劳务分包安全生产责任书
劳务分包安全生产责任
书
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
劳务分包安全生产责任书
总包单位（以下简称甲方）：
重庆两路建设有限公司
分包单位（以下简称乙方）：
工程名称：涪陵港客运中心·香江豪庭4号楼工程
承包形式：劳务专业承包
乙方在施工现场从事生产经营的人员数人。
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国全生产法》、中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《重庆市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲方和乙方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对
施工现场进行全面安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的
分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。吃、住（食堂、宿舍）由甲方提供的，交付使用前
双方要办理交接手续，由甲方按照重庆市有关安全标准对乙方进行日常监督检
查。
4.提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到
B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查，及时纠正乙方施工人员违章指挥
和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并
监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.督促施工现场消防安全通道和消防设备设施的设制。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助求援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
14.由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责
任和经济责任。
15.由于乙方责任造成的生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。
16.非乙方责任造成的事故，甲方有义务协助乙方，调查事故原因，确立事故责
任方。由事故责任方承担责任和费用。
二、乙方的权利、责任和义务
1.贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全
生产责任制和安全生产管理制度，对分包方施工区域的安全生产管理负全面责任。
2.接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关质料。严格按照施工资质范围施工，
不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和重庆市有关规定，不得将分承包项目再次转包。
3.服从甲方安全生产管理，有权拒绝总包单位违反安全生产法规的指令。
4.在施工作业范围内的安全防护设施必须满足稳定可靠。（“四口”，“五临
边”），脚手架的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合重庆市有关安全标准并符合总包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总包单位报告。
5.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全
用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。
6.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合重庆市有
关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。
7.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业
人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。
8.按照重庆市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在
安全检查中，查出的隐患严格按“四定”原则（定人、定时、定材料、定金费）组织整改。
10.按照重庆市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在
安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。
11.使用甲方提供的宿舍及线路布置、灯具、插座，应与甲方办理相关手续，并负责
使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的安全事故负责，并赔偿损失。
12.服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作，保证
所辖区域消防通道畅通。
13.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事
故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。
14.发生生产安全事故后，必须在4小时内向甲方报告，并按照重庆市有关规定向有
关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
三、补充条款
补充条款如下：
1.劳务队必须在本工程设安全管理人员1名，负责对各施工过程中的动态管理，和安全资料的填写收集。
