电力改造工程合同样本(合同示范文本)
电力改造工程合同样本(合同
示范文本)
Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of
the parties to the contract
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-032390
电力改造工程合同样本(合同示范文本)
【篇一】
甲方：_____
电话：_____
乙方：_____
电话：_____
根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量
二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_____日内，
保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。
三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。
四、双方的权利和义务
1.甲方：
①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。
②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。
③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的
损害，否则，承担一切经济损失。
2.乙方：
①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。
②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。
③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。
五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。
六、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：_____(盖章)乙方：_____(盖章)
代表：_____(签名)代表：_____(签名)
_____年____月____日_____年____月____日
【篇二】
甲方：
电力改造工程合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
电力工程合作协议-电力安装合同协议书
甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、合作内容及承包方式 1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。 2、工程安装费总额______万元。 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。 二、工程价款的支付方式 1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。 2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。 3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 4、费用支付以转账支票或现金方式进行。 三、工程管理 1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。 2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
简易电力施工合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
(完整版)加固改造工程施工合同(标准模板)
xxxxx工程地下加固改造工程 施工合同 发包方：xxxxxxxxxxxx公司 承包方：xxxxxxxxxxxxx加固公司 二零一九年七月
xxxxxxxxxx地下加固改造工程 施工合同 发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就加固改造工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：xxxxxxxxxxxx加固改造工程。 1.2 工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxx。 二、承包范围 2.1 乙方承包范围：xxxxxxxxxx工程加固改造施工图纸范围内的全部施工内容。包含但不限于地下结构混凝土、钢筋拆除；新增混凝土墙柱施工；原有混凝土楼板加固（含方案计算、图纸设计、施工）；原有结构保护、修复；建筑垃圾外运等工作内容。不含土方开挖及回填，不含防水恢复工作。 2.2 甲方要求的其它与施工有关的内容。主要施工方法详见设计图纸文件及施工方案。 2.3 在合同期间，甲方保留对以上工程范围进行调整的权利。 2.4 承包方式：包工包料。 三、合同工期 3.1 施工工期：年月日进场，年月日竣工验收合格。 3.2 备注: ①乙方应遵从甲方及本合同约定的进度计划的要求，除另有约定外，不得以无法如期完成进度提出额外要求； ②因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 合同签订后2天内，乙方向甲方提供一份完整的施工方案，乙方根据工期
