油烟净化器安装合同

厨房工程合同

排烟器安装合同

甲乙：

合同单位：

乙方：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方安装排烟设施达成如下协议：

乙方向甲方订购的设备规格型号和数量，以及工程概况：

一、设备和通风管道概况4千瓦风机1台及安装工程附件

工程学附件

二安装工程概况

工程费用：3500元整

开始日期：

竣工日期：

三、付款方式

签约后预付1500元定金。剩余的2000元经甲方验收合格后一次性付清。增值税专用发票和收据由乙方开具。

乙方应保证风机安装后能解决甲方目前存在的排烟问题，如不能解决，乙方应负责拆除新安装的风机，并无条件退还货款。

本合同如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

本项目风机质量保修期为半年整，排除因人为缺陷造成的电机损坏。

甲乙双方：

Date：日期：

Smoke exhauster installation contract

A and B:

Contract Unit:

Party B:

Contact number:

In accordance with the Contract Law of the People's Republic of China and other relevant laws and regulations, Party A and Party B have reached the following agreement on the basis of equality and voluntariness on Party B's installation of smoke exhaust facilities:

The specifications, types and quantity of the equipment ordered by Party B to Party A, and the general situation of the project:

I. General Situation of Equipment and Ventilation Duct 4 KW 1 Fan and Accessories for Installation

Engineering accessory

General Situation of Second Installation Project

Engineering cost: RMB3,500

Start date:

Date of completion:

III、Payment Method

Pay 1500 yuan in advance after signing the contract. The remaining 2000 yuan shall be paid in one lump sum after passing the inspection of Party A. Special V AT invoices and receipts shall be issued by Party B.

Party B shall ensure that the installation of the fan can solve Party A's current smoke problems, if not, Party B shall be responsible for dismantling the new installation of the fan, and unconditional refund of the purchase price.

In case of any dispute arising from this contract, both parties shall settle it through consultation in time. If the consultation fails, they may bring a lawsuit to the people's court where Party A is located.

The quality warranty period of the fan of this project is half a year, eliminating the motor damage caused by human defects.

Both parties,

Date: Date:

建筑工地食堂承包合同格式_合同范本

建筑工地食堂承包合同格式建筑工地食堂承包合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 工程由甲方承建施工，现因项目管理和施工人员就餐需要，甲方将工地食堂承包给乙方经营，为了明确双方权利义务关系，经协商一致，双方签订本承包合同。一、基本概况 1、按照施工合同约定，甲方施工的该工程开工日期为日，竣工日期为年月日，合同工期为天。 2、施工期间，甲方项目部管理人员就餐人数约为施工班组人员就餐人数约为人(具体以实际就餐人数为准)。 3、食堂的经营场所厨房一间、仓库一间、就餐场所一间，面积约为甲方无偿提供。 4、食堂所需的炊具、用具，就餐桌椅等由乙方购买，满足甲方就餐人员需要。二、承包期限本合同暂定承包期限为年月日起，至年月日止，具体以甲方实际施工工期确定。三、承包费用承包费用为每月元，乙方在本合同签订时预交二个月承包费，1 / 11

后每月25日前缴纳承包费用，合同期限届满后，双方按实结算。四、水电费用承担甲方提供食堂所需的电源和水源，电费由甲方负责安装电表计量，水费按照现场进行测定，乙方按实际使用度数每月按时向甲方缴纳水电费用。五、食堂管理 1、乙方负责对食堂所有工作人员进行身体检查，并提供身体检查合格表或相关单位出具的证明，接受甲方监督管理，遵守甲方制定的规章制度，一切服务于甲方施工现场的施工管理需要。 2、乙方严格执行《食品卫生法》遵守《食品卫生业工作人员守则》，确保厨房、就餐场所整洁、干净，生熟食品分类存放，新鲜卫生，确保食堂卫生安全。 3、食堂经营管理由乙方负责，销售的饭菜价格合理，服务态度热情周到，工作中不得与就餐人员争吵、谩骂、打架。 4、食堂的所有设备均由乙方自行解决，乙方不得在食堂随意乱接电线，更不得在活动板房中动用明火。六、就餐标准、费用结算 1、甲方项目部人员就餐，早餐按照/人，中餐和晚餐按照元/人标准制定，每次就餐后由甲方指定人员签字确认，费用每月结算一次。 2、施工班组人员就餐，乙方可以印制就餐券，凭券就餐，早餐按照/人，中餐和晚餐按照元/人标准执行。 2 / 11

油烟清洗合同协议书

油烟清洗合同协议书篇一：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：油烟系统清洗协议书甲方：乙方：依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就餐厅油烟系统清洗事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况工程名称：餐厅油烟系统清洗清洗范围：排烟罩、排烟罩横管道、竖管道、横管道、风机、油烟净化器。二、合同工期开工日期：年月日时竣工日期：年月日时工期共计：小时三、工程价款及支付方式 1、价款如下：小写： 0000000 元。具体明细见附表。大写：人民币。 2、支付方式：乙方施工完毕、经甲方验收合格后7个工作日内按协议约定结算金额。甲方将以方式支付。四、验收条款 1 2、验收时间： 3、验收方式：。五、双方责任（一）、甲方责任 1、甲方提供用水、用电、天然气。 2、依约支付乙方进度款。 3、负责组织工程的竣工验收。