2.各种进场施工材料及设备必须满足巴渝杯、市级文明施工需要、（如板材、木材、架料、安全网、塔机、施工电梯、外防护自爬架）否则将按奖、罚制度严格执行。
3.工程电梯井施工：电梯井必须按每三层设硬防护一道、做到安全封闭、逐层设软防护；电梯门洞必须采用固定工具式钢门、高度不得低于1.5M。刷红白相间油漆，挂上安全警示标志。
4.楼层内、筒体和楼梯间，必须设置低压照明（36v）
5.“四口”五临边防护不到位、不合格、无安全色的，将按奖罚严格执行。
6.施工电梯、逐层上下通道措施，不合格、无安全色、无警示标志。将按奖罚制度严格执行。
7.严格扬尘控制管理，在各楼层清扫时必须先洒水，扫时无灰尘。否则将按奖罚制度重罚。
8.噪声排放严禁22点后作业；如需连续作业的必须在7日前申请，批复后方可连续施工。
四、基础施工：
挖孔桩无上下人爬梯、作业面无围拦、无防雨措施、无有毒有害防护措施，挖孔桩内照明必须采用36v的低压照明。渣土超高、超限的将按奖罚制度严格执行。
本责任书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本责任书与双方经济合同同时有效。签定经济合同的同时，签定本责任书。经济合同到期后，本责任书同时终止。
甲方单位（章）乙方单位（章）
项目负责人：项目负责人：
年月日年月日
劳务分包合同标准
劳务分包合同样本 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
建筑工程劳务分包合同书
建筑工程劳务分包合同书 建筑工程劳务分包合同书 甲方：________公司 乙方：________劳务专业工程有限公司 工程名称： 工程规模：建筑面积____平方米，____层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定，为确保工程质量、安全施工、按期竣工，落实责权利相结合的原则，____________公司和____________公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上，签订本合同书，以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围：包括土建，装饰，水电安装等图纸涉及的全部内容，达到竣工验收交付使用。 二、工期：____年____月____日至____年____月____日，逾期1天按工程总造价1‰执行罚款，提前一天按工程总造价1‰奖励。 三、质量等级：合格工程，若达不到合格，一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款：_____万 五、甲方负责事项： 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》，建设部”一标五规范”，以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度，并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度，坚持安全生产”安全第一、预防为主”的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，纠正和防范违章指挥、违章作业，监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
劳务分包管理办法
劳务分包管理办法 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
劳务分包管理办法 （2017版） 浙江省三建建设集团有限公司
目次 1 总则 2 组织体系 3 职责 4 运行控制 5 绩效评价 6 附则 附件1 对劳务分包企业要求 附件2 拟用劳务分包商（作业班组）推荐表附件3 劳务分包企业评价表 附件4 项目劳务作业班组评价表
1 总则 为规范项目劳务分包管理，有效推行劳务集控，建立劳务用工长效管理机制，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合企业实际，制定本办法。 本办法适用于集团公司承建的所有工程项目的劳务分包管理。 集团公司劳务分包管理除执行本办法外，尚应符合法律、法规、规章及相关标准的规定。 2 组织体系 集团公司对劳务分包实行统一管理、分级负责。集团劳务管理办公室是企业对劳务分包企业统一管理的职能部门，分公司和项目部具体落实对劳务分包企业过程监管并负责对劳务分包企业绩效考核工作。 集团公司劳务管理组织体系见图： 图组织体系
3 职责 集团公司劳务管理办公室管理职责主要包括： 1负责对劳务分包企业及作业班组的准入资格审查和管理。负责对劳务分包合同的评审、签订、归档管理工作。 2 负责督促分公司及项目部做好对劳务分包企业、作业班组的绩效测评、日常检查监督并按要求建立合格分包方名录（每年一季度进行测评）。 3监督检查各分公司、项目部执行劳务合格分承包方名录制度，严禁将工程劳务作业分包给无资质的企业或虽有资质但不能履行职责的劳务分包企业和个人（地方政府主管部门有特殊要求的报集团公司批准后执行）。 4负责对项目劳务用工管理的季度大检查、日常巡查，对隐患进行跟踪整改与验证，并保存记录。 5 监督检查劳务分包用工管理，包括劳务资质、员工培训、持证上岗、职责履行、台帐管理、实名制管理、民工劳动合同、工资发放等，规范管理，奖优罚劣。 6协助分公司、项目部和劳务企业处理生产经营过程中产生的劳资、工伤等纠纷，以及相关争议的调解。 7协助集团招标中心及分公司进行劳务分包招投标管理工作。 8协助安全监督管理部对工伤事故（事件）的调查处理工作。 9协同人力资源部负责对劳务专职管理人员的培训教育工作。 分公司劳务管理部门管理职责主要包括： 1分公司必须选择劳务合格分承包方名录中的单位作为劳务承包方，签订规范的劳务分包合同，并通过集团项目管理系统劳务分包合同流程审批通过后，集团劳务管理办公室审核盖章。原则上项目责任人不得使用自己的劳务公司。作业班组必须在集团合格班组名录内选用，新进作业班组必须经项目部及分公司测评合格报集团劳务管理办公室批准后才能选用。 2分公司要配备至少一名劳务主管，对劳务分包情况进行监督管理，及时协调处理民工工资及工伤纠纷的处理工作。 3分公司督促项目部及劳务分包企业做好作业人员备案、岗前培训及施工现场作业人员实名制管理等工作。