要求和现场情况合理安排每一施工阶段的材料设备的型号和数量；在施工方案中考虑相应的处理方法，并保证不影响工期。 四、工程质量及验收标准 4.1 本工程质量等级：合格。 4.2 施工质量标准：工程质量必须符合设计图纸及国家、省、市现行相关质量验收标准及规范要求。 4.3 如果乙方不能达到甲方的质量要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的一切责任，甲方保留采取认为必要的任何措施的权利，直至解除本合同。 4.4 安全文明施工标准： 4.4.1 乙方必须确保安全生产，文明施工，杜绝伤亡事故，因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任； 4.4.2 乙方施工期间使用的相关机械等设备必须满足济南市标准化示范工地管理的相关要求，现场安全文明施工达到济南市标准化示范工地标准。 4.4.3 乙方须根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》《济南市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《济南市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等国家、省、市、区相关法律法规及地方规章的要求，制定专项安全防护、文明施工措施及施工方案，报甲方工程师认可后实施。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 4.4.4 乙方施工过程中出现的结构损伤均由乙方负责修复。 五、合同价款及综合单价 5.1 含税合同总价：人民币元（大写：）。包含元总包服务费。 详见附件二：xxxxx加固改造工程报价表。 5.2 本合同价款方式：采用固定总价合同。 5.2.1 合同固定总价包括完成图纸范围内全部工程安装施工等工作所发生的所有费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、图纸设计费、制作费、安装费、后植件费用、临时设施、各种措施费、运杂费、装卸费、检测试验费、缺陷修补及维护、保险费、抢工及交叉作业费、成品保护费、损耗、水电费、技术
电力工程施工合同范本(通用版)2篇
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
完整word版加固改造工程施工合同标准模板
XXXXX程地下加固改造工程 施工合同 发包方：XXXXXXXXXXXX公司 承包方：XXXXXXXXXXXXX力口固公司 二零一九年七月
事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称：XXXXXXXXXXXX 加固改造工程。 承包范围 乙方承包范围：XXXXXXXXXX 工程加固改造施工图纸范围内的全部施工 内容。包含但不限于地下结构混凝土、钢筋拆除；新增混凝土墙柱施工；原有混 凝土楼板加固（含方案计算、图纸设计、施工）；原有结构保护、修复；建筑垃 圾外运等工作内容。不含土方开挖及回填，不含防水恢复工作。 2.2甲方要求的其它与施工有关的内容。主要施工方法详见设计图纸文件 及施工方案。 在合同期间，甲方保留对以上工程范围进行调整的权利。 合同工期 发包方: 承包方: XXXXXXXXXX 地下加固改造工程 施工合同 （以下简称“甲方” （以下简称“乙方” 依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 加固改造工程施工 1.1 1.2 工程地点: XXXXXXXXXXXXXXXX 。 2.1 2.3 2.4 承包方式：包工包料。
3.1 施工工期: 日进场, 年月日竣 工验收合格。 3.2备注: ①乙方应遵从甲方及本合同约定的进度计划的要求，除另有约定外，不得以无法如期完成进度提出额外要求; ②因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 合同签订后2天内，乙方向甲方提供一份完整的施工方案，乙方根据工期
要求和现场情况合理安排每一施工阶段的材料设备的型号和数量；在施工方案中 考虑相应的处理方法，并保证不影响工期。 四、工程质量及验收标准 4.1 本工程质量等级：合格。 4.2施工质量标准：工程质量必须符合设计图纸及国家、省、市现行相关质量验收标准及规范要求。 4.3如果乙方不能达到甲方的质量要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的一切责任，甲方保留采取认为必要的任何措施的权利，直至解除本合同。 4.4 安全文明施工标准: 4.4.1 乙方必须确保安全生产，文明施工，杜绝伤亡事故，因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任; 442乙方施工期间使用的相关机械等设备必须满足济南市标准化示范工 地管理的相关要求，现场安全文明施工达到济南市标准化示范工地标准。 4.4.3乙方须根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》《济南市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《济南市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等国家、省、市、区相关法律法规及地方规章的要求，制定专项安全防护、文明施工措施及施工方案，报甲方工程师认可后实施。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 4.4.4乙方施工过程中出现的结构损伤均由乙方负责修复。 五、合同价款及综合单价 5.1含税合同总价：人民币元（大写: ）。包含 ____ 元总包服务费。 详见附件二：XXXXX加固改造工程报价表。 5.2本合同价款方式：采用固定总价合同。 5.2.1合同固定总价包括完成图纸范围内全部工程安装施工等工作所发生 的所有费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、图纸设计费、制作费、安装费、后植件费用、临时设施、各种措施费、运杂费、装卸费、检测试验费、缺陷修补及维护、保险费、抢工及交叉作业费、成品保护费、损耗、水电费、技术
电力改造安装施工合同
