石材装修合同
发包方（以下简称甲方）:
承包方（以下简称乙方）:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程具体情况，经双方协商达成以下协议：
第1条工程概况
1. 工程名称：
工程内容：干挂花岗岩幕墙
承包范围：外墙
承包方式：包工包料
2. 工程性质（指基建，技改等）：
3. 开工日期：本合同工程定于年月日开工。
竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
总日历天数：天。
4. 工程质量：达到国家现行规定的合格标准.
第2条工程量及造价
617#花岗岩干挂单价
617#花岗岩干挂面积
本工程造价约为元。(结算按实际竣工面积计算)
（金额大写）
第3条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表姓名：。
5.2 甲方委托监理公司现场管理.
第4条乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名：
第5条甲方责任及义务工作
1. 负责提供石材干挂工程施工必须的图纸及相关文件,并派员对工程质量及进度进行监督检查.
2. 协助解决总包配合事宜及乙方进厂人员的办公,仓库,住宿用房及施工场地,施工用水电,脚手架,垂运输等.
3. 甲方应承担自身配合不当(付款,变更)造成的损失和工期延误责任.
第6条乙方工作
1. 乙方应按协议规定保证工程质量,进度,安全施工.
2. 乙方应按甲方签字认可的施工图纸进行施工.
3. 乙方应按施工安全规程采取严格的安全防护措施,承担自身安全措施不力造成的事故责任和损失.
4. 乙方应承担因施工质量造成的责任和损失.
5. 乙方应提前3天提出需甲方协调解决的问题和要求.
6. 乙方应服从陕西恒瑞监理公司的现场管理和遵守总包现场规章制度.
第7条工程变更
因甲方原因提出工程变更,需甲方签证书面通知乙方,因工程变更(设计变更,价款变更)增加的费用由甲方承担,工期顺延.
第8条付款及结算
该干挂幕墙分项工程项目完成60%时,甲方支付乙方合同款总额的40%,全部安装完毕验收合格后七日内付至合同款总额的95%.结算按合同单价和实际竣工面积计算后,另加变更及其它联系单费用。余款决算后十日内一次性付清。
第9条验收时间
完工后十日内甲方应组织有关部门对该干挂幕墙分项工程进行验收评定,如完工后1个月不能验收评定,视该干挂幕墙分项工程为合格工程.
第10条违约责任
1. 甲方无正当理由拒收该分项工程,拒付货款,甲方向乙方偿付合同款的百分之三十违约金.
2. 甲方逾期付款,甲方向乙方每日偿付欠款总额千分五的违约金.
3. 乙方该分项工程质量不符合合同规定标准,甲方有权柜绝,乙方向甲方偿付合同总额的百分之三十的违约金.
4. 乙方不能履约,乙方向甲方支付合同款总额百分之三十的违约金.
5. 乙方逾期交付或不能按期安装完毕,且无正当理由,乙方向甲方每日偿付合同款总额千分之五的违约金.逾期三十日,视乙方不能履约.
第11条纠纷
因该分项工程质量问题发生争议,由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行公正的质量鉴定,甲方双方应当接受.双方发生经济合同纠纷自行协商解决不成时，可请行政主管部门或人民法院按程序仲裁。
第12条合同生效及终止
合同经双方签字盖章后生效,一式五份,甲乙双方及相关单位(及个人)各执一份,至保修期满终止(保修壹年).
第13条其它
本合同未尽事宜,双方可以补充协议加以补充或增加条款.补充协议或增加条款与合同具有相同的法律效力.
合同订立时间：年月日合同签定地点：
发包方（章）：承包方（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
外墙石材干挂施工合同书
外墙石材干挂施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程工期短、质量要求高的情况，经双方友好协商，本着平等互利友好合作，就乙方承包施工的工程外墙点挂及干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行，以确保工程保质保量、按期顺利完成。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：除甲方提供脚手架、石材主材外，其余所有的工料均由乙方包工包料施工。 4、质量要求：合格 二、施工依据 “”工程点挂及干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照《一期外墙石材干挂装饰工程施工图纸》组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。 三、工期要求 1、开工日期：甲方通知开工的日期。 2、总日历工期天数： 3、因停水、停电、石材供应不上及脚手架自然灾害等非乙方原因引起的工期延误则工期顺延。 4、如乙方不能按甲方施工进度执行，造成工期延误，甲方有权处罚乙方500元/天。 四、工程价款组成 1、本单项工程实行含税固定单价，工程量按实际施工展开面积结算（包含线条），点挂包干单价为元/平方米，干挂包干价为元/平方米。包干单价中含除石材以外的材料及损耗费、机械费、人工费、辅材费、管理费、劳保费及税金（税金为本工程总价款的 %，开具税票）等一切
费用。（若有要求四性检测费由业主支付）外墙干挂面积预估为平方米，工程价款预计为万元。 2、乙方应组织相关部门进行图纸会审。如设计图有部分与现场不符，需要变更造成工程量增减的，其增减工程量由甲、乙双方现场签证，签证单作为乙方决算依据。 五、材料 1、本条款第一条款的包干单价中包括花岗石及损耗、辅材及安装配件。花岗岩材料规格由乙方开具材料规格单，甲方联系材料供应商。乙方开具材料单和现场安装损耗量大于实际安装面积且数量超过总量2%超出部分2%由乙方负责，2%以内由甲方负责。 2、本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求规格施工，工程量按实际施工面积计算。 3、乙方提供的辅材、配件应符合设计及现行施工规范的要求。 六、付款方式 1、进度款：工程施工按进度付款，每栋楼一、二层完成后甲方支付给乙方经甲方审核确认的完成量工程款的50%作为工程进度款。 2、本合同乙方完成工程款为所有主材、面材、五金配件、辅材等全部安装施工完成，外墙脚手架落架后，甲方支付乙方完成工程款至80%。（工程量经甲方审核确认） 3、竣工验收后七天内甲方支付乙方已完成量工程款的97%。 4、尾款：剩余结算总价的3%作为质量保证金，在乙方完成保修任务后无息结清（质保期从工程竣工验收之日起算为期一年）。 七、工程质量和验收 1、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于48小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。 2、本单项工程验收以我省颁布的相关施工工程验收规范以及质量验收标准为依据，单项工程质量应达到合同规定的要求。 八、双方现任和义务 甲方： 1、协助乙方处理有关施工场地、水源、电源、脚手架、现场仓库（一间）等事宜。 2、应依合同相关条款的规定时间内及时向乙方支付工程进度款项。
理石施工合同
楼梯石材镶贴分项工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，为明确双方责任，经甲、乙双方协商一致订立本工程承包合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务计量承包。自带施工工具，按设计和规范要求质量标准承包楼梯石材镶贴作业人工费的施工，包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围：图纸设计中包含的所有室内楼梯、走廊和电梯前室地面石材镶贴、踢脚 线粘贴、室外台阶和残疾人坡道石材及其他需要粘贴石材的部位等所有工序及相关作业，根据施工图纸石材的粘贴及材料的场内运输、倒运、扛料上楼等全部工作。以及现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具（如：无齿锯、电缆、电线等）。 五、施工费计算办法：承包单价：楼梯石材镶贴45元/m2，踢脚线粘贴15元/m，所有材料卸车及人工抗料上楼合计25元/m2（接触面积，包工不包料），工程量按实际镶贴面积计算，工程款均以最终决算为准。 六、工期要求：A1#---A3#楼、A5#---A9#、B1#、C3#楼2015年7月20日至2015年8 月10日前完成；B3#、B5#、25#车库2015年9月1日至2015年9月15日前完成。 工期延误：如由于乙方原因造成不能按时竣工，延误工期总天数1-3天（含第3天），认罚1000元/天；延误工期总天数4-6天（含第6天），认罚2000元/天；延误工期总天数7天（含第7天）以上，认罚3000元/天；同时赔偿甲方相应的损失。施工开始时间从样板确认时间计算，如遇不可抗力因素等情况工期顺延。 七、质量标准及验收要求： 1、乙方应严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的要求进行施工，达到合格/优良标准。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报项目部复检验收。 2、石材分项工程施工至少满足以下要求：
2020房屋装修合同范例(示范合同)
2020房屋装修合同范例(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004971
2020房屋装修合同范例(示范合同) 房屋装修合同范例(一) 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自____年____ 月____日开工，至____年____月____
日竣工，____工期____天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_____元，大写(人民币)：____详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 (2) 第二次合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_____元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_____元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_____元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负
茶楼股份协议
第一条投资人的姓名 甲方：_____________身份证________________________________ 乙方：_____________身份证________________________________ 丙方：_____________身份证________________________________ 丁方：_____________身份证________________________________ 以上各方投资人经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就各方共同出资**茶楼。 茶楼地址为：________________________________________________________________ 第二条共同投资人的投资额和投资方式 共同投资人的出资总额( 以下简称“出资总额”)为人民币_______________元，由于甲方是项目组织人，单独享受8%的项目股份，此股份不作为转让实质股权，仅为利润分红股份。（比如：项目每个月盈利1000元，甲方先享受1000*8%=80元的分红，其他盈利部分再根据投资人股份进行利润分成。） 其中，各方出资分别为： 甲方出资____________元，占出资总额的______%; 乙方出资____________元，占出资总额的______%; 丙方出资____________元，占出资总额的______%; 丁方出资____________元，占出资总额的______%; 第三条利润分享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 共同投资人的出资形成的股份及其装修等硬件为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 在装修过程中所欠债务，各股东按照股份承担，但是先从每月茶楼盈利中支付外债。 第四条投资和转让 1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全
简单装修合同样本二(官方版)
编号：QJ-HT-0291 简单装修合同样本二(官方 版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
简单装修合同样本二(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1.装饰施工地点： 2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。 5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 二、工程价款及结算的约定
外墙石材干挂施工合同范本
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国经济合同法》，就乙方承包施工的 外墙石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围：除甲方提供脚手架、石材主材外，其余所有的工料均由乙方包工包料施工。 4、质量要求：优良。 二、施工依据 甲方委托乙方设计外墙石材干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照《外墙石材干挂装饰工程施工图纸》组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。 三、工期要求 1、开工日期：甲方通知开工的日期。 2、总日历工期天数：日历天。 3、因停水、停电、自然灾害等非乙方原因引起的工期延误则工期顺延。
四、工程价款组成 1、本单项工程实行含税固定单价，工程量按实际施工展开面积结算，包干单价为 元╱平方。包干单价中含设计、材料及损耗费、机械费、人工费、辅材费、脚手架费、检测费、验收费用、管理费、劳保费及税金等一切费用。（四性检测费由业主支付）外墙干挂面积预估为平方米，工程价款预计为 元。 2、乙方应组织相关部门进行图纸会审、论证。如因甲方原因造成改变或增减，其增减费用由甲、乙双方现场签证调整，其一切费用均由甲方承担，签证单作为乙方决算依据。 五、材料 1、本条款第1款的包干单价中包括花岗石及损耗、辅材及安装配件。花岗岩材料规格由乙方开具材料规格单，甲方联系材料供应商。乙方开具材料单和现场安装损耗量大于实际安装面积且数量超过总量2%，超出部份由乙方自行负责，小于2%由甲方负责。 2、本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求规格施工，工程量按实际施工面积计算。 六、付款方式 1、进度款：工程施工按进度付款，每月10日甲方支付给乙方经甲方审核确认的上月完成工程款的70%作为当月的工程进度款。 2、本合同乙方完成工程款为所有主材、面材、五金配件、辅材等全部安装施工完成，并以甲方和监理单位验收合格七天内，甲方支付乙方完成工程款至80%。（工程量经甲方审核确认） 3、竣工验收后七天内甲方支付乙方至97%。
大理石打磨工程装饰合同
大理石打磨装饰工程合同 合同编号： 签定日期： 甲方：代表人： 乙方：代表人： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就甲方大理石地面打磨的有关事宜，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程地点：现场售楼中心大厅 2、工程内容及做法： 工程内容：售楼部大厅大理石地面打磨、镜面处理。 具体做法：首先：地面石材对缝处开缝补胶，进行无缝处理； 然后进行由粗到细无接缝研磨，抛光； 三天后进行抛光、镜面处理。 3、承包方式：双方商定采取下列第 1 种承包方式。 （1）、包工、包料
（2）、包工、包部分材料 （3）、包工不包料 4、工程期限： 工程期限7 天。自年月日起至年月日止。 5、合同价款及付款方式： 本合同单价为（大写）：陆拾捌圆每平方（小写）：￥68.00元/平方。 合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款： 工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程结算单，并将有关资料交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结算工程余款。工程发票（合同总价）中所应缴纳的消费税由甲方承担。 二、双方应尽的责任及义务： 甲方： 1、开工前1 天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施； 2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用； 3、负责协调施工队与邻里之间的关系； 4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用； 5、对工程质量、施工进度进行检查和监督；
6、甲方对工程的意见，均需通过甲方代表与乙方接触。 乙方： 1、提供施工方案，交甲方签字认可； 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复； 4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少燥音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。 5、如有安全责任发生，由此产生的经济责任由乙方承担。 三、工程变更 1、工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面协议后，方能进行该项目的施工。 2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成的损失，延误工期的，还应赔偿。 3、甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。 四、工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延： （1）、工程量变化和设计变更； （2）、不可抗力； （3）、甲方同意工期顺延的其他情况；
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合同[工作范文]
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合 同 原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20XX年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20XX年11月26日起至20XX年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20XX年11月26日起至20XX年5月7日按每月3000元计算。 经审理查明，原被告于20XX年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX 年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款
4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20XX年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。 【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费? 【律师评析】 审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。 审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20XX年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20XX年5月7日的诉请。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格
茶楼合伙经营合同文档
2020 茶楼合伙经营合同文档CONTRACT TEMPLATE
茶楼合伙经营合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 茶楼合伙经营合同范文1 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)丙方：(以下简称丙方)丁方：(以下简称丁方)戊方：(以下简称戊方) 一、合伙宗旨甲、乙、丙、丁、戊五方经充分协商，本着互惠互利，相互信任，实现双赢的原则，共同经营好茶楼。 二、合伙经营项目和范围项目名称：雅禾居茶楼，地址：广安城南广宁路388号，经营范围：棋牌饮茶。 三、合伙期限合伙期限6年零45天(自20xx年11月20日起，至20xx年1月2日止)。 四、出资额、方式及期限 1、雅禾居茶楼五方共同出资叁拾玖万叁仟叁佰元(￥393300.00元，包括第一年房屋租金￥93300.00元)。合伙人五方以人民币现金方式出资，各出资计人民币柒万捌仟陆佰陆拾元(￥78660.00元)，各占雅禾居茶楼总投资的20%。 2、合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙期满后，雅禾居茶楼的经营权自动终止;合伙人可拆走或自行
处理室内空调、桌子、椅子、窗帘、沙发及麻将机，其它室内一切装修、装饰不得损坏或拆走;合伙期间茶楼房屋主体结构合伙人不得改变;否则对茶楼房屋出租人造成的损失由合伙人共同承担。 五、盈余分配与债务承担，盈余及债务五方均按茶楼总投资20%的比例进行分配和承担。 六、入伙及退伙 1、五方必须承认本合同，执行本合同规定的权利及义务。 2、任何一方中途退伙的，必须征得其他四方同意后方可退伙，且退伙方不得要求未退伙方支付退伙方的出资额，同时对未退伙方造成的损失由退伙方负责赔偿。 3、经其他所有股东同意退伙的退伙方，退伙方退伙时的退伙金按(退伙方出资额)每年递减30%进行计算;同时经其他所有股东同意退伙的退伙方，退伙方的股份必须由未退伙股东接手，作为未退伙方的共同股份。不得转让股东以外的其他人，否则未退伙股东不得承担退伙方的任何经济损失，视为退伙方自动放弃在茶楼的任何股份及经营权。 4、内部转让权，若因经营不善需要对外转让，在同等条件下，内部股东有优先权。 七、合伙负责人及合伙人的权利乙方负责茶楼的财务收支，丙方负责茶楼日常事务的管理和协调，其他三方不得参与茶楼的经营和管理，但如果乙、丙方(包括合伙中的股东服务员)任意一方在管理中出现经济问题，在事实证据确切的证明情况下(若收到假币由收款人赔偿，若贪污以贪污金额的20倍赔偿给其它股东)。
简单装修合同样本(精华版)
房屋装修合同 发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 3. 承包方式：包工包料。 二、工程价款及结算的约定 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1，签订合同之日，支付工程合计元 （3）第三次竣工后30天内工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计______元 (4)工程质量保修期1年。保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应与装修过程的约定 1、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。 2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
３、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 四、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 五、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。 六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章)：电话： 乙方(签章)：电话： 年月日
外墙石材干挂工程劳动合同[001]
外墙石材干挂工程劳动合同 发包人：（以下称甲方） 承包人：（以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。 1、工程概况： 1.1工程名称：浏阳碧桂园外墙石材干挂装修工程 1.2工程地点：浏阳碧桂园内 1.3工程内容：按甲方提供设计图纸要求，外墙石材干挂工程施工。具体工程内容：现场定位、放线、弹水平线→开单下料→钢架焊接→石材干挂→材料运输（120m以内）→少量的加工厂不能加工准确尺寸的石材加工→现场石材加工后产生的废料清理→施工中的成品保护→按有关规定的保修。 2、承包方式： 2.1本工程采用包工不包料、人工费全费用综合单价包干的承包方式（综合单价详见附件1）。 2.2承包方式说明：承包人确认对本工程现场施工条件、质量标准、工期要求等因素计算相关费用。 2.3本工程全费包干单价已包括以下费用：人工费（焊铁挂石、石材下单）、机械费（小型电动工具、三级电箱以下的电线、电缆）、耗材费（焊条、砂轮切割片、钻花、金刚砂切割片）、乙方人员住宿及水电费（甲方无偿提供床铺（架））、清理运输费（120m内的材料搬运及现场加工石材产生的垃圾清理）等费用在合同期内不予调整。 2.4如甲方定位、放线、材料下单每平方米扣5元。 2.5辅材应按照甲方的要求使用，损耗率3%，损耗太大时，待甲乙双方确认后，如是乙方故意浪费造成的，由乙方承担其费用。 3、工期要求： 3.1总工期：日历天 3.2开工日期：年月日
3.3竣工日期：年月日 3.4以上工期包括人员进场，施工准备至验收在内所有工作需要的时间，如遇到特殊情况乙方必须满足，甲方提前工期的合理要求。 3.5如遇不可抗力因素工期相应顺延。 4、结算方式 4.1每月号按乙方现场已实际完成的工程量面积结算。 4.2因设计变更及签证式特殊原因（非乙方）的新增工程量，双方参照市场价格、结算。 4.3甲、乙双方约定办理结算地点：福建鸿源幕墙装饰有限责任公司广州分公司浏阳项目部。 5、质量要求： 5.1承包人应按国家、省、市相关工程主管部门的有关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求工程竣工一次验收达到合格标准。 5.2质量奖罚：干挂石工程质量处罚标准（见附表二）如没有质量问题，每栋奖1000元给乙方。 6、付款方式： 6.1第1个月乙方人员进场十天付生活费（当月结算后扣除），每月号审定乙方实做工作量后，支付当月工程80%。 6.2整栋工程完工甲乙双方检验合格后，支付至结算总价的95%。 6.3结算总价的5%余款作为工程保修金，在一年后保修期满之日起6天内无息付清（如保修期内属乙方责任，乙方未按时保修应扣除相关费用）。 6.4保修费累计达到5万，不再留保修金。 7、双方的权利与义务： 7.1甲方指派作为现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工程顺利进行。 7.1.2如乙方不按合同及相关技术标准进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕并报清甲方同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责，因甲方原因引起由甲方负责。 7.1.3甲方应根据现场的实际情况，提供能满足乙方施工需要的环境和场地等条件。 7.1.4甲方提供电源（配电箱到所属施工区域），石材、钢材提供到施工区
家庭装修合同(标准版)
家庭装修合同 甲方（业主）：身份证号： 乙方（施工方）：身份证号： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1．工程地址： 2．居室规格：室厅厨卫 3．建筑面积：平方米 4. 承包方式：（包工包料、包清工、部分承包） 5．总价款：￥元，大写（人民币）： 第二条：施工工期 总工期：天 工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。 2．由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3．在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 第三条：工程价格 以附表《装修工程价格表》所定的价格为准。 第四条：质量要求 1．工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 2．工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3．施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4．质量检查监督部门：市家居装饰专业委员会。 5．凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6．甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第五条：甲方义务 1、甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。 3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担
家居装饰装修工程施工合同范例通用范本
内部编号：AN-QP-HT595 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 家居装饰装修工程施工合同范例通用 范本
家居装饰装修工程施工合同范例通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。 家居装饰装修工程施工合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 协议标的：甲方位于“_____”的居室，以
2018装饰工程施工合同范本(工装合同)最新版
HT-2018-0103 合同编号: 装饰工程施工合同范本（工装合同） _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 委托代理人： 身份证号： 联系电话： 承包方（以下简称乙方）： 营业执照号： 住所： 委托代理人： 联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市______装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的________装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1．1 工程地点：______________________________。 1．2 工程装饰装修面积：____________________。 1．3 工程户型：_____________________________。 1．4 工程内容及做法：____________________。 1．5 工程承包，采取下列第_____种方式： （1）乙方包工、包全部材料。 （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。 1．6 工程期限日（以实际工作日计算）： 开工日期_____年___月____日；
竣工日期______年___月___日。 1．7 工程款和报价单 （1）工程款：本合同工程造价为（人民币）_______金额大写：_________。（2）报价单应当以《______市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。 （3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书 3．1 施工图纸采取下列第种方式提供： （1）甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式___份，甲方执____份，乙方执_____份。 （2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式____份，甲方执___份，乙方执____份。 3．2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。 3．3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。3．4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。
家庭装修合同书(完整版)
家庭装修合同书样本完整版 业主 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥5200元，大写：伍仟贰佰元整 其中水电工元 木工元 瓦工元 油漆工元 垃圾清运费元 三、付款方式 1、施工队进场，预支生活费： 1000元 2、木工完成，付1000 元 3、瓦工完成，付1000元 4、工程竣工，付1800 元 5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持 2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具
室内精装修工程合同范例(完整版)
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
个人房屋装修合同简单范本(完整版)
合同编号：YT-FS-5041-58 个人房屋装修合同简单范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人房屋装修合同简单范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(甲方)： 住所： 电话： 承包人(乙方)： 住所： 电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点： 2、工程内容(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。) 3、工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。 (1)乙方包工包料(详见附表3：乙方提供装饰装修材料明细) (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见附表3：乙方提供装饰装修材料明细;附表4：甲方提供装饰装修材料明细) (3)乙方包工、甲方包料(详见附表5：甲方提供装饰装修材料明细) 4、工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。 5、合同价款：本合同工程造价为(大写)：元(￥：元) 家庭居室装饰装修工程预算报价表
外墙干挂石材施工合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-1504-56 外墙干挂石材施工合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
外墙干挂石材施工合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： 承包方： 发包方现将自家一座七层建筑物外墙干挂石材项目以单包人工费的莆式发包给承包方，经双方就本工程项目协商一致，订立工程合同。 一、工程概况 工程名称: 住宅楼。 工程地点:福清市龙田镇积库村 承包形式:包工及施工机具设备等 二、工程承包范围 建筑物外墙、车道、栏杆、室外楼梯板面及栏杆，装饰柱等干挂石材(包括焊接安装铁件及预埋件，石材
打胶，清洗防护等)。 三、承包单价 1、外墙面每平方按元计算，包括线条及窗套檐、线条檐口等按展开面积计算。 2、栏杆安装每米按 3、地面板每平方米按 4、外墙工程量按实际面积计算，应扣除门窗口面积。 5、罗马柱按点工计算，按实际量现场签证为准。 四、合同工期: 具备施工工作日起计。 五、质量要求： 1、承包方严格按干挂石材装饰质量标准施工，达到焊件固件牢固防绣到时位，预埋件准确。 2、石材达到横平坚直，板面平整，不得把破损的石材安装上去，板面首先挑选，同一面板材不能有色泽差别。 3、石材胶到位，密封胶不得漏打，防护不得漏涂。