（二）、乙方责任 1、严格按甲方要求，保证质量，按时完工并交付使用。 2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃及人员安全负责，施工中造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。 4,清洗验收合格之日起乙方负全部责任(由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规造成火灾时，乙方不负任何责任)。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。六、违约责任 1、除不可抗力的原因外，甲、乙双方应遵守本协议约定。否则，违约方须承担相应违约责任。 2、乙方逾期完工，应承担逾期违约责任，每逾期一日，按总工程款的方支付违约金。逾期超过14日，甲方有权解除协议，乙方应按总工程款的20％向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。 3、乙方未按协议约定质量等要求向甲方提供工程服务，应按甲方要求修理、更换、调整直至符合约定。因此逾期的，乙方还应按前款约定承担相应违约责任。 4、在甲方场所，乙方履行协议应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，否则造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。七、解决争议的方法

厨房排烟系统清洗业务委托合同协议书范本模板

编号：_______________ 厨房排烟系统清洗业务委托合同甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： _____ 年_____ 月_____ 日甲方: 乙方：

经双方协商一致同意，甲方将厨房排烟系统清洗业务委托给乙方负责拆卸、清洗、安装，具体事宜如下：甲方委托乙方清洗工程范围： 1. 油烟排风罩及挡板清洗。 2. 油烟机管道清洗。 3. 油烟净化器及风机清洗。一.乙方在约定时间为甲方提供该区域全面清洁服务。乙方将组织人员、工具及设备等负责厨房排烟系统清洗服务，在不妨碍或影响任何业务工作正常进行的情况下完成所述服务。二?甲方责任 1. 甲方应提供必要的水电、垃圾袋等。 2. 协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。 3. 为乙方提供免费的停车场所和工作餐。三?乙方责任 1. 乙方应按照公安消防清洗规则将上述服务清洗干净，达到防火目的。 2. 乙方工作人员进入甲方施工现场，应保持现场场地干净整洁，并遵守甲方相关规定。 3. 乙方由专业维修技工对每台机器设备进行检测保养。 4. 乙方人员严格按照操作规范，清洁标准进行施工。 5. 乙方在施工过程中，若将甲方设备、设施损坏，应负责维修或赔偿，不得影响甲方正常使用 6. 乙方工作人员如在工作中发生一切意外事故，由乙方进行负责。 7. 乙方施工完毕后告知甲方有甲方当日委派人员进入现场验收, 不符合甲方要求，乙方应根据甲方要求按时完工。 8. 根据甲方经营情况的特殊性，本次工程验收按照当日施工当日结束验收的方式进行。

油烟净化器工程施工合同(2)

工程施工合同甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。四、甲方责任 1、对所提供的施工现场及情况和数据负责； 2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展； 3、负责施工调试及验收期间的水、电费用； 4、按本合同规定及时支付工程款； 5、负责设备配电柜前段供电线路的架设； 6、负责施工现场前期清理工作。 7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。五、乙方责任 1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工； 2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工；

4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进行赔付。六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案” 为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。九、违约责任 1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。十、合同终止 1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分。 2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或

油烟机清洗合同

油烟机清洗合同甲方：乙方：联系人：联系人：联系电话：联系电话：甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供清洗服务达成以下协议：一、承包清洗概况： 1、清洗范围：厨房排烟罩、管道、风机、油烟净化器等。 2、清洗造价：_______一次清洗造价为人民币___________________（大写）。二、清洗日期： 1、根据《上海市宾馆防火安全管理规定》关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，根据贵单位的实际情况，拟清洗_________次。 2、经双方协商：自本合同签订后，第一次清洗日起，每天清洗一次；具体日期由双方工作人员协商而定，但与预定日期前后相差不得超过三天。每次清洗结束，乙方须向甲方提供档次清洗相关资料。 3、经双方协商定于________安排第一次清洗。 4、本合同经双方协商确定定点合作单位，可按物价局批复收费最低标准给予优惠，在物价上涨的情况下，经双方协商调整或给予优惠。三、物资供应：清洗工程所需器材、材料由乙方解决，自筹提供。主要包括：油烟清洗机、高效油烟清洗剂等。四、清洗价款结算：清洗完工结束，经甲方验收，七日后无质量问题按合同约定结算清洗费用。五、验收： 1、验收标准按上海市消防局有关要求执行。 2、清洗工程由甲方相关管理部负责验收签字。六、经济责任： 1、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。 2、在清洗工作中由于不慎，损坏甲方物品，乙方按原价给予赔偿。 3、由于清洗质量未达到要求，乙方需在三日内重新清洗，并确保验收合格，返工的费用甲方不另行支付。 4、清洗验收合格之日起，____天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故，乙方负全部责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾时，乙方不负任何责任）。

