责任自负。

3、乙方必须按时缴纳房租，否则视为乙方违约。协议终止。

4、乙方应遵守居住区内各项规章制度，按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。乙方交保证金________元给甲方，乙方退房时交清水，电，气，光纤和物业管理等费用及屋内设施家具、家电无损坏，下水管道，厕所无堵漏。甲方如数退还保证金。

5、甲方保证该房屋无产权纠纷。如遇拆迁，乙方无条件搬出，已交租金甲方按未满天数退还。

6、备注；__________________________________________

四、本合同一式两份，自双方签字之日起生效。另水;_____吨气;____立方电;___度

甲方签章(出租方)：乙方签章(承租方)：

电话；电话；

20 年月日20 年月日

参考答案：房屋租赁合同

甲方姓名(出租方)：_________________（缺联系方式）1分

身份证号码：________________

乙方姓名(承租方)：__________________（缺联系方式）1分

身份证号码：________________

经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。（缺配套设施，补齐）3分

一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。

二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币(大写)_________元(￥____元),以后应提前___天支付。（缺租金对应的范围，补齐）3分

三、约定事项缺双方责任义务（4分）及其违约责任（2分），补齐。6分

6、备注；__________________________________________

四、本合同一式两份，自双方签字之日起生效。另水;_____吨气;____立方电;___度

以下除落款外均为空白。（1分）

甲方签章(出租方)：乙方签章(承租方)：

电话；电话；

20 年月日20 年月日

第三章练习题

一、填空题：

1、建筑市场的主体主要包括发包人、承包人和工程咨询服务机构、物资供应机构和银行等

2、我国建筑市场中的资质管理包括从业单位的资质管理与从业人员的执业资格管理相结合的市场准入制度。

3、我国的建设工程交易中心按照三大功能进行构建：信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能。

二、判断题：

1、按照国际惯例，专业人士需要为其工程咨询所造成的所有直接和间接后果负全部法律责任。√×

参考答案：×

2、按照惯例，专业人士只对其工程咨询所造成的直接后果负责。√×

参考答案：√

3、发包人是建设市场的从业主体。√×

参考答案：×

4、我国对业主一般都实行市场准入制度。√×

参考答案：×

5、在我国，招标过程一般在招标人法人住所内进行。√×

参考答案：×

6、工程交易中心是我国建筑工程市场发展规范的产物，所以会一直存在。√×

参考答案：×

7、工程交易中心是工程招投标过程中的交易主体之一。√×

参考答案：×

8、建设工程市场就是建设工程交易中心。√×

参考答案：×

9、建设工程交易中心属于企业单位。√×

参考答案：×

三、简答题：

1、承包商从事建设生产一般需要具备哪四个条件？

参考答案：承包商从事建设生产一般需要具备以下4个方面的条件：

1.拥有符合国家规定的注册资本；

2.拥有与其等级相适应且具有注册执业资格的专业技术和管理人员；

3.具有从事相应建筑活动所需的技术培训装备；

4.具有相应的业绩。

2、建设工程交易中心的运行原则。

参考答案：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。

第四章练习题

一、单项选择题：

1、在依法必须进行招标的工程范围内，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在______万元人民币以上的，必须进行招标。

A. 30

B. 100

C. 50

D. 200

参考答案：B

2、评标委员会为_____人以上的单数

A. 5

B. 7

C. 9

D. 3

参考答案：A

3、关于联合体投标，下列说法不正确的是

A. 两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

B. 联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标

C.必须以一个投标人的身份共同投标

D. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

参考答案：D

4、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少_____日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A. 5

B. 15

C. 20

D. 30

参考答案：B

5、在公开招标的评标程序中，初步评审重点在

A. 投标书的符合性、资格和响应性审查

B. 用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较

C. 用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较

D. 对投标书进行技术评审和商务评审参考答案：A

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起________日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A. 20

