项目设计合同完整版

In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________

签订地点：________________________

项目设计合同完整版

下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

委托方：___________

单位地址：_________

联系电话：_________

承制方：___________

单位地址：_________

联系电话：_________

本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：

一、双方严格遵守《网络程序版权管理条例》。

二、承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。

三、委托方在确认功能并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。

四、委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。

五、双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的________%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，全部结清。

六、承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计（因委托方原因延误的时间除外）委托方有权按合同总额的____%起向承制方要求负责赔偿。

七、承制时间为________年________月________日至________年________月________日止。

八、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，即生法律效力。

九、发生纠纷，双方协商或到

_________仲裁委员会仲裁。

十、合同金额：______________

甲方：____________

代表签字：_______________ 盖章：____________

日期：____________

乙方：____________

代表签字：_______________ 盖章：____________

日期：____________

本处可输入公司或团队名字

THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION

工程设计及技术服务合同(示范文本).

工程设计及技术服务合同项目名称：合同编号：发包方：设计方：中国XXXXXXXXXXX公司签订地点：签订日期:

目录第一条定义 (2) 第二条合同签订依据 (3) 第三条设计依据 (3) 第四条合同文件的优先次序 (3) 第五条项目概况 (3) 第六条工作范围、内容和技术要求 (4) 第七条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (4) 第八条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 (4) 第九条合同价款 (5) 第十条付款进度与支付方式 (5) 第十一条双方责任与义务 (6) 第十二条知识产权与保密 (8) 第十三条不可抗力 (9) 第十四条合同变更 (9) 第十五条暂停与终止 (10) 第十六条争议解决 (11) 第十七条合同生效及其它 (11) 第十八条合同附件清单 (12)

发包方(甲方)：公司注册地址：法定代表人：项目联系人：联系方式通讯地址：电话：传真：电子信箱：设计方(乙方)：中国XXXXXXXXXXX公司注册地址：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：010 8487 传真：010 电子信箱：@s 甲方委托乙方承担---------------------------------------------------------------------------工程设计及技术服务，工程地点为-------------------------------------------，经双方协商一致,签订本合同，共同执行。第一条定义本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为： 1.1“工程”是指甲方委托乙方实施设计的项目。 1.2“发包方”是指委托设计业务的一方，及其合法继承人。本合同简称甲方。 1.3“设计方”是指承担设计业务和责任的一方，及其合法继承人。本合同简称乙方。 1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。 1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。 1.6“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段。1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，用以支付乙方按合同要求实施，并完成工作内容的价款。

(完整版)建筑设计合同范本

------------------项目建筑方案设计咨询服务合同甲方：乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司

甲方：法定代表人：地址：邮编乙方：阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司法定地址：上海市黄浦区南京西路388号2106－2109室、22层邮政编码：200001 电话：传真：开户银行：银行帐号：项目联系地址：上海市南京西路388号仙乐斯广场22楼邮政编码：200003 经双方友好协商，甲方聘请乙方为--------------------------------------------工作提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。 1、定义 1.1 本合同中 (a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。 (b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 (c) “咨询服务”指附件一中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规定的附加咨询服务。 (d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 (e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。

1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。 2、合同的完整性甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。 3、文件效力如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。 4、禁止转让未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。 5、合同生效本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效： 5.1 经合同双方共同签署； 5.2 甲方依照附件二中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。 6、开始咨询服务乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。 7、合同变更双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。

建设工程地基处理合同专业版

建设工程地基处理合同专业版发包人：承包人：发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，经发包人、承包人协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务 1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.５预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间１基础图 1 已提交２地勘资料

1 已提交第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间１竣工报告１套施工完毕第四条工期本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天不含检测。第五条收费标准及付费方式： 5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩元每米，褥垫层元每立方，预计总价元（大写：）； 5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。第六条发包人、承包人责任。 6.1发包人责任 6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

某项目工程设计合同范本

景观工程设计合同工程名称: 工程地点: 发包方：设计方：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包方:

设计方: 发包方委托设计方承担____________________ 经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订： 1.1设计任务书 1.2《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.4建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、阶段、规模、投资、及设计费； 2.1项目概况：名称：景观施工图设计面积：约110000平方米。发包方委托设计方设计范围为本项目总用地红线范围内景观施工图设计。 2.2设计方设计内容包括：建设项目包括室外总体环境设计，道路、绿化、造型造景、大门入口、环境灯光布置（不包括建筑照明）、非机动车停车棚、机动车位及水景设计.

