石方爆破合同

爆破工程施工合作协议

甲方：江苏苏辰公路工程有限公司黔西县杜鹃大道新建工程项目经理部

乙方：贵州建翔爆破工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方黔西县杜鹃大道新建工程中道路现场石方爆破专业专项工程建立.施工合作关系，经双方协商一致同意订立本协议，并共同遵照执行。

一、协议文件组成

1.1本协议条款。

1.2施工设计图纸、国家及行业相关技术标准和规范。

1.3甲方与业主签订的施工合同中可适用的相关条款。

1.4甲方对乙方出具的书面通知或要求。

1.5在工程实施期间，甲乙双方签订的其他补充办议（如有）。

二、工程概况及合作范围

2.1工程名称：黔西县杜鹃大道新建工程

2.2工程地点：黔西县

2.3合作范围：乙方负责由甲方总承包实施的黔西县杜鹃大道新建工程中施

工现场石方爆破施工（包括：甲方指定部位含取土场爆破部分）。

2.4合作方式：专业工程施工合同

2.5合作内容：乙方负责爆破工程所需的工人、机械、材料，包括水、电、

机械设备、炸材（炸药、雷管、导火索等）的购买、运输、使用、储存、管理等，以及完成该专业工程所需的一切措施及费用。

2.6合作原则：

2.6.1协议一经签订实施即甲乙双方必须严格遵守，理解熟悉本协议条款。

2.6.2 乙方应严格按照设计图纸及施工规范组织安排施工。

2.6.3乙方应执行甲方对业主、监理作出的一切书面承诺。

2.6.4乙方应执行业主、监理对甲方的所有书面要求。

三、工期要求

3.1开工日期：

3.2完工日期：

3.3工期目标：1、乙方必须无条件响应甲方对业主方的工期承诺，在指定的工期时间要求内完成该专业工程的所有施工内容。

2、乙方严格按照甲方布置的工程进度计划及工期节点目标实施，除不可抗力因素（如战争、地震、洪水及其它自然灾害等），及由甲方原因造成的停工或延误外，其它任何情况下工期不予顺延。

3、乙方如不能按甲方进度计划及工期节点目标实施，则甲方有权对乙方进行处罚，直至解除或终止协议，并由乙方承担一切损失及责任。

四、工程价款的确立及支付

4. 1 工程单价：石方爆破每立方米捌元伍角人民币、新滩六组控制爆破每立方米加价一元人民币（包干单价），包干单价指乙方完成该专业工程所需的人工、机械、材料，包括水、电、机械设备、炸材（炸药、雷管、导火索等）的购买、运输、使用、储存、管理等，及其它辅助材料、爆破器材采购运输、钻孔费用、人工工资、爆破所需的机械设备的购买或租赁及维护费、工程管理费、利润等以及完成该专业工程所需的—切措施及费用。该单价不包括爆破后弃料的挖运。

4.2工程量确认：1、爆破前甲乙双方共同参与对现场需爆破的石方断面进行实际测量，经计算确认后作为计价工程量依据。2、乙方必须按照路基爆破施工的相关规范要求、标准以及甲方要求进行施工，路基边坡、路槽基底、沟槽等特殊部位需进行光面爆破、预裂爆破等特殊工艺时，乙方需按设计及规范要求进行，超爆或爆破不到位、不达标等均不作为计价工程量。3、乙方需保证爆破后的石块粒径能满足甲方挖掘机正常挖、装作业及石方路基铺筑的粒径规范要求，乙方需对超出粒径规格的石块进行二次改炮，且最大粒径大于50公分的不超过10%，否则不作为计价工程量。

4.3工程总价：860万元（暂定），按照4 .2确认的工程量×工程单价=工程总价。

4.4 工程款支付：乙方爆破工程完工后，甲方支付乙方工程总价的60%，路基工程结束后甲方支付乙方工程总价的30%．余下10%在甲方工程竣工验收后两个月内付清。

五、项目联系人

5.l甲方委派为项目现场联系人。

5.2乙方委派为项目现场联系人。

六、材料供应及管理

6 .1本工程所需材料均由乙方根据工程施工进度计划要求自行选择、采购、运输及保管。

6 .2甲方临时供应柴油：施工中的柴油暂由甲方提供，月底从乙方的工程款中扣除。

七、工程质量、进度、安全文明施工

7.1乙方的质量、进度、安全管理必须严格按照双方签订的工程相关协议实施，制订完善的管理体系、管理网络及应急预案并上报甲方审批，施工工期质量、进度、安全均应满足甲方要求。