B. 28

C. 30

D. 60

参考答案：C

7、中标人不履行与招标人订立的合同的，给招标人造成损失的

A.仅仅没收中标人的履约保证金即可

B.履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿

C.中标人的赔偿额以履约保证金和招标人的损失数额之间的低者为赔偿标准

D.中标人的赔偿额以履约保证金的数额为限，履约保证金数额超过招标人的损失数额的，招标人还应返还超过部分

参考答案：B

8、开标应当在招标文件确定的______公开进行

A. 提交投标文件截止时间之后1日内；

B. 提交投标文件截止时间之后2日内

C. 提交投标文件截止时间的同一时间；

D. 提交投标文件截止时间之后3日内

参考答案：C

9、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由_______来完成。

A. 该公路部门的领导；

B. 该公路部门的上级主管部门；

C. 当地的政府部门；

D. 该公路部门依法组建的评标委员会；

参考答案：D

二、填空题：

1、《招标投标法》规定招投标活动的基本原则为：公平、公正、公开和诚实信用。

2、我国建设工程采购的一般方式主要是公开招标、邀请招标和竞争性谈判三种。

3、根据《招标投标法》规定，资格审查分为资格预审和资格后审。其评审方式均可分为合格制和有限数量制两种。

4、招标程序一般分为三个阶段：招标准备阶段、招标阶段、决标成交阶段。

5、招标准备阶段从办理招标申请开始，到发出招标公告或邀请招标函为止。

6、《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。

三、判断题：

1、国家投资项目必须强制招标。√×

参考答案：×

2、基础设施项目必须强制招标。√×

参考答案：×

3、工程项目实施过程中的所有物资、设备采购均需招标。√×

参考答案：×

4、招标人无权决定自行招标。√×

参考答案：√

5、招标代理收费，执行的是市场价。√×

参考答案：×

6、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。√×

参考答案：√

7、投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件，不需要承担法律责任。√×

参考答案：×

8、联合体的资质等级由联合体共同决定。√×

参考答案：×

9、场踏勘和开标都属于招标的法定程序。√×

参考答案：×

10、投标文件从递送招标人之日起生效。√×

参考答案：×

11、评标由招标人负责。√×

参考答案：×

四、简答题：

1、适用于竞争性谈判采购方式的条件。

参考答案：具有以下情形之一的适用于竞争性谈判：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求。（3）采用招标所谓时间不能满足用户紧急需求的。（4）不能事先计算出价格总额的。

2、没收投标保证金的情形。

参考答案：有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3、强制招标的范围。

参考答案：1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目。2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目。3、使用国有资金投资项目。4、国家融资项目。5、使用国际组织或者外国政府资金的项目。

4、强制招标的规模标准。

参考答案：1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第1、2、3、项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

五、案例分析：

1、某重点工程项目计划于2010年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月5日十六时是招标文件规定的投标截止时间，10月30日发出中标通知书。

9月23号，由于E单位的特别要求，业主组织了E单位进行现场踏勘，并于9月25组织五家单位召开了标前会，标前会的第二天，业主向所有潜在投标人发出了招标文件补遗，对招标文件有关内容进行了澄清和修改。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月5日17时才送达，原因是中途堵车；10月6日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月10日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,10月30日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。

问题：1、假设招标过程无误，则本次招标的投标有效期是什么时间？并说明理由。（2分）

2、C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）

3、本案例中有多处不妥之处，请一一指出并说明理由。（10分，每个不妥之处及其理由1分）

参考答案：某重点工程项目计划于2010年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月5日十六时是招标文件规定的投标截止时间，10月30日发出中标通知书。

9月23号，由于E单位的特别要求，业主组织了E单位进行现场踏勘，并于9月25组织五家单位召开了标前会，标前会的第二天，业主向所有潜在投标人发出了招标文件补遗，对招标文件有关内容进行了澄清和修改。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月5日17时才送达，原因是

中途堵车；10月6日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。（开标时间和主持机构均有问题）

评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月10日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,10月30日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。

问题：1、假设招标过程无误，则本次招标的投标有效期是什么时间？并说明理由。（3分）

10月5日下午4时到12月12日（1分）

因为投标有效期是从报送标书截止时间开始到合同签订完成，这段时间内，投标人为自己的投标文件，也就是要约承担法律责任（2分）

2、C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）

无效，（1分）C企业送达时间超时，E企业是无无法定代表人签字和委托人授权书（2分）

3、本案例中有十处不妥之处，请一一指出并说明理由。（10分，每个不妥之处及其理由1分）案例中红色字体部分

第五章练习题

一、单项选择题：

1、下列属于不平衡报价的是

A. 降低总报价，以期中标

B. 总报价不变，前期工程单价调高

C. 通过降低子项报价来降低总报价

D. 总报价不变，调整子项报价

参考答案：B

二、填空题：(共1题，5分)

