施工合同终止协议(精简版)

（详细定稿版）

施工合同终止协议

施工合同终止协议指一项工程的发包人与承包人共同签署的一份关系合同，因为某种原因承包人未完成商定的安装工程或是已完成双方签署的合同目标，从而解除双方利益和义务关系终止。以下两篇范本关于工程施工同终止的范本，具体详细终止的内容等，有需要帮助的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。

施工合同终止协议一：

XXX装饰工程施工合同解除协议书

发包方：

承包方：

发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》（合同编号：XXXXXXX，以下简称施工合同），因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。

第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。

第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意（描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容）。

第三条（描述工程款、已付款项等的处理方式）

第四条（描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容）

第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁（或者约定有利于己方的诉讼法院）

第六条本协议一式XX份，每方各执XX份。

发包人; 承包人：

法定代表：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订地点：

签订日期：年月日

解除施工合同协议书

解除施工合同协议书篇一：解除工程施工合同协议书解除工程施工合同协议书发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应乙方要求，解除双方年月日签定的《屋面卷材防水施工合同》。依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：一、工程概况： 1、工程地点：。 2、工程内容： 3、承包范围： 4、工程造价：约万元（大写）：万元。二、协议内容： 1、甲乙双方同意解除年月日签订的《屋面卷材

防水施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。 2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。 3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。本协议由双方签字盖章后，立即生效。协议书一式四份，由双方各收执两份。甲方：乙方：年月日年月日篇二：解除建筑施工合同协议书解除建筑施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于20XX年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、(来自: 校园生活:) 于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

终止建设工程施工合同协议书范本

甲方：乙方：乙方于20XX年 x月 x 日与“ xxxx有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料

(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

工程终止合同范本

工程终止合同范本篇一：终止施工合作协议书终止施工合作协议书甲方：安徽XX置业有限公司乙方：重庆XX建设(集团)有限公司甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。

四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工

建设施工合同终止协议

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设施工合同终止协议甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建设施工合同终止协议篇一：建筑施工工程解除合同协议书解除合同协议书甲方：乙方：甲方与乙方原于年月日签订的，经双方协商就有关事项达成如下协议：一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线，拟定于年月日划线结束。二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容，完善相应的工程资料，将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20XX年月日前上报甲方相关部门，经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。三、工程虽确认 1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质虽等其他方面无异议的工程虽予以确认； 2、甲方或监理单位认为已完工程虽中存在质虽等其他方面问题需要修复的内容，乙方应在及甲方验收，在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质虽等其他

方面无异议的工程虽，对该工程虽予以确认； 3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容），经甲、乙双方书面确认后，乙方负责完成后续工程施工事宜，乙方应在天内完成后续工程施工。待工程完工后，经甲乙双方及监理单位确认该工程质虽等其他方面无异议，甲方对该工程虽予以确认； 4、上述乙方完成工程在质保期内（质保期从整个工程竣工验收合格之日起算），如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质虽问题，乙方应承担修复责任。在甲方通知乙方后，乙方应按甲方通知内容完成质虽修复责任。如乙方未按甲方通知进行修复，则甲方有权自行修复或委托第三方进行修复，由此所产生的一切费用均由乙方承担，如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整（：建设施工合同终止协议）的工程结算书（一式三份）上报给甲方，甲方接到结算书后安排工作人员天内给予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的所有款项（包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入准备工作等一切费用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项或责任。四、结算价款支付工程最终结算确认后日内，甲方支付乙方已完工程结算价款的，于天内支付至结算价款的内支付至结算价款的，于天内支付至结算价款的％每次付款前，乙方应向甲方提交甲方应付款项%

工程施工承包合同协议书

工程施工承包合同协议书发包方(即甲方):河北汉光重工有限责任公司承包方(即乙方): 乙方承建甲方修建的镇宁自治县公路安全生命防护工程，经甲乙双方协商,同意签订本协议如下：第一条工程概况： 1、工程名称：贵州省安顺市镇宁自治县公路安全生命防护工程 2、工程地点：贵州省安顺市镇宁自治县马厂乡、扁担山乡乡村公路第二条承包方式根据单价的形式承包，工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同单价、价为人民币：￥：元，作为计算各类费用的依据，为结算的依据。第三条：工期第四条工程质量