2016烟道清洗合同范本

XXXXXX酒店2016-2017年度抽油烟管道、设备清洗服务方案及合同编号：20160512 甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方协商，就清洗服务合同所规定之事宜达成一致，签订本合同，以资共同信守。一、清洗围及容： 1、本合同包含酒店各餐厅厨房（含员工食堂）的排烟罩（篦子；灶台；灶眼）风机（净化器；消音器）和管道（竖井；进出口管道）等区域。 2、清洗容包括：烟罩表面、烟罩的灯罩、运水系统、防火网、排烟口、以及灶台表面。清洁的重点部位是通过排烟口与烟罩同步平行的排烟道。重点对平行烟道部进行彻底清洁。应采用人员进入烟道隐患的，可利用特殊设备进行清洁，不留死角，消除一切潜在的火灾隐患。风机和油烟净化器清洗。二、合同履行期限：本合同有效期壹年，自2016年 5 月 25 日至2017年 5 月 24 日止三、清洗服务价格及结算方式： 1、合同约定清洗服务价格合同期限固定不变。（详情见附表），甲方可根据集团安全审计相关要求灵活掌握清洗的次数，以便减少清洗成本；又可避免长期遗留的油垢隐患。 2、结算方式本合同按次结算，乙方在清洗项目完毕后经甲方验收合格并确认无误，应在五个工作日将上次清洗服务费的验收单和有效增值税专用发票（税率3%）提供给甲方，甲方对乙方提交的验收单及增值税专用发票经审核无异议的，将于20个工作日支付清洁服务费；经审核有异议的，应于收到验收单及增值税专用发票后7日将异议部分向乙方书面提出，该部分款项需待双方核无异议后支付。 3、乙方银行信息

收款单位：开户行：帐号：四、清洗的标准要求： 1、排烟管道：（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净）； 2、排烟风机：（对风机表面进行清洁，可将风机进行拆卸，对其部进行清洗，清洗人员需掌握相关专业知识并且有丰富经验的人员，确保清洗后风机运转正常。测量风机运转风速和平衡度。在风柜两边门打开的情况下清洗叶轮。机柜壁清理干净，传动部分轴承加油） 3、油烟罩：（所有隔油板，油烟罩壁及外部全部见金属本色） 4、灶台：（炉台、灶圈、水池、墙壁洁净元油污） 5、油烟净化器：（可采用高压极片的清洗方式，净化器壁，净化器隔油板洁净无油污）五、清洗的方式：采用高压清洗机器、高温高压蒸汽机、自吸泵以及各种手工和电动工具相结合的方法进行合理的安排使用。首先对各个部位进行分解拆除，然后固定照明的线路，对能拆卸下来的尽量在地面进行清洗。对不能拆卸的确定好重点清洗部位，重点清洗好并根据不同的地方采取不同的清洗方式，以保证清洗质量。对管道狭窄、人员进不去的部位，将打用直杆固定做为深度照明。并采用长杆高温；高压喷枪设备进行清理。对转弯处无法观察的部位，可利用反光镜面进行检查清理。六、清洗方案： 1、清洗前对所需清洗围进行拍照 2、人工用铲刀铲除烟道沉积的油垢，如果抽风口不能进入，则用切割设备先开口，人员进去把油垢除去，小于0.3米的管道间断开口清洗不留死角油垢铲除后，用专用的清洗机配化油剂进行喷射清洗除去油渍。 3、用清水进行射洗清洁。 4、对死角射洗不到的部位进行人工擦式，清理干净

清洗服务合同

厨房油烟机清洗服务合同甲方：乙方：经双方友好协商一致，本着平等互利、公平自愿、等价有偿和诚实守信的原则，明确双方责任和义务，确保服务项目能按时按质完成，特签订以下协议: 一．清洗项目地址：二．清洗项目及报价如下：序号清洗项目价格 1 隔烟罩清洗 2 风机清洗 3 净化器清洗 4 排烟横管道清洗 7 总计优惠价 8 此报价含税，含来往运输费，含人工费，含清洗使用的工具使用费用、清洗设备的清洗剂耗损等（由乙方自带，自理）三.清洗方案：清洗工具及设备 A.高压清洗机，重油污清洗剂，水管，拆装工具，水桶，铲子，伸缩杆，手套，雨鞋，冷水加温器，电线，电动设备等 B.清洗方法 1、对油烟净化器，拆除清洗，用清洁剂，热水泡，内部用铲子清洗油污，用高压水枪冲洗。 2、油烟离心风机，将离心风轮拆下（不能拆的将清洁剂喷入内部再用高压水枪冲洗地，油污从排油孔排出，）用清洗剂泡热水，将油污用铲子清除，再用高压水枪清洗。 3、隔烟板将其拆下而后用清洗剂泡热水再用高压水枪冲洗。内部用清洗剂喷于表