劳务分包合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本） 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7．2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8．1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图
中铁一局集团 公司—《劳务分包用工管理办法》
中铁一局集团有限公司劳务用工管理办法 1 总则 1.1为了进一步规范企业劳务用工管理，规避企业用工风险，建立和谐有序的外部劳动力资源使用环境，确保企业施工生产的顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等相关法律法规以及股份公司对加强作业层建设的指导意见，结合集团公司项目精细化管理的要求，制订本办法。 1.2集团公司各单位和与之建立劳务用工关系的分包企业、劳务派遣企业及所属劳务人员、劳务派遣人员适用本办法。 1.3本办法所称劳务用工是指企业为完成施工生产目标，通过与合法分包企业（含劳务分包企业、作业层实体，下同）签订分包合同，与劳务派遣公司（含劳务基地，下同）签订劳务派遣协议，且分包企业、劳务派遣公司与其派往我方单位（项目部）施工的人员(以下简称劳务人员）签订了劳动合同的一种企业间接用工形式。 1.4 进场施工的劳务人员，必须有清晰、明确、合法的劳动关系，禁止使用无明确劳动关系的劳务人员。 1.5 各单位对分包企业、劳务派遣公司等外部劳务组织应坚
持以引导、培育、规范、共赢的原则加以开发，积极打造和谐、有序、高效的外部劳动力资源使用环境。对劳务人员管理应坚持“政治上平等，生活上关心，感情上投入，工作上要求，利益上双赢”的原则，充分调动劳务工的工作积极性，实现企业劳务用工和谐有序的管控。 1.6 集团公司实行劳务分包企业准入登记制度。集团公司成本管理部是劳务分包企业管理的主责部门，负责劳务分包企业的准入登记，进行劳务分包企业的资质审查、分包管理、考核管理等日常管理工作，发布合格分包方名录，并依据“项目管理标准”、“劳务分包方考核评价管理办法”等相关管理制度指导、监督各子（分）公司使用的劳务分包企业的日常管理，各子（分）公司应指定本单位相关部门，负责此项业务。 1.7 集团公司对劳务派遣企业实行准入登记制度。集团公司人力资源部是劳务派遣用工管理的主责部门，负责劳务派遣企业的准入登记，进行劳务派遣企业的资质审查、发布合格劳务派遣企业名录。指导、监督各子（分）公司使用的劳务派遣企业的日常管理，各子（分）公司应指定本单位相关部门，负责此项业务。 1.8 各单位使用的劳务人员必须年满18周岁以上，身体健康，具有初中以上文化程度，技术技能满足现场施工生产需要。
(完整版)工程劳务分包合同标准文本
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
全国最新工程施工劳务分包合同
建设工程施工（大白分项）劳务分包合同 合同编号: 签订时间：2014年月日 签订地点: 承包人：XXX （以下称甲方） 分包人：XXX ____________ （以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议： 一、工程概况 1.1. 工程名称：____________________________________________________ 1.2. 工程地点：____________________________________________________ 1.3. 建筑面积：____________________________________________________ 14结构形式：______________________________________________________ 1.5.合同工期：____________________________________________________ 二、责任承包范围和承包方式 2. 责任承包范围： _________________________ 工程设计施工图范围内的所 有大白工程，具体工作内容包括但不限于以下几点： 3. 大白工程： 3.1按施工图及技术交底要求刮大白； 3.2自带搅拌大白的机械、工具； 3.3负责搭建搅拌大白的工作间、库房； 3.4按施工进度提供准确的材料计划；
3.5工程上所有的刮聚合物砂浆找平、刮（刷）大白工程； 3.6负责室内、外顶棚的砼表面打磨、找平、刮大白等工作； 3.7负责室内、外棚角的找直维修工作； 3.8刮大白要做样板层； 3.9在现场的大白等材料要堆放整齐； 3.10大白搅拌场地要及时清理干净； 3.11工完场清并于下一道工序交接； 3.12 验收前负责对楼内门窗框、玻璃、地面、踏步、扶手、搅拌大白工作间、库房等做最后的清理工作； 3.13负责项目部安排的刮（刷）大白施工任务； 3.14负责工程质量自检工作； 3.15因变更返工的工程量，增减不超过 5%的，增减不予签证； 3.16负责本工种所用的材料进出场装车、卸车、转移； 3.17拌和好的大白超过两天不准使用（最终根据项目部相关要求及技术交底要求）； 3.18临时配合项目外部检查的文明施工的各项工作； 其它补充内容（项目部填写）：_________________________________________ 4. 承包方式：人工费清包。 4.1乙方包质量、包安全、包进度、包文明施工、包扬尘治理、包工完场清。 4.2乙方提供高标准、成建制的施工队伍，即由管理人员、普通工种及特殊工种人员组成，在保证现场施工管理正常运行条件下，乙方可根据工程需要配备施工员，技术人员、专职质检员、专职安全员、材料员、测量员、放线员（其中质检员和安全员必须配备专职或兼职）。其中专职人员和特殊工种人员必须持有有效资格证或上岗证，相关证件必须报甲方项目部审核备案。