1、项目设计实施过程中的几个工程量主要是断面工程量、设计工程量、清单工程量、施工工程量、预算工程量、计价工程量。

三、判断题：

1、招标文件是施工合同文件内容构成的的一部分。√×

参考答案：×

2、完全市场化条件下，投标时的工料机单价应该就是市场调查价。√×

参考答案：×

3、投标有效期自中标通知书发出之日结束。√×

参考答案：×

4、国际通行的最低价中标指的是最低投标价。√×

参考答案：×

四、简答题：

1、项目设计实施过程中的几个工程量及其作用。

参考答案：断面工程量、设计工程量、清单工程量、施工工程量、预算工程量、计价工程量。几个工程量之间的关系：1、断面工程量的是最为基础的工程量；2、断面工程量与技术标准和要求共同决定设计工程量；3、正确的设计工程量，加上其它非实体工程量，构成清单工程量；4、设计工程量加上施工方案导致的施工措施工程数量，共同成为施工工程量；5、施工工程量结合行业定额、（概）预算编制办法等，分解成预算工程量；6、计价工程量，其实就是没有任何错漏的设计工程量。

2、正确复核工程量和定价的流程。

参考答案：1、根据技术标准和要求复核设计文件；2、复核工程量；3、分解出工程量清单明细（即得到报价原始数据表）；4、定价。

3、试论述投标文件编制完成后，应如何复核投标文件。

参考答案：1、封面：封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。投标日期是否正确。

2、目录：目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。

3、投标书及投标书附录：投标书格式、标段、里程是否与招标文件规定相符，建设单位名称与招标单位名称是否正确。投标书所示工期是否满足招标文件要求。投标书是否按已按要求盖公章。法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。

4、授权书、银行保函、信贷证明：授权书、银行保函、信贷证明是否按照招标文件要求格式填写。上述三项是否由法人正确签字或盖章。委托代理人是否正确签字或盖章。委托书日期是否正确。委托权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。信贷证明中信贷数额是否符合业主明示要求。

5、报价：报价表格式是否按照招标文件要求格式，子目排序是否正确，报价表是否按照招标文件规定填写，编制人、审核人、投标人是否按规定签字盖章。

6、对招标文件及合同条款的确认和承诺：投标书承诺与招标文件要求是否吻合。承诺内容与投标书其他有关内容是否一致。

7、施工组织机构、队伍组成、主要人员简历及证书。

8、企业有关资质、社会信誉。

4、试论述如何按照招标文件要求初审投标文件。

参考答案：1、按照招标文件里的评审指标审查投标文件：评标过程中，按照法律法规规定，评标委员会只能按照招标文件规定的评标标准和方法来进行评标，而招标文件规定的评标标准和方法，以及评标过程的中的所有评审要素，直接反映在招标文件中的评审指标里，因此，报送投标文件之前，按照评审指标的内容，对投标文件进行审查，以确保投标文件的编制没有明显的漏洞和缺失，对于避免失误性投标文件被否决和加大中标几率，有着很大的作用。同时，投标文件编制过程中，应该重点明确体现评审指标明示的内容，而尽量不要将评审指标明示的内容隐含在投标文件的其它部分，以免评标过程中给自己一方带来不必要的麻烦。

2、投标文件评审通常要注意的事项：（1）有关投标担保：投标担保的额度要与招标文件保持一致，可多，不可少；投标担保的有效期，最好不具体写从**号到**号，很多不可思议的计算错误会因此产生，最好写成“在投标有效期内有效”，如果非得写具体时间的话，一定要计算准确；投标保函的开户行。有的招标文件要求投标保函的开户行，为企业注册开户行时，一定要与招标文件规定保持一致；保函的格式。通常招标文件里投标文件格式部分有专门的保函格式，最好按照此保函格式开具保函。（2）有关资质和业绩：招标文件要求什么，就提供什么，不要画蛇添足节外生枝。

5、投标报价的依据

参考答案：1、招标文件（合同条件、技术规范、设计图纸及工程量清单）2、工料机消耗量水平3、工料机价格水平4、综合取费标准5、施工组织设计及施工方案6、建设期内工程造价增长因素、难以预料的工程和费用以及保险费、供电贴费、技术复杂程度、地形地质条件、工期质量要求等都是编制报价的依据。7、对投标工程相关内容的研究与评估