面，而后用高压水枪冲洗干净。 4、排烟管道用伸缩杆配合铲子清除油污，而后喷入清洗剂最后用高压水枪冲洗。灶台地面先将表面清洗油污积炭，喷入清洗剂，最后用水枪冲洗。四．施工周期在双方合同生效后，三个工作日内乙方派人到甲方现场进行施工作业，施工作业周期为一天，乙方必须在一天内完成全部的厨房清洗工程。五．付款方式及时间：乙方出具税务发票后，施工完毕甲乙双方验收合格后七个工作日内一次性付清全部工程款。开户行: 开户名：账户：五．双方责任： A甲方责任：1向乙方免费提供必要的场地及施工用水、用电。2按合同约定向乙方支付合同价款。B乙方责任：1按施工安全规范做好施工质量、安全管理，乙方在施工期间遵守甲方关于外来施工单位及其人员的行为规范的规章制度，严格执行施工规范、维持现场整洁、道路畅通、围栏设施，处理好由于施工带来的扰客问题;不得毁损甲方财物，若有损坏，乙方将付相应的经济责任；2乙方安全措施切实可行,安全器械和工具符合国家和行业标准，高空作业时必须系好安全带乙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保过往行人安全.造成任何事故和施工人员及第三方人身安全,责任全部由乙方自行承担：3乙方在

油烟净化器合同

厨房设备购置合同甲方：乙方：贵阳云岩远大厨房设备加工厂甲、乙双方本着平等、协商一致的原则，达成如下合同：一、甲方向乙方购买厨房设备油烟净化器一批，具体项目、材质、型号和规格、厂家详见合同附件《厨房设备油烟净化器报价书》。二、合同价款 1、本合同总金额为人民币（大写）：壹万贰仟元整（￥12000.00元）。 2、合同工期：收到定金之日起8 天交货，2 天内安装调试完毕。三、验收及付款方式 1、合同生效后，乙方应立即组织生产，按合同工期完成，甲方在2日内组织验收，若甲方在没有验收的情况下擅自使用，乙方视为验收合格。 2、合同签订后，甲方付给乙方定金合同总金额的50%人民币（大写）：陆仟元整（￥6000.00元），乙方安装调试完毕经甲方验收合格后，甲方一次性付清余款人民币（大写）：陆仟元整（￥6000.00元）。 3、此价为不含税价，在产品验收完毕时双方应对产品质量进行验收，乙方开结算清单作为收款依据。四、质量验收标准乙方所提供给甲方的产品应以合同附件的《厨房设备油烟净化器报价书》为标准进行验收。五、双方责任 1、甲方应按合同规定的付款方式支付乙方货款，若甲方不按合同规定

履行付款，乙方有权终止合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的连带损失。如乙方未能按合同所约定的条款履行，甲方有权要求乙方退回全部货款并赔偿由此带来的相关连带损失。 2、乙方必须按甲方的订购要求提供质量合格的产品，如期交付甲方使用，若因甲方场地未能按时交付，则工期顺延，因此所产生的损失由甲方自行承担。 3、乙方提供的厨具货品免费保修一年，不包括人为损坏及自然灾害。若出现不能维修的重大问题，整机包换，所有乙方的产品满一年后实行终身维护，乙方仅收材料费。六、违约责任 1、乙方如逾期交货，每逾期一日甲方可按合同总款的3‰对乙方处以罚金。 2、甲方如逾期付款，每逾期一日乙方可按合同总款的3‰对甲方处以罚金。七、其他条款 1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。 2、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交法院裁决。 3、需方增补货物同样按本合同执行。 4、合同附件包括：《厨房设备油烟净化器报价书》，其他条款与合同具有同等法律效力。 5、合同签订地址：。八、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

排油烟管道及相关设备清洗服务合同协议书范本模板

编号：_____________ 排油烟管道及相关设备清洗服务合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方协商，就清洗服务合同所规定之事达成一致，签订本合同，以资共同信守。一、定义：本合同中，除另有规定的，下列词语涵义如下： 1．“本合同”系指：由甲乙双方签订的以下合同条款正文及所有附件。 2．“服务”系指：本合同所规定的,由乙方承担的现场指导拆装、清洗、及其他技术协助的义务。3．“货物价格”系指：本合同中所列明的全部清洗设备材料及其他技术资料的包清洗、包维护。4．“现场”系指：本合同中所列明的甲方工地。 5．“合同价格”系指：在本合同所规定的，在甲乙双方全面正确地履行合同义务的前提下，甲方应支付给乙方的全部价款。二、清洗设备范围： 1、排烟管道（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净） 2、排烟风机（在风柜两边门打开的情况下清洗叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油） 3、油烟罩（所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色） 4、灶台（炉台，灶圈，水池，墙壁洁净无油污） 5、油烟净化器（净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污）三、支付条款：一次性支付：甲方验收乙方按本合同所规定的清洗项目合格并确认无误后，乙方向甲方提供有门店设备维护部，资产安全部，熟食部负责人签字验收单、全额发票、合同复印件，甲方在收到正确付款资料后个工作日内支付乙方合同总额的％。