电力改造工程材料和安装施工合同 建设单位（以下简称甲方）：云南省委农场 施工单位（以下简称乙方）：云南元象电力安装工程有限公司 甲乙双方按照自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合工程的具体情况，经过双方友好协商达成以下合同条款，请双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：云南省委农场0.4KV线路、配电室改造安装工程。 二、工程地点：云南省昆明市五华区同心路南侧云南省委农场。 三、工程内容：新建配电房1座，第一标段的全部电器设备及线路的电 器材料和拆除部份。 四、开、竣工日期 1、计划开工日期：年月日。 2、计划竣工日期：年月日。 3、计划总工期：日历天。 第二条：合同价款 一、本工程由乙方总承包，第一标段包干合同价元。大写 。 二、在施工过程中，甲方负责供电部门和各用电户及居民户的协调工作。 第三条：付款方式 一、签订合同生效之日起甲方三日内支付给乙方合同总价的%。 二、第一标段改造通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额。 第四条：工程延误期，若出现下列情况之一，乙方不负责任： 一、因甲方要求进行施工更改和设计变更。 二、因线路路径不通畅。 三、因自然灾害、绵雨或不可预见的因素导致的工期延期。 第五条：甲方的权利和义务
一、甲方应给乙方提供施工方便和条件。 二、土地征用、青苗、树木、房屋拆迁等协调和赔偿工作由甲方处理和 承担全部责任。 三、因甲方引起待工和新增加工程量应由甲方补给乙方的相应费用。 第六条：乙方的权利和义务 一、乙方应做到安全文明施工。 二、加强施工现场管理，严格安全措施，若在施工期内因乙方引起人身 安全事故，由乙方承担，非乙方造成的事故，由责任方承担。 三、乙方应按供电作业的技术要求和规范进行施工，保证质量，按时完 工。 第七条： 一、本合同请甲乙双方共同遵守，未尽事宜的由双方协商解决。 二、本合同在通电后并且甲方付清乙方工程款后自行终止。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 法定代表人：法定代表人： 经办人：经办人： 电话：电话： 银行账户：银行账户： 开户行：开户行： 签订日期：年月日。 签订地点：云南省昆明市。即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。做人当自强。自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。靠自己的人，命最好！
零星修缮工程合同范本
零星修缮工程合同范本 零星修缮工程小而杂、工期紧会影响投资管理, 进而影响工程预结算审核 这些问题尚未引起人们足够重视。那么签订零星修缮工程合同需要注意什么呢以下为大家整理的零星修缮工程合同范文，欢迎参考阅读。 零星修缮工程合同范文 1 业主单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，我公司施工的云松学校改造加固等工程补充增加“普通转角楼梯”部分，增加工程量详见清单。 第一条增加工程合同工程范围 学生宿舍6 楼防水。 第二条增加工程合同工期 合同工期：7 个日历天。 第三条质量标准质量等级：按国家验收标准合格。 第四条增加工程合同价款 金额（大写）：人民币叁万壹仟叁佰陆拾肆圆陆角整（小写）：Y: 356664.60（元）。 第四条：双方责任。 甲方责任： 1、提供工人临时休息场地、工程用水、电、工具存放处 2、派人员验收及检查工程质量
3、按合同规定支付工程费用; 乙方责任： 包工包料、包工具包税收，施工清单中的内容; 施工须保证质量，保证施工验收。按甲方要求施工。在施工过程中注意节约材料，保证施工质量。每天收工后要清理现场工具及残留的材料，保证办公室内现场清洁干净。按质、按量完成工程。因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。如协商不成，可向合同管理部门及法院提起诉讼。 施工过程中乙方必须保证工人安全，甲方可以配合乙方完成安全防护，施工中由于乙方原因造成的任何安全责任甲方不负责。 第五条：付款方式。 合同经双方签字生效，工程完毕并经甲方验收合格后，支付工程款至100%。在保修期内如果发生一切因施工原因的质量问题，在接到甲方通知后二天之内必须派施工人员进行维修，如果超过二天，乙方未派人员维修，甲方有权请其它施工人员进行维修，一切维修费用由乙方支付，。（其中包括：工人工资、保险费、工具折旧、管理酬金等费用）。 第六条：本合同补充协议一式二份，甲乙双方各持一份份。合同自双方签字盖章之日起生效使用，后至甲方付清工程款项后失效。 甲方（公章）：________ 乙方（公章）：_________________________ 法定代表人（签字）：_______ 法定代表人（签字）：__________________ __________ 年____ 月____ 日_________________________ 年___ 月____ 日 零星修缮工程合同范文 2 发包方：（以下简称甲方）
电力改造工程合同(标准版)范本
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力改造工程合同
编号：FS-DY-20295 电力改造工程合同 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织
工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。 2.乙方： ①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术
国家电网施工合同范本
国家电网施工合同范本 篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201 建设工程施工合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 第一部分协议书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：。 工程地点：工程内容：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期：
开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ￥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：XX 年月日 合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 建设行政主管工商行政主管 部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日 篇二：国家电合同模板 ECP合同编号：采购订单编号： 东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆, 耐张杆采购合同
