施工安全保证书格式范文
( 保证书)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-054274
施工安全保证书格式范文Format of construction safety guarantee
条据书信| Article Letter
保证书施工安全保证书格式范文
施工安全责任保证书
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确甲乙双方的责任，为了确保本工程项目安全生产管理，把安全生产责任落实到每一个施工管理人员及工人身上，保障每一个人的生命安全，同时保证本公司安全顺利生产，根据上级下达的有关安全规定，本公司特制定安全生产责任制，质量、安全保证书：
①、甲方工程的发包方，负责该工程的所有专项工程的现场施工管理和监督。
②、乙方进场人员必须服从甲方有关施工现场的管理规章制度，配合甲方搞好工地的安全文明施工及有关工作。
③、乙方进场前，必须向甲方提交企业营业执照和资质证书复印件、本工程施工合同原件各一份，持证上岗人员的岗位证书及一份详细的施工方案、施工组织设计。进场后做好进场人员的安全教育和安全技术交底。
④、施工队伍必须在进场后三天内将施工人员名单及有关证件交甲方筹建办查核，并按其公司的规定办理工地出入证;暂住证及相关的证件由乙方自行办理。
⑤、乙方进场后，甲方提供水、电接驳口和施工场所，乙方在遵守甲方工地现场安全、文明施工管理规定的前提下，自行解决水、电线路接驳和临设搭建等;
⑥、施工期间，乙方必须在征得甲方同意后方可拆除防护栏、排栅、安全网
第2页
保证书格式_1
保证书格式 导读：范文保证书格式 【篇一：认真学习保证书】 我郑重向自己承诺，从此一定会认真学习。珍惜现在的每一秒，改正以前那无所谓的态度，对于任何引诱绝对坚持自己的目标不动移，目前就是要认真的学习努力做好每一件事，来提升自己。本人保证做到以下几点： 1、保证上课认真听讲，不做小动作，做好课堂记录，把老师上课讲的重点都记录下来，积极争取发言。 2、课间不在教室和同学追跑，准备好下节课要用的书本、文具。 3、注意平时的礼貌，见到老师主动问好。多参加学校的集体活动。完成老师安排的任务，担负责任。 4、做作业要仔细看题，决不能粗心、马虎，减少不必要的错误。作业错误要及时订正，如果有不懂，一定要及时问老师。作业无论在学校还是在家里，都要按时完成，不拖拉。
5、努力学习提高成绩，争取考试各门成绩在ｘｘ分以上。 6、和同学之间不打闹，友好相处。 保证人：xxx xxxx年xx月xx日 【篇二：产品质量保证书】 尊敬的客户： 首先感谢您选择购买我们的产品！ 为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全，特作如下保证： 一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高。
二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。 三、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。 四、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。 五、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。 六、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏，因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。 七、消费者因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。 八、质量争议的处理： 购货方应严格按照制订的技术标准对供货方的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。
施工安全承诺书(范本)
安全承诺书范文 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。 二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。 六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。 七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。 八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。 承诺人（签字并盖章）：
年月日 施工安全责任承诺书 为确保本次项目组织施工安全，本单位XXXX，施工负责人：ＸＸＸ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下： 一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。 二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。 三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。 四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。 五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。 六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。 八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