第四条设计方应向发包方交付的设计资料及文件：第五条设计费用 5.1.1本项目景观施工图设计总费用估算为198万元人民币。 5.1.3实际设计费按报审后核定设计面积为准 5.1.4付款进度见下表

第六条双方责任 6.1发包方责任： 6.1.1发包方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第四条规定交付文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。 6.1.3当设计完成及经批准后，在施工过程中如果施工图需要修改，设计方无条件及时进行修改。 6.1.4根据保定市规定，该合同的备案由设计方负责。 6.2设计方责任： 6.2.1设计方应按照国家规定的技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计方主要采用的主要技术标准是：中国国家及河北省和保定市现行有关规范、标准及相关规定等。 6.2.3设计方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。 6.2.4设计方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论内容

设计合同(房屋建筑)

GF—2015—0209 合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约平方米，地下约平方米）；地上层，地下层；建筑高度米。 4.建筑功能：、、等。 5.投资估算：约元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为：人民币（大写）（￥元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自生效。

桩基工程施工合同范本

桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号：合同生效日期年月日工程项目总包单位分包单位

山东省工商行政管理局备案桩基工程施工合同订立合同单位（以下简称甲方）（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围：第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式：

第三条工期开工定于年月日竣工定于年月日对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。第四条材料供应第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。第六条双方责任甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

建筑工程设计合同范本2020版

建筑工程设计合同范本2020版（本文为你提供合同范本两篇）篇一：订立合同双方：建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务

建筑工程设计合同范本

建筑工程设计合同范本甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日图、透视图施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后

4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。第六条履约承诺及解约

建设工程地基处理合同(通用版)

建设工程地基处理合同(通用版) Foundation treatment contract for construction project (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

建设工程地基处理合同(通用版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。发包人：承包人：发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，经发包人、承包人协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务

1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.５预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间１基础图 1 已提交２

地勘资料 1 已提交第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间１竣工报告１套施工完毕第四条工期本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天不含检测。

技术设计合同完整版

编号：TQC/K775技术设计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

技术设计合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。甲方：_____ 乙方：_____ 双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议：一、服务内容项目：_____; 内容、规格、要求：_____; 费用：_____; 备注：_____; 合同总费用：为人民币_____元整(_____

建设工程设计合同(一)

GF-2000-0209 建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填）设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局

发包人：________________________________________________ 设计人：________________________________________________ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 —1—

序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率 % 估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图说明

项目建筑设计合同

建筑工程设计合同 (规划建筑方案设计) 工程名称：发包人: 设计人: 签订日期: 2018年03月21日

项目规划建筑方案设计合同发包人: 设计人: xx 发包人委托设计人承担项目概念、方案设计任务,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他相关法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表:（备注：设计范围图详见附件一）注：本项目计费方式为：固定设计单价及据实结算进行计费，本合同项目地上、地下建筑面积为暂定面积，实际设计费按规划许可证批准面积进行结算。

据实结算：结算总价 = 固定设计单价 * 规划许可证批准面积 + 实际产生的设计费第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：如设计人对发包人提供的资料及文件有所疑问或有缺漏,应在收到文件后两日内书面致函发包人,发包人负责解释或补全,否则视为设计人认可文件无疑问及缺漏。第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件

第五条本合同设计费暂定含税总价为人民币 1897560 元(大写: 壹佰捌拾玖万柒仟伍佰陆拾圆整)，不含税金额为：1783706.4 元，税金：113853.6元。设计费支付进度详见下表注： ①乙方有义务在每次向甲方申请付款前（包含预付款）提供增值税专用发票。 ②乙方必须保证提供给甲方发票的票面数据与乙方缴销税务机关和甲方所留存的发票存根联填列数据相符； ③因乙方提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 ④在甲方从乙方取得的专用发票抵扣联进项税抵扣凭证经税务机关交叉稽

地基工程合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-8147-25 地基工程合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

地基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：二、合同工期：三、承包及结算方式： 1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及

进出场费，包生产安全和文明施工。 2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为 /㎡(含税)。四、付款方式：乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。五、质量标准： 1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa 2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。六、双方权利与义务：甲方： (1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。 (2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。 (3)提供施工水、电源等辅助工作。

工程设计技术合同(示范合同)

The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本）甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程设计技术合同(示范合同)

工程设计技术合同(示范合同)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。工程名称：工程地点：合同编号：发包人：设计人： xxxx年x月xx日发包人委托设计人承担xxx小区环境景观工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计费支付方式： 1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的25%，计xx万元整作为定金，合同结算时，定金转作设计费。 2、设计人提交初步设计方案经甲方认可后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计xx万肆仟元整作为设计进度款；之后，发包人按设计人完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付其余45%的设计费，计叁万陆仟元整，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

(完整版)工程设计合同条款及格式

工程设计合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1. 工程名称：。 2. 工程地点：。 3. 规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约平方米，地下约平方米）；地上层，地下层；建筑高度米。【备注：房屋建筑工程】 3. 工程内容及规模：。【备注：市政工程】 4. 建筑功能：、、等。【备注：房屋建筑工程】 4. 工程主要技术标准：。【备注：市政工程】 5. 投资估算：约元人民币。 6. 工程批准、核准或备案文号：。【备注：市政工程】 7. 工程进度安排：。【备注：市政工程】二、工程设计范围、阶段与服务内容 1. 工程设计范围：。 2. 工程设计服务阶段：。 3. 工程设计服务内容：。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 1. 计划开始设计日期：年月日。 2. 计划完成设计日期：年月日。 3. 实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。 4. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价 1. 合同价格形式：； 2. 签约合同价为：人民币（大写）（￥元）。五、发包人代表与设计人项目负责人 1. 发包人代表：。 2. 设计项目负责人：。六、合同文件构成 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）设计费用清单；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。 2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。 3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、质量标准和要求设计工作质量符合的标准和要求：。八、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。 2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。九、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

