安全文明施工费的比例及数额
安全文明施工费的比例及数额：无
27.2工程预付款扣回的起扣点：无
工程预付款扣回的比例：无
27.3安全施工费数额：无
拨付时间及拨付数额：无
27.4办理期中结算与支付的时间间隔和要求：无
27.6期中支付的最低金额：无
十、竣工验收和结算
30竣工验收
30.1承包人提供竣工资料的约定：执行通用条款
30.2单项工程竣工验收的约定：执行通用条款
31竣工结算
31.1本工程如发生发包人在收到催告后14天内仍不支付结算价款情况，则发包人承包人同意选择方式进行处理：
（1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理
（2）向保证人提出支付担保索赔
（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖
（4）其他：
十一、违约、索赔和争议
32违约
32.1通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：执行通用条款
通用条款27.1款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：执行通用条款
通用条款31.7款所指发包人不按时支付工程工程竣工结算款发包人违约责任约定：
发包人违约的其他约定：执行通用条款
32.2通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：执行通用条款
通用条款22.1款指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：执行通用条款
承包人违约的其他约定：执行通用条款
34争议
34.1解决争议的约定：请阿合奇县主管部门调解
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由阿合奇县主管部门调解，调解不成时，采用下列第二种方式解决（在选中的项目前□√，并书写仲裁委员会或者人民法院的基体名称，两项同时选择无效）：
（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：
□当地仲裁委员会
（2）向阿合奇县人民法院提起诉讼。
十二、不可抗力
36关于不可抗力的约定：执行合同通用条款
十三、保险和担保
37工程保险
37.3发包人承包人约定工程保险事项：
（1）发包人投保内容：有发包人自行负责
（2）发包人委托承包人办理的保险事项：无
（3）承包人投保内容：承包人对进入施工现场的所有人必须进行人身意外保险38工程担保
38.1担保方式和其他担保事项约定：无
十四、合同生效、终止和解除
42合同分数
42.2合同副本人数：正本2份，副本4份
十五、补充条款（篇幅不够可加附面）
安全文明施工费管理办法
四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，防止扬尘污染，保护施工现场环境，根据《安全生产法》、《建筑法》、《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境、防止施工过程对环境造成污染所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。 第四条建设工程安全文明施工费为不可竞争费用。在编制设计概算、施工图预算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
环境保护费费率=环境保护基本费费率×2 文明施工费费率=文明施工基本费费率×2 安全施工费费率=安全施工基本费费率×2 临时设施费费率=临时设施基本费费率×2 第五条对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第六条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1.基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明施工措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见附件2。 2.现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经发包人、监理人、承包人共同依据相关标准和规范性文件规定对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定情况进行自评，并经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自
安全文明施工措施费支付计划
江苏丰润建设有限公司 2017 年 1 月 2 5 日 安全文明施工措施费支付 计
安全防护、工程安全防护文明施工措施费用支付计划 我单位承包的路劲城2A期5-6#楼及商业、3#地下车库、35#楼及商业、36-41#房、4#地下车库建筑工程工程，总建筑面积110638.88m2,工程造价为14175万元。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定，财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件要求，特指定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费（简称安全防护、文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：路劲城2A期5-6#楼及商业、3#地下车库、35#楼及商业、36-41#房、4#地下车库建筑工程 2、施工单位：江苏丰润建设有限公司 3、工程施工合同造价：14175万元 4、建设单位：常州路劲房地产开发有限公司 5、监理单位：常州中房建设监理咨询有限公司 二、支付安全防护、文明施工措施费用金额 文件要求：第七条建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建 设工程类别安全费用提取标准如下：房屋建筑工程为 2.0%； 本工程安全防护防护、文明施工措施费用：311.8402万元，满足要求。 三、支付安全防护、文明施工措施费用计划 本工程安全防护文明施工措施费用支付计划如下： 1、工程开工前，支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 2、基础完工时，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 3、主体完工时，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 4、装修工程开始前，全部支付完毕。