五、论述题：

1、试论述市场经济条件下的投标报价过程，并说明如何体现“市场价、竞争费”原则。

参考答案：

第六章练习题

一、单项选择题：

1、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，以下哪一项的先后顺序是错的

A. 合同协议书、中标通知书

B. 施工合同通用条件、施工合同专用条件

C. 标准及有关技术文件、图纸

D. 投标函、工程量清单

参考答案：B

2、以下一定属于施工合同内容构成的是

A. 招标文件

B. 投标文件

C. 招标补遗

D. 合同协议

参考答案：D

3、建设工程合同的一般签订方式是

A.双方协商，书面订立

B. 利用标准合同订立

C.利用示范文本订立

D.由双方协商确定的方式订立

参考答案：B

4、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是

A. 指定分包

B. 批准合同转让

C. 在特定条件下终止合同

D. 以上都不是

参考答案：A

5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于工程师权利的是

A. 终止合同

B. 进行质量、成本和进度管理

C. 批准计划

D. 发出变更指令

参考答案：A

6、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），承包人对工程的照管责任

A. 从合同签订到施工完成

B. 从工程开始到工程接收证书颁发

C. 从工程开始到竣工验收通过

D. 从工程开始到缺陷责任期满

参考答案：B

7、按照相关合同条件的规定，工程量的计量（测量）值应是

A. 净值

B. 承包商的实际完成值

C. 清单计划值

D. 双方协商值

参考答案：A

二、填空题：

1、合同审查主要分为投标阶段合同审查，和中标后合同谈判前的审查两大阶段。

2、合同范围审查的最基础前提，其实质是概念范围审查。

3、合同概念范围的确定，主要有四个来源渠道：一是合同中对应的定义部分；二是合同其它条款的规定；三是相关法律法规和标准规范的规定；四是专业典籍。

4、基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

三、判断题：

1、合同审查程序应该在合同履行阶段实施。√×

参考答案：×

2、合同审查的实施阶段应该是合同签订阶段。√×

参考答案：√

3、合同审查的目的是为了熟悉合同。√×

参考答案：×

4、合同审查是指工作范围审查。√×

参考答案：×

5、按照标准文件规定，“合同”就是合同协议。√×

参考答案：×

6、施工合同里的图纸，指的就是施工图设计文件。√×

参考答案：×

7、一般而言，保修期包含缺陷责任期。√×

参考答案：√

8、合同价格，指的就是签约合同价。√×

参考答案：×

9、工作范围就是合同范围。√×

参考答案：×

10、不利物质条件一般是承包人的风险。√×

参考答案：×

11、按照标准文件规定，履约担保的有效期为合同期。√×

参考答案：×

12、施工合同的预付款就是指开工预付款。√×

参考答案：×

13、竣工结算属于终期结算。√×

参考答案：×

14、竣工时间是竣工验收通过的时间。√×

参考答案：×

四、简答题：

1、合同审查与分析的主线。

参考答案：合同范围审查、经济控制主线、质量控制主线、进度控制主线、双方责权利关系主线、其它相关条款审查。

2、投标阶段审查发现问题的解决途径。

参考答案：通过标前会过程解决（主要是缺陷，比如漏洞的补充、歧义的确认、矛盾和错误的修正等），或者在投标文件编制过程中采取相应有效的、经过确认的应对措施（主要是陷阱）。

3、合同审查的一般过程

参考答案：（1）对于任何需要审查的合同，不论合同的标题如何表述，首先应当通过阅读整个合同的全部条款，准确把握合同项下所涉法律关系的性质，以确定该合同所适用的法律法规。（2）通过合同内容审查，发现存在的问题。（3）对审查阶段发现的问题，提出相应的对策，有时可能是一个对策，有时可能需要提出很多的备选对策。（4）编制合同审查表。

4、按照99版FIDIC红皮书，施工合同的内容组成及其解释优先级。

参考答案：指合同协议书、中标函、投标书、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件（如有时）。

5、合同概念范围的确定的四个来源渠道。

参考答案：一是合同中对应的定义部分；二是合同其它条款的规定；三是相关法律法规和标准规范的规定；四是专业典籍。

6、以标准文件为例，简要回答合同经济控制主线所包含的主要内容。

参考答案：履约保函、预付款、进度款、保留金、变更索赔、竣工结算、清算，适当扩展

7、以标准文件为例，简要回答合同质量控制主线所包含的主要内容。

参考答案：承包人的质量管理体系（13.2）；生产要素（含工、料、机）的质量控制；工艺质量控制；施工过程质量控制；隐蔽工程检查验收；竣工验收；工程缺陷责任；工程保修责任。