工程质量以上级质量鉴定为标准，必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级，必须无条件进行返工或缺陷的修复，直到工程合格为止，由此所发生的一切费用由乙方自理，并承担给甲方造成一切损失。第五条工程款的支付 1、结算：乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格（或以上等级）后，甲方付清实际计算总工程款的%给乙方，留下的%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时，甲方应及时退还给乙方的履约保证金。第六条双方职责 1、甲方职责：（1）在工程开工后，做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件；（2）负责组织技术交底工作；（3）协助处理施工工程中图纸、技术等有关问题。（4）在工程完工后，及时与上级有关部门联系，做好工程交验工作；（5）负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。 2、乙方职责：（1）负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复；

（2）在施工工程中，应做好文明施工，安全生产工作，做好施工记录和质量保证资料工作；（3）应积极协助和配合甲方及监理工作，为他们提供便利，并无条件地接受上级质监部门监督；（4）在工程施工过程中，应及时、真实、完整地提供影像资料给甲方；（5）遵守项目部的各项规章制度，如不按项目部要求野蛮施工的造成的一切损失（材料、人工等）由乙方自行承担。（6）施工中所用的机械设备及辅材由乙方自购、但必须为合格产品，如材料不合格造成的损失自行承担。（6）负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。第七条违约责任 1、甲方无正当理由擅自变更或解除合同，应支付乙方合同总价5%的违约金，并补偿由此引起的乙方损失。 2、乙方违约：除没收履约保证金外，乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。 3、在工程实施过程中，甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的，甲方有权单方解除合同，并作乙方违约处理。第八条争议解决甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。第九条安全生产保障

工程合同终止协议3篇新整理版参考文本

工程合同终止协议3篇新整理版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

工程合同终止协议3篇新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。工程合同终止协议模板一一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，

并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价： 1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。 2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付： 1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司

工程分包合同终止协议书

工程劳务分包合同终止协议书甲方：安徽金力防雷工程技术有限公司(以下简称甲方) 乙方：合肥开创广告工程有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方于2017年12月21日签订了《达棒山风电场风机及箱变接地工程分包合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、甲乙双方自愿同意解除“原分包合同中所有分包的施工项目”。二、甲乙双方的关联文件及对本工程所签订的涉及到双方义务各项合同、还包括在执行中双方所担保的责任项目（未施工的64台风机及箱变接地施工）同时解除。三、解除合同签订后，施工单位应无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料（包括但不限于已施工7台风机的材料质量证明文件、施工过程资料、第三方检测合格报告等）。四、本工程乙方已施工7台风机主接地网，但箱变接地分项工程因工序问题未进行施工。经双方友好协商后，甲方按原合同单台风机及箱变接地施工费用17500元价格和乙方进行结算（需按原合同规定扣除5%质保金，质保期满后再进行支付），共计￥：122500元（壹拾贰万贰仟伍佰元整），乙方负责在规定时间内对已施工的7台风机剩余接地部分进行施工，满足国标及使用要求。五、乙方在现场施工期间产生的一切费用及债务问题自行解决。六、乙方施工完7台风机所有接地施工，并开具该项目增值税专用发票（3%）到甲方后15 个工作日内，甲方支付乙方工程结算款￥：116375元（壹拾壹万陆仟叁佰柒拾伍元整）。

终止承包合同协议书

终止承包合同协议书 1、食堂承包合同终止协议书甲方：(以下简称“甲方”) 乙方：(以下简称“乙方”) 甲方员工食堂自20XX年12月1日起承包给乙方运行，合同期限自20XX年12月1日至20XX年11月30日。但在甲乙双方合作过程中出现了如下问题，双方未能达成一致意见，现甲方提出终止劳动合同，并经双方协商达成最终协议：一、早餐花色太少，长时间吃同一种早餐，且经常会出现供应不足的现象; 二、午餐供应菜色变化太少，会出现连续几天不换蔬菜的现象; 三、关于送餐，经常会出现不新鲜的现象，好多次发现都是用白天或晚饭时候的剩菜再去给半夜上班的员工吃，导致出现菜变质发酸等情况; 以上情况甲方已于20XX年5月初与乙方进行沟通，并给予一个月的改善期限，但效果不明显。鉴于以上原因，同时考虑到员工的健康问题以及公司的正常运作，甲方提出自年月日起与乙方解除原先签订的《员工食堂承包合同》，在承包期间产生的一切费用至合同终止日全部结清，合同解除之日起双方不再有任何关系及一切纠纷。

