泥工班组施工承包协议

班组承包协议书（泥工班组）

发包单位（以下简称甲方）：

班组长（以下简称乙方）：身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律、法规，按照国家现行施工规范以及工程所在政府主管部门的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工劳务分包及有关事项协商一致，订立本合同，以资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点:

1.3承包范围：本工程按承包范围内工程施工图纸，所涉及的所有自基槽底清理开始砌体工程、抹灰工程、混凝土浇捣工程（包括：基础垫层、砖胎模、室内隔墙、外围护墙及柱外构造线条等与本工程相关的所有砌体工程、混凝土工程）。

1.4工作内容：

（1）包含但不限于墙体砌筑工程、清理基槽底土方、垫层、台阶、水沟、拌运砂浆、拉墙筋设置、搭拆脚手架、勾缝、养护、内外墙抹灰工程、混凝土成品保护等；

（2）包含但不限于内外墙的抹灰、线条抹灰、交接逢粘挂抗裂网片、阳角1:2水泥砂浆护角等工作；

（3）负责与其它工种的衔接配合工作；配合施工管理人员弹线（标高控制线、墙体砌筑控制线，外墙垂直控制线等）

（4）混凝土工程不限于主体结构所有混凝土工程、二次结构砼、门窗等洞口过量砼、窗台板砼、台阶砼等零星砼浇捣；

（5）材料及周转工具使用后的堆放、清理、维修、清点移交及归还时的装卸工作；（6）全面配合甲方书面通知的有安全隐患或质量问题处的返工、整改工作；甲方布置的须紧急处理的工作等；

（7）除上述内容外完成本合同项下工程所需的其他一切工作

1.5承包方式：采用劳务分包。包含除甲方供应材料、设备、构配件外，完成本合同项下工程所需的人工、辅助材料、措施、安全文明施工等一切工作内容。甲方只负责提供水泥、砌体材料、沙子、商品砼、埋设构件和挖机、垂直运输及开挖基础工作。

1.6工期要求：计划开工时间为2019年月日，计划完工时间为2019年月日，总工期为日历天。

二、合同价款

2.1合同价款的确定原则：按承包范围内工程施工图纸、设计变更为依据，最终以乙方实际完成并经甲方认可、监理工程师签认的工程数量为准；结算值最终依据乙方实际完成的数量（经甲方书面确认），结合本合同单价确定结算总价，单价不作调整。单价未列出的工作内容，双方均认为已包含在单项工程合同单价中。

2.2承包单价：按业主结算给总包方的建筑平方面积：元/㎡

2.3本合同综合单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

2.4现场发生合同中无单价约定的工作量（含零工）按现场签证人工数计算工日，所有工日单价按 150 元/工日计算，需办理现场签证单，经甲方相关人员签字盖章后做为工程款支付凭证。

2.5为了确保工程顺利进行，签定协议需缴纳陆万元质量进度保证金，进度工程量满陆万元后（不计息）如数退还；

2.6乙方应对施工现场进行全面考察和了解，明确总包方的总体施工要求，签约前乙方已完全明确本工程施工过程中将会遇到市场物价的波动、与其他施工单位的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，以上单价已完全考虑了市场人工、物价等各种因素对价格的影响，一旦进入现场施工不得向甲方提出其他任何要求和其它施工条件。

三、合同价款的支付

3.1按照乙方进场施工人数及每日《劳务作业工人考勤表》（合同附件1），每人每月由项目部代付 1500 元生活费，生活费发放给劳务工本人，发放时应审查劳务工身份证件并由劳务工本人签字领取，不得代领。

3.2每季度按乙方已完工程量的60%且扣除乙方每月领用的工人生活费后支付工程进度款，乙方不能因工程款不及时支付而停工或拖延工期。每年春节前10天，扣除本合同3.4款中应扣除的款项后，工程款付至乙方已完工程量的85%；乙方劳务工工资由甲方根据《劳务作业工人考勤表》进行代付，代付的金额从工程款中扣除；乙方不能因工程款不及时支付而停工或拖延工期。