安全文明施工措施费用实施方案
安全文明施工措施费用实施方案中建七局四公司承建的济南军区商丘天伦国际广场1#楼工程，为了保障建筑施工现场的安全文明生产和文明施工，确保工程质量和施工企业职工的安全与健康，按照《建筑施工检查标准》的要求，施工现场所采取的安全防护、安全标志、施工场地及道路硬修、摊销等费用，根据豫建建（2004）161号文件，安全文明施工措施费用应当按照河南省建设厅主管部门颁发的计价办法足额进行计价（其费用包括在脚手架、综合费用、安全文明施工增加费用等项目费中）。 一、工程施工措施费中，现场围档、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计373250元。 其分期各需费用如下： （一）现场围栏、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计 193250元。 1、现场围墙： 现场围墙按建筑总平面图、施工现场平面布置图所示位置布置。 2、封闭管理：封闭管理既指对施工现场进行封闭式管理又指对在建工程使用密目安全网进行封闭式管理。 （1）大门：按总平面布置设备，设置一个大门。一个位于临时道路上，主要用于对进出现场的车辆使用及现场施工人员进出施工现场使用，宽8m，高6.5m，大门上设门楣，并有企业标志、企业名称及施工项目名称标注。 （2）临时道路处大门北侧设有治安室。治安室外悬有治安保卫制度、治安食品卫生责任人及联系方式。治安室外摆放桌椅、值班人员交接记录及来访人员登记记录。 （3）进入施工现场的所有人员必须戴工作卡，卡上注明姓名、职务、工程、编号等内容。 3、施工现场 （1）现场场地硬化：进出现场的主要临时道路用碎石垫铺，道路宽度不少于4米，向东放坡水，坡度为3‰。东侧作排水沟并作沉淀池，积水经沉淀后排入现场统一设置的排水管。其他临时道路均采用三七灰土夯实，上铺20cm厚二八砂石夯实。 砂石料场用20cmC10砼硬化，砂石料场向东放坡排水，排入路面排
安全文明施工费(取费)
安全文明施工费(取费)
四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，防止扬尘污染，保护施工现场环境，根据《安全生产法》、《建筑法》、《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境、防止施工过程对环境造成污染所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。 第四条建设工程安全文明施工费为不可竞争费用。在编制设计概算、施工图预算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
环境保护费费率=环境保护基本费费率×2 文明施工费费率=文明施工基本费费率×2 安全施工费费率=安全施工基本费费率×2 临时设施费费率=临时设施基本费费率×2 第五条对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第六条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1.基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明施工措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见附件2。 2.现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经发包人、监理人、承包人共同依据相关标准和规范性文件规定对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定情况进行自评，并经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自
安全文明施工费用使用计划
安全防护、文明施工措施费用使用计划 一、总则 1、为加强工程项目施工现场安全防护、文明施工管理，保障施工现场施工人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故的发生，根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89 号)、贵州省建设厅关于贯彻建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定及使用管理规定》的实施意见（黔建施【2005】163号）文件要求，结合我公司的有关管理制度及本工程施工的现场具体情况，制定本计划。 2、本计划所包含的安全防护、文明施工措施费用，是指在施工现场按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，用于购置和更新施工现场安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所必须的费用。 3、对危险性较大的分项工程或对安全防护和文明施工有特殊要求的工序（或过程），未列入本计划的，可结合工程施工中的实际情况，按照专项施工措施方案另行立项，一并计入安全防护、文明施工措施费用。 4、公司、项目部在进行编制工程施工费用使用计划时，应当根据贵州省建设厅关于贯彻建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定及使用管理规定》的实施意见（黔建施【2005】163号）文件的规定，以及安全防护、文明施工措施项目清单内容，合理地确定工程安全防护、文明措施费用。 5、由项目经理对施工现场安全防护、文明施工措施费用的使用负责。项目经理应当按照本计划向各施工班组、分项部位支付安全防护、文明施工措施费用。若因安全防护、文明施工措施费用不到位导致发生事故的，由项目经理负主要责