本合同一式两份，甲方双方各执壹份，签章后生效。甲方：乙方：日期：日期： 2、土地承包合同终止协议书甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，将20XX年3月13日承包租赁的黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方陈海云耕种，我乙方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：一、于20XX年2月23日正式终止承包租赁合同。二、甲乙双方无债权债务。三、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。四、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。

施工终止协议书范本(精选3篇)

编号：施工终止协议书范本（精选3篇）甲方乙方签订日期年月日 XXXXXX公司

（本合同模板为Word格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。）施工终止协议书范本（精选3篇）随着社会不断地进步，需要使用协议的场合越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。拟起协议来就毫无头绪？下面是帮大家整理的施工终止协议书范本（精选3篇），仅供参考，大家一起来看看吧。施工终止协议书1 甲方：安徽XX置业有限公司乙方：重庆XX建设(集团)有限公司甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在xx日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。

三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修

施工合同通用条款合同违约及终止

施工合同通用条款合同违约及终止《施工合同通用条款合同违约及终止》是施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D 即可)! 16 合同违约 16.1 发包人严重违约在履行合同过程中发生下列情况，属发包人严重违约： (1)未能遵守第10条[计量与支付]约定支付工程价款的; (2)根据第5条[工程材料与设备]，提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的; (3)不履行合同约定的协助义务的; (4)专用条款中约定的其他严重违约行为 16.2 发包人违约责任的承担发包人发生第16.1款[发包人严重违约]违约情形，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以通知发包人解除合同。合同解除后，按照第17.2款[因发包人原因导致的合同终止]处理。

发包人在合同履行过程中有其它违约情形，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为;发包人未能纠正违约行为的，承包人可以决定： (1)降低施工速度或暂停施工，或者 (2)根据第18条[索赔]的规定，发出索赔通知书，或者 (3)根据第19条[争议的解决]，将该事项作为争议进行解决。 16.3 承包人严重违约在履行合同中发生下列情况，属于承包人违约： (1)未能遵守第3.1款[承包人的一般义务]的约定，明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (2)根据第7.5款[承包人导致的工期延误]，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (3)根据第12.3款[中间验收]的约定，已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的; (4)未能遵守第3.6款[分包]的规定，将承包的建设工程非法转包、违法分包的; (5)专用条款中约定的其他严重违约行为

合同范本之施工合同终止的条件

施工合同终止的条件【篇一：施工合同终止法律问题】施工合同终止法律问题来源：作者：日期：2009-12-02 我来说两句(0条) 建设施工合同签订后，双方都应信守承诺，认真履行合同，否则，有一方中途违约，致使合同终止，将会给双方带来较大经济损失，而合同终止后遗留问题的处理，与其他合同相比较则更为麻烦，笔者结合自己办案实际，对这一问题做初步探索。一、施工合同终止的原因 (一)承包方主体资格不当，造成合同无法履行。 (二)工程状况复杂，施工方无能力继续施工。这种状况大多发生于地基隐蔽工程，由于前期准备工作不充分，出现了双方无法预料的情况发生。如某建筑公司在承接了旬阳某大厦的施工任务后，在挖地基时，发现建筑段地下水位有流沙层，且建筑物距河床太近，与河水相贯通，会出现大量漏水，而原定的人工挖沙存在重大安全隐患，只好由建设单位自行选择具备桩基施工资质的专业单位另行施工。 (三)发包方原因致使合同终止。发包方使合同终止的原因大多都是不能按进度支付工程款。一般来说，这一情况发生较少，大凡搞工程建设，都做好了资金的充分准备，个别推后支付工程款的个案，只要双方讲明情况，本着诚实信用的原则，大多问题都会协调解决，但双方发生严重分歧后，也将使合同终止履行。二、造成的后果施工合同的特殊性决定了中途停工后相当严重的法律后果。 (一)机械设备闲置，施工人员闲置，窝工损失等。有的仅此一项，就造成了上百万，甚至上千万元的经济损失。 (二)工程延期，造成严重社会影响，而工期延误后预期利益损失，则更是无法估量。 (三)工程量核算十分棘手。由于是非正常原因停止施工，双方措手不及，但又要对前期工程量进行审核，争议较多，一时难以平息，使双方陷入马拉松式的谈判和诉讼中。 (四)影响社会稳定，甚至诱发刑事案件。