安全责任保证书范文
安全责任保证书范文 安全责任保证书应当怎么来写才具有保证意义呢?下面是学识网小编精心整理的安全责任保证书范文，供大家学习和参阅。 尊敬的各位领导： 本人xxx，在采一工区从事采煤工作，为响应我矿相关安全管理制度，本人现做出书面保证书，望领导予以监督 1、不违章作业;违章是事故的前奏，事故是违章的结果。嫌麻烦，图省心，省力气，抢速度，终将酿大祸。养成遵章守纪的良好习惯。 2、提高安全意识;安全意识的提高就是安全事故的降低，加强安全意识、明确不安全隐患、熟知并落实安全操作规程是消除安全事故根本。 3、履行安全操作规程;坚决履行安全操作规程，绝不玩忽懈怠、绝不麻痹大意、坚决正确使用劳保用品与安全防护用品。 4、真正做到“三不伤害”;不伤害他人，不被他人伤害，不伤害自己。这"三不伤害"始终是安全生产管理工作的基本内涵。 本人保证在井下作业过程中，服从领导安排，严格遵循煤矿《三大安全规程》，按照措施施工，坚决做到不安全不生产。在工作期间按章作业，杜绝三违，时刻铭记“三不伤害”，确保个人与工友之间的人身安全。 保证人：xxx xxxx年xx月xx日
信息安全责任保证书 第一条所有网站必须备案成功后方可开能，无条件和理由严格执行 1、未备案网站和域名不能显示任何信息和样，不能出现重开现象 2、审核中及变更中未备案状态等均不允许开通 3、备案信息必须真实完善 4、备案主体信息对应证件需复印，无留存，整批转我公司后，省管理局核查审批 5、接上级部门通报后，终止合同，不予退款，限期迁出 第二条涉黄、涉枪、保健医药卫生、盗版诈骗等非法网站整顿(含低俗) 1、无条件关闭网站和停止解析或hold域名 2、封存网站，留存证据移交相关部门查处 3、所有网站及互动式栏目，板块，均不允许出现涉黄违法连接 第三条域名管理 1、域名持有者黑名单机制 2、注册信息完善准确 3、未备案不予解析含跳转 对于上述规定，已经阅读并且接受沈阳仁联网络科技有限公司转发的通知，我公司将配合上述规定进行相关严格管理，如违反规定，将接受相关部门的处罚直至承担法律责任。
施工单位安全保证书完整版
施工单位安全保证书完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
施工单位安全保证书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 （乙方）承建（甲方）的工程，乙方就工程施工向甲方作出以下安全保证： 1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工； 2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙方负责； 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事
故的预防工作； 4、此项工程属高空作业，乙方应将高空现场进行防护、封闭，以免有东西坠落伤及行人；乙方进场施工不得影响商户正常营业，在此期间内因乙方原因造成的一切安全事故、质量事故以及给甲方和租户以及其他人员造成人员伤亡和财产损失、乙方财产损失和乙方人员伤亡等均由乙方承担，与甲方无关； 5、施工现场要做好安全防护措施，并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工；
保证书开头和结尾的范文格式
保证书开头和结尾的范文格式 保证书开头和结尾怎么写 保证书一般由题目、称呼、正文、署名及日期四部分构成。 (1)题目。保证书的题目一般仅写“保证书”三字，有时则在“保证书”三字前写上保证内容。 (2)称谓 保证书的称呼在题目下空两行顶格书写，写明保证书送达的上级组织、领导机关的名称或个人姓名。 (3)正文 保证书的正文一般由缘由与内容两部分构成。正文第一部分为写保证书的缘由，应以简短的文字写明为什么写保证书。第二部分为保证书的内容，一般采用分条列出的写法，写明立保证者做出保证的详细事项，如保证做到什么，在多长时间里，到达什么程度，采取什么详细措施来实观自己的保证，或保证不再犯什么错误，怎样做到不再犯此错误等等。保证内容要写详细;可实行、可检查、可监视、以使保证书起到应有的作用。此外有的保证书有结尾，结尾为致敬语。结尾也可强调一下保证的主要内容，有的保证书没有结尾。 (4)署名及日期 在保证书正文的右下方，署上立保证书的单位名称或个人姓名，再在署名下方署上成文日期。 保证书的开头怎么写
保证书 xx教师(或爸爸、妈妈.....)： 我已经认识到我的错误，......(下面就是承认错误) 我保证.......(接着就保证不再...样、要....样) 请xx看我的行动，我会认真改正错误! xx x年x月x日 保证书的含义和特点 保证书是日常生活、日常工作或学习中，某集体或个人立誓完成某项工作或发誓不再犯某种错误而写的具有承诺性和保证性的一种应用文书。 这里所说的保证书，与法律文书类的保证书不同。它和决心书一样，是个人、集体、单位为响应上级号召开展工作、完成任务而提出保证或表示决心所用的文书。做了错事、犯了错误，表示决心要加以改正或悔改所写的保证或表示决心的书面材料，也叫保证书或决心书。 保证书或决心书具有调动人的积极性和约束人的行为作用，通过写保证书或决心书，可以发动群众想规定，定措施，保证号召的落实，形成众人拾柴火焰高的场面。保证书和决心书虽然不是法律文书，没有法律效力，但是，由于它是个人。集体或单位自愿订立，而且要求有关领导和群众给予指导、检查、监视，这就产生了约束力，保证书和决心书的提出者也会自觉地在所定条款的范围内行动，保证条款的落实和任务的完成。
