(整理)地基基础施工合同
中铁二局地基基础施工合同
建设单位：中铁二局地基基础施工合同
施工单位：
2010年月
中铁二局地基基础施工合同
建设单位：中铁二局何实光（简称甲方）
施工单位：（简称乙方）为了明确甲、乙双方在施工中的权利义务和经济责任，以便按照国家规定的基础建设程序和有关规定分工负责，经协商一致，特定本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：大西高铁运城火车站
2、工程地点：姚孟村北
二、承包方式及工程造价
1、承包方式：净包（水、电费由甲方支付，材料由甲方运到施工现场）
2、工程造价：每延米7元/米（不包括税金），按实际工程量结算。
三、费用支付方式
合同签订后乙方设备进场，甲方付给乙方每台设备壹万元作为材料购置等费用，施工中可借材料费、油料、生活费，每个月按进度付款80%，余款20%，三个月内付清。
四、甲方责任
1、提供施工图纸，保证现场施工条件三通一平，即：电通、水通、路通、场地平整。
2、组织有关单位对施工图纸、设计资料进行审定，办理有关手续。
3、协助解决乙方食宿及其它影响施工问题。
4、因甲方自身原因造成乙方停、窝工损失，由甲方按规定赔偿乙方。
五、乙方责任
1、严格按设计要求和有关规定施工，保证工程质量。
2、按期施工，按时提交施工记录。
3、发生人伤事故，由乙方承担。
六、其它
1、本合同签字后生效，待双方履行完合同内容后，合同自行终止。
2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方单位代表：乙方单位代表：
年月日年月日
亚宝药业桩基施工合同
为了明确甲乙双方在施工中的权力义务和经济责任，以便按照国家规定的基本建设程序和有关规定分工负责，经协商一致，特定本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：亚宝药业灰土挤密桩
2、工程任务及要求：完成约米灰土挤密桩施工。
二、承包内容：
1、承包方式：清包（含机械人工，不含主材料及税金）。
2、结算单价：元/米。
三、费用支付形式：
设备进场开始施工后付元生活费，工程完工后五日内付至60%，剩余40%工程款验收合格后一次性付清。
四、甲方责任：
1、提供施工图纸、地质数据，保证现场施工条件三通一平，即电通、水通、路通、场地平整。
2、解决施工现场干扰因素，保证正常施工。
3、协助乙方解决施工人员食宿问题。
五、乙方责任：
1、严格按设计要求和有关规范施工，保证工程质量。
2、按期施工，按时提交施工资料。
3、因乙方自身原因，出现质量问题，或延误解工期给甲方造成损失，由乙方按规定赔偿甲方。
4、因乙方自身原因，造成安全事故由乙方自己负责。
六、其它：
1、本合同签字盖章后生效，待双方履行完合同内容后，合同自行终止。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方单位：乙方单位：
代表：代表：
年月日
施
工
合
同
河津市建筑工程总公司基础三公司
山西省兴县友兰中学地基处理施工合同
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）根据山西省兴县友兰中学工程建设需要，甲方通过与乙方协商，甲方将灰土挤密桩委托乙方施工，为保证本工程施工的顺利进行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：山西省兴县友兰中学灰土挤密桩地基。
2、工程地点：山西省兴县友兰中学。
3、工程承包范围：山西省兴县友兰中学灰土挤密桩工程处理。
4、承包方式：清包。
第二条工程期限
开工时间：年月日，竣工时间：年月日。乙方按照甲方制定的工期计划进行施工。
第三条双方责任
1、甲方责任
（1）负责对进驻施工现场的乙方进行统一管理。
（2）负责协助乙方解决施工中出现的外部问题。
（3）负责在施工期间提供水、电、灰土拌合由甲方负责。
（4）施工期间控制桩由甲方负责。
（5）负责按本合同约定时间和额度支付乙方工程款。
（6）负责监督、检查、考核乙方施工过程中的安全文明施工以及所有人员的入场安全培训。
（7）合同条款内相应责任。
2、乙方负责
（1）按照甲方要求，及时组织施工人员、机具进场，照图施工。
（2）按要求乙方用柴油锤成孔，并组织两台夯机配合成桩。
（3）乙方在现场的一切活动，都必须服从甲方的统一管理协调。
（4）按合同约定时间按期完工和交付，严格按照甲方安全文明施工要求，施工过程做到工完料尽场地清。
（5）做到安全文明施工。
（6）合同条款内相应的责任。
第四条安全施工
1、安全管理：杜绝人身伤亡事故和重大机械、设备损坏事故、不发生火灾事故、杜绝重大交通责任事故及其他重大事故，严格控制各种习惯性违章。
（1）乙方必须坚决贯彻执行党和国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。因乙方管理和个人原因造成的伤亡事故由乙方自行负责。
（2）乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准和行业安全工作规程。
（3）乙方的现场负责人是本单位现场第一安全责任人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系，必须按甲方规定设立专职安全监察人员。
2、文明施工要求
乙方必须严格执行当地政府及甲方关于文明施工管理的文件、规定。
3、环境保护
（1）采取一切合理措施，保护工地及工地周围环境，避免污染、噪音或由于其施工方法不当造成的对公共场所共人员和财产等危害和干扰。
（2）乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方要求处理生活垃圾、粪便、污水等。
4、除非另有协议，自现场开始工作直到工程全部移交为止，乙方应全面负责在工地上施工人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故。因乙方原因发生伤亡事故，由乙方负责，费用由乙方承担，并承担因此造成甲方的损失。
第五条结算方式和付款方式
1、结算依据
（1）本合同采用固定单价合同，一次包定。根据实际完成工程量进行结算，承包单位为8.5元/米（不含水、电、税）。
（2）乙方必须全部响应甲方与业主之间相互往来的一切经济文件，并受此约束。如因乙方工作失误所造成的损失，全部由乙方自行承担。
2、付款方式：
（1）工程预付款：经甲乙双方协商一致，设备进场付工程款贰万元整（20000元），在施工过程中甲方付乙方工地生活费。工程完工后付工总价的80%。
（2）竣工结算支付：竣工资料移交，工程检测合格后，付剩余工程款的20%。
第六条违约责任
1、甲方不按合同约定履行义务，承担违约责任。
2、如因乙方原因发生重大质量事故（或质量隐患）造成甲方的损失全部由乙方承担。
第七条综合管理
1、乙方现场代表必须能坚守岗位，并具备综合能力，能完成代表乙方行使职权。
2、乙方特殊工种从业人员上岗必须持有劳动部门颁发或认可的特殊工种作业资格证书。
3、乙方必须服从甲方对电源的统一管理。
4、乙方应执行工程所在地政府的有关规定。
5、乙方负责食宿，达到国家规定的食宿基本标准，保证自身生活区域清洁卫生。
第八条争议解决方法