7. 2乙方必须按照甲方批准的进度计划组织施工，并接受、业主、监理及甲方代表对施工进度的检查、监督。在工程施工实际进度与计划进度不符合时，乙方应按照甲方的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。

7. 3乙方应严格按照安全生产规程的有关技术规范标准施工，并严格遵照甲方下达的安全技术交底内容执行，认真贯彻“安全第一，预防为上”的方针，确保现场施工安全。

7 .4、乙方应加强安全管理，建立完整的安全管理体系，制定并落实各种安全措施及制度，对涉爆人员办理工伤保险。乙方在爆破作业中严格按施工流程进行爆破，精心设计，精心施工，确保爆破周围企业、民房、建筑物、结构物、杆线及人员的安全，专职安全员必须在现场监督。乙方在施工中所发生的一切安全事故及责任均由乙方自行负责处理和赔付，并承担一切责任及费用，同时，甲方有权对乙方处以工程总价10%的处罚，直至终止协议。

7.5、乙方应加强与甲与现场施工人员的配合，保证爆破施工的质量，应满足图纸设计及施工技术规范要求，并且要确保石方道槽的平整度达到基本要求，确保爆破体利于甲方的挖、装、运施工作业。

7.6本工程的安全、文明施工必须按甲方统一要求及布置，乙方配合实施并承担相应费用。乙方的所有工作在涉及文明工地建设时，必须接受业主、监理及甲方的监督和要求。

7.7乙方施工人员必须持有国家规定的务工"三证"方可上岗，特殊岗位还必须持有国家规定的特殊工种上岗资质。

7.8如达不到甲方的质量、进度、安全文明施工要求并造成影响的，甲方即发出整改处罚通知单，如整改仍达不到要求，甲方有权对乙方做出扣除工程总价款的5%罚款进行处理，直至终止协议，造成的损失由乙方承担。

八、甲方权利和义务

8.1甲方负责工程期间与业主、设计、监理及工程其他相关主管单位部门的日常工作对接和联系，协助乙方处理施工过程中的相关问题。

8.2甲方负责联系办理征地拆迂事宜，提供乙方施工作业面、负责向乙方提供施工场地的工程地质及地下管线网络资料，及时向乙方提供施工设计及有关技术资料，并负责主要技术管理和技术指导。

8.3甲方在开工前对乙方进行技术交底并提供正确的施工用图，下达该工程的质量、进度、安全文明、环保措施和要求。

8.4 甲方负责与乙方签订“安全生产协议书”，向乙方进行安全技术交底，对乙方的安全生产进行监督、检查，对事故隐患提出整改，对事故责任进行处理。

8.5甲方负责监督、管理和检查乙方完成协议约定内容及业主、监理要求工作的情况，若发现乙方不按照协议要求履行，造成质量、工期、安全、文明环保损失时，己方应承担由此产生的一切经济损失及业主对甲方的处罚，并接受甲方对乙方处以工程总价10%罚款的处罚，直至终止协议。

九、乙方权利和义务

9.1乙方在施工前必须按实际情况，编制爆破施工方案报相关管理机构批准，并报送甲方备案，并在实施中严格执行。施工前将场地布置方案及施工方案报甲方审核，经甲方审核同意后方可实施及开工。

9.2乙方必须听从甲方的管理，按甲方进度所需的工程量和技术要求进行爆破施工乙方必须按时、按量完成。乙方根据工程需要和甲方要求配置满足要求且数量足够的人员及性能良好的机械设备进场施工。乙方在工程实施前必须将下列人员报业主、甲方备案：项目负责人、现场负责人、爆破负责人、专职安全人员，并达到业主、监理工程师的要求。

9.3乙方根据工程需要和甲方要求配置相应工程管理人员和技术人员进驻现场办公，并保证主要岗位工作人员相对稳定。主要工程管理和技术人员必须上报甲方并由甲方统一调用，未经甲方同意不得擅自调离本工程。如在施工过程中甲方发现乙方施工现场管理人员不能满足现场施工需要时，甲方有权要求乙方三日内增加满足要求的人员，否则甲方将指派人员替代直至乙方人员进场，期间费用直接从乙方工程款中扣除。

9.4乙方按国家规定施工作业，不得违规操作，在现场相关人员的思想、业务安全教育和有关政策法规的学习，作业人员必须凭证上岗。如因乙方施工中管理措施不当被通报处理，由此产生对业主及甲方造成的不良影响，甲方将对乙方作出与业主相同的处罚措施。

9.5乙方应严格执行甲方制定的施工管理、材料管理及核算制度等，并严格执行甲方要求的安全文明施工要求，按工程施工需要提供和维修施工照明以及场地看守和警卫，避免造成财产损失和人身伤害。

9.6乙方在工程施工中因违规操作造成的人身伤亡、机械事故均由乙方自行负责。乙方必须做好施工现场及周边道路、管线和临近建筑物的保护工作因乙方野蛮施工造成的一切经济损失、抢险费用等均由乙方承担。

9.7乙方在爆破作业中，必须严格按照安全规程进行施工作业，严格火工产品的

领用、保管制度，并加强对现场火工材制的监管工作，配备好临炮员对当天未用完的雷管、炸药及时入库。因爆破原因涉及的地方矛盾由乙方自行协调解决。

9.8乙方所有施工人员必须具有身份证属于合法公民，乙方应根据工程当地政府的有关规定办理好各种流动人口证明、手续，相关费用由乙方自行负责。所有人员必须登记花名册，如有变动及时通知甲方。

9.9乙方所有施工人员必须遵守甲方制定的劳动生产纪律及规章制度，施工期间严禁出现打架斗殴、酗酒闹事、偷盗赌博等违纪进法行为，否则一切损失及后果由乙方自行承担，同时甲方处以5000元/次罚款，并视情节送交公安机关处理。

9.10乙方施工人员（特种作业人员）必须持证上岗并接受安全知识培训，费用由乙方承担。

十、其他约定事项

1O. l本工程在工程质量、进度、安全文明施工等方面未达到业主、监理要求时，甲力有权要求乙方整改，整改无效时，甲方有权进行相应处罚（乙方已完成工程总价的5%罚款）直至解除双方合作关系，由甲方另行委托其他施工单位进行施工，由此造成的损失由乙方承担。

10 .2乙方不得将工程转包或分包给其他施工单位或个人，一经发现甲方有权提出警告和阻止，甚至终止协议，并由乙方承担全部损失及责任。

10.3协议签署生效后，甲乙双方均应按约执行，乙方如不履行约定，施工期内发生无故停工待料、罢工、聚众闹事、中途撤场等现象或甲方认为乙方已无力完成及履行工程任务和协议条款，则甲方有权终止协议，责令乙方退场，按乙方已完合格工程量的60%进行结算，并由此造成的损失直接从乙方工程款中扣除。

10.4 乙方必须及时足额发放民工工资，不得以任何理由拖延或拒绝发放民工工资，由此造成的一切后果均由乙方自行承担。

十一、违约责任

11.1甲、乙双方都必须严格遵守本协议各项规定，如有违反，违约方应承担违约责任。除前面相关条款明确阐述的责仟及处罚外，如甲方工程款支付不及时或因乙方原因造成的工程进度延误，按照每延迟一天支付工程总价款的千分之一进行违约赔偿。

11.2本协议在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商未果可提请工程所在地的人民法院诉讼。

十二、附则

12.1本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，竣工验收合格并办理决算支付后自行终止。

12.2本协议如有求尽事宜，经双方协商一致可另行达成书书面协议作为补充，与本协议具有同等效力。

12.3本协议的附件也作为协议的正式内容，甲、乙双方应共同遵守，违反附件条例同样视为违反协议承诺。

12.4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

单位地址：单位地址：

联系电话：联系电话：

日期：日期：