任。 6、项目部对已经落实的安全防护、文明施工措施，应当接受监理单位的现场监督。建设行政主管部门对施工现场情况检查时，应当按规定要求做好安全防护、文明施工措施的落实。对未落实到位的，项目部应当立即进行整改，直到相关单位确定整改合格。 7、对公司或建设单位要求创建文明工地的，应在原计划费用的基础上适当提高，由项目部向公司提出增加费用的计划，或与建设单位进行磋商。 8、财务管理部门在核算工程项目施工成本时，应当列支“安全防护、文明施工措施”费用的子项，由项目经理及财务负责人合理地控制措施费用的使用，并制定相应的节约方案。 9、在项目施工现场安全防护、文明施工措施落实到位并做到安全生产、文明施工符合要求的情况下，项目经理应当对保证安全生产、文明施工的有关人员进行适当的奖励；项目经理对施工现场安全生产不到位、文明施工不符合要求的有关责任人进行处罚。公司对项目经理按“项目安全生产、文明施工目标责任书”进行考核。 10、公司对施工现场安全防护、文明施工措施费用进行宏观控制，确保公司安全生产、文明施工目标的实现。在突发事件发生时，公司能及时按“施工应急预案”的程序和方案组织紧急救援。 二、现场控制与管理 1、项目经理负责安全防护、文明施工措施费用的组织实施，在施工组织设计及安全专项方案编制、交底、检查、验收等各个管理环节落实相应措施。 2、在施工现场，主管生产的项目副经理直接负责落实安全防护、文明施工
四川省安全文明施工费计价管理办法--川建发〔2017〕5号
四川省安全文明施工费计价管理办法--川建发〔2017〕5号
四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，防止扬尘污染，保护施工现场环境，根据《安全生产法》、《建筑法》、《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境、防止施工过程对环境造成污染所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。 第四条建设工程安全文明施工费为不可竞争费用。在编制设计概算、施工图预算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
环境保护费费率=环境保护基本费费率×2 文明施工费费率=文明施工基本费费率×2 安全施工费费率=安全施工基本费费率×2 临时设施费费率=临时设施基本费费率×2 第五条对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第六条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1.基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明施工措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见附件2。 2.现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经发包人、监理人、承包人共同依据相关标准和规范性文件规定对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定情况进行自评，并经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自
安全文明施工措施费费用组成
安全文明施工措施费费用组成 一、安全施工费 1、安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传的费用； 2、“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用； 3、施工安全用电的费用，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施； 4、起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用； 5、建筑工地起重机械的检验检测费用； 6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用； 7、施工安全防护通道的费用； 8、工人的安全防护用品、用具购置费用； 9、消防设施与消防器材的配置费用； 10、电气保护、安全照明设施费； 11、其他安全防护措施费用。 二、文明施工费 1、“五牌一图”的费用； 2、现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用； 3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用； 4、施工现场操作场地的硬化费用； 5、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用； 6、现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；市政工程防扬尘洒水费用； 7、现场绿化费用、治安综合治理费用； 8、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用； 9、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用； 10、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用； 11、其他文明施工措施费用。 三、临时设施费 1、施工现场采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费； 2、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用；如临时宿舍、办公室，食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。 3、施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；