施工合同解除协议书范文

施工合同解除协议书范文施工合同解除协议书范文【一】甲方：XXX等3家乙方：XXX 甲、乙双方于2009年10月4日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至2010年3月12日截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：

1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。 2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。 3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。

4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。 5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。甲方：乙方：调解人：

年月日施工合同解除协议书范文【二】甲方：乙方：甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：

一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。二、经双方对上述费用进行核算统计，截止 __ 年__ 月__ 日甲方应付乙方款项共计 ___ 万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___ 万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计___万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 ___ 万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

施工终止协议书(标准版).docx

编号：_____________施工终止协议书甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：________________ 乙方：________________ 甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在xx日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与

原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。十、本协议未尽事宜，双方协商解决。本合同履行过程中，双方及其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。十一、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。以下无正文，修改涂抹无效。

【合同协议范文】解除工程施工合同协议书

解除工程施工合同协议书甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称甲方) 乙方于20XX年XX月XX日与“ xxxx 房地产有限公司” 签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。十、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：年月日签订

施工合同终止协议

施工合同终止协议一： XXX装饰工程施工合同解除协议书发包方：承包方：发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》（合同编号：XXXXXXX，以下简称“施工合同”），因XXXXX原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于某某年某某月某某日正式解除。第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意（描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容）。第三条（描述工程款、已付款项等的处理方式）第四条（描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容）第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁（或者约定有利于己方的诉讼法院）第六条本协议一式XX份，每方各执XX份。发包人;承包人：

法定代表：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签订地点：签订日期：年月日二：甲方：乙方：由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方20XX年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。一、工程概况： 1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。 2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。 3、承包范围：室内装饰装修。

承包合同终止协议书

承包合同终止协议书篇一：解除承包合同协议协议甲方：渝北区乙方：渝北区为了我村的经济发展，规范财务管理制度，经村两委集体研究决定，与乙方达成如下协议：乙方于1999年1月1日承包原民合村农场，至2029年到期，承包经每年为800元（捌佰元整）缴款方式是每年一缴，到现在为止共缴纳了四年的承包金（3200元，即1999年1月1日至XX年12月31日）。后因乙方经营不善，无法缴纳承包款，未履行承包协议义务，现经甲乙双方协商：乙方违约，终止合同，所欠承包款不再追收。此协议甲乙双方各持一份。甲方：乙方：负责人：年月日年月日篇二：承包合同终止承包合同终止甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，将XX年3月13日承包租赁的黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方陈海云耕种，我乙

方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：一、于XX年2月23日正式终止承包租赁合同。二、甲乙双方无债权债务。三、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。四、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。五、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：二O一三年月日篇三：终止承包合同协议书终止承包合同协议书 1、食堂承包合同终止协议书甲方：(以下简称“甲方”) 乙方：(以下简称“乙方”) 甲方员工食堂自20XX年12月1日起承包给乙方运行，合同期限自20XX年12月1日至20XX年11月30日。但在甲乙双方合作过程中出现了如下问题，双方未能达成一致意见，现甲方提出终止劳动合同，并经双方协商达成最终协议：一、早餐花色太少，长时间吃同一种早餐，且经常会

终止建设工程施工合同协议书范本

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>https://www.360docs.net/doc/563066511.html, 终止建设工程施工合同协议书范本在进行施工建设的过程中，由于种种原因使得工程建筑不能顺利的进行或者如期的完工，需要解除双方的利益并解除双方间的关系这就要签订终止建设工程施工合同协议书。而虽然各个公司的具体情况不同，但终止建设工程施工合同协议书大致上还是一样的，这里赢了网网给大家准备了一份非常实用基础的终止建设工程施工合同协议书范本。

终止建设工程施工合同协议书甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称甲方) 乙方于2017年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。九、工程款支付：甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。