厨房油烟管道清洗施工合同协议书修订稿

厨房油烟管道清洗施工合同协议书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

厨房油烟管道清洗施工合同甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方乙方承包甲方厨房油烟管道清洗项目。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条：清洗地点、范围、履行期限、责任 1、乙方负责每三个月（壹季度）对甲方需清洗的厨房排油烟管道、烟罩、主风机进行全面清洗，每年共计清洗四次，每次按甲方要求实际清洗项目为准。 2、甲方根据生产经营安排，指定乙方的进场清洗时间段，乙方的清洗工作不得影响甲方的正常营业。 3、本合同单价包括乙方合同范围内使用的清洁剂、工具辅材、运输、质保以及乙方完成相关义务所需的费用及相关税费。 4、乙方工作仅限本合同以内的清洗范围，不包括其他服务（如：机电设备拆卸安装、零部件更换等）。 5、如遇不可抗力而无法在规定期限内履行合同，经甲方确认后，工期可以相应缩短或延长。第二条：质量要求、质保时间 1、每次清洁后，白甲方验收合格完毕之日起，乙方保证叁个月（90天）之内，由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道不发生非人为性火灾、火患等安全事故（如因：非乙方清洗的厨房油烟管道、人工无法清洗到的部位、机械事故、酒店操作人员的失误与人为因素、电源短路等所造成的火灾、火患不由乙方承担经济赔偿和法律责任）。如在上述期限内由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道，因清洗质量问题发生火灾事故，甲方由此造成的损失由乙方承担经济赔偿和法律责任。 2、甲方在日常使用过程中发现由乙方负责施工清洗的厨房油烟管道出现清洗质量问题，随时通知乙方，对于属于清洗质量问题的，乙方应立即整改。

排烟工程施工合同范本

工程合同 XXX环保科技有限公司

产品购销安装合同甲方（需方）：_________________________________ 乙方（供方）：一、合同宗旨：根据《中华人民共和国合同法》，本合同遵循平等、自愿、平等和诚信原则，甲乙双方经过友好协商，现就甲方排烟及油烟净化系统安装事宜达成一致，签订如下合同。二、项目名称：排烟及油烟净化系统安装工程施工地点：三、需求明细及价格：

四、供方（乙方）对质量和售后（安装）后条件及期限： 1、货到现场，当场验收、安装。如不验收，视为合格； 2、产品质保期一年，一年内出现质量问题，无条件、免费维修(注：不按照正确操作步骤人为导致的损坏不在保修范围内)； 3、质保期过后如出现质量问题，乙方维修时只收取材料费和人工费。五、排烟标准：安装排烟及油烟净化器系统后，按照乙方清洗保养要求下，保证油烟符合xx省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）;符合GB/T 1.1-2009《大气污染物综合排放标准》，符合（GB18483-2001）,《饮食业油烟排放标准》。注：如果不达标，乙方承担相应责任，乙方负责改装达标，如还不达标，乙方需退货退款。六、供货周期： 1、供货周期为：签订合同后乙方收到首付款之日起个工作日内材料及工人进场。 2、安装工期：具备安装条件的情况下，乙方工人进场后个工作日内完成。 3、安装工期因乙方原因或不可抗拒力延误，可相应顺延。七、双方职责： 1、甲方职责 1）、甲方有义务为乙方提供必要的施工场地和施工条件，施工用电及电缆线由甲方提供。2）、如遇影响施工等外部环境等因素，甲方应及时负责出面解决。 3）、若甲方在现场出现不规范指挥或其他违背正常操作的行为，乙方有义务提醒，如甲方人员不顾乙方劝阻，坚持不规范操作，由此场所的额外费用、相关责任，均由甲方负责。4）、如因甲方拖欠工程款造成的工期延误由甲方负全部责任，并每日向乙方支付合同总金额1%的违约金。

工地食堂承包的合同范本

工地食堂承包的合同范本工地食堂承包合同（一）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）张家界国际旅游大厦工程由甲方承建施工，现因项目管理和施工人员就餐需要，甲方将工地食堂及小卖部（娱乐活动室）承包给乙方经营，为了明确双方权利义务关系，经协商一致，双方签订本承包合同。一、基本概况 1、按照施工合同约定，甲方施工的该工程开工日期为20**年03月09日，竣工日期为20**年1月25日，合同工期为300天。 2、食堂的经营场所厨房一间、仓库一间、就餐场所一间，面积约为200平方米，甲方无偿提供。 3、就餐用的桌椅由甲方负责，食堂所需的炊具、用具等全部由乙方购买，满足甲方就餐人员需要。 4、乙方必须全天候无偿为施工人员提供干净卫生达标的饮用水（使用规范和足购大的容器，并标醒目标示），不得与任何人发生争吵，要礼貌服务，出现问题可直接与所属班组长协调，协调不好可向项目部反应，食堂与小卖部（娱乐活动室）由项目部赵光盛分管； 5、分别张贴食堂，小卖部（娱乐活动室）的管理制度，