甲乙双方在履行合同时发生争议后，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿意和解或调解不成的，双方任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，工程完工，工程款付清，合同终止。
甲方（签章）：法定代表人或委托人：
乙方（签章）：法定代表人或委托人：
年月日
质量保证体系框图（附表3）
桩基采购合同
篇一：预制桩基础采购合同 预制桩基础采购合同 发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方） 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：张掖市城区热电联产集中供热管网工程（中继泵站） 第二条、工程地点：张掖市甘州区流泉中继泵站、变配电室 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定 9米，共约82 条，单桩竖向承载力特征值750 kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包预制钢筋混凝土方桩（按图纸技术要求预制），包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：400×400×9000方桩按元/米，此单价含桩材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），报验报监费用等一切费用含税金。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。 第五条、付款方式： （一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 （二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款； 2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%； 3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。 第六条、承包方式： 1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
地基处理工程施工合同范本模板
地基处理工程施工合同范本模 板 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-082076
地基处理工程施工合同范本模板 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。 第二条：承包方式及承包范围 一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单
价包干的方式承包。 二、承包范围：。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。 第三条：工程质量标准 一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。 二、其它条款按通用条款第9条执行。 第四条：验收标准 一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。 二、其它条款按通用条款第12条执行。 第五条：质量保修期 一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。 二、其它约定按通用条款第13条执行。 第六条：合同工期
(完整版)交通工程施工合同-
交通工程施工合同 篇一：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额： ￥：，大写：（不含税金）。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表 工程预算表 工程结算表 篇二：公路工程施工合同范文 公路工程施工合同 发包人：*****置业有限公司 承包人： 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
地基与基础工程施工合同
地基与基础工程施工合同 地基与基础工程施工合同(协议书) 合同(协议)编号: 工程名称:XXXX工程 发包单位:XXXX公司 施工单位:XXXX工程公司 合同签订日期:2011年4月28日 发包方:XXXX公司,甲方, 承包方:XXXX工程公司(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就施工承包的有关事项协商一致，达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 工程 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4 工程量:简易土钉支护约3820?,结算按现场实际工程量计 算, 1.5 承包方式:按固定价包干、包工、包量、包机械 1.6 质量目标:合格 1.7 安全文明施工目标:确保达到石嘴山市文明安全工地样板标 准 第二条合同工期: 天
2.1 开工日期:,以实际进场时间为准,2011年 5月 2 日 2.2 竣工日期:,即完工时间,2011年5月 21 日 2.3 该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外 甲方原因影响，可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖 章。 2.4 甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考 核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。 2.5 乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣 除工期违约罚金,拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不 超过总价的10%。 第三条工程施工造价 3.1 合同价款为人民币:115元/? 3.2 经过甲、乙双方协商一致，确认:本合同单价为固定价格， 在约定的风险范围内合同单价不再调整。 3.3 工程承包总价暂定为439300.00元,肆拾叁万玖仟三佰圆整,， 以实际完成工程量结算。 第四条甲、乙双方的工作和义务 5.1 甲方的工作义务 , 甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。 , 负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行 全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重 损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另 外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权 利。