3.3待本合同全部工程竣工验收合格、交清竣工资料与甲方办理完工程结算后，甲方给乙方办理结算。结算办理完后付至工程款的95%。剩余5%作为质量保修金，在本工程质保期满后（自竣工验收合格之日起满两年），且未发生任何质量问题，甲方将质量保修

金（无息）返还给乙方。

3.4 乙方工程款中应扣除的金额包括但不限于以下内容：

（1）、按本合同8.2.2款，扣除乙方超领的材料罚款；

（2）、扣除应由乙方分摊的费用；

（3）、扣除乙方领用（或租用）甲方物资款（若合同价款中包含）；

（4）、扣除应由乙方支付的款项；

（5）、其他应扣款项：无

四、工程质量

4.1按照总包合同有关质量的约定及国家相关标准规范，工程质量一次验收合格率100%，同时满足业主或监理提出的通过竣工验收所应达到的质量要求。特殊质量标准和要求：按江西省九江市质量验收标准建设施工，按保利集团公司授权的第三方检测标准执行。

4.2乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工；在施工过程中必须进行过程质量控制，严格按操作规程、操作工艺和建筑安装工程质量验收评定标准进行自检和验收；在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

4.3若整体工程质量标准未达到总包合同的要求，除非乙方举证证明此类影响并非乙方原因造成，否则乙方应负责其承包工程的返工、修理和整改，并承担因此而发生的费用。

4.4乙方班组人员在交叉操作时，应保护工序的成品，如造成损坏的视损失程度加以处罚赔偿，最后由乙方返工直至达到验收标准。

五、甲方的权利和义务

5.1在施工过程中，甲方代表随时有权要求调离乙方及其所雇佣的不服从指挥安排或不能胜任工作的施工人员撤离工地现场。

5.2组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行工程承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、造价、安全和质量等向发包人负责。

5.3负责组织工程技术交底，组织图纸会审，提供工程施工所需资料。

5.4甲方有权力对乙方所有进场工作人员的进行管理与安排。

5.5甲方有权力对乙方所施工的工程质量进行监督与控制，提出整改要求并对质量不合格的项目进行处罚。

5.6甲方有权力要求乙方按照甲方施工进度计划的要求进行施工及加班。

5.7甲方有权力对违反本合同条款的乙方施工班组进行更换及终止承包合同。

5.8甲方有权决定乙方进场作业的人员是否在施工现场居住的权力。

5.9甲方有权对自己所提供材料与机械的使用进行管理，乙方并应遵守。并有权要求乙方对所浪费材料、损坏机械进行赔偿。

5.10按本合同约定，及时向乙方支付工程款。

5.11负责与总承包方、建设、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

5.12按照地方法规及建设单位要求监督乙方对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理，对工程实施过程中不合理处有权提出整改等意见。如因乙方施工管理、施工进度、施工质量、文明施工等达不到甲方和业主的要求，甲方有权指令乙方返工或停工整顿，有权对乙方进行处罚；对屡教不改者，甲方有权停止支付工程款并对其工程进行分割，直至整体收回本工程、清退施工退伍，其后果及造成的一切损失均由乙方负责，并保留追究其经济责任的权利。

六、乙方的权利和义务

6.1乙方所有进场工作人员必须服从甲方现场管理人员的安排与管理，认真执行甲方公司的各项规章制度，《项目安全管理实施细则》、《施工班组的奖罚制度》，作为本协议考核附件。

6.2乙方在施工前认真熟悉消化图纸，对图纸中存在的设计不明确、错误或者遗漏的问题，应及时通知甲方不得擅自处理施工。

6.3乙方应根据甲方的提供工程进度计划，及时安排作业人员的进场施工（甲方安排加班任务乙方不得以任何理由推托与拒绝），并按照工程进度计划在规定的时间内完成施工任务。不得以任何理由拖延、阻饶工程进度的顺利进行。对由于乙方原因没有按时完成施工任务的班组甲方有权按照处罚规定对乙方进行相应的处罚。

6.4乙方在施工过程中，应严格按照甲方的要求进行施工与管理。不得不听指挥擅自更改自行施工。

6.5乙方在施工过程中每天应派专业人员做好甲方提供机械的管理与维护工作。每天下班可以入库的机械必须入库，如果损坏与丢失乙方照价赔偿。

6.6乙方所有进场工作人员应按照工程质量规范和甲方现场技术管理人员的要求进行施工，各工种班组每天必须做好最自己所施工项目的自检工作，若因施工班组违反工程质量规范或不按甲方现场技术管理人员要求进行施工，而产生的一切返工、材料损失等各方面费用，均应由施工班组自行承担负责，并对产生的工期延误承担相应的责任。

6.7对于一个项目存在不同工种施工班组的情况，各工种施工各班组之间应做好衔接工作。各工种班组之间应根据施工工艺前后顺序互相配合，严格按正确的施工工艺进行搭

接施工。不允许各班组在施工过程中不互相配合、不及时通知下一工序进场施工、随意抬扛影响施工进度及下一工序的顺利施工。

6.8各施工班组应爱惜节约使用所有材料，做到大材大用、小材小用、损材改用做好各种材料的充分合理利用拒绝浪费。

6.9乙方所有进场作业的人员必须自行配备好个人安全用品，配备好安全帽、安全带并按规范佩戴，对违反本规定的人员每次处罚100元。禁止施工班组非专业人员自行随意牵拉电线及使用，除施工机械外的任何电器（如电炉、取暖器等）。如若发现没收所有电器并处罚100-300元。

6.10在施工过程中由于乙方不按安全施工规范或者不听甲方指挥，而产生的一切安全事故及责任（含经济责任在内）均由乙方承担。

6.11非乙方现场作业的人员不允许在现场停留。乙方进入施工现场前必须向甲方提供一份完整的乙方现场作业人员名单与相关有效法律证件。临时增加人员要做到随到随补，否则发生的一切后果由乙方负责。乙方应教育工人遵纪守法，不滋事、不扰民，如果与当地村民发生任何纠纷由乙方负责。

6.12乙方不得因为生活费及工程款晚支付，造成工人停工闹事、建设单位或政府部门介入（一次承担50000万人民币元罚款）。

七、安全文明施工

7.1乙方确保在合同范围内，对承包作业区域施工安全负责，杜绝伤亡事故。

7.2严格按照国家和赣州市主管部门有关安全文明施工现场管理条例中的相关要求执行。对安全事故隐患及时整改，参与所有的安全检查，对甲方签发的安全整改通知单应无条件执行，专人负责、限期整改完成，并报甲方验收。

7.3乙方必须对新工人进行入场注册登记，组织新工人参加安全生产培训、三级教育，经考试合格在三级教育卡上由本人签名（提供身份证复印件、工种、家庭住址等）后才能进入施工现场。施工过程中，必须持岗位有效证件上岗。乙方不得使用无身份证件来历不明人员、不得使用未满十八周岁或超过六十周岁的人员。

7.4配合甲方项目部安全员经常在现场巡视，督促检查安全生产情况，发现有不安全的工作面、物品不安全状态、作业环境不安全因素、管理缺陷不安全等情形，应立即采取措施进行控制；发现安全隐患必须有专人负责整改并限期整改完成，并报甲方有关人员验收。

7.5无论是甲供的机械设备还是乙方自备的机械设备，乙方在使用前都必须进行检查，经检查检验确认符合安全要求后方可使用，操作时严格遵守操作规程，违规操作造成的

一切安全事故，其责任及后果均由乙方承担。

7.6乙方施工过程中，不得擅自拆除和改变现场安全防护设施或施工设施，必须拆除或改变时，须报甲方项目部批准后，方可拆除或改变。否则，由此造成的安全事故其责任及后果均由乙方承担。