严格遵守，违反按章处罚；二、承包期限本合同暂定承包期限为20**年03月09日起，至20**年01月25日止，具体以甲方实际施工工期确定。三、承包费用食堂是项目部为所有人员提供的配套服务，不收取承包人任何费用，要求承包人按照价格开出实际的伙食，工地小卖部（娱乐活动室）以适当收取费用的形式由食堂便带经营，承包费用为整个工期为18000元包干，乙方在本合同签订时交20000元，其中18000元为承包费用，2000元为保证金，项目完工，如果没有罚款和其他原因保证金全部退还；（但必须为工地服务完毕）四、水电费用承担甲方提供食堂所需的电源和水源并承担费用；（但只限于承包范围正常使用）五、食堂管理 1、乙方负责对食堂所有工作人员进行身体检查，并提供身体检查合格表或相关单位出具的证明，接受甲方监督管理，遵守甲方制定的规章制度，一切服务于甲方施工现场的施工管理需要。 2、乙方严格执行《食品卫生法》遵守《食品卫生业工作人员守则》，确保厨房、就餐场所整洁、干净，生熟食品分

油烟净化器工程施工合同

油烟净化器工程施工合同(总 6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量； 3、按期施工、完工； 4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。 5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。 6、若保修件在保修期内出现问题，乙方 3 日内进行解决，或按工程款的 4% 进行赔付。六、工程造价及付款方式 1、工程造价为：人民币￥43000 元。大写人民币肆万叁仟元整。 2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款￥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为 7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。九、违约责任 1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。 2．乙方责任若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同总额千分之一每天赔偿甲方。

工地食堂承包合同书

工地食堂承包合同书甲方：工程项目部乙方：身份证号：甲方将工程（工程地点：）的工地食堂承包给乙方经营，为明确双方的责、权、利，本着“协作、平等、自愿、公平、诚信”的原则并结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、承包期限自本工程开工至工程竣工后甲方的所有员工撤离为止。二、承包经营范围本工程甲方员工的就餐饭菜、饮用开水、洗浴热水供应服务。三、甲方的职责和权利： 1、甲方指定专门的后勤管理人员对食堂进行全面监督管理。安排员工就餐的人数和时间，乙方必须全力配合并做好服务工作。对乙方食堂的管理工作提出意见和建议，定期或不定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行检查。对乙方采购原材料和售卖饭菜的价格、数量、质量进行监督检查并进行成本核算，发现问题可立即要求乙方限期整改、验收。 2、甲方对乙方食堂工作人员在其施工区域和生活区域行使管理权。甲方维持就餐秩序，教育员工遵守食堂规章制度，甲方员工尊

重乙方食堂工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定的后勤管理人员不得进入厨房。甲方对乙方个别不良人员有权提出更换。 3、甲方向乙方提供食堂经营场所（包括厨房、仓库、就餐场所、员工住宿等），共计面积11万平方米。 4、食堂所需的大型炊具、大型用具（包括：大型炊具，食品加工工作台、油烟净化器、消毒柜、冰柜、冰箱、就餐桌椅等）由乙方购买。厨房其它所需小型用具、用品概由乙方自备，费用由乙方承担。 5、甲方提供开水箱、开水桶，由乙方负责统一管理使用。 6、甲方提供员工洗浴设施设备和场地，乙方负责统一管理使用。 7、乙方在食堂工作中出现误餐事件或不配合甲方的工作，经书面通知整改，乙方仍一意孤行，甲方有权单方面解除与乙方的本合同的执行。四、乙方的职责和权利 1、经营期间，应遵循国家扩巴中市的有关法律法规，确保所供食品的质量与卫生安全。乙方所采购原材料不能有潲水油、棕榈油、腐败变质的蔬菜、私宰猪肉及过期物品。如发生食物中毒，经卫生监督机关检验确属乙方原因，其责任全部由乙方负担。 2、必须无条件地遵守执行甲方制定的《工地食堂管理制度》。此《工地食堂管理制度》作为本合同书的附件，与本合同一并同时执

厨房油烟机油烟管道清洗工程合同_39216

厨房油烟机油烟管道清洗工程合同工程名称：甲方：乙方：

厨房油烟机油烟管道清洗工程合同甲方：法定代表人(负责人)：住所：联系电话：传真：乙方：法定代表人：住所：联系电话：传真：甲乙双方就乙方承担甲方厨房排油烟机油烟管道清洗工程，经双方协商同意签订本合同。一、清洗范围：二、清洗面积及项目：

三、清洗费用：四、清洗日期：依甲安排时间为准。五、本合同全部工程所需清洗设备、材料由乙方自备解决。六、乙方施工期间，甲方餐厅需指派专人予以协助。清洗工程完成后，由甲方人员签字认可。七、施工期间乙方工作人员需严格遵守甲方有关规定，在清洗工作中由于不慎，造成甲方物品损坏时，乙方需照价赔偿。八、如清洗质量未达到防火要求，返工时的一切费用由乙方自付。九、清洗竣工后，甲乙双方验收合格之日起两个月内，如因乙方清洗质量问题而给甲方造成损失，则承担赔偿责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾，乙方不负任何责任）。十、在乙方施工期间，如乙方的原因造成第三人或乙方员工人身损害或财产损失，均由乙方承担相关责任，与甲方无关。十一、付款方式：每次清洗结束，经甲乙双方验收合格后的3日内甲方一次付清本次清洗费用。十二、双方因履行本合同而发生的争执，应协商解决，协商调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议并作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