工程合同终止协议书

工程合同终止协议书甲方：湖北天佑安康养生有限公司（以下简称甲方）乙方：郭佳君（以下简称乙方）甲乙双方于2017年11月23日签订了《武穴市原富源表业厂区改造项目工程承包协议书》，包括甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件，统称为原合同。现因政府政策等不可抗力，甲乙双方需解除上述原合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的情况下，就解除原合同的相关事宜，达成如下协议：一、甲方双方自愿解除上述原合同；二、在履行原合同过程中所形成的所有相关文件，包括但不限于现场签证单、材料价格确认单、在执行中双方所担保的所有责任项目，即时解除；三、甲乙双方协商确认截止本协议书签订之日，已完成的工程总造价为265.0728万元，上述价款包括施工现场剩余的20吨钢材的材料款。其中，甲方已向乙方支付170万元工程款，尚余95.0728万元工程款未予支付。四、本终止协议书签订后，甲方应于20日内向乙方支付剩余 95.0728万元工程款。乙方收到甲方支付的95.0728万元工程款后，施工现场剩余的20吨钢材归甲方所有。乙方不得以任何理由进入施工现场进行干扰，亦不得向甲方要求其他一切费用。五、本终止协议书签订后，若乙方进入施工现场进行干扰，乙方应承担甲方因此干扰产生的一切损失，包括但不限于甲方排除其干扰所支出的任何合理费用。六、本终止协议书签订后，乙方应无条件退场，同时应向甲方返还在签订原合同时、履行原合同过程中的全部资料。七、因本终止协议书产生的一切纠纷，甲乙双方应友好协商处理，协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，本协议书自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：年月日年月日

劳务承包合同解除协议

篇一：解除劳务分包合同协议解除合同协议书甲方：XXX工程有限公司乙方：XXX劳务有限责任公司鉴于： 1、XX年月曰，甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。 2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议：一、双方一致同意自本协议签订之曰起《建设工程施工劳务分包合同》解除。二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之曰起生效。甲方：乙方：盖章）（盖章）委托代理人：委托代理人：年月日年月日篇二：劳务承包合同解除协议篇一：解除劳务分包合同协议

解除合同协议书甲方：XXX 工程有限公司乙方：XXX 劳务有限责任公司鉴于： 1、XX年月曰，甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。 2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议：一、双方一致同意自本协议签订之曰起《建设工程施工劳务分包合同》解除。二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：盖章）（盖章）委托代理人：委托代理人：年月日年月日篇二：某劳务队承包合同解除与出场结算协议_secret

提前终止工程施工合同协议

提前终止工程施工合同协议施工合同解除协议要点甲乙双方协商解除原施工合同，乙方提前撤场，双方对剩余工程款、质量责任作岀约定。提前终止工程施工合同协议甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：甲乙双方经平等自愿协商，就提前终止工程施工合同事宜，签订本合同。一、原合同签订与履行情况甲乙双方于年月日签订合同（下称原合同），由乙方承包项目（下称项目）。二、原合同解除、撤场安排 1?甲乙双方协商同意，于年月日（解除日）起解除原合同。2?乙方应于解除日前完成下列撤场工作：（1）撤出所有乙方人员、乙方物资设备（包括乙方的供应商、关联单位的人员、设备），以使得项目后续施工正常进行。乙方遗留在项目上的物资设备，视为乙方放弃所有权，甲方有权自行处理。（2）将甲方提供的物资设备归还甲方，由双方清点验收。如甲方提供的物资设备有缺失、损坏（正常使用损耗除外），由乙方进行赔偿。乙方与乙方供应商、合作方之间的费用结算等由乙方自行处理，不应影响撤场安排。三、工程款结算 1.经双方核实，截止年月日乙方共完成工程总价款人民

币万元，详见附件1完成工程量清单”。 2.经双方核实，截止年月日甲方已经支付工程款共计人民币（大写）（Y 元），详见附件2已付款明细”。 3.经双方协商一致，甲方仍需要向乙方支付剩余工程款共计人民币（大写）（￥元）。付款安排如下：首笔款：人民币（大写）(￥元），于年月日前支付；第二笔款：人民币（大写）(￥元），于年月日前支付；余款：人民币（大写）(￥元），于年月日前支付。 4?双方确认，本协议约定的款项支付已经充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿、向第三方支付的费用等各种费用、成本、损失。甲方按本协议约定支付剩余工程款之后，乙方不得再向甲方提出其它任何工程款、费用、损失和补偿。乙方与乙方供应商、合作方之间的款项纠纷，均由乙方自行负责。 5?甲方逾期未足额付款的，每逾期一天，应按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。四、工程质保责任合同解除后甲方免除乙方对已施工部分的工程质量保证责任。五、其他 1?本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。 2.本协议经各方签署后生效。签署时间：年月日甲方（盖章）：联系人：联系方式：地址：乙