7.7乙方必须严格遵守甲方制定的安全生产规章制度，定期对生产工人进行安全生产培训和安全再教育，加强自身安全意识；不违章指挥、不蛮干施工、不违章作业。

八、材料及机械设备

8.1乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

8.2 材料管理

8.2.1乙方办理材料领用手续、材料出库后方可使用。乙方应准确地提供材料使用计划、使用时间，避免大量暂不使用的材料堆置现场，占用大量工程资金及占用施工场地，从而影响工程其他方面的用款，影响急用材料的供应和进入施工现场。

8.2.2甲方供应的材料乙方领取后要妥善安置，妥善保管，合理使用。材料使用时应加强管理、厉行节约、限额用料，严格按定额耗用量控制材料的使用，保障材料的节约。乙方对材料安置保管不善，造成材料过期、失效、损毁的，甲方按实际损失量的1.5倍及材料实际单价扣减乙方的承包工程款。

8.2.3甲方供给的所有材料，均为本工程专用。乙方不得送人、挪作它用或擅自处理（包括材料的包装材料、边角余料、下脚料等），如果发现乙方把甲供材料私自送人、挪用、擅自处理等情况，一经查实，按2~5倍的材料价款处罚乙方，所罚款项在当月乙方预付款时扣除。

8.3 机械管理

8.3.1甲方交乙方使用并操作的机械，由乙方负责日常的管理、维修和保养。

8.3.2乙方对所使用的各种机械设备要妥善保管，严格按操作规程操作使用。对甲方交给乙方使用保管的机械设备，乙方要妥善使用和保管，发生丢失、损坏，由乙方负责修理、照价赔偿。

8.3.3乙方无条件承担工程停工及窝工所造成的一切人工费和材料租赁费损失。

九、工程停建或缓建

9.1由于业主的原因以及政策变化或不可抗力(以及甲乙双方之外)原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工工程交接，按总包方要求将自身机械设备和人员撤出施工现场，乙方不得因工程停工或缓建向甲方提出索赔。

9.2若业主与总包方本工程合同关系终止，本合同视为同时终止，以完成工作量按实结算。

十、违约、争议与解决方式

10.1违约责任

10.1.1甲方违约应承担给乙方造成的直接经济损失。

10.1.2乙方发生以下违约行为，甲方有权单方解除合同并要求乙方按本合同总价的 2% 向甲方支付违约金，如果有数项违约行为，累计计算，但总额不超过合同总价的20%：（1）业主和/或总包方和/或监理和/或甲方发现乙方施工质量不符合合同约定的质量标准出现质量问题的；

（2）乙方在施工过程中未能满足合同工期的；

（3）乙方在施工过程中发生安全事故的；

（4）乙方的施工劳务人员无法满足合同进度、技术、质量、安全要求的，甲方认为乙方无能力继续施工时；

（5）未经甲方批准，乙方自行全部或部分中断施工。

（6）工程全部或部分转包、分包时。

10.1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

10.1.4乙方在施工中遇到不可抗力(不可抗力与总包合同中的定义相同)，应尽快通知甲方，并且在不可抗力发生后，乙方应尽可能采取有关措施减少或防止损失的扩大，否则，乙方对这部分扩大的损失应负责。因不可抗力因素引起损失的，甲乙双方互不承担赔偿责任，各自的损失各自承担。

10.2争议与解决方式

10.2.1本合同在履行过程中如发生由本合同产生和/或与本合同有关的任何争议、异议和/或索赔和/或合同的违反、终止、解除和/或无效，由双方友好协商解决。

10.2．2如协商解决不成或任何一方不愿协商，则双方一致同意将由本合同产生和/或与本合同有关的任何争议、异议和/或索赔和/或合同的违反、终止、解除和/或无效等，按以下方式处理解决。