地基基础工程挂靠协议
地基基础工程挂靠协议 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
地基基础工程挂靠协议甲方：_ 法定（或委托）代表人： _______ 乙方：__ _ 法定代表人： ___ 甲乙双方在自愿、平等的基础上，经过充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书： 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行地基基础工程的施工，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。 三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。若因乙方的工程质量问题给建设方和甲方造成的损失，由乙方全部负责。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡涉及交缴的各种费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料，该工程资料由乙方负责完成。该工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。
附属设施施工工程合同协议书
附属设施施工工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学学生宿舍 附属设施施工工程协议 甲方（全称）：资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程 二、工程地点：校园内 三、承包范围： （一）工程承包内容： 1、新建围墙。 2、围墙外水沟。 3、拆除水塔、水槽。 4、新建水槽。 5、安装水管及水龙头。 6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。 7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。 （二）工程量和计价办法。
1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施 工，每米长按 340 元计价，共计 48 米，造价 16320 元。拆出原围墙48米工价及运费3000元. 2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为 0.06 米， 每米160 元，长35米造价是 5600 元。 （1）拆除旧水塔、水槽工价及运费 4200 元。 （2）新建水槽靠围墙边砌，长 5 米，高 0.8 米。造价3000 元 （3）安装水槽水管大小为 2.0，每隔 0.5 米一个水龙头， 共计 11个，连通进出水管，小计 1500 元，。 （4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长 2.4 米，宽 0.6 米，每米 105 元，共计长 63 米，造价 6615 元。 （5）原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米 65元，估计为220平方米，计14300元. （6）校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为 0.06 米，每米250 元，长20米造价是 5000 元. 3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
地基基础工程施工承包合同oc
地基基础工程施工承包合同方：甲负责 人：：乙方负责人： 二00 年月日 地基基础工程施工承包合同 甲方：______________________ 乙方： ______________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程名称及地址 1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程项目一、工程项目及内容：依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。二、工程承包方法本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施）第三条：工程量及工程造价施工桩距_____排距___桩径____桩长____共计桩数_____根，计:_____米,工程造价按__元/米进行结算,共计：_____元，大写：___________________（此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。第四条：付款方式本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%，本工程施工完毕后，经检测合格，付款至90%，等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%。第五条：振冲碎石桩工期 1、本工程开日工期为xxxx年x月xx日。 2、本工程商定有效工期为xx天，工程竣工日期为xxxx年x月xx日。 3、凡因人力所不能抗拒的自然因素，或经甲方认可的原
因延误了工期，按时顺延。第六条：甲方职责 1、负责施工现场的统筹、协调，施工质量监督和工程验收工作。 2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。 3、提供施工所需要的平面坐标，建筑红线或基础轴线定位桩，场地水准点及标高数据。 4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通，场地平整等满足施工所需要求，（三通一平） 5、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物，解决施工可能对周围环境的影响以及外界人 为影响施工有关事宜。 6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。 7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。 8、负责办理各项施工许可证（地质勘察报告1份） 9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题，解决施工中非乙方原因出现的困难。第七条：乙方职责 1、组织全部施工机具、人员，提供现场施工方案，精心施工。 2、严格按照施工图纸和技术要求，以及有关规范、规程的规定，接受甲方的监督、监理，保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。 3、严把质量关，做好施工原始记录，备齐所需的技术资料，完工后向甲方移交相关的技术资料。 4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。 5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题，积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。第八条：其它事项 1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题，甲乙双方应本着有利工程，互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。 2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。 3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。甲方（公章）：乙方（公章）：