安全文明施工费取费标准
四川省建设工程 安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，保护施工现场环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(川府发电[2010]59号)的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。
第四条对安全防护、文明施工、保护环境有特殊要求、危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第五条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1、基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时、工程在县城、镇时、工程不在市区、县城、镇时三种标准，具体标准及使用说明详见附件2。 2、现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经住房城乡建设行政主管部门建筑施工安全监督管理机构依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《四川省建筑施工现场安全监督检查暂行办法》（川建发［2006］151号）对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定进行现场评价，并经安全文明施工费费率测定机构测定费率后获取的安全文明施工措施增加费。 建筑施工安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终综
安全文明施工专项费用标准
附表2 安全文明施工专项费用标准
注： 1．本表计费标准为工地标准化评定等级为合格的标准。 2．计费基础：建筑工程以建筑面积为基础计算；单独装饰、安装工程按人工费为基础计算。构筑物、仿古建筑及园林、房屋修缮、道路、桥梁、隧道等工程及其他市政工程均以税前工程造价为基础计算；幕墙工程以幕墙展开面积为基础计算；土石方工程（不含建、构筑物及市政工程基础土石方）以开挖工程量为基础计算。 3．借土回填土石方工程，按借土回填量乘土石方标准的50％计算。 4．城市轨道交通工程按下列规定标准计算： （1）工厂预制梁（PC梁、箱梁、U型梁等）及铺轨工程按道路、桥梁工程标准的50%计算。 （2）轨道桥梁工程按道路、桥梁工程标准计算。 （3）地下区间、地下车站工程按隧道工程标准计算。 （4）高架区间、高架车站工程按道路、桥梁工程标准的110%计算。 （5）通信、信号、供电、智能与控制系统、机电设备等安装工程按安装工程标准计算。 （6）城市轨道交通工程的建筑、装饰、仿古建筑及园林、房屋修缮、土石方、其他市政等工程按相应工程标准计算。 5．以上各项工程计费条件按单位工程划分。 6．同一施工单位承建建筑、安装、单独装饰及土石方工程时，应分别计算安全文明施工专项费用。同一施工单位承建建筑工程中的装饰项目时，安全文明施工专项费用按建筑工程标准执行。 7．同一施工单位承建道路、桥梁、隧道工程时，其附属工程的安全文明施工专项费用按道路、桥梁、隧道工程的标准执行。
8．本表费用计算按照累进制计取。例如某道路工程造价为7000万元，安全文明施工专项费用计算如下：500万元×1.35% =6.75万元,(1000-500)万元×1.25%=6.25万元, (3000-1000)万元×1.00%=20.00万元, (5000-3000)万元×0.75%=15.00万元, (7000- 5000)万元×0.50%=10.00万元,合计 =6.75+6.25+20+15+10=58.00万元。
农民工工伤保险及安全文明施工费用计算公式
农民工工伤保险费用=本市上年度职工月平均工资/月平均工作时间20.92天*60%*保险期（合同工期总天数/30天）*月平均预计农民工缴费人次（2520）*缴费费率1%
《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》 京建施[2005]802号 各区、县建委，各集团、总公司，各有关单位： 为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，建设部印发了《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号，以下简称《管理规定》）。现将《管理规定》转发你们。同时，结合本市实际情况，补充如下具体规定，请一并遵照执行： 一、建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。 二、建设单位、设计单位在编制工程概算时，应当依据北京市概算定额、费用定额及有关规定，合理确定工程安全防护、文明施工措施费。 三、建设工程标底编制应当按照现行计价办法执行，但临时
设施费费率不得进行浮动。 四、投标人编制投标文件时，应当按照以下办法计取安全防护、文明施工措施费： 1、按定额计价的工程，在投标报价总价中应当包括安全防护、文明施工措施费，但应当将安全防护、文明施工措施费单独列项。安全防护、文明施工措施费不得低于依据附表一规定的费率计算所需费用总额的90％。 2、实行工程量清单计价的工程，措施项目清单中所列安全防护、文明施工措施费用，应当不低于按照附表二中规定的费率计取的费用。 五、房屋修缮工程的施工单位计取的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等安全防护、文明施工措施费用不得低于依据《北京市房屋修缮预算定额》中相应费率计算所需费用总额的90％。 六、对房屋进行整体拆除的工程，建设单位在编制工程预算时，应当按照附表三、附表四规定的费率计算安全防护、文明施工措施费用。投标人投标时安全防护、文明施工措施费用的报价，不得低于依据附表三、附表四规定费率计算所需费用总额的90％。
安全文明施工措施费支付计划