前期工程施工安全责任保证书范文
前期工程施工安全责任保证书范文 甲方(建设单位)： 乙方(施工单位)： 为确保工程项目的施工安全，依照国家、建设部、北京市有关法规、政策，甲、乙双 方经协商，特签订本协议： 第一条甲方的权利与义务： 为贯彻实施《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》，落实消防 安全责任制，加强我厂消防安全工作，预防重特大安全事故的发生，确保广大员工生命财 产安全，由我厂与各车间签订此责任保证书： 增强自我保护意识：在工作中做到“我不伤害别人，我不被别人伤害，我不伤害自己”,不在工作时间从事与工作无关的活动。 (一)审核乙方的资质及合同履行能力，审核项目负责人、技术负责人、专职安全管理 人员的资质; (二)向乙方移交施工场地，并明确乙方进入施工场地的安全责任; (三)按甲乙双方确认的合同价款及预付款比例按时向乙方支付预付款，以确保安全措 施到位; (四)不得对乙方提出不符和建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求， 不得压缩合同约定的工期; (五)不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机 械设备、施工机具及配件、消防设施和器材; (六)有权对乙方安全生产管理和安全规范作业情况进行检查，对存在的问题和隐患， 有权制止，责成其改正，并可视情况给予经济处罚;对不按要求改正者，甲方有权加重经 济处罚;凡发生事故的，甲方可按其造成的后果及影响，追究乙方的事故责任及违约责任。 要仔细照顾幼儿的衣食住行，注意观察幼儿的情绪，鼓励幼儿有不舒服的地方及时告 诉老师，发现病情报告医务人员，不得擅自处理。 第二条乙方的权利和义务： 该项目一旦本公司施工，我们将严格按照国家质量体系标准对工程项目实行项目管理，建立以项目经理为核心，由职能管理机构专职质检人员和管理层与操作层的兼职质检人员 组成质量管理网络，按照公司的质量体系文件，在与质量有关的各个方面，规定与工程质
最简单施工安全保证书工程施工安全保证书三篇
最简单施工安全保证书工程施工安全保证书三 篇 工程施工安全保证书篇一为了加强对房屋拆除工程施工活动的管理，提髙安全生产和文明施工水平，防止和减少安全事故的发生，确保工程施工活动的顺利进行，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《延吉市建筑施工安全监督管理办法》等法律、法规的要求，我们保证做到： 一、建设单位或拆迁实施单位将拟拆除的工程发包给具有相应资质等级的施工企业，并在拆除工程施工15日前，持下列文资料到延吉市建筑业安全监督站办理安全监督手续： 1、施工单位资质等级证明； 2、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； 3、拆除施工组织方案； 4、拆除工程项目负责人、技术负责人、安全员和作业人员名单及身份证复印； 5、堆放、清除废弃物的措施。 二、建设单位要向房屋拆除施工单位提供拟拆除的房屋建筑工程的结构图、管线图和周围环境的说明。 三、建设单位要对房屋拆除施工活动进行综合协调，按安全生产、文明施工的要求，检查、督促施工安全和环境卫生。
四、施工现场有下列情形之一的，建设单位要按照国家有关规定申请办理批准手续： 1、需要临时占用批准范围以外场地的； 2、可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的； 施工安全责任保证书 篇二 （乙方）承建 （甲方）的工程，乙方就工程施工向甲方作出以下安全保证： 1、施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工； 2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹-事、打架，不做违法行 为，由此产生的责任均由乙方负责； 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作； 4、此项工程属高空作业，乙方应将高空现场进行防护、封闭，以免有东西坠落伤及行人；乙方进场施工不得影响商户正常营业，在此期间内因乙方原因造成的一切安全事故、质量事故以及给甲方和租户以及其他人员造成人员伤亡和财产损失、乙方财产损失和乙方人员伤亡等均由乙方承担，与甲方无关；
保证书保证内容
竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证书保证内容 篇一：保证读书内容的保证书 职工同志们： 为了确保职工在施工生产中的人身安全，不断提高安全意识，遵守各项安全法规和制度，动员职工家属配合企业共同作好安全教育工作，让每个职工都能“高高兴兴上班来，平平安安回家去”。经公司安全委员会决定，在公司范围内签发：“职工安全生产保证书”，望全体职工遵照执行。 一、凡属金广建设有限公司职工（包括临时工、季节工）均要签署“职工安全生产保证书”。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 二、为实现安全生产目标，全体职工对安全工作要齐抓共管，施工生产中出现下列情况之一者，工人有权拒绝作业，工资可以照发。 1、领导违章指挥，强令职工冒险作业的； 2、施工现场存在重大安全隐患，工人本人或班组无条件或无能力解决，报告领导后，领导未能及时采取整改措施