十四、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。十五、本合同经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表：乙方代表：年月日年月日

油烟机清洗合同协议书范本模板

甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供清洗服务达成以下协议：一、承包清洗概况： 1、清洗范围：厨房排烟罩、管道、风机、油烟净化器等。 2、清洗造价：一次清洗造价为人民币（大写）。二、清洗日期： 1、根据《市宾馆防火安全管理规定》关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，根据贵单位的实际情况，拟清洗次。 2、经双方协商：自本合同签订后，第一次清洗日起，每天清洗一次；具体日期由双方工作人员协商而定，但与预定日期前后相差不得超过三天。每次清洗结束，乙方须向甲方提供档次清洗相关资料。 3、经双方协商定于安排第一次清洗。 4、本合同经双方协商确定定点合作单位，可按物价局批复收费最低标准给予优惠，在物价上涨的情况下，经双方协商调整或给予优惠。三、物资供应：清洗工程所需器材、材料由乙方解决，自筹提供。主要包括：油烟清洗机、高效油烟清洗剂等。四、清洗价款结算：清洗完工结束，经甲方验收，七日后无质量问题按合同约定结算清洗费用。

五、验收： 1、验收标准按上海市消防局有关要求执行。 2、清洗工程由甲方相关管理部负责验收签字。六、经济责任： 1、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。 2、在清洗工作中由于不慎，损坏甲方物品，乙方按原价给予赔偿。 3、由于清洗质量未达到要求，乙方需在三日内重新清洗，并确保验收合格，返工的费用甲方不另行支付。 4、清洗验收合格之日起，天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故，乙方负全部责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾时，乙方不负任何责任）。 5、在施工期间，乙方人员出现伤亡事故，乙方负全部责任。 6、乙方确保合同期内，符合国家相关部门的资格审查要求，如有违约，甲方有权解除合同，并追究违约责任。七、附则： 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同自签订之日起生效，有效期为：年月日至年月日止。 3、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议订补充条款，经审定后作为本合同附件，共同遵守。甲方：乙方：代表人：代表人：日期：日期：

(完整版)排油烟系统安装合同

深圳市安装工程施工合同工程名称：深圳东大门购物中心排油烟系统工程工程地点：深圳市深南东路3020号深圳百货大厦裙楼发包人：深圳市东大门商业管理有限公司承包人：合同编号：DDM-PYY-2016

深圳东大门购物中心排油烟系统工程施工合同发包方：深圳市东大门商业管理有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规及规章，结合深圳市相关法律法规，就东大门购物中心排油烟系统工程事宜，甲乙双方在平等、自愿的基础上友好协商，订立本合同。一、定义、图纸、合同文件内容及解释次序（一）定义 1、甲方：深圳市东大门商业管理有限公司 2、乙方： 3、本工程：深圳东大门购物中心排油烟系统工程 4、本合同：深圳东大门购物中心排油烟系统工程施工合同 5、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 6、图纸：由乙方根据甲方提供楼层图纸进行深化达到环保要求，经甲方批准后可施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 7、书面形式：合同书、信件和往来工程文件。（二）图纸 1、甲方于开工前向乙方提供图纸三套，乙方应在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。 2、如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工7天之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。 3、乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。 4、乙方负责设计或完善的，以上图纸条款责任由乙方自行承担。

工地食堂承包合同书

工地食堂承包协议

食堂承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将富力建业凯越广场项目工程民工食堂承包给乙方经营，为明确双方职责，本着协作、平等、自愿、公平、诚信的原则并结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况： 1、工程名称：富力建业凯越广场项目 2、工程地点：富力建业凯越广场项目 3、承包内容：民工大食堂二、合同内容： 1、承包时间：自工程开工至工程竣工，施工人员撤离为止； 2、承包经营范围：食堂饭菜供应。 3、承包费用：合同签定后三天内，乙方向甲方交纳承包费用贰拾万元（￥20000元）。三、甲方职责 1、向乙方提供食堂的经营场所； 2、向乙方提供餐厅工人住宿二间； 3、向乙方提供施工用水、用电；其中电费有乙方承当； 4、对食堂经营状况、卫生、物价有监督管理职责；四、乙方职责 1、自备餐厅的桌、椅、油烟净化器等设备和食堂设施中的柴油灶、消毒柜、冰柜、冰箱等经营设备；为民工提供开水保障。 2、食堂工作人员的健康证和卫生上岗证需上墙明示；每年进行一次健康检查及卫生知识培训，经考核合格后持健康证和卫生上岗证上岗。认真学习和熟悉食堂管理制度和各类卫生制度，并贯彻执行。 3、严格执行食品卫生法，食堂内应整齐清洁，食物盛器应有生熟标记，食品做到生熟分开，餐具要严格消毒。食堂加工现场的洗涤池应做到疏菜、荤菜和餐具的分开清洗，防止食品污染。 4、应努力提高饭菜质量，改善职工伙食，做到饭菜品种多样化。 5、食堂内做好防“四害”工作，达到卫生标准。食堂废水应有合理的排放，防止环境污染。 6、负责食堂食品和周围环境的卫生工作，确保食品和环境卫生；切实做好饮食的安全防火工作，若发生中毒事件，由乙方负全部责任； 7、服从甲方的管理、监督工作，配合有关部门的检查、验收工作；诚信经营，服务