地基工程合同示范文本

地基工程合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

地基工程合同示范文本使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：二、合同工期：三、承包及结算方式： 1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及进出

场费，包生产安全和文明施工。 2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为/㎡(含税)。四、付款方式：乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。五、质量标准： 1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa 2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。六、双方权利与义务：甲方： (1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及

工程设计合同项目类

工程设计合同项目类甲方：地址：联系人：电话：传真：乙方：设计公司(设计人) 一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对_________________项目进行设计工作。二、设计工作内容： 1、产品的外观设计 2、产品的结构设计 3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后： 1、在天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择； 2、在评审意见基础上，乙方在_______天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印)； 3、在正式方案完成后，乙方在_______天内制作可供展览使用的仿真样机壹台； 4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。

四、设计要求。乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。五、设计费经商定，甲方支付人民币________________元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签字后即将该款 %支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。七、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该项目专利申请权归甲方，乙方保留署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：十一、委托设计商定之指标见附件，附件共_______页，附件与本委托书共同生效。

建设工程地基处理合同完整版

建设工程地基处理合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程地基处理合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。发包人：承包人：发包人委托承包人承担工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，经发包人、承包人协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1工程名称：

1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务 1.4承包范围：cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.５预计的岩土工程工作量：cfg 桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称

工程设计合同(项目类)

编号：YB-HT-010890 工程设计合同（项目类） Engineering design contract 甲方：乙方：签订日期：年月日文档中文字均可自行修改编订：YunBo Network

工程设计合同（项目类）甲方：地址：联系人：电话：传真：乙方：设计公司(设计人) 一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对_________________项目进行设计工作。二、设计工作内容： 1、产品的外观设计 2、产品的结构设计 3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机

三、乙方在委托合同生效后： 1、在天内完成设计草案，提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择； 2、在评审意见基础上，乙方在_______天内完成正式设计方案，提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印)； 3、在正式方案完成后，乙方在_______天内制作可供展览使用的仿真样机壹台； 4、每阶段设计成果均由甲方验收，并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见；在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。五、设计费

经商定，甲方支付人民币________________元作为乙方设计工作之劳务费用，并于合同签字后即将该款%支付给乙方，合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可，甲方即将余款支付给乙方。六、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。七、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。八、双方商定，该项目专利申请权归甲方，乙方保留署名权。设计完成后，有关专利事项按国家专利法规定。九、产品投产后，甲、乙双方对设计均有宣传权。十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方，乙方帐号：十一、委托设计商定之指标见附件，附件共_______页，附件与本委托书共同生效。

建筑设计合同

建设工程设计合 GF-2000-0209 （民用建设工程设计合同）工程名称: 工程地点: 合同编号：级设计证书等级：甲发包人：设计人：签订日期： 2017 年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计任务，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。1.3 本合同设计项目的内容：第二条 2.1

工程名称：最终以实际。( 0 m2工程规模：建筑面积约2.2 m2，外网面积约) 面积结算)不计建筑形式，不计重复使用 m2 ( 设计费用：施工图设计元/2.3 2。元/ m外网设计鉴于发包人项目为分期开发，所以上述条款为双方框架协议，如2.4后续分期开发的单体设计费和付款方式均按照一在合作过程中顺利，期相关条款执行，双方不再另行签订合同，以发包方的委托书为准。如果双方合作过程中有其他分歧，双方可另签补充协议协商解决。五期设计费用见下表：第三条估算设计费费率设计阶段及内容建设规模分项目名称（元施（/建筑面初设建筑施工1 1 2 外网施工共94 注：按实际施工图面积结算第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 1 设计任务委托书1 日内合同签署31 计划批件 2 日内合同签署31 3 规划批件日内合同签署32 地勘报告4 日内合同签署3第五条设计人应向发包人交付的设计资料文件及交付时间：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 4 方案文本1 另加建施图4套，天内交付45提交地勘报告后10 2 施工图电施图2套。施工图第六条本合同设计收费估算为元（元整）人民币。设计费

项目设计合同完整版

工程设计及技术服务合同(示范文本).

(完整版)建筑设计合同范本

建设工程地基处理合同专业版

某项目工程设计合同范本

设计合同(房屋建筑)

桩基工程施工合同范本

最新科技计划项目合同详细版

建筑工程设计合同范本2020版

建筑工程设计合同范本

建设工程地基处理合同(通用版)

技术设计合同完整版

建设工程设计合同(一)

项目建筑设计合同

地基工程合同范本(完整版)

工程设计技术合同(示范合同)

(完整版)工程设计合同条款及格式

地基工程合同示范文本

工程设计合同项目类

建设工程地基处理合同完整版

工程设计合同(项目类)

建筑设计合同