的； 3、机械电气设备存在不安全因素，专业人员又无能力排除，又无其他安全保护措施的； 4、新工人入场、工人调换工种（包括临时工人、季节工人、分包工人）在上岗前未进行安全教育，工、队长在作业前未做安全技术交底的； 三、全体职工要严格执行劳动纪律和安全法规与制度，在施工生产时必须认真做到： 1、思想高度集中，时刻树立安全第一的思想，遵守各项规章制 度和设备操作规范。 2、正确有效的利用“三宝”，要求每个职工进入施工现场必须佩带安全帽；高空作业时必须系好安全带；电工作业时必须穿绝缘鞋；特殊工种必须持证上岗；女职工进入施工现场必须穿平底鞋；架子工必须穿胶鞋作业。 3、非本工种作业人员，严禁乱动机械、电气设备，移动式手持电动工具要设专人负责，不准乱拉乱架电线，不准随意挪动各种防护设施和安全标志。 4、在工作时间内严禁饮酒、打闹及做与本人工作无关的事情。 5、在施工现场作业前，必须严格检查作业面的安全防护，发现隐患及时报告，不准冒险作业。
工地安全责任保证书范文
工地安全责任保证书范文 工地安全责任保证书1 安全工作是施工现场的重中之重，对安全的懈怠就等于对生命的轻视，安全工作要从我做起，从小事做起，在以后的工作中自愿接受公司管理并郑重承诺严格履行以下职责和义务： 一、严格遵守《施工现场管理规定》及公司各项安全规章制度，自愿接受公司、施工现场等各级安全教育和业务技能培训，努力提高自身安全意识及工作业务技术水平。 二、熟悉本岗位安全操作规程，掌握岗位安全技能，理解岗位存在的危险性并会采取预防措施和应急方法。工作中认真按照安全规范要求进行操作，做到不违章、不蛮干、不冒险作业。 三、进入施工现场自觉佩戴安全帽，高空作业紧系安全带，作业时规范佩戴防护用品，当现场无防护用品时，本人会立即向施工负责人反映并拒绝施工。 四、保证不在施工现场吸烟，吸烟时必须处在”固定吸烟区”。 五、保证不在施工现场焚烧垃圾或其它明火作业。 六、保证班前、班中不参与饮酒 七、坚守个人工作岗位，工作中不擅离职守、不玩忽懈怠、不麻痹大意、不消极怠工、不顶撞领导、不滋事闹-事。 八、当现场发现生产安全事故时应及时向施工负责人报告，并积极参与事故应急救援工作，在救援中服从现场管理人员的指挥。 九、积极服从公司的安排与调度，不得以任何理由推托或拒绝。 、未经批准，不将公司或公司关联企业涉及安全、保密性的物品直接带进或带出施工现场。
一、未经批准，保证不私自以各种形式变卖、倒卖现场物资材料。 二、对公司管理存有疑问或意见时通过正确渠道向上反映，不故意挑拨同事之间关系，不恶意散播或私下议论不利于公司管理的消极言论。 投稿人：基建科 基建环保科闫少杰 保证人： 二○一二年六月一日 辐射工作安全责任保证书2 一、认真贯彻执行《中华人民共和国放射性污染防治法》及各项法规，规定，落实”谁主管、谁负责”的原则，建立健全辐射工作管理组织及各项规章制度，组织安全检查，对发现的隐患及时提出整改措施并督促解决， 二、经常了解放射性物品安全防护管理情况，及时解决存在的问题，组织好本单位法规、安全管理知识的学习，适时进行防护安全教育、培训和考核工作。 三、严格遵守放射性物质转移环节中的管理规定，积极纠正本单位违反放射性物品管理规定的行为。对产生的放射性废物及闲置废弃放射源由生产厂家及时回收或送城市放射性废物库贮存。 四、达到放射性物品在安全防护管理方面无丢失、无被盗、无违章、无事故、保安全的管理目标，发生丢失，被盗等重大事故立即向环保、公安机关报告。 工厂安全生产责任书 1、全面负责本班（组）的安全生产工作，特别要注意制止违章作业。 2、在安排班（组）工作时，必须执行”五同时”的原则。 3、负责组织新工人的班组级”三级”教育工作。
保证书格式及其范文
保证书格式及其范文 保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料。 (1) 标题：保证书的标题一般仅写“保证书” 三字，有时则在“保证书”三字前写上保证内容。 (2) 称谓 保证书的称呼在标题下空两行顶格书写，写明保证书送达的上级组织、领导机关的名称或个人姓名。 (3) 正文 保证书的正文一般由缘由与内容两部分构成。正文第一部分为写保证书的缘由，应以简短的文字写明为什么写保证书。第二部分为保证书的内容，一般采用分条列出的写法，写明立保证者做出保证的具体事项，如保证做到什么，在多长时间里，达到什么程度，采取什么具体措施来实观自己的保证，或保证不再犯什么错误，怎样做到不再犯此错误等等。保证内容要写具体; 可实行、可检查、可监督、以 使保证书起到应有的作用。此外有的保证书有结尾，结尾为致敬语。
结尾也可强调一下保证的主要内容，有的保证书没有结尾。 (4) 署名及日期 在保证书正文的右下方，署上立保证书的单位名称或个人姓名，再在署名下方署上成文日期。 为了营造甲乙双方美好的家庭未来、确保家庭安定团结，更好 地哺育后代，经甲乙双方友好协商，达成如下协议以资双方共同遵守： 1. 甲方与乙方结为夫妻，双方彼此要以尊重、宽容、平等的态度交往。 2. 甲方应当关心乙方、保护乙方、疼爱乙方，适当送点小礼物 或金钱。 禁止甲方对乙方采取暴力、冷暴力行为 4. 双方应履行家庭义务、夫妻义务，除特殊原因外，彼此应积极配合。
5. 双方禁止赌博、吸毒、养二奶、重婚、嫖、有婚外__ 、暧眛的关系和其他违背婚姻法律、法规、道德的行为。 6. 双方若有本协议第三、四、第五条规定情形之一的，无过错一方有权选择是否解除婚姻关系，并且无论作何选择，过错方应当同意。若无过方选择解除婚姻关系，过错方不得享有对婚生子(女) 的监护权，所有财产归无过错方净身出户; 若乙方选择维持婚姻关系，甲方按照本协议执行。 7. 甲方必须经常和乙方进行多方面的沟通交流，促进家庭和谐发展。 8. 除出差、探亲，旅游外，双方不得夜不回家，不回家晚上应互通电话告知原因和互报平安! 9. 双方有保持身体健康的义务，生病、住院应相互关心和扶助! 10. 双方尊重孝顺公婆、岳父母、赡养父母，关心姐妹弟，父母生病要及时送医院救治。( ) 11. 双方财务公开，家庭的存折应妥善保管，重大款项借款或支出需经双方同意。 12. 双方都有责任将下一代哺育好，培养高尚的人格和情操。