安全文明施工措施费支付计划 篇一：安全文明施工措施费支付计划 建设工程安全文明施工措施费支付计划 为保证工程施工安全，履行建设单位安全责任，我公司承诺在工程建设过程中保证建设工程安全文明施工措施费的拨付到位。具体承诺如下： 工程名称：；工程总造价：元； 措施费金额：元；[按编号为的《合同》第条约定计算] 造价工程师：（签字并盖章） 具体支付计划如下：[参照深建规5号文《关于印发的通知》的规定] 预付款： 工程开工后15日内预付安全文明施工措施费。合同工期在一年以内的，预付额度不得低于费用总额的50％；合同
工期在一年以上的（含一年），预付额度不得低于费用总额的30％； 本支付计划中的金钱支付均通过编号为的《合同》所指定的甲乙双方银行账号进行。 特此承诺。 建设单位（公章）：年月日 篇二：安全文明措施费支付计划 安全文明措施费支付计划 本单位建设开发的工程现场“三通一平”，场区主要道路硬化处理，现场围墙大门、洗车槽、现场办公室、生活区、临时设施等均按规定要求施工、设置。施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格要求，并争创江苏省文明工地。本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备，积极推广建筑业十项新技术。根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》（苏建价（2005）349号文）的要求，特制定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费
（简称安全文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下： 1、支付安全文明施工措施基本费用金额 安全文明施工措施费：万， 占工程合同造价比例：2%。 2、支付安全文明施工措施费用计划： 根据苏建价（2005）349号文的要求，结合本工程特点，经与有关单位协商（分阶段支付安全文明施工措施费用应满足工程的需要），本工程安全文明施工措施费支付计划如下： 1）、工程开工前，支付安全文明施工措施费的40%； 2）、基础完工时，支付安全文明施工措施费的30%； 3）、主体完工时，支付安全文明施工措施费的20%； 4）、装修工程开始前，全部支付完毕； 现场考评费及奖励费（获市级文明
安全文明施工措施费用支付计划
旺角时光小区三期工程 安全文明施工措施费用支付计划 本单位建设的工程施工现场的办公区、生活区、临时设施等均按规定要求设置。施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)合格要求。本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备。 根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求，特制定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费(简称安全文明施工措施费用)支付计划，具体内容如下： 工程安全防护措施费用使用计划 一、安全防护生产 1、安全防护资料的编制、安全防护警示标志的购置及宣传栏的设置； 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用； 3、施工安全防护用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护 措施； 4、起重机、塔吊等其中设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施 （含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全防护门、防护棚等设施费用； 5、建筑工地起重机械的检验检测费用； 6、施工机具防护棚及其围栏的安全防护保护设施费用；
7、施工现场安全防护防护通道的费用； 8、工人的防护用品、用具购置费用； 9、消防设施与消防器材的配置费用； 10、电气保护、安全防护设施费； 11、其他安全防护防护措施费用 二、文明施工 1、大门、五牌一图、工人胸卡、企业标识的费用； 2、砌筑围墙、道路硬化及建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时 设施的装饰装修、美化措施费用； 3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施 费用；生活用洁静燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用； 4、施工现场操作场地的硬化费用； 5、现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施 的费用；市政工程防扬尘洒水费用； 6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用； 7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用； 8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用； 9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用； 10、其他文明施工措施费用。 安全防护、工程安全防护文明施工措施费用支付计划 我单位承包旺角时光小区三期工程，总建筑面积123403.3 m2,建筑总高度为91m，结构类型剪力墙，工程造价为15993.0677万元。本工程项目环境保护费、
最新安全文明施工费的计取
安全文明施工费的计 取
四川省建设工程 安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，保护施工现场环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(川府发电[2010]59号)的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。
