砖砌体施工劳务合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-7536-18
砖砌体施工劳务合同范本
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
砖砌体施工劳务合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国建设法》及其他有关法律，行政法规;遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资
有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙
方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工
劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。
第一部分工程简介
工程名称: 结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结
构
总建筑面积：㎡
工程地点：
第二部分分包内容及总要求
一、分包范围：
1 、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、(除屋面女儿墙和建筑面积之外)。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安(包含二次结构，如：圈梁;过梁;阳台、厨、卫反边;)
楼层上泥工相关材料的合理节约利用;及时清理施工完后的楼面、地面(工完料清);
2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞(所有预留洞)。
3、预留洞口的封闭达到防水要求。
二、分包方式：
甲方以包人工、包机具(本承包范围内的一切用具、工具、)、包质量、包工期、包安全生产发包(由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。
三、分包工期要求：
1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。
2、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。
3、赶工不另行增加费用。
第三部分经济条款
一、分包单价及计量：
1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干(同一楼层内重叠面积不重复计算)，结算单价：±0.000以上(砌体)按元/平方米(大写：元/平方米);。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用(不包括税金)。
2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款 80 %。，主体封顶后按结算给乙方 90 %结算，其余10 %在抹灰竣工验收合格一月内付清余款。
第八部分附则
一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程
损失，按有关规定执行。
二、合同未尽事宜，双方协商解决。
三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。
四、本合同一式分，双方各执份，经双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
代表：(盖章) 代表：(盖章)
年月日年月日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
贴砖劳务合同范本
川大华西校区网球场铺贴砖劳务合同 甲方（全称）：成都亚联建筑装饰工程有限公司 乙方（全称）： 经甲、乙双方协商，甲方将川大华西校区网球场工程的铺贴瓷砖劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称：川大华西校区网球场 工作范围：室内墙面和地面铺贴砖分项工程 工期：2016年12月1日至2012年12月20日 二、承包方式和计费标准 1.承包结算方式：按干包工方式分包给乙方施工，根据现场实际完成面积计算 及结算（按见光面积丈量计算）。 2.合同价格： ⑴单价： ?墙面和地面铺贴砖单价：35元/m2；楼梯梯步铺贴砖单价：45元/m2；踢脚 线铺贴单价(包含三角板）：8元/M,（按实铺面积计算，含施工所需之 工具；如斗车、磨片地施电线等）。单价包含定额所有工序（打底、清理 基层、材料转运、扫毛、砂浆搅拌等，包含钉网人工）。 ⑵本合同单价包含但不限于如下工作内容： ?楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣 固压实、收平加水泥抹光及养护。 ?楼地面块料面层包括清理基层、备料、调制砂浆与胶粘剂、浸润块料，抹 结合层、铺贴块料、勾缝，清洁卫生打扫； ?墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、 抹结合层砂浆、贴瓷片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除； ?上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家及成都市 现行施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满 意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一 切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处 罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。 ?本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出 现事故与甲方无关） ?本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。 ⑶工程量计算准则： ?楼地面地坪按主墙间净空实际完成面积结算；
施工单位劳务分包合同范本
施工单位劳务分包合同范本 劳务分包单位作为施工单位的一部分,其管理制度健全与否对整个工程至关重要。那么对于施工单位劳务分包合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的施工单位劳务分包合同，感谢您的欣赏。 施工单位劳务分包合同一 总包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据平等自愿，诚实信用的原则，双方就东营市黄河三角洲国家可持续发展研究中心项目工程木工承包分包事项，协商一致，订立合同。 一、工程项目承包范围 乙方承接黄河三角洲国家可持续发展研究中心主楼部分模板框架的所有制作、安装、拆除、清理。 二、甲方的权利与义务 1、对乙方进行现场管理，包括安全文明施工，支模质量、进度，消防检查提出意见与建议或者不正确的地方，乙方必须在限期内整改，整改后提交给甲方，由甲方监理提及验收。 2、向乙方提供使用图纸一份，用于施工，图纸有不正确的地方或更改的地方向乙方提前说明。 3、材料准备充足，不得因材料问题延误施工进度，如延误3天后甲方需支付乙方误工费每人一天220元。 三、乙方的权利与义务 1、组织自己的队伍和小组进行施工，按图纸施工要求和施工进度安全
文明施工，乙方必须有自己的领班人。 2、施工中心须服从甲方施工人员的安排，确保定时定量地完成工作的需求，不得出现吵嘴现象，避免打架事件发生，如出现一次罚款1000元，情节严重的上报公安部门外加以重罚。 3、进入施工现场必须带好安全帽，进入外墙施工时必须做好安全措施与防护，禁止裸身穿拖鞋进入施工现场，严禁在施工现场大小便，一旦发现每人每次罚款100元，并自行清理打扫。 四、质量要求 1、自己的队伍必须要做到读懂图纸和支模的规范标准要求，期标准为A、横平，平板的平整度不大于0.5公分，梁必须在同一水平线上，平板、梁交接的交接缝隙不得大于0.7公分 B、竖直，板与柱墙体的垂直度，墙墙的垂直度，墙柱的垂直度阴阳角的垂直度不得大于0.8公分(暂按甲方与监理方验收合格) C、梁、柱、墙体的接头必须理整，严实，整体要美观，牢固。 D、架子必须要牢固，架子不能太稀疏，扣件不能有松动，在安全生产的条件下，必须扎剪刀撑，扫地杆，确保在浇筑时不移位。 E、浇筑时，必须有足量的工人看模，严格杜绝跑模、涨模的发生。 F、图纸看详细，看好卫生间、楼梯等施工面的相应标高，注意预留洞、口的尺寸和位置，放置预留孔。 G、乙方所出现的质量问题如(跑模、涨模、剔凿、移位、罚款)均由乙方自己承担，并在支付款中扣出。 H、工作时不得浪费材料，特别是钉子、扣件、螺丝、螺帽等不能乱扔
建设工程劳务分包合同范本通用版
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
砖砌体工程劳务承包合同
xxx砖砌体工程 劳务承包合同 甲方：xxx有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲、乙双方就xxx砖砌体工程事宜，根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商达成一致，订立本合同。 一、承包工作范围： xxx栋。按目前的有效施工图纸，包括单项未施工前的所有变更的所有砖砌体工程。 二、承包具体内容方式： 1、熟悉施工图纸布置操作地点、领料、班组自检并随时配合甲方施工员及项目部统一安排。 2、在施工过程中，随时做好现场文明，做到每天每时工完场料清，将周转材料、用剩材料、建筑垃圾等人力运输至工地范围内自然地面或甲方项目部指定地点分类堆放。配合做好砂浆试块、砖淋水、落地灰二次使用、砖墙体养护工作等。 3、乙方向甲方在准备施工前和施工过程中要提供1个至2个全能型技术管理人员，且管理人员必须长期在现场技术指导，乙方管理人员有事外出必须向甲方请假通告。 4、乙方负责全面轴线弹线，和楼面分户墙砌体弹线，卫生间、厨房、外墙反边的所有弹线、甲方负责协助和复核，经项目部、甲方及监理验线通过后方可进入下一道工序（即砖砌筑）。 5、乙方在砌体施工过程中，所有外墙、外装饰柱等竖向砖砌体必须以轴线为准从上往下拉通线进行砌筑，室内分户墙严格按图施工，必须达到房间内室尺寸，所有
门窗洞口的空心砖一定砂浆灌满，电梯井砖砌体内砂浆灌心，所有内、外墙砌筑的第一排砖用砂浆灌满，如未灌满所造成的以后内外墙装修时返工的所有费用由乙方承担，墙体垂直度不大于4MM，平整度不大于4MM，水平缝20MM。如不合格所产生返工费用由乙方承担。 三、承包方式： 1、包工不包料：包砖砌体中一切劳务。 2、甲方负责提供垂直运输、搅拌机。 3、乙方负责：砌体中用的斗车、加气砖切割工具、铁铲、灰桶、灰线、吊砣、铝笔、电锯、锺子、砌刀、锄头、墨斗，乙方要做好使用机械设备的保养工作，斗车搅拌机，上下班一定要清理干净及废水泥排出，砂渣清理到场外。如违反操作规程而损坏的工具所产生的费用由乙方负责。 四、质量及施工内容责任义务和奖罚制度： 1、甲方提前通知乙方进场，进场后依据项目部有关规定进行三级教育，文明施工及施工岗前技术交底，进度计划等。 2、乙方对所需要的设备、材料计划等须前三天报甲方。 3、乙方必须做好材料节约，杜绝浪费，砖损耗约为2%。落地灰必须当天利用。砂、石、水、水泥一定要按监理下发的配合比控制，如超过用量或返工所造成的二次费用由乙方自行承担。 4、成品保护：乙方必须对水电预埋的线管成品保护，不能随意破坏。 5、按建筑条例规定：年满55周岁以上，18周岁以下身体欠佳、智力低下、高度近视、社会闲杂人员带小孩子者一律不能进入工地施工，否则按项目部规定由乙方负责清退出场。 6、进场劳务人员必须接受安全三级教育及施工技术交底和工艺交底，按项目部规
室内铺瓷砖合同模版
山西省繁峙县金木有限公司 地面、墙面贴瓷砖承包劳务合同 甲方：____________ 乙方：____________ 经甲乙双方协商，甲方将县委办联建家属楼的一号楼三单元102室的地面、墙面贴瓷砖工程承包给乙方施工，具体条款如下： 一、承包方式： 包工包料，包质量，包工期，包文明施工。 二、承包内容： 室内的地砖、厨房、卫生间墙砖及材料运输、铺贴及填缝。 三、施工期限和金额： 1、总工期为—天，即—年_月_日开工至_________ 年_月日竣工验收。 保修期—年，即—年—月_日开工至—年_月_日。 2、瓷砖金额：地面瓷砖（卫生间地面瓷砖除外）—元/块，卫生间墙上墙瓷砖—元/块，卫生间墙下墙瓷砖—元/ 块，卫生间地面瓷砖—元/块，厨房墙瓷砖—元/块，地脚线一元/米。 3、承包金额：贴地面瓷砖每平方米兀，贴墙面瓷砖（含地脚线）每平方米—元，卫生间地面防水—元。 四、甲方责任： 1、负责接通电源、水源。 2、负责将沙、水泥等材料搬运上楼。 五、乙方责任： 1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切事故由乙方自己负责。 2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量，瓷砖要用水浸透，墙面铲后打洞用水浸透先泥好再贴瓷砖。贴的瓷砖要平、直、无空心，卫生间地板砖稍留流水坡度，无积水。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。 4 、瓷砖损耗不得超过百分之二。 5、施工期间的工具如水管、盆、电源线、铲子、电锤等由乙方自己负责。 6、竣工后要把室内外打扫干净。 六、付款方式：甲方在施工前支付乙方2000 元定金，竣工后经验收合格，甲方方可在五日将承包费的80% 付给乙方，余款在甲方楼房木工竣工后支付。 此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方（签字）：乙方（签字）： 身份证号码：身份证号码： 2012 年月日2012 年月日
建筑员工劳务合同范本
建筑员工劳务合同范本 甲方：_________（通常为用工单位） 乙方：_________（姓名、性别、年龄、住址） 用工形式：_________ 鉴证编号：_________ 甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为_________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。 第一条甲方录用乙方从事_________（工作名称） 第二条劳动合同期限从_________年_________月_________日起至 _________年_________月_________日时止。其中试用期限为_________个月，至_________年_________月_________日止。 第三条甲方的基本权利义务是： 一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。 二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。 三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。 四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。 第四条乙方的基本权利义务是： 一、享受_________待遇（写明待遇的内容） 二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条工资待遇：_________（要写明确具体） 第六条工作时间：_________（每周不超过_________小时）第七条劳动保险及福利待遇：_________ 第八条劳动合同的变更和解除：_________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。） 第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。 本合同自双方签字xx生效。 甲方（盖章）_________乙方（签字）_________ 法人代表（签字）_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_________签订地点：_________ 用人单位名称（以下简称甲方）_________________________建筑工人姓名（以下简称乙方）_________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、基本情况 甲方单位法定代表人，电话号码： 企业地址：。 乙方姓名________性别_____居民身份证号_______________，出生日期 _____年_____月，在甲方工作起始时间_____年_____月_____日，联系电话， 户口所在地_____省（市）_____区（县）______街道（乡镇），邮政编码_______________。
劳务施工承包合同范本
劳务施工承包合同 欧阳学文 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期：
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范： ____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文
明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
砖砌体劳务分包合同
砖砌体劳务分包合同 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方） 现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议： 一、?工程名称： 二、?工程地点： 三、?本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。 四、?承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。 五、?现场施工要求，及材料机械设备配置 1、?甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内） 2、?甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、?因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。 4、?在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。 5、?乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。 7、?乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作?施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。?砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m 检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处 9、?砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次 10、?为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次. 11、?乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.
合同范本之内墙砖施工合同
内墙砖施工合同 【篇一：地砖施工合同)】 瓷砖承包协议 甲方： 乙方： 经双方协商就金鸡滩有色社区六区号楼瓷砖工程，达成以下协议。一、承包范围： 楼室内的80*80地砖，卫生间30*30地砖，厨房、卫生间30*60墙砖、扣条，过门石及所有脚线，所有辅助工程（浸砖、掏厨房卫生 间窗口，所有勾缝，养护成品保护现场卫生清理等）。所有施工机 具均有乙方负责除平拉车外，甲方提供乙方食宿，餐费乙方自付。 二、施工及质量要求： 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工。 2、甲方负责上料，对小部分砂、水泥、砖不足（砂2平车以内、水泥2袋以内、砖2件以内），全部由乙方自己负责运送。对于小部 分砂、水泥、砖剩余（2平车以内、水泥2袋以内、砖2件以内），全部由乙方负责运送至楼下。 3、根据排砖图，及现场技术员交底尺寸，合理使用砖块，每块裁头 充分利用，每贴完一套把所有裁头归并，用在下一套上，如造成材 料浪费，甲方有权让乙方自行承担材料费用。 4、在铺贴前，应对砖的规格尺寸、外观质量（有无裂纹、掉角、缺棱、直角度、翘曲度等），色泽等进行预选，如有差异需剔出，分 别堆放，与技术员沟通，如私自铺贴造成损失乙方自行负责（包括 甲方材料）。 5、砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致。接缝平整，深浅一致，周边顺直，面层与下一层（粘结）应牢固，无空鼓（凡单块砖 边角局部空鼓。切每自然间不超过总数的3%）必须符合要求，如果 造成返工，所有损失均由乙方承担（包括甲方材料损失）。 6、所有管线位臵需整洁美观，开关插座必须在同一水平线扣条需齐整，卫生间地砖所有管道处裁口需经技术员验收合格。 7、卫生间及阳台必须根据出水口找坡，出水口根据技术员要求留设。 8、面层铺贴在24h后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。卫生间排气道
建筑施工企业农民工劳动合同书新示范文本
建筑施工企业农民工劳动合同书新示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建筑施工企业农民工劳动合同书新示范 文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方（建筑施工企业）： 名称：法定代表人： 地址：电话： 乙方（农民工）： 姓名：性别：年龄：文化程度： 住址：身份证号： 甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设 部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的 通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。 一、合同期限 自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止或者工作
（工程）结束止。 二、工作内容 甲方分配乙方在岗位担任职务（工种）。在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为： 三、工作时间 1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。 2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。 四、劳动报酬 甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第项执行：
施工劳务承包合同协议范本
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
砌体劳务合同范本
编号： 建投·金色港湾砌体工程 施工劳务分包合同 年月日
施工劳务承包合同 甲方（工程承包方）：兰州一建集团工程有限公司 乙方（劳务承包方）：陕西000建筑劳务工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲方根据生产需要，现将建投金色花园11#楼砌体工程的二次构件劳务施工发包给乙方，甲乙双方本着平等自愿、公正公平、诚实守信的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵照执行。 一、乙方资质、注册情况及纳税身份情况 1.1 企业法人营业执照 统一社会信用代码: 9161000000000W 法定代表人姓名：霍0书 1.2银行账户信息 编号：J700000 开户银行：中国民生银行股份有限公司西安文艺路支行 账号： 0000000 第二条工程概况 2.1工程名称：榆中县建投金色花园11#楼工程； 2.2劳务作业地点：工地现场； 二、承包方式、承包范围及承包内容： 2.1承包方式 包工不包料
2.2承包范围 甲方提供的榆中县建投·蓝色港湾11#楼工程施工图以所有砌体项目的二次构件分项工程。 2.3承包内容： 1、乙方以包工不包料的方式进行施工，但施工中使用小型工具瓦刀、灰铲、铁锨、自检靠尺、上砖用平板车、水管、灰斗车等由乙方解决。 2、甲方仅提供搅拌机、塔吊等大中型机械等，乙方工序包括运方木、模板、垃圾清理，提供搅拌机司机及拌和砂浆、上料等与砌体二次构件相关的所有工作。 3、所有砌体二次构件施工用架体的搭拆、施工现场内转运材料、砌体二次构件完成后的现场清理及剩余材料的回收等。 4、乙方操作人员的住宿由甲方解决。 三、质量及安全文明施工目标、标准 3.1 劳务作业质量应达到以下标准：须达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求、国家现行的建筑施工及验收规范和《建筑安装工程质量评定标准》要求。符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011及GB50924-2014施工规范的要求。 3.2、乙方必须按施工图纸、图纸会审纪要、设计变更通知及施工规范进行施工，严格控制砖砌体二次构件的的平整度和垂直度，振捣、修补。 3.3、垂直度、平整度均控制在5mm以内。 3.5、观感质量达到公司及项目部要求。 在业主组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费
贴砖劳务合同范本
保利春天里贴砖劳务施工合同 甲方（全称）：北京保利房地产开发有限公司 乙方（全称）： 经甲、乙双方协商，甲方将保利春天里工程的贴瓷砖劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称：保利春天里 工作范围：室内墙面和地面铺贴砖分项工程 工期：2012年5月1日至2012年10月30日 二、承包方式和计费标准 1.承包结算方式：按干包工方式分包给乙方施工，根据现场实际完成面积计 算及结算（按见光面积丈量计算）。 2.合同价格： ⑴单价： ?墙面和地面铺贴砖单价：24.元/m2（按实铺面积计算，含施工所需之工 具；如斗车、磨片地施电线等）。单价包含定额所有工序（打底、清理 基层、材料转运、扫毛、砂浆搅拌及门子架搭设等，包含钉网人工）。 ⑵本合同单价包含但不限于如下工作内容： ?楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、 捣固压实、收平加水泥抹光及养护。 ?楼地面块料面层包括清理基层、备料、调制砂浆与胶粘剂、浸润块料，
抹结合层、铺贴块料、勾缝，高级块料面层打腊擦光； ?墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选 料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭 设拆除； ?上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家及北京 市现行施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门 满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工 的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经 济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。 ?本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险， 出现事故与甲方无关） ?本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。 ⑶工程量计算准则： ?楼地面地坪按主墙间净空实际完成面积结算； ?楼地面块料面层按图示结构净空尺寸以平方米计算； ?墙面贴块料面层按图示结构尺寸以平方米计算； ?此为所有工作综合价，甲方不再承担其它额外费用；如内容未详者，双 方协商解决。 三、工程款审核及支付 1.乙方根据工程实际抹灰完成情况向甲方现场施工员办理申请进度款支付 单，甲方合约施工员在5个工作日前审核完毕，项目经理在10个工作日前审查完毕，以此作为进度款的依据。有关质量和安全等现场奖罚，在每次申请进度款中兑现。 2.乙方每次申请进度款按实际完成铺贴砖情况支付50%进度款。 3.乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款80%，待业主验收合 格付至总工程款95%，余下5%为保修款。
建筑施工企业与农民工签订劳动合同范本
编号____________ 劳动合同书 （适用于在京建筑施工企业农民工） 甲方_________________________ 乙方_________________________ 签订日期_________年_____月_____日 北京市劳动和社会保障局 北京市建设委员会监制
劳动合同签约履行须知 1．用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。 2．劳动合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上一年以下的，试用期不得超过三十日；劳动合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。劳动合同期限在两年以上的，试用期不得超过6个月。试用期包括在劳动合同期限内。 3．用人单位支付劳动者工资不得低于本市最低工资标准。劳动者患病或非因工负伤的，在病休期间，用人单位支付劳动者的病假工资。不得低于本市最低工资标准的80%。 4．用人单位依法安排劳动者延长工作时间的，支付劳动者不低于工资的150％的工资报酬；安排劳动者在休息日工作又不能安排补休的，支付劳动者不低于工资的200％的工资报酬；安排劳动者在法定休假日工作的，支付劳动者不低于工资的300％的工资报酬。 5．当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，侵犯劳动者合法权益的，劳动者可以依法向用人单位用工所在地的劳动保障监察机构投诉。 6．用人单位应当按照有关法律、法规和国家及本市相关规定参加社会保险。农民工参加工伤保险和医疗保险均由用人单位缴费，个人不缴费。未参加工伤保险的，由用人单位按照国家和本市规定的工伤保险待遇项目和标准支付工伤职工相关费用。
劳务施工承包合同范本
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
砌体工程施工劳务承包合同
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
外墙抹灰及外墙贴砖分项工程合同协议书范本
编号: 外墙抹灰及外墙贴砖分项 工程协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_____ 年______ 月_____ 日
甲方：____________________________________________ （以下简称甲方） 乙方：____________________________________________ （以下简称乙方） 为了搞好工地的安全生产、文明施工、保证工程质量，按时完成施工任务，现将清远金世纪嘉园工地_______________ 所有外墙抹灰及外墙贴砖工程以包工不包料方式发包给乙方组织施工。根 据《中华人民共和国经济合同法》，《屮华人民共和国建筑法》及国家、_______ 省及 _____ 市其它有关法律、行政法规、规定等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致, 特制订本外墙抹灰及外墙贴砖分项工程I办议书。其条款如下： 一、承包内容 按照图纸结合现场所需要进行外墙抹灰、外墙贴砖的工作面（包括门窗套、飘窗空调板、屋面构架及人货梯出入口收尾工序）和外墙抹灰、外墙贴砖工程施工验收规范要求进行施工，包括外墙面淋水、拉毛、挂钢丝网，筛砂、砂浆搅拌及材料的水平与垂直运输、落地灰的清理重复使用。每层抹灰、贴砖完成的地面及外排栅清理，包含外墙抹灰、外墙贴砖工程所需耍的配套用工。外排栅全部拆除完毕之后乙方自费顾用清洁公司清洗外墙砖（包括清洗外墙面铝合金门窗及阳台栏杆），甲方不提供清洗外墙砖用的洗涤剂（如盐酸、草酸等）。 二、工程质量 1、严格按外墙抹灰、外墙面砖粘贴工程施工验收规范要求的优良标准施工。 2、严禁脱层空鼓裂缝现象，接口要平直。 3、严格保护各种构件成品，损坏按价赔偿。 4、砂浆搅拌要均匀，配料要求准确，若造成不必要的浪费（水泥及杜拉纤维大于配合比的用量） 则按材料单价的双倍罚款。 5、外墙抹灰应按图纸设计要求拉毛、挂钢丝网，墙面无空鼓及裂缝，外墙抹灰的允许偏差值（立 面垂直度3mm；表面平整度3mm；阴阳角方止3mm）。外墙面砖的品种规格图案颜色应符合图纸
施工单位劳务合同范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工单位劳务合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方(用人单位)________ 乙方(劳动者)________ 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 经甲乙双方协商一致，劳动合同期限采取下列第_____种形式： 1、有固定期限劳动合同 本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日终止。其中试用期自________年____月____日始，至________年____月____日止。 2、无固定期限。其中试用期自________年____月____日始，至________年____月____日止。 3、以完成一定工作为期限。本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成______________________________工作(任务)为合同终止时间。 二、工作内容和工作时间 3、甲方招用乙方担任______________________________岗位(工种)工作。乙方的上岗证号码为____________. 三、劳动保护和劳动条件 4、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育，对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。 5、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-)。