装修施工安全保证书范文一
装修施工安全保证书范文 一 范本
甲方：乙方： 一、进场施工许可：乙方所承包的装修施工项目，须经甲方审批并签署本责任书后，方可办理进场施工手续，否则甲方有权禁止乙方入场施工。 二、施工人员管理： 1、乙方项目经理(现场负责人)负责施工现场的管理工作，并负责与甲方协调本责任书执行过程中出现的问题。 2、乙方必须保证所属施工人员未涉嫌犯罪案件，并提供齐全的身份证件，否则甲方有权扣留嫌疑人并交由公安机关处理。 3、进场施工人员必须按照有关管理规则办理相关证件。 4、乙方所属施工人员进出甲方时，应主动服从甲方门岗查验、登记，接受保安员巡查。 5、乙方所属施工人员不得冒用、转借、涂改或损毁施工证件，不得使用过期证件，一经发现，甲方有权没收证件、劝离施工现场。 6、每日规定时间内施工结束后，施工人员应立即撤场，不得无故逗留，不得从事与施工内容无关的活动。 三、施工时间管理：为规定施工时间，如有特殊情况将另行约定。对违反施工时间规定的，甲方有权要求停工并处以 50—500
元罚款。 四、施工现场管理： 1、乙方施工现场安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，依据国家有关建筑施工安全管理规定，严守操作规程、技术规范，落实安全措施。 2、乙方施工现场各工种作业，必须符合与甲方签署的协议内容; 如有违反，甲方有权责令停工。 3、乙方施工区域应封闭管理，按相关要求围上围板等，不得影响周边单位整体形象;所有施工器材进场后，由施工单位自负保管责任，如有丢失、损坏，甲方概不负责。 4、乙方施工人员撤场前，应配合甲方进行内部设施安全检查，确认无误后，将所有乙方自有设施撤离施工区域。 5、未经甲方允许，乙方不得使用施工现场以外水、电设施，不得在施工现场以外存放施工器材或工程垃圾。 6、对违反施工现场管理规定的乙方或其所属施工人员，甲方有权要求其缴纳 50-500 元违约金，直至责令其停工。 五、消防安全管理： 1、甲方为装修施工消防安全监管方，乙方为装修施工执行方，双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。 2、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。并于施工前明确指定现场消防安全责任人，并通知甲方其具体职务及联系方式等。3、乙方负责对其进场人员进行经常性
施工安全责任书范本
施工安全责任书 发包人： 承包人： 发包人将工程项目委托承包人施工。为确保双方的安全生产责任，确保施工安全，双方签订施工承包的同时，签订本安全责任协议： 一、施工安全责任书工程项目 1、工程名称： 2、工程项目期限： 3、工程地点： 二、安全责任内容 1、安全责任条款：承包人需遵照《中华人民共和国安全生产法和建设生产安全管理条例》及国家、本地区建设行政管理部门和各种规章、规范、标准进行安全施工。 ①承包人负责编写本工程安全专项方案，确保施工中的安全技术措施得力和使用。由于措施不得力，技术不完善而产生的安全事故由承包人员负全责。 ②严禁承包人再次转包，违章作业和违章指挥。 ③承包人编制的安全施工方案必须经发包人审核论证批准后进行实施，并报上一级监理认可。否则重新编制和再论证。 ④承包人必须对现场所有人员统一进行安全管理。现场发生的所有安全事故和造成的经济损失，人员伤亡和民事、行政、刑事责任都
由承包人承担。承包人针对施工现场的所有人员要全部签订安全协议书。对特殊工种和持证上岗人员的证件及时检查和协办，确保各种证件不过期。否则所造成的一切后果由承包人负责。 ⑤根据新的安全管理条例和规定要配备“安全工程师”和专职安全员上岗工作 2、安全措施条款： 在施工管理过程中，承包人应严格遵守该项目发包方的安全管理规定和国家的安全管理条例，对施工现场人员保证以下条件： ①承包方确保所有进入施工现场的人员要年满十八周岁且健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果自负。进入现场必须佩戴安全帽。不得穿拖鞋和硬底防滑的鞋。不得赤膊上班。施工期间给第三方造成伤害等一切安全事故都由承包方承担。 ②做好各口的防护工作。提供各种场地和照明、警告信号和提示标志，并做好围栏和看守，保证周边的道路行人畅通并对高空吊物做好各种防护。 3、安全保卫工作 承包人应在每个履行过程严格遵守<安全生产法>等一切规则和规范。对于现场施工中的安全要切实做到勤检查、勤改进、勤教育。所有现场人员都必须在进行完安全考核以及进场教育后才能上岗并进入施工。 ①在现场入口处显著位置要设立建设形成部门规定的“一图多
施工期间安全保证书
施工期间安全保证书 1、在白天或夜间施工期间，做好防护措施，挂彩色串旗、夜间照明警示灯具前方摆放施工标识牌，保证行人与机动车交通安全，施工过程中发生的所有安全事故由施工单位负全责承担全部法律责任。 2、发生一切事故与审批方无关。 经办人： 公司 年月日 施工项目安全生产承诺书 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，贯彻“安全第一,预防为主”综合治理的方针,树立“安全在心中，生命在手中”的安全理念，做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”，“变要我安全，为我要安全和我会安全”，我单位特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)标识； 二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专兼职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定； 三、所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技
术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书； 四、工程建设中安全管理的重点场所，重点部位等处都要设立醒目的警示标志； 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程； 六、确保安全资金投入，满足安全生产条件。定期组织从业人员（包括农民工）参加安全生产教育和培训，提高其安全意识，保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高防范突发事件的应急处置能力。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费； 七、按照国家有关法律法规以及国家或行业有关安全标准、规范的要求，制定防范措施，对企业内部的危险部位实施有效监控，杜绝“三违”现象，保障生产经营单位、各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施，依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施； 八、我公司愿意自觉接受茂县安全生产监督管理局、业主、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产监督；
电力施工安全承诺书范文
电力施工安全承诺书范文 电力施工安全承诺书范文1 作为××省电力公司下属×××单位，担负着××县29个乡镇中的20个乡镇的发、变、供电任务，在公司供电区域范围内有配电容量4.57万kva，现有职工418人。为了确保公司安全生产工作和安全可靠供电，实现全年各项安全生产目标，我公司领导班子全体成员代表全体员工，向××××郑重承诺，在工作中认真履行安全生产职责，忠实执行××××、××××的各项安全工作制度规定，努力做到： 1、严格遵守国家法律、法规，坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实各级人员安全生产责任制，努力实现安全生产可控、在控和能控。 2、建立健全生产安全保证体系和监督体系，完善生产安全指挥系统，健全安全管理与考核制度，制定实现公司年度安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。 3、在电网调度、运行、检修等生产工作中开展安全性评价工作，认真做好危险点分析和预控，大力开展标准化作业，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取有效的防范措施。 4、制订重大人员伤亡、大面积停电、设备大范围受损、重要变电所全停等安全事故应急处理预案，建立有系统、分层次、上下一致、
分工明确、相互协调的安全事故应急处理体系，并组织实施。 5、加强职工安全知识培训教育和安全工作规程的宣贯，并使之能正确运用在实际工作中。做好技术培训工作，特别是采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，及时编写相关安全技术规程和规定，培训作业人员掌握其安全技术特性和作业方法。 6、严肃事故的调查处理，严格执行“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故，及时掌握事故情况，召开专题事故分析会，提出防止事故重复发生的措施并认真落实。 7、确保安全生产所需资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（“两措”计划）所需经费的提取和使用，建立安全生产奖励基金，保证安全奖励所需费用的提取和使用。 8、督促指导对需求侧安全用电情况进行检查，对存在安全隐患的，下发整改通知书，督促指导用户及时整改，严防用户事故危及人身、电网、设备安全。对用户和农电设备按规定标准检查试验，杜绝不合格的设备接入电网。 9、认真贯彻落实国家及上级关于保护电力设施、消防安全和反窃电的政策、法规及规定，切实做好本企业所辖电力设施的安全管理，确保电力设施的安全运行。健全保卫管理制度，落实安全防范措施，定期组织治安、消防安全大检查和消防演习，并配合当地公安部门做好外力破坏及火灾事故的调查处理工作。 10、切实落实农电安全工作各项措施，以“三防十要”为重点贯穿于整个农电安全工作中，把“五查、反六不”作为确保农电安全
建筑施工安全保证书范文二.docx
编号：_____________建筑施工安全保证书范文二 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
为确保本次项目组织施工安全，本单位：负责人：郑重保证，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，保证基本内容如下： 一、保证在施工期间，严格按XX公司(以下简称公司)的要求，依照《建筑施工安全检查标准》(JHG59-09)，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司相关部门的日常管理和检查。 二、保证对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守公司的厂规，服从公司现场管理人员的管理。 三、保证文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方保证承担完全负责，与公司无关。需上报XX市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需公司办理。 四、保证施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。 五、本保证书是公司对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力。 六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。
七、本保证书一式四份，施工方和公司各执两份保证施工单位(盖章)： 负责人： 电话： 日期：
安全文明施工保证书范文
安全文明施工保证书范文 安全文明施工，保护你我他的人身安全，下面是小编整理的安全文明施工保证书范文，欢迎阅读! 安全文明施工保证书范文一 1、积极参与安全生产、文明施工的宣传教育活动，自觉执行“安全第一、预防为主”的方针。 2、认真学习，严格执行安全生产的法律、法规、制度、安全技术交底，要求做到每个人都能够正确使用个人安全防护用品。 3、遵守安全生产责任制、安全操作规程、安全生产管理制度，服从安全指导，维护现场一切安全消防设施及安全标示、标牌。不得擅自拆改或挪用。 4、特殊工种作业人员必须持证上岗，遵守本岗位作业规范。 5、严格执行安全消防法规，严格落实安全用电、用火制度，不随意动用消防器材。 6、同事间团结合作，互相帮助，互相监督，做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 7、遵规守纪，有权制止他人违章指挥、违规作业、拒绝违章命令。 8、搞好施工现场、生活区、宿舍卫生和饮食卫生，预防疾病和食物中毒。 9、发现安全隐患及时报告，遇险情可撤离现场或采取果断有效
10、切合实际，提出有利于安全、文明施工的合理化建议。 安全文明施工保证书范文二 为了顺利的完成2019年校舍安全工程第二批次第六标段(丰台 八中)的施工任务,特承诺如下: 第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须保证畅通;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工废水未处理合格，不得排入学校下水道;不得破坏校园里的树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。 第四条施工车辆进出丰台八中时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标
施工人员安全的承诺书范文
施工人员安全的承诺书范文 致：万年管理中心(以下简称甲方) 为避免我单位江西省高速公路投资集团有限责任公司上饶至万年高速公路建设项目办公室(以下简称乙方)在德昌高速公路施工期间对甲方产生的一系列安全影响，乙方自当加强施工安全管理，提高安全防护水平，对施工人员与机械进场严格要求，保障德昌高速公路的正常运转。施工负责人做出郑重承诺，将依照施工协议对本次施工范围内的安全施工管理承担责任，承诺内容如下： 三、乙方自觉遵守甲方的安全管理规定，如发生因人为的不安全行为，所导致危及人身、财产安全的，乙方必须无条件立即整改，排除安全隐患，并且，乙方承担全部负责，与甲方无关。因施工发生的任何意外情况或造成人员伤亡的，乙方承担全部负责，与甲方无关。 四、乙方承诺对工程建设中安全管理的重点场所，高风险作业部位等关键施工点设立醒目的警示标志，派专人进行安全防护。 六、办理施工许可证时，乙方将进入施工现场的特种作业人员证件和作业人员身份证复印件上交甲方备案。 八、承诺设置安全生产管理机构，配备与施工规模、专业相适应的专职安全管理人员。 九、乙方监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 十一、安全问题不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规、江西省高速公路管理条款执行。 承诺人(签字并盖章)： 日期：
为了确保工程全工期无任何安全事故，我单位向工程指挥部做出如下承诺： 1、确保认真组织好施工期间的安全预防工作，确保施工期内无 任何安全事故，如果发生任何安全事故由本单位自行承担一切后果。 2、建立健全现场安全、运输环节安全、土石方工程安全、用电 安全、各类机械安全等安全作业制度。 4、确保所有工序按建筑法和设计图纸以及监理单位要求施工。 6、对各施工人员、施工车辆和机械驾驶员做到经常提醒安全施工。 7、制定切实可行的施工事故的应急方案。 8、进入基坑砌墙人员做到佩戴安全帽。 9、施工现场在开工前，按施工总平面和分部，分项工程平面布置，安排好施工作业棚，材料堆放的位置。 10、施工现场内危险地段的坑、井、沟、陡坡、线路等设置“危险”或“禁止通行”的标志，夜间设红灯信号。 11、施工现场道路必须保持畅通，夜间施工有足够照明，电线路架设必须符合电气规程要求。 12、工地材料，设备的堆放，必须整齐稳固，拆除的模板，边角废料等及时消除。 13、施工现场饮食卫生必须符合有关法律法规的规定。 14、挖土施工必须视土质情况留有一定边坡(坡视土质情况而定)。 15、对施工现场可能影响往来行人安全地段必须设立明显的安全警示标记。 16、机械作业时候，必须有人现场统一指挥作业。 17、驾驶人员作业前对机械、安全制动装置详细检查，确保安全可靠，所有机械驾驶人员必须是持证上岗。