第四条对安全防护、文明施工、保护环境有特殊要求、危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第五条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1、基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时、工程在县城、镇时、工程不在市区、县城、镇时三种标准，具体标准及使用说明详见附件2。 2、现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经住房城乡建设行政主管部门建筑施工安全监督管理机构依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《四川省建筑施工现场安全监督检查暂行办法》（川建发［2006］151号）对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定进行现场评价，并经安全文明施工费费率测定机构测定费率后获取的安全文明施工措施增加费。
安全文明措施费支付计划
安全防护、工程安全防护文明施工措施费用支付计划 我单位承包的DK20150158地块项目苏州工业园区海归子女学校土建、安装工程，总建筑面积52460.98 m2,框架/地下1层、地上9层，工程造价为5900万元。本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费（简称安全防护、文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：DK20150158地块项目 2、施工单位：南通光华建筑工程有限公司 3、工程施工合同造价：5900万元 4、建设单位：苏州锐新投资有限公司 5、监理单位：苏州东大建设监理有限公司 二、支付安全防护、文明施工措施费用金额 1、安全防护防护、文明施工措施费用：5900×2.73%=161.37（万元）， 三、支付安全防护、文明施工措施费用计划 本工程安全防护文明施工措施费用支付计划如下： 1、工程开工前，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 2、基础完工时，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 3、主体完工时，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 4、装修工程开始前，全部支付完毕。 四、费用清单 （一）安全防护项目清单 1、五牌一图、安全警示标牌 0.51万元 2、施工现场临设 47.03万元 3、封闭施工围墙及装饰、大门、门卫室等 11.92（万元） 4、现场污染源的控制等 6.80（万元） 5、工地绿化、美化 3.21（万元） 6、其它文明施工措施费用 1.2（万元） （二）文明施工措施项目清单
1、安全防护资料、特殊作业专项方案的编制等0.51（万元） 2、安全防护培训及教育 2.57（万元） 3、“三宝”、“四口”、“五临边”的防护 7.82（万元） 4、起重设备等安全防护措施 5.2（万元） 5、施工机具防护棚及其围栏的安全防护设施 3.13（万元） 6、预防突发事故、预防自然灾害等抢救设备 7.82（万元） 7、基坑支护、检测 44.02（万元） 8、消防设施及消防器材配置 2.57（万元） 9、其他安全防护措施 11.80万元） 10、安全防护、文明施工措施费总额（合计）总计：161.37（万元） 五、支付方式：银行支付 建设单位（盖章）：负责人（签字）： 施工单位（盖章）：负责人（签字）： 监理单位（盖章）：负责人（签字）：
最新安全文明施工费用使用方案计划
安全文明施工费用使用方案计划 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、安全文明施工费用总计划 (2) 四、每月安全文明施工费用使用计划 (4) 五、安全施工保证措施 (5) 六、文明施工保证措施 (13) 七、环境保护和卫生防疫措施 (20)
一、编制依据 1、施工设计图纸 2、合同文件 3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99） 4、广东省建设工程施工安全评价管理办法 5、**市建筑施工安全和文明施工评分实施办法 二、工程概况 三、安全文明施工费用总计划 2008年安全文明施工费使用计划
2009年安全文明施工费使用计划
四、每月安全文明施工费用使用计划 项目安全文明施工费用月使用计划
五、安全施工保证措施 1.安全生产管理机构 建立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、质安部负责人、施工部负责人为副组长，各专业工长和班组长为组员的项
目安全生产领导小组，建立完善的安全生产管理机构（见下图），在项目形成纵横网络管理体制.明确安全生产责任目标，逐级建立安全生产责任制，签订安全生产协议书，使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任.项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任.贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，组织落实安全技术措施，健全和完善用工管理手续. 项目经理 ┏━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━┓项目副经理技术负责人质安员┏━━━┻━━━┳━━━━┻━━━━┳━━━━┻━ 材料组施工组技术组机电组 ┃ 施工员 ┃ 各施工班组 2.安全施工措施 2.1安全教育 (1)工人在入场前要办理有关合法的劳务用工手续，经劳资等有关部门审核合格后，方可进行人场教育. (2)工人入场教育合格后，项目部的安全管理部门要进行登记造册，建立档案，使安全教育工作处在受控的状态中. (3) 施工管理人员和工人，着装应统一、整齐，佩带工作牌，内容包括姓名、照片、工程、单位、班组、职务、工号、工种等.