外墙粉刷翻新工程承包合同书
外墙粉刷翻新工程承包合同书 甲方：xxxxx 乙方：xxxxx 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利、相互配合的原则，现确定由乙方承揽由甲方统一管理外墙粉刷翻新工作，为规范双方在履行合同过程中的权利、义务和经济责任，特订立以下合同条款： 一、承包项目：本工程所有内外墙粉刷翻新项目。 二、承包方式：包工、包料、包保险、包税收。 三、承包价格：内墙粉刷××元/平方米，外墙粉刷翻新××元/平方米。 四、工期要求：从工程交接日起，内墙每层在××天内要完成，外墙在××天内要完成。 五、工程质量与施工要求： 1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结砖墙基层应事先浇水湿润。 2、施工工艺为：吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。
3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰0.5：石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。 4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。 5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。 6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。 7、待第二遍的底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。 8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓平打毛。 9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。 10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。 11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。
电力施工合同范本正式版
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
电力改造工程合同范本.doc
电力改造工程合同范本 【篇一】 甲方：_________ 电话：_________ 乙方：_________ 电话：_________ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同
中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。 2.乙方： ①指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。 ②不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。 ③有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。 五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。 六、本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份，具有同等效力。 甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章) 代表：_________(签名)代表：_________(签名) _________年____月____日_________年____月____日 【篇二】 甲方： 乙方：_______________
电力工程合同(正式版)范本
YOUR LOGO 如有logo可在此插 入—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Coop eration And Win-Win Coop eration
电力工程合同（正式版）范本 The Purpose Of This Document Is lb Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 发包方:（以下简称甲方）承包方:（以下简称乙方）根据贵州电网词批复的贵阳供电局第一批农网 完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方 确走将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达 成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元（具体明细见附 表）: 具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行 承包。 4、工程工期：从XX年XX月XX日至XX年XX月
XX Ho 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1.预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内, 甲方预付合同工程安装费的20% 5.2.工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验 收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年）, 甲方支付乙方工程安装费的75%0 5.3.保修条款:本工程保修期为一年（保修期从 工程验收合格，投入运行之日起计算）,保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4.费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标 准和南方电网★司、贵州电网伺下发的（1999 ）191 号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵★省电 力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵★省农村