净化工程施工规定合同(修改版)

净化工程施工合同中发实业集团业锐药业有限公司综合制剂车间项目甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（发包方）乙方：（承包方）日期：2014年月日

甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）甲方欲建设相关净化工程项目，乙方具备相应的建设安装资质，现甲、乙双方按照《合同法》等有关法律、法规，结合本工程的具体情况达成如下协议：第一条：工程规模、承包内容、承包方式及要求工程规模：本工程为新建综合制剂车间净化项目。车间总建筑面积为4449.31平方米，净化面积为3500平方米。承包内容：（按甲方提供的设计院图纸、招标文件要求的内容）具体为: 一、通风空调系统（车间内的净化空调系统、舒适空调系统及消防排烟工程）。 1:含空调机组、分体空调、排风机箱、排烟风机箱、排气扇、轴流风机、不锈钢称量间、吊顶通风器等设备采购及安装。（不含外置式臭氧发生器的供货） 2：包含上述系统所有的风管道制作、安装、保温、调试。 3: 包含上述系统所包含的各种风阀、防火阀、排烟防火阀、风帽、消声器、:高效过滤保温送风口、各种百叶风口、格栅风口、新风百叶窗、板式排烟风口、不锈钢排尘罩等空调部件的采购、安装、调试。

二、制冷设备及管道工程等设备 1：含冷水机组、水泵、水泵、水处理器、冷却塔等设备 2：包含空调机房内的冷冻水的供、回水；空调机组用蒸汽管道、凝结水管道的采购、安装及保温（蒸汽分气缸到空调设备部分）。 3：包含空调机房内冷水机组循环水供水、回水管道部分 4：包含上述管道中配套阀门、疏水器、压力表、温度计等配套材料。 5：不包含车间建筑墙体以外入户管道及地沟内管道。 6:包含机房内明露管道的外包不锈钢板保护。三、彩钢板装饰部分综合制剂车间内所有的彩钢板围护、吊顶及上述范围内的钢制净化门、窗及安全门的制作安装。具体范围：吊顶范围：A-L轴与1-12轴的全部范围；（如下范围房间不吊顶、） 1：H-L/6-12轴间的库房不需要吊顶 2：A-C/5-12轴间的预留楼梯间、办公室、配电间、制水、维修、空压、排烟机房等房间不需要吊顶围护范围： 1、B-L轴与1-12轴的全部范围内围护以及如下部分房间需彩钢板围护： 2、B-L轴与1-12轴所含区域内的图纸所示意（50厚度）彩钢板部分（男、女卫生间的隔断不在本次报价范围内） 3、彩钢板围护上的所有净化门、安全门、参观窗（含车间贴敷土建墙上彩钢板围护的净化门、窗）

油烟净化器安装合同

厨房工程合同排烟器安装合同甲乙：合同单位：乙方：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方安装排烟设施达成如下协议：乙方向甲方订购的设备规格型号和数量，以及工程概况：一、设备和通风管道概况4千瓦风机1台及安装工程附件工程学附件二安装工程概况工程费用：3500元整开始日期：竣工日期：三、付款方式签约后预付1500元定金。剩余的2000元经甲方验收合格后一次性付清。增值税专用发票和收据由乙方开具。乙方应保证风机安装后能解决甲方目前存在的排烟问题，如不能解决，乙方应负责拆除新安装的风机，并无条件退还货款。本合同如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。本项目风机质量保修期为半年整，排除因人为缺陷造成的电机损坏。甲乙双方：

Date：日期： Smoke exhauster installation contract A and B: Contract Unit: Party B: Contact number: In accordance with the Contract Law of the People's Republic of China and other relevant laws and regulations, Party A and Party B have reached the following agreement on the basis of equality and voluntariness on Party B's installation of smoke exhaust facilities: The specifications, types and quantity of the equipment ordered by Party B to Party A, and the general situation of the project: I. General Situation of Equipment and Ventilation Duct 4 KW 1 Fan and Accessories for Installation Engineering accessory General Situation of Second Installation Project Engineering cost: RMB3,500 Start date: Date of completion: III、Payment Method Pay 1500 yuan in advance after signing the contract. The remaining 2000 yuan shall be paid in one lump sum after passing the inspection of Party A. Special V AT invoices and receipts shall be issued by Party B. Party B shall ensure that the installation of the fan can solve Party A's current smoke problems, if not, Party B shall be responsible for dismantling the new installation of the fan, and unconditional refund of the purchase price. In case of any dispute arising from this contract, both parties shall settle it through consultation in time. If the consultation fails, they may bring a lawsuit to the people's court where Party A is located. The quality warranty period of the fan of this project is half a year, eliminating the motor damage caused by human defects. Both parties, Date: Date: