XXXX造价员考试模拟试卷(五)
XXXX造价员考试模拟试卷(五)
|
xxxx年度成本员考试模拟试卷(5)
1。选择题:
1。某工程混凝土构件体积为140 m3，每天有23名专业工人浇筑混凝土。完成项目的时间定额为1.08个工作日/m3。试计算本工程浇筑混凝土构件所需的定额施工天数()
A.5
B.6
C.7
D.8
2。据了解，10m3砌块墙体将消耗9.94 m3加气混凝土砌块和0.8 m3混合砂浆。现在一个4680 m3的砌块墙在一个项目中是可用的，并且()材料需要准备
a .加气混凝土砌块4652 m3，M5混合砂浆374.4m3
b .加气混凝土砌块4652 m3，M5混合砂浆400.6m3
c .加气混凝土砌块4708 m3，M5混合砂浆585m3
d .加气混凝土砌块4708 m3，M5混合砂浆626m3 3。定额中周转材料消耗是指()
A。摊销额b .营业额使用量c .一次性使用量d .净使用量
4。瓷砖规格为200mm×300mm×6mm，灰缝为8mm，瓷砖损失率为1.5%，试计算100m2墙面的瓷砖消耗量()
199A . 1536件1559件1561件1584件
1995。某工程基础土方量为1600 m3，采用铲斗容量为0.5 m3的反铲挖掘机进行挖掘。挖掘机工作台的产量为70 m3/工作台。如果挖掘工作需要在5天内完成，则需要一台()挖掘机？
A.4组B5组C6组D7组
6.400L混凝土搅拌机，循环时间250秒，机械利用系数0.85。因此，计算每班混合器的产量()
A.4.61m3/机器组
B.4.9m3/机器组
C.36.86m3/机器组
D.39.17 m3/机器-第七小队。100m2外墙消耗80元/m2外墙瓷砖91.8m2，240元/m3水泥砂浆0.102m3，其他材料500元，100m2外墙材料成本计算()甲7344元乙7368.48元丙7844元丁7868.48元8。地面混凝土垫层的固定基价为1673.96元，其中人工成本258.72元。当相同标号的混凝土垫层用于基础垫层时，固定基价为()
A.1673.96元
B.1699.83元
C. 1725.70元
D. 1751.58元
9.14.8m2客厅，10.5 m2卧室，21 m2厨房和卫生间，10 m2某住宅阳台，计算住宅建筑面积()
a . 51 . 3 m2
b . 56.3 m2
c . 61.8 m2
d . 66.8 m2
10 .住宅室内面积70 m2，花园10 m2(花园栏板底板外缘1.5m以内部分为4 m2)，住宅建筑面积计算()建筑面积:75平方米建筑面积:77平方米建筑面积:78平方米建筑面积:80平方米建筑面积:11。当使用坡屋顶空间
12时，净高度不足的部分不计算面积a1.2m b . 1.25m c . 1.5m d .
1.8m。基础土方采用三种土，沟长3m，沟宽0.8m，开挖深度1.6m，坡度系数0.33。试计算沟槽的土方量()
a . 4 . 5 m3 . 5 . 1 m3 c . 6.4 m3 d . 8.9 m3
13。如果某项目首层面积为矩形，首层面积计算公式为9×15 m2，则该项目平整场地工程量清单为()
a . 135 m2
b . 187 m2
c . 221 m2
d . 247 m2
14。一个基础土方四种土质，混凝土基础垫层长1.8 m，宽1.5m，深2.00m，有一个工作面，坡度系数为0.25，试算基础土方工程量清单()
a . 5.4 m3
b . 10.58 m3
c . 15.36 m3
d . 15.55 m3 15。砂石灌注桩工程量清单的计量单位为()
a.m3
b.m.
c.10m3
d.10m16 .不属于混凝土灌注桩工程描述内容的是() a .土壤等级b .单桩长度和数量c .钢筋笼系统d .混凝土强度等级17。砖条形基础工程，外墙中心线长度为104.3米，内墙净长线长度为78.1米，基础顶墙宽度为240毫米，二级高层及大型基础，室外地坪标高为-0.75，室内地坪标高为+0.00，基础底面标高为-1.8。计算该砖条的基础工程量()
a . 53 . 15 m3
b . 54.58 m3
c . 85.98 m3
d . 87.42 m3
18 .砖混住宅工程，墙长98.4 m，墙高4.2 m，墙宽240mm，6扇1.5 m×1.5 m的窗户。3扇1.0m×2.4m的门，门窗顶标高+2.4m，沿墙设置240mm×240mm圈梁，顶标高+2.64m，计算墙量()
a . 88.55 m3
b . 90.28 m3
c . 91.79 m3
d . 94.22 m3
19。《建设工程工程量清单计价规范》中，安装工程对应的一级分类编码为
()
a . 01
b . 02
c . 03
d . 04
20。某工程采用的现浇钢筋混凝土整体楼梯(非独立楼梯间)净宽2.5m，休息平台长1.5 m，板厚100mm；楼梯梯段包括一个3米长140毫米的平台横梁；厚。地板平台长1.5米，宽100毫米；厚。根据湖南省06消耗标准，现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量为: ()
a . 11.25 m2
b . 15 m2
c . 0.88 m3
d . 1.34 m3
21。YKB-3364梯形截面尺寸:上表面宽570毫米，下表面宽590毫米，1板6孔，孔径76毫米，板厚120，计算混凝土体积10 ykb-3364()a .
0.139 m3 b . 1.39 m3 c . 0.23 m3 d . 2.3 m3 22。现场预制混凝土过梁组件的几个配额子项目()a . 1b . 2 c . 3d . 4 23.6个月内的病假工资应包括在()
A。场地管理费b .企业管理费c .其他费用d .人工成本。下列哪一项代表二级钢，也称为螺纹钢()A.hpb 235 b . HRB 335 c . HRB 400d . rrb 40025 .以下陈述不正确()
A。卷材屋面的坡度系数按图中所示尺寸的水平投影面积*以平方米计算。b .突出楼梯墙根和屋顶女儿墙的防水卷边。工程量计入屋面防水卷材工程量，计算
c，卷材屋面的附加层、接缝、端部、找平层嵌缝、冷底油分别计算d，屋面油膏嵌缝、框架接缝以延米计算
26。建筑外墙中心线长度为30m，内墙轴线长度为4.5m，2条道路，墙厚为240mm，本工程60厚防水砂浆墙基防潮层工程量计算为()
a . 9.24 m2
b . 9.36 m2
c . 0.55 m3
d . 0.56 m3 27。内墙抹灰面积应扣除()
a .踢脚板区域
b .墙壁和部件连接区域
c .门窗区域
d .镜子线
28占用的区域。墙面贴砖。整个墙面的墙面长度为100 m，墙面高度为3 m，大理石踢脚板面积为4 m2，门窗面积为150 m2，砌块面砖门窗外侧面积为15 m2，墙面砌块面砖数量计算为()
a . 146 m2
b . 150 m2
c . 161 m2
d . 165 m2 29。一栋建筑有6个相同高度的楼梯。采用钢管扶手。每个运行楼梯的高度为 1.5m。每个运行楼梯的扶手水平长度为3.6m。扶手的转折点为0.3m。与最后一个运行楼梯连接的安全扶手水平长度为1.5m。计算扶手数量()
a . 23.4 MB . 24.9m c . 26.4m d . 26.7m 30。与主墙之间的净空面积不同的数量是()
A。地面水泥砂浆的整个表面层b .带梁的抹灰天花板C.U形轻钢龙骨天花板d .石膏板天花板区域31。模板数量必须不同于模板超高数量()A.梁板b .平板c .框架梁d .墙和柱
32。某学院实训楼工程，采用6层框架结构，室外地坪标高-0.75m，檐口标高+24.0 m，建筑面积4768 m2，脚手架适用以下()子目
A。BA11-8建筑复合脚手架多层砖混结构檐口高度在24m以内。BA11-11建筑复合脚手架多层框架，剪力墙结构檐口高度小于24米。BA11-12建筑综合脚手架多层框架，剪力墙结构檐口高度小于30米。在投标人的工程量清单报价中，工程量和价格风险均由投标人承担()
a部分工程量b措施工程费c零星工程费d其他工程费34。下列哪种情况不能用于计算建筑超高加价费()
A。5层，檐口高度20m B层，檐口高度21.8米C7层，檐口高度19.8米D8层，檐口高度24.3米35层。同企业管理费和利润收费基数为()
a .冬雨季施工增加
b .安全文明施工措施
c .工程排污费
d .工伤保险费
36。在账单定价和收费表中，最大的收费基数是()
A。冬季和雨季施工增加费用b .养老保险费c .其他费用d .税。项目定额确定费属于()
a .直接工程成本
b .费用
c .措施
d .企业管理费
38。据了解，某工程的工期为400天，其中80%的施工时间需要使用自有脚手架，一次使用1000吨，每吨脚手架的价格为3000元。如果脚手架的残值率为5%，耐久性期限为2000天，脚手架的搭设、拆除和运输费用为2万元，本工程分摊的脚手架费用为()
a . 476000
b . 472000
c . 458000
d . 436000 39。门窗框贴砖，选择下列()列表项
a。第二部分，选择题
1。混凝土数量与模板数量相同()
A。现浇混凝土直梯b .现浇混凝土阳台悬挑c .预制混凝土过梁d .预制混凝土板
2。可直接用于内壁净长线长度的工程量清单有()A.内墙沟槽基础土方工程b .内墙条形基础垫层c .与墙宽度相同的条形砖基础d .内墙砌体
3。对于工程量清单计价的项目，除合同另有约定外，工程变更后的综合单价按以下()方法确定
A .当部分工程量的调整增量小于或等于原工程量的10%时，
B按原综合单价确定。当分部工程量大于原工程量的10%时，增加工程量的综合单价应根据省建设厅颁布的消耗标准、市场价格及相应的费率确定。c .由于设计变更而取消的项目。综合单价按原综合单价D确定。因设计变更引起的新项目，综合单价根据省建设厅颁布的消耗标准、市场价格及相应费率确定为
4。全大厅基础采用砖梁侧模，应用()分项。A.砖梁侧模应用砖沟子目乙砖梁侧模应用1/2砖墙子目
丙面抹灰水泥砂浆应用B2-17普通水泥砂浆应用砖墙子目丁面抹灰水泥砂浆应用B2-22水泥砂浆零星工程子目5。工程费属于措施的内容有()
a。夜间施工增加费b .二次运输费c .工程污水费d .施工排水和沉淀费6。清单的综合单价包括()费用
a。人力、材料和机器成本b .管理费和利润c .风险成本d .费用和税收7。建设项目税包括()
A。印花税营业税城市维护建设税教育费附加
8。某高校实训楼工程为框架结构，共6层，室外地坪标高-0.75米，2层+3.9米，其余3.6米，主体及装饰工程由同一单位承包。培训楼装修部分脚手架措施按()计算A.计算外装饰脚手架b .根据实际搭设面积计算一层满堂脚手架c .根据内墙垂直投影面积计算一层内墙抹灰和框架工人d .根据外墙投影面积计算外墙抹灰和框架工人
9。根据一般抹灰清单项目代码栏项目有()
A。石灰砂浆抹灰墙面b .水泥砂浆抹灰墙面c .水刷石材墙面d .混合砂浆抹灰墙面
10。工程量清单中以“m”表示的项目有()
A。窗台板b .门窗罩c .窗帘箱d .窗帘轨11。工程变更包括()199A 设计变更b材料价格变更c施工条件变更d新项目内容
3、案例标题
1。建成240厚粘土多孔砖墙，粘土多孔砖规格为240×115×90，技术测量数据如下:砖墙采用M5混合砂浆。实体积与虚体积的换算系数为1.07，砖损失率为1.5%，砂浆损失率为(10%)。完成1 m3砖砌体需要1.17 m3的水。(1)尽量确定砌筑1 m3 240厚粘土多孔砖墙体的材料消耗定额；(2)众所周知，一个砌筑工人可以在一个工作日内建造0.4 m3240厚的粘土多孔砖墙。建造1立方米的这种砖墙需要多少个砌筑工作日？(3)这种类型的砖墙有68 m3，要求在8天内完成砌筑。需要安排多少石工？
2。根据以下说明，计算一个一层一个单元的砖混结构接待室项目的尽可能多的工程量清单。
1)海湾深3.0米，高3.6米。室外地坪标高-0.60米，室内地坪标高+/-0.00米；
2)以上0.00采用
同
240厚粘土多孔砖(240×115×90)M5混合砂浆砌筑，0.00以下室外地坪以上240厚标准砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑；基础圈梁顶标高-0.60米
3)在四角设置240×240构造柱，现浇混凝土屋面板厚度为100，沿外墙外缘挑出300。面板下设置240×400圈梁(梁高含板厚)，混凝土标号为C25碎石20；屋面为防水砂浆找2%的坡度，最薄处20厚
4)一扇
镶板木门，朝南开0.9 m×2.4 m，表面有一层黄色混合漆，底部两次。两个铝合金推拉窗，西1.5米× 1.8米，北1.5米×1.8米，安装在窗的平外墙上。
5)地面基底回填素土夯实，C10混凝土地垫100毫米厚，表面铺设500毫米×500毫米×10毫米浅色地砖，粘结20厚水泥
砂浆；用同样的材料踢铺150毫米高的水泥砂浆砖；内墙和顶棚用混合砂浆抹面，面层涂三遍防瓷漆。外墙由水泥砂浆制成。表面涂丙烯酸外墙涂料。屋檐天花板装饰和外墙一样。
答案1，单个问题
BCD，BCD，ABD，ACD，ACD
3，案例问题
6-10: d，d，C，C
1，解决方案:(1)材料消耗量设置为
3
，净消耗量为199(2)240厚标准砖墙，M5水泥砂浆砌体:(3+3.6)×2×0.24×
3
0.6 = 1.90 m2 56+1.93
0-0.216(构造柱)= 1.68 m
(3)240厚粘土多孔砖墙M5混合砂浆砌体:
a 0.24×(0.115+0.01)×(0.09+0.01)(4)240×240构造柱c25
3
21-25: b、c、d、b、c26-30: a、c、c、b31-35: d、d、b、a、B
36-39: d、b、a、d
| 10
= 333.33(3分)粘土多孔砖消耗量= 333.33 * (1+1.5%) = 338.33 (2
分)M5混合砂浆净消耗量=(1-333.33×0.24×0.115×0.09)* 1.07 = 1.067 m3
M5混合砂浆消耗量= 1.066
溶液(1)房屋中心回填土:(3.0-0.24)×(3.6-0.24)×
(0.6-0.13)= 4.36m 3
砾石20:
(0.24+0.06)×
(0.24+0.06) 现浇100厚外伸C25砾石20:(3.24+0.3 * 2)×(3.84+0.6)-3.24×3.84 = 4.61 m2.61×0.1 = 0.46 m3
(8)屋面防水砂浆20厚
薄(找2%坡度):(3.24+0.6)×
(3.84+199
四川省造价员(土建)开卷考试真题及答案07年09年10年
2010年四川省建设工程造价员资格考试题（土建开卷） 土建造价案例分析试卷 本卷为案例分析题，初级做一～四题，共四题，总分100分；中级做三～六题，共四题，总分120分；高级做四～七题，共四题，总分120分；多做和漏做的题均不得分。人工工资单价和施工机械台班单价全部以04年计价表中价格为准；文字与图形不同时，以文字说明为准；要求分析合理，结论正确，并简要写出计算过程。 一.（本题25分） 如图，某多层住宅变形缝宽度为0.20 m ，阳台水平投影尺寸为×3.60 m (共18 个)，雨蓬水平投影尺寸为×4.00 m ，坡屋面阁楼室内净高最高点为3.65m ，坡屋面坡度为1：2；平屋面女儿墙顶面标高为11.60 m 。请按建筑工程建筑面积计算规范(GB ／T50353－2005)计算下图的建筑面积，并按04年计价表规定计算外墙脚手架工程量。
建筑面积和工程量计算表
一、建筑面积及脚手架计算 建筑面积和工程量计算表
2009年全国建设工程造价员资格考试 土建专业 四川省造价工程师协会 案例一 背景资料 某施工企业承包一工程．计划砌砖工程量为250m3，其计划费用按定额计算，某定额规定：每立方米耗用页岩砖(标砖)51O块．每块页岩砖(标砖)的定额基价为元，在施工过程中实际砌砖工程量为300m3，每立方米消耗页岩砖(标砖)500块，每块页岩砖(标砖)实际购入价为元。 问题： 根据以上资料计算该工程砌砖工程中页岩砖(标砖)与计划数相比，由于工程量增加，页岩砖(标砖)耗量节约，价格提高所导致的成本费用增加或节约额及合计金额，并填入表l中。 表1 砌砖工程页岩砖(标砖)成本增加及减少费用计算表 案例二 背景资料 一、设计说明 l.某工程±以下的条形基础刮面示意如图1-1所示，条形基础长100m，室外标高为，垫层及基础均为现浇混凝土。 2.本±以下基础工程建设方已完成三通一平，土壤类别按四川地区综合考虑，均属天然密实土。 二、技术要求 1.本基础工程土方为人工放坡开挖，非桩基工程，不考虑开挖时排地表水及基底钎探，工作面为0.3m，放坡系数为。
造价员考试基础知识模拟试题
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
土建造价员考试试题(一)
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。
江苏省全国造价员考试真题及答案
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
造价员考试试题及答案
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试学习培训测真题试题(三)
建筑工程造价人员学习培训测试题（三） 一、单项选择题 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台D．阳台正确答案B 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 正确答案A 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。 A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 正确答案A 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房C．多层厂房D．公共建筑 正确答案B 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 正确答案C/A 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率0.5%；临时设施费，费率1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价中的措施项目费为（）。 A．232.00万元B．238.96万元C．472.00万元D．478.96万元正确答案D 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排污费费率暂按0.1%计列，
2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
2013年土建造价员试题
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
浙江省度市政工程造价员考试真题
浙江省2014年度市政工程造价员考试真题 一、单项选择题（15题，每题1分，共15分，将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选对得 分，不选，错选均不得分。） 1、某排水工程管材选用HDPE管，管径DN500（外径578mm），设计图纸未标注沟槽底宽，沟槽平均挖深3m，采用放坡开挖，则开挖沟槽底宽为（）m。 A、1.5 B、1.4 C、1.1 D、1.178 2、钢筋混凝土管道铺设，管径800mm，定额考虑按下列哪种机械下管（）。 A、扒杆 B、塔吊 C、汽车式起重机 D、履带式起重机 3、桥涵工程中，预制侧石模板工程量按（）计算。 A、与混凝土的接触面积 B、构件的实体积以“立方米” C、定额附表预制构件含模量表 D、平面投影面积 4、某地下室连续墙工程，自然地坪标高±0.00m，设计墙底标高-20.00m，墙厚20cm，长度100m，挖土成槽的定额直接费为（）。 A、66080 B、67732 C、68280 D、69987 5、某钢筋混凝土清水池，设计池深10m，则其搭拆钢管脚手架的定额编号为（）。 A、1-298 B、1-300 C、4-168 D、6-1141 6、岩石隧道混凝土衬砌采用Ф25砂浆锚杆支护，定额人工消耗量为（）工日。 A、58.69 B、48.5 C、37.83 D、30.07 7、某道路土方工程，推土机推运三类土方下坡，坡道长40m，坡度10%，则其定额直接费为（）/100m 3元。 A、3008 B、5477 C、300.8 D、547.7 8、某市政桥涵泥浆护壁成孔灌注桩直径1000mm，孔深35m，设计桩长33m，设计未注明加灌长度，按《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013要求，其项目特征中空桩长度应为（）m。 A、0.80 B、1.00 C、1.20 D、1.50 9、某水泥混凝土路面纵向施工缝设置25拉杆钢筋，则套用的定额编号为（）。 A、2-208 B、2-208H C、2-209 D、2-209H
2021年造价员考试《经典模拟题》
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
土建造价员考试试题 含答案
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
江苏土建造价员考试真题d答案
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
造价员考试基础知识模拟试题六
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
市政工程专业造价员考试模拟试卷1
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析
全国造价员培训
案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。
江苏省造价员考试真题试题及答案
一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.360docs.net/doc/5912411591.html,) 作者：https://www.360docs.net/doc/5912411591.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%