电力建设工程施工合同示范文本
电力建设工程施工合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
电力建设工程施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承 包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达 成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。
二、批准单位 1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
农村危房修缮加固施工合同协议书范本模板
编号：_______________ 农村危房修缮加固施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 丙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方（乡镇或村委会）： 乙方（危房改造户）： 丙方（施工队）： 根据农村危房改造要求，乡镇村委会（以下简称甲方）委托（以下简称丙方）对本村危房户（以下简称乙方）住房进行局部修缮加固，签订协议如下： 一、修缮加固部位及处理方法： 对乙方危房进行修缮、加固改造，工程内容包括①、东西山墙进行清理旧灰坯后，水泥砂浆抹灰 压光；②、客厅门口水泥砂浆抹灰；③泛潮地面（居住间）铺装防滑磁砖，磁砖规格mm结构厚度cm；④卧室、客厅及南墙刮腻子，白色涂料粉刷。⑤墙体加固。 ⑥屋顶结构加固。包工包料。 修缮加固费用，共计元（其中①东西山墙抹灰元；②客厅门口抹灰 元；③泛潮地面铺装元④卧室、客厅及南墙刮腻子粉刷元），除政府补助资金外，剩余费用由乙方自筹解决。 1、东西山墙：m2 门口抹灰：m2 费用：元 2、内、外墙抹灰：合计：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 3、地砖铺装：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 三、工期要求: 第2页共3页
本工程由乙方（丙方）在年日开工，月日前完工 四、工程质量及安全： 1、工程质量达到合格，由丙方按国家相关规范要求执行。 2、丙方按国家相关规范要求承担保修责任及费用。 3、施工期间，丙方做好施工安全，并承担安全责任。 五、甲方对修缮加固进行全程监督。工程竣工后由村委会、乡镇政府及鹿泉市农村危房改造办 公室共同验收。验收合格后，补助资金拨付给乙方（丙方），超岀补助的费用由乙方自负。 六、本合同一式四份，甲乙丙三方、农村危房改造办公室各一份。 甲方: 乙方: 内万: 日期:
供电设施工程建设和运行维护协议(模版)
供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面
积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取
电力改造施工合同模板
进贤县军山湖闲情偶寄商住小区配变电户表工程施工委托合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲乙双方就商住小区配变电户表工程的高、低压户表工程委托给乙方办理供电手续及施工等事宜进行磋商，经双方协商一致，特签定本合同。 一、工程名称：“商住小区配变电户表工程（简称：本工程）。 二、工程地点：。 三、工程内容及委托事项 1、甲方全权委托乙方办理工程，本工程为交钥匙工程。 2、工程内容为：供电、用电的设计、报建等手续的完善及配电设施的购置、运输、安装、调试、检测的工作（包括店面集表箱、各单元住户表箱）等。办理好本工程的供电设计、施工方案报建、施工建设和确保验收通电移交至供电部门，乙方应提供高低压配电设施、配电设施的基座等由乙方负责。 3、从小区旁边高压安装电缆至小区箱变，再从箱变安装至各栋楼单元集表箱装好电表（免费提供一个小区照明专用配电箱及电表）并负责从电表入户至户内配电箱段为止（包括住户、店面），并在小区照明专用配电箱内预留好小区照明用电出线。 四、工程价格计算方式： 每家住户、每间店面均按一户，本小区居民。 住户、店面暂估（具体结算以实际户数为准）合计元整(￥元整)，此价格不含税价，不受政策、市场调整的影响。 因小区建设为分期建设，前期结算费用以实际需要施工的户数结算。 五、小区供电工程最终施工方案经甲方同意后上报进贤县供电公司审核通过的方案为准。
六、主要设备材料必须达到国家标准，并且是进贤县电力公司入网范围内的企业。 七、竣工验收 施工完成后应及时通知甲方及供电部门办理竣工验收手续，并保证一次性通过，及时正常通电用电，并办理好移交至供电局及相关资料（资料齐全、真实、可靠）。 八、工程款支付方式 1、工程款支付方式：乙方材料进场时支付实际施工工程款的30%为预付款，工程竣工通电前向乙方支付至实际施工工程总价50%，工程验收合格通电并移交至通电局后10天内向乙方支付至实际施工工程总价95%，剩余总工程造价5%为质保金，于验收合格交付使用后一年内付清。 2、非乙方责任，工程款未付清之前，设备、材料所有权归乙方所有，乙方有权停电并享有处理权。 3、工程合同价均为决算价，在施工过程中不受工、料、政策等市场调整影响。 九、工期：号楼在年月日之前验收竣工通电到户，其它工程在交房前个月通知乙方施工，并及时移交到供电公司。 十、乙方责任 1、确保按照供电部门认可的供电方案及相关资料进行施工，并符合国家相关规定和要求。 2、施工中使用的主要材料设备等均应为正规厂家的名牌使用，材料必须经过当地供电部门认可。 3、电表入户线缆不小于10平方。 4、乙方现场作业人员施工期间发生所有安全事故均由乙方负责，与甲方无关。 十一、甲方责任