建筑工程安全保证书样本
建筑工程安全保证书样本 建筑工程安全保证书 为贯彻安全第一、预防为主的方针，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和规章的要求，建立健全安全生产责任制，全面落实建设活动各方主体的安全责任，严格责任追究，从而确保工程项目施工的顺利进行，保障现场作业人员的人身健康与安全，我们保证做到： 一、确保下列人员到位，并各自承担本项目施工中的相关安全责任。 1、建设单位现场代表：联系电话： 十施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 2、项目负责人：证号：联系电话： 3、总监理工程师：证号：联系电话： 二、建设单位要向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的各类地下管线资料，施工单位应当采取安全防护措施予以防护。 三、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规、规章和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。
四、建设单位在编制工程概算时，要确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 五、施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。 六、施工单位要按规定在项目上设立安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，并切实履行其项目施工中的安全监督管理职责，记好现场安全日记。 七、施工单位要把列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 八、施工现场安全由施工单位负责。实行施工总承包的由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全管理。 (二) 发生须紧急抢修事故(如上水跑水，暖气漏气漏水、燃气泄露、电器、设备故障造成停电等)，本公司接到通知后，立即到达事故现场组织承包方或物业管理部门进行抢修。非施工质量引起的事故，抢修费用由本公司或造成事故者承担。
婚内保证书范本(DOC)
“三问”保证书 1问：有没法律效力？ 福建天象律师事务所徐长青律师：我国《婚姻法》第4条规定“夫妻应当互相忠实，互相尊重”，第19条规定夫妻可以对双方婚内财产或婚前财产的归属方式进行约定，第46条规定因重婚、与他人同居等情形离婚时无过错方有权主张损害赔偿。因此，婚姻保证书具有一定的法律依据，但这不等于其一概有效。 2问：哪些约定受保护？ 徐长青律师：判断婚姻保证书的效力，应针对签署背景、设定条件及处分的权利，结合法律规定及公序良俗综合判断。以下三种情形写的婚姻保证书，一般认为其不具拘束力：一是保证书系出具人在被胁迫下（如在酒店被亲友团捉奸）签署，且出具人及时向法院提出了撤销请求，此时保证书会因被撤销而失效。二是保证书有关抚养权归属的内容无效，法院仍将以有利孩子成长为原则处理。三是保证书剥夺人身权利的内容无效，比如以一方“提出离婚”、与异性通话或交往为成就条件，或保证离婚后不再婚等均属无效。 除上述情形外，以重婚、出轨、家暴等为条件，以财产权利为处置对象的保证书，在判决离婚时一般应认定有效。 3问：“净身出户”能否兑现？ 徐长青律师：法院一般尊重当事人的有效约定，但如财产的处分明显失衡，法院也可适当调整。比如法院有时可支持“净身出户”承诺，判决所有财产归无过错方所有，但如过错方因此将无法维持当地基本生活水平，法院也可酌情保留其一定财产份额。篇二：2016婚姻保证书格式范文 2016婚姻保证书格式范文 婚姻保证书格式范文 为了营造甲乙双方美好的家庭未来、确保爱情不变质经甲乙双方友好协商达成如下协议以资双方共同遵守 1、甲方与乙方结为夫妻。除乙方不要甲方外,甲方今生、来世只能爱乙方一个人只能娶乙方为妻。 2、甲方应当关心乙方、保护乙方、疼爱乙方，有好吃的先给乙方吃，有好穿的先给乙方穿，有好玩的先给乙方玩。 3、甲方应当包容乙方每年对乙方发脾气，生气的次数不得超过三次。 4、禁止甲方对乙方采取家庭暴-力，包括冷暴-力行为。 6、甲方若有本协议第四、第五条规定情形之一的乙方有权选择是否解除与甲方的婚姻关系并且无论乙方作何选择甲方应当同意。若乙方选择解除婚姻关系所有财产归乙方所有甲方不得再娶其他女子为妻若乙方选择维持婚姻关系，甲方必须按照本协议继续执行。 7、乙方也必须在感情上忠于甲方，不得违背婚姻法律、法规、道德的行为，双方要保持信任，不得无故怀疑对方。 8、走路时，甲方应牵着乙方的手。乙方要求时，甲方应当陪乙方逛商场。 9、甲乙双方不得说对双方造成心理伤害的话语，不得伤害双方亲人。 10、甲方保证今后至少两周一次陪乙方回父母家探望，因乙方是独生子，甲方必须帮助乙方照顾父母，不得有任何情绪。 11、甲方不能回家只顾玩电脑，看电视，更不允许时间超过十二点以上，甲方必须和乙方进行多方面的沟通交流保证乙方高兴上班，幸福生活。 12、除了周一到周五的上班时间，周末甲方必须陪乙方过周末。 13、睡觉姿势，甲方要把乙方搂在自己怀里，乙方要是做噩梦时，甲方要第一时间反应起来，紧紧抱着乙方，哄乙方