8、以标准文件为例，简要回答合同进度控制主线所包含的主要内容。

参考答案：合同进度计划（10.1）；合同进度计划的修订（10.2）；开工（11.1）；进度报告；暂停施工（12）；发包人的工期延误（11.3）；异常恶劣的气候条件（11.4）；承包人的工期延误（11.5）；工期提前（11.6）；竣工。

五、论述题：

1、工程范围确定及其定价的基本流程

参考答案：

2、以标准文件为例，试论述其经济控制条款的主要内容（要对应条款编号）。

参考答案：1、履约担保条款（4.2）(1分)；2、预付款条款（17.2）(1分)

3、工程进度款条款（17）(2分)；

4、质量保证金条款（17.4）(1分)

5、变更（15）(1分)；

6、合同价款及调整（16）(1分)

7、竣工结算（17.5）(1分)；8、最终结清（17.6）(2分)

六、案例分析：

1、某项目的工程量清单第二章内“清理挖除”子项，具体内容见表所示，该表是施工项目正式实施前，施工单位在报价表基础上进行的成本评估和利润预测文件。表中的“数量”指的是设计量，也就是招标清单数量；“单价”指的投标单价，单价合同中一般作为结算的依据；“合价”是招标清单数量与投标单价的乘积；“工程量”指的施工图量，是施工单位根据施工图计算的实际需要完成工作量；“收入”指的工程量与投标单价的乘积，是施工单位预期得到业主支付的实际价格；“外包价”指的是施工方与分包队签订合同时的外包结算单价；“清表回填土方”项工程量计算，等于清理现场工程量，乘以合同要求的300mm清理回填土方增加量。

（1）试填写上表，并计算子目的评估毛利润。

（2）清表回填土方这一工作子目的正确位置，按照项目技术规范，应该包括在填方路基的工作范围中，而且300mm的清表回填土方量应当包含在设计工程量中，本例中的设计量，就没有按照技术规范要求，增加那300mm的回填土方量，由此导致项目实际的填方数量要比计划填方数量多m3。再看路基填方的清单部分：试计算施工方因为错误复核工程量失误少获得的工程款收入，及其工程外包过程中实际需要多支付的成本。

参考答案：

第七章练习题

一、填空题：

1、合同谈判主要应解决怎么谈和谈什么两个问题。

2、工程合同签订的基本制度：合同专用章制度、联签审查责任制。

二、判断题：

1、招投标过程中的合同谈判，双方对合同条款不满意的地方都可以作为谈判对象。√×

参考答案：×

2、目前国内建设工程合同的签订，主要是依据建设工程施工合同示范文本。√×

参考答案：×

3、中标通知书发出之日起，施工合同成立并生效。√×

参考答案：×

4、如果格式合同存在歧义，按照弱势一方的解释来进行。√×

参考答案：×

三、简答题：

1、施工合同的成立与生效。

参考答案：投标文件是要约，中标通知书是承诺，中标通知书发出生效合同成立。法律规定需要签确认书的合同，自确认书签订之日起合同生效，所以合同协议书签订后，施工合同生效。

2、合同签订的方式

参考答案：一般情况下，合同的签订方式主要有一下几种：1、双方协商，口头签订。2、双方协商一致，书面订立。3、格式合同。4、利用合同条件（范本）订立合同。

3、格式合同的法律特征。

参考答案：（1）格式合同的要约向公众发出、并且规定了在某一特定时期订立该合同的全部条款；（2）格式合同的条款是单方事先制定的；（3）格式合同条款的定型化导致了对方当事人不能就合同条款进行协商；（4）格式合同一般采取书面形式；（5）格式合同（特别是提供商品和服务的格式合同）条款的制定方一般具有绝对的经济优势或垄断地位，而另一方为不特定的、分散的消费者。

第八章练习题

一、单项选择题：

1、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是

A.工程师可以是监理

B.工程师可以是甲方代表

C.工程师是独立的、公正的第三方

D.工程师既要保护发包人