北京市建设小型工程施工合同范本(最新版样本)
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元
北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
地基工程合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-8147-25 地基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
地基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 二、合同工期： 三、承包及结算方式： 1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及
进出场费，包生产安全和文明施工。 2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为 /㎡(含税)。 四、付款方式： 乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。 五、质量标准： 1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa 2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。 六、双方权利与义务： 甲方： (1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。 (2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。 (3)提供施工水、电源等辅助工作。
桩基合同范本
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式： 第三条工期
开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。 2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
地基处理施工合同
篇一：地基处理施工合同(2号楼) 金世界（南花园商贸区）2号楼 地基处理工程施工合同 发包人：河北金城房地产开发有限公司 承包人：河北大地土木工程有限公司 地基处理工程施工合同 发包人：河北金城房地产开发有限公司 承包人：河北大地土木工程有限公司 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家相关规定，结合本工程具体情况，经发包人、承包人协商一致就地基处理工程承包事宜签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：金世界（南花园商贸区）项目一期 1.2工程地点：石家庄市桥西区南小街与永安街交叉口西南角 1.3 工程规模、特征：详见设计施工图，地下2层、地上24层。 1.4工程任务内容与技术要求： 1.4.1工程任务：混凝土灌注桩复合地基施工；钻孔土清理至发包人指定位臵。 1.4.2技术要求：严格执行国家现行规范和地方规程，地基处理后复合地基承载力设计值大于450kpa；建筑物沉降不大于国家规范要求； 1.5 承接方式：包工包料，一次性包干。 1.6工程工作量：混凝土灌注桩824根、桩径 400毫米、桩长15.9米、混凝 土总量1646.39立方米、砼标号c20。 第二条：发包人向承包人提供以下有关资料文件 第三条：承包人向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期、质量要求
4.1工期：自发包人通知进场后2日内开工， 25日内完工。 4.2质量要求：工程质量要求达到合格，通过省市有关质检部门、权威检测单位、设计单位及发包人检查，并能够满足基础工程施工要求。 第五条：收费标准及支付方式 5.1双方一致同意采用一次性包干的办法，不再进行任何调整，包括政策变化，市场材料调整以及其他一切原因。 5.2混凝土灌注桩复合地基300元/立方米。 5.3本工程费总额501918元（大写伍拾万零壹仟玖百壹拾捌元整），其中地基处理费用493918元；钻孔土清运费用8000元。合同生效后，发包人分两次向承包人支付工程款。施工完成，经质检部门验收合格后十日内付工程款的95%，计476822元，剩余5%待主体工程竣工并经质检部门验收合格后十日内付清。 第六条：发包人、承包人责任 6.1发包人责任 6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。6.1.2开工前，发包人应办理用水、用电、障碍物清除及影响正常工作进行的有关事宜。 6.1.3发包人向承包人提供工作现场地下已知埋藏物（如电力、电缆、各种管道、人防设施等）的资料及具体位臵分布图。 6.1.4发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目。 6.1.5发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。验收完毕出具检查验收证明，以示承包人任务已完成。 6.2承包人责任 6.2.1承包人对自行供应的材料、设备负责，材料、设备必须符合规范要求。材料进场前，承包人须提供三家材料厂家的资质证明及产品合格证明，供发包人审查、确定。 6.2.2承包人按本合同第三条的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件并对其质量负责。
地基基础工程施工合同
地基基础工程施工合同书 工程名称： 甲方： 乙方： 合同编号： 签订地点： 签订时间： 地基基础工程施工合同条款 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。