（1）向九江市仲裁委员会申请仲裁;

（2）向九江市人民法院起诉。

10.2.3无论合同是否中止、终止，均不影响本条的规定，本条的规定对双方始终具有约束力。

10.2.4双方来往的图纸、信函、技术要求、质量检验大纲等文件以电子文件形式发送的，以进入收件人的系统的首次时间视为送达时间；以快递或挂号邮寄方式发送的，以邮局送达约定地址时间为送达时间。任何一方将函件送达上述地址即视为送达，任何一方须修改上述地址，应及时书面通知本协议的另一方，书面通知中的变更地址为新的通信地址。

十一、合同解除及解除后的规定

11.1因以下原因造成工程不能正常履约时可解除合同

11.1.1因业主原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行，甲乙双方有权解除合同，并不承担任何违约责任。

11.1.2因乙方违约致使合同无法履行时，甲方单方有权解除合同

11.1.3甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

11.1.4因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

11.2 本合同解除后，甲乙双方必须执行下列规定：

11.2.1甲方可以请其它施工单位继续完成本合同项下的全部工程，后续施工单位可立即进入工地现场并使用工地现场内的一切施工机械、现场临时设施及已在工地现场的材料设备进行施工，并采取一切措施继续完成本合同项下全部工程。乙方须配合提供在工地现场的一切施工机械、设备及为本合同项下工程所用的施工临时设施，直到甲方提出让乙方撤出现场为止。

11.2.2乙方应按甲方要求的时间、期限，将其在施工现场所有的临时设施、施工机械、材料设备、人员退出现场。如乙方未按甲方要求退出的，甲方有权处理乙方滞留的机械设备、材料等，由此发生的责任、费用和损失等均由乙方负责承担。

11.2.3乙方须在本合同解除之日起的3日内，按甲方的要求向甲方退还所有与本合同项下工程有关的文件资料和图纸，并向甲方提交截至本合同解除时为止的所有与本合同项下工程有关的包括验收、试验、施工记录等在内的施工文件和资料。

11.2.4本合同解除后，乙方有义务保护好已完工程且及时移交给甲方，并在甲方指定的时间内无条件移交回未施工完工程所已经供应给乙方的甲供材料和超领材料，移交材料运送到甲方指定地点，所发生相关费用均由乙方承担。

11.3合同解除后，甲方按乙方已完工程量计算应付工程款（应付工程款=甲方最终审定工程款-已结算工程款-保修金-违约金-因终止合同给甲方造成的损失及相关费用）。若甲方已超付给乙方，乙方须在接到甲方书面通知的3日内返还甲方的超付款。

十二、合同生效与终止

12.1本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，本合同项下的全部工程竣工验收通过，并且双方履行完毕本合同规定的权利和义务后，本合同自行失效。

12.2发生下列情况之一时，甲方有权单方解除本合同，并由乙方承担全部责任和费用：12.2.1乙方没有遵守本合同的有关规定，不履行自己应承担的义务；

12.2.2乙方在施工过程中出现质量、安全、技术及管理等方面的问题，甲方提出整改要求，而乙方拒不执行或并无改进；

12.2.3乙方施工的工程严重拖期（根据工程进度节点，拖期超过30个日历天）或不按工程进度计划组织施工，甲方预计将造成严重拖期时；

12.2.4未经甲方批准，乙方自行全部或部分中断施工；

12.2.5乙方将本合同项下的工程全部或部分转让、分包；

12.2.6甲方认为乙方无能力继续施工时。

十三、补充规定

业主以及总公司对甲方的一切要求均适用于乙方，如违约则按业主相应罚款标准进行罚款，乙方不得有任何异议。

十四、附则

14.1本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

14.2本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议。

（以下无正文）

劳务发包人：(公章) 劳务分包人：(签字并按手印（附乙方的身份证）)

开户行：开户行：

账号：账号：

时间：时间：