安全文明施工费计价方法
编号：SM-ZD-35147 安全文明施工费计价方法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全文明施工费计价方法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，保护施工现场环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(川府发电[2010]59号)的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产
安全文明施工费用支付计划书
xxxxx工程 安 全 文 明 施 工 措 施 费 支 付 计
划 书 安全防护、文明施工措施费用使用计划 一、安全防护生产 1、安全防护资料的编制、安全防护警示标志的购置及宣传栏的设置； 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用； 3、施工安全防护用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施； 4、起重机、塔吊等其中设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警 示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全防护门、防护棚等设施费用； 5、施工机具防护棚及其围栏的安全防护保护设施费用； 6、施工现场安全防护通道的费用； 7、工人的防护用品、用具购置费用； 8、消防设施与消防器材的配置费用； 9、电气保护、安全防护着迷设施费； 10、其他安全防护措施费用 二、文明施工
1、大门、八牌二图、工人胸卡、企业标识的费用； 2、砌筑围墙、道路硬化及建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的 装饰装修、美化措施费用； 3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用； 生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用； 4、施工现场操作场地的硬化费用； 5、现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用； 6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用； 7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用； 8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用； 9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用； 10、其他文明施工措施费用。
安全防护文明施工措施费用支付计划 我单位承包的《生产厂房（生产车间建设项目）》，工程造价为95386635.23万元。根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》（建办【2005】89号）和京建施[2005]802号文，特指定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费（简称安全防护、文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：xxxx 2、施工单位：xxxx 3、工程施工合同造价：xxxxx万元 4、工程安全文明施工措施费造价：xxxx万元 5、建设单位：xxxx 二、支付安全防护、文明施工措施费用计划 本工程安全防护文明施工措施费用支付计划如下： 1、工程开工前，支付安全防护、文明施工措施费用的30%； 2、工程完工30%时，支付安全防护、文明施工措施费用的30%；
安全文明施工费标准
重庆市建设工程安全文明施工费 计取及使用管理规定 第一条为进一步加强我市建设工程安全生产、文明施工管理，保障从业人员作业条件和生活环境，有效防范和减少安全事故发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市主城区尘污染防治办法》（市政府令第272号）等法律法规，以及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）、《关于转发财政部、安全监管总局〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（建质〔2012〕32号）、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质〔2010〕5号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关标准，制定本规定。 第二条本规定适用于各类新建、改建、扩建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程）和市政基础设施工程。 第三条本规定所称安全文明施工费，是指按照国家及我市现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产与生活条件和作业环境，进行安全生产检查与评价，开展重大危险源和事故隐患评估与监控以及安全生产培训、教育、宣传等所需要的费用。 第四条安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成（见附表1、2）。 一、安全施工费：指施工现场安全施工所需要的各项费用。 二、文明施工费：指施工现场文明施工所需要的各项费用。 三、环境保护费：指施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。 四、临时设施费：指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。 第五条安全文明施工费按不同的单位工程根据附表2所规定的标准计算，在编制工程概算、预（结）算、招标文件、招标控制价、投标报价及签订合同价时应单列计算，该费用为非竞争性费用，不得参与浮动。
2、安全文明施工措施费用支付时间、比例
福建省房屋建筑与市政基础设施工程安全文明施工措施费用支付计划书 本单位建设开发的工程现场“三通一平”，场区主要道路硬化处理，现场围墙和大门、洗车台，现场办公区、生活区、临时设施等均按规定要求施工、设置。施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）合格要求，并争创（市级、省级）文明工地。本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备，积极推广使用“四新”技术。 根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]8号文）、《福建省建筑安装工程安全文明施工措施费用管理办法》（闽建建[2004]38号文）和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》（闽建筑[2005]69号）和泉州市建设局《关于加强泉州市区建设工程安全文明施工标准化管理的通知》（泉建建[2011]1号）的要求，特制定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费（简称安全文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下： 一、工程概况： 1、工程项目名称： 2、施工单位： 3、工程施工合同造价：万元（其中分项分部工程费 万元）。
二、支付安全文明施工措施费用金额 安全文明施工措施费用：（万元）， 占工程合同造价比例： %。 三、支付安全文明施工措施费用计划比例： 依据建设部建办[2005]8号、省厅闽建建[2004]38号及泉州市建设局[2011]1号文件的要求，结合本工程特点，经与相关单位协商（分阶段支付安全文明施工措施费用应满足工程的需要），本工程安全文明施工措施费用支付计划如下： 1、现场经丰泽区建筑安全监督站勘验合格后，支付安全文明施工措施费用的50%； 2、主体完工后，支付安全文明施工措施费用的30%； 3、工程完工后，全部支付完毕。 四、支付安全文明施工措施费用计划时间表： 建设单位：法人代表：年月日施工单位：法人代表：年月日监理单位：法人代表：年月日