4、承包方式及取费标准：工程实行：；按现场签证进尺深度，以每米元计价结算；预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延； （1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 （3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用 元，并纳入结算中。 第三条甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。 9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。 10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。
桩基工程施工合同协议书范本
编号: ________________ ____________ 桩基工程施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日 甲方（发包方）： 法定代表人：
乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： ________________ 1.2工程地点： ________________ 1.3 工程规模及承包内容：___________________________________ 第2条合同工期 2.1开工日期： _______ 年______ 月______ 日。 2.2竣工日期： ______ 年______ 月______ 日，总工期共______ 个日历天日。 第3条质量标准 乙方必须严格按照珠海市建筑设计院出具的经甲方审核确认的本工程的桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定的要求组织施工，确保工程质量标准为 第4条经济条款 4.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和本合同第 1.3条约定的工程承包内容，保质、保量、按期完成。本合同单价为综合包干单价，包括但不限于为完成本合同工
程承包内容所发生的一切费用，不再调整单价，不另计取任何费率。工程量按实际结算。 4.2本合同总价暂定为人民币：________ 元整。 4.3工程量及综合单价：__________________ 4.3.1工程量暂定为：_______ m3。 4.3.2本合同灌注桩工程量计算规则：灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至实际施工的桩底标高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方米计算。4.3.3工程量增减变更签证须经甲方工程部、甲方造价部、监理方总监、乙方共同书面签字确认后方可作为工程量结算增减依据，未经共同书面签字确认的工程量增减变更签证不能作为结算依据。 4.3.4本合同灌注桩综合包干单价为：-------- 元/ m3，此单价以含钢量 ------- kg/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按______ 元/ 吨调整（按签订桩基施工合同时投标报价清单上所载明的钢筋等级和价格调整）。 4.3.5本合同灌注桩综合包干单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、临时水电管线的铺设（由甲方制定位置接驳至施工现场）、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工准备埋设护口管、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安装注浆管、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下混凝土、桩垂直度及桩顶标高的控制、灌注桩的后注浆施工、废 泥浆的清理装卸外运、填桩孔、施工完毕后的场地清理等所有相关内容；还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素；因孔壁坍落和所遇地下障碍物的破除清理而采取的机械设备费及应急措施费、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、
地基基础工程施工承包合同
编号：______________ 地基基础工程施工承包合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方：__________________________ 乙方：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。 ， 第一条：工程名称及地址 1、工程名称：_______________________________ 2、工程地址：________________________________ 第二条：工程项目 一、工程项目及内容： 依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。 二、工程承包方法 本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施） " 第三条：工程量及工程造价 施工桩距排距—桩径桩长共计桩数根，计：米，工程造价按 ________ 元/米进行结算，共计：元，大写：_______________________________________________ （此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。 第四条：付款方式 本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%本工程施工完毕后， 经检测合格，付款至90%等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%
工程施工协议书模板(标准版)
编号：FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
工程施工协议书(标准版) 发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：———————————————————— 工程地点：———————————————————— 工程内容：———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件
1） 工程立项批准文号：—————————————— 资金来源：———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围：———————————————————— 三、合同工期： 开工日期：——————————— 竣工日期：——————————— 合同工期总日历天数××天 四、质量标准 工程质量标准：—————————————————— 五、合同价款 金额（大写）：××元（人民币） —————————￥：元—————————
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和
CFG桩基合同
东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同 甲方（发包方）：______________________________________________ 以下简称（甲方） 乙方（承包方）：_________________________________________________ 以下简称（乙方）为保护双方的合法权益，双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，根据《中华人民 共和国合同法》、结合本工程具体情况，明确双方在桩基检测过程中的责、权、禾经双方友好协商签订本合同，并信守下列条款： —、工程概况： 工程名称：_ 工程地点：______________________________ 承包范围：______________________________________ 承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工 二、工程内容： 三、质量标准：合格 四、施工工期： 1. CFG工程桩施工总工期天。此工期不包括桩基检测时间。 2. 实际开工日期以甲方书面通知为准。 五、合同金额：合同价（人民币）____________________ ，大写： ____________________________。 1. 包干单价：桩径400mm单价为元/m。本合同单价为包干价，在任何情况下，该 合同单价概不调整。 以上单价为综合包干单价，包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、安全文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工过程中发生的 —切费用。 2. 计价方式： 合同价=包干单价X根数X（有效桩长+0.5米） 3. 合同价：________________ ，大写：____________________________ 。
地基基础工程施工合同
地基基础工程施工合同条款 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的灰土挤密桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。 4、承包方式及价格： （1）承包方式:综合单价 （2）承包价格：1100元/m3 5、质量等级：合格 第二条工程期限 1、开工日期：20**年3月12日 2、竣工日期：20**年5月20日
3、总施工期：68天 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延； （1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 （3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 第三条甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
地基工程合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-5182-57 地基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
地基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩
尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。 4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延; (1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 (2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 (3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
合同范本之道路附属工程施工合同
道路附属工程施工合同 【篇一：道路附属工程施工合同-某范本】 *** 道路施工合 合同编号： 二0一二年十一月三日同 **工程第一标段施工合同 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：**工程第一标段 1.1.1工程地点： 1.1.2工程内容：详见工程量清单。 1.1.3承包范围：包工包料。 1.2 工期 1.2.1开工日期： 1.2.2竣工日期： 1.2.3总日历工期：天 1.3 质量等级：合格 1.4 合同价款：元 二、合同文件及解释顺序：执行合同条件规定。 三、合同使用标准。 3.1 适用法律法规：国家有关法律法规及建设行政主管 部门的有关规定。 3.2 适用标准、规范： 《城市道路设计规范》（cjj37-90） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（cjj1-2008） 《市政工程施工技术资料管理规定》（建设部）等。 四、图纸 4.1 图纸提供套数：套。 五、甲方驻工地代表： 六、乙方驻工地代表:
七、甲方工作:甲方提供施工设计资料，按照国家有关 规范及标准监督乙方施工，协调解决施工中的有关问题。 7.1 质量控制：甲方根据工程情况按照有关制度提出质量管理要求，参加工序、重要部位的质量检查验收，并组织竣工验收工作。 7.2 进度控制：根据实际施工情况协调施工单位完成工期计划。 7.3 施工协调：甲方负责与施工工序相关的有关弱电下地、其他公用设施施工、特殊区段施工方案调整等工作。 八、乙方工作:乙方组织该工程施工. 8.1新栽植的苗木必须有检疫部门出具的检疫证明，严格按照工程量清单中规定的数量、规格（冠幅、干高、胸径等）、种类，苗木要 求长势旺盛，冠幅饱满，色泽丰润，无 病虫害，必须带土球；苗木坑径不得低于有关规范要求，深度同原 根系深度，坑槽上下垂直，底土翻松，不透水层挖透并全部清除； 绿地要整平，不能有洼塌地段；苗木运抵现场后必须经甲方验收合 格后才可栽植。移栽的苗木必须带土球。 8.2土建材料必须符合规定要求。 8.3施工质量：乙方必须遵守甲方有关工程质量管理的制度规定并应严格按照图纸设计及相关规范标准进行施工，根据甲方管理要求和 施工进度情况及时通知甲方驻工地代 表做好质量管理，未经验收许可，禁止进入下道工序施工。 8.4 做好施工场地周围建筑物、公共设施、苗木和地下管线的保护工作，如在施工中损坏已提示注意保护的设施、苗木等，应承担相应 责任及发生的费用。 8.5 施工安全：乙方必须做好施工现场的安全防护工 作，施工不应占用机动车道，如必须占用，应按规定设臵警示标志，确保施工安全但甲方不承担任何费用。如出现安全问题，自行承担 相应后果。 8.6与工地周边居民及经营业户处理好关系，确保工程顺利进行。 8.7管理与维修： 8.7.1绿化工程：乙方在工程完工后要做好管理养护工作，包括绿地 内的卫生、除草、已死苗木的清除更换，苗木 的修剪、施肥、浇水，要做 好日常维护管理、看护，保证新栽植苗木和移栽苗木的成活，管理 期自竣工验收合格之日起一年。