劳务分包合同协议书(范本)
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
劳务分包管理制度
劳务分包管理制度 劳务分包合同的订立必须根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》制定 一、劳务作业发包时，发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。发包人不得将劳务分包合同发给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承包的劳务作业发包或者分包给其他企业或个人。建设单位不得直接将劳务作业发包给劳务企业或个人。 二、劳务作业招标发包的，发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同；劳务作业直接发包的，发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包订立后，除依法变更外，发包人、承包人不得再行订立背离劳务分同实质性内容的其他协议。 三、劳务分包合同应当采用书面方式订立 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或者授权委托人签字并加盖企业公章，不得使用分公司、项目经理印章。 四、劳务分包合同应当明确以下主要内容： （一）发包人、承包人的单位全称； （二）工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款； （三）合同工期以及调整的要求；
（四）劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施； （五）劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序； （六）劳务作业内容变更、洽谈的形式和要求； （七）施工现场及劳务作业人员的管理要求； （八）临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿，依据双方施工现场管理约定进行罚款的标准和确定程序，材料保管 责任； （九）劳务作业验收的条件及程序； （十）违约责任； （十一）争议的解决方式 （十二）发包人、承包人的联系方式，以及发包人的项目经理，承包人的想不负责任的相关信息； （十三）其他应当在劳务分包合同只能够明确约定的内容。五、本市推行使用建设行政主管部门与工商行政管理部门共同是 定的劳务分包合同示范文本。 六、劳务分包合同不得包括大型机械、周转性材料租赁和主要材料 采购内容。劳务分包合同可规定低值易耗材料由劳务分包企业采购。 劳务分包合同中不得包括维修保证金的内容。 七、发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式时，可以选择固定合同价款、建筑面积综合单价、工种工日单价、综合工日单价四
【建设工程合同】建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同 依据《中国人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于(以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝土砌筑架子安全维护措施五项工作) 2 分包工作期限 开始工作日期: 年月日 结束工作日期: 年月日 总日历工作天数为: 天 3 劳务报酬: 支付方式: 4 质量标准 工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施.
5 标准规范 本合同适用标准规范如下: 《黑龙江建筑工程质量验收标准db23》 《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》 6 图纸 甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套. 7 项目经理 甲方委派的担任驻工地的项目经理为 乙方委派的担任驻工地的工长为 8 工程甲方义务 (1)组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责. (2)在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物 (3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护 (4) 工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动保护用品，应按乙方提供的数量要求为标准 (5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.
(6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬 (7)负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系. 9 工程乙方义务 (1) 按照设计图纸施工按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工确保达到质量要求 (2) 投入足够的人力物力保证工期 (3) 加强安全教育认真执行安全技术规范遵守安全制度落实安全措施确保安全施工 (4) 接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局 (5) 作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担 (6) 特殊的工作人员要持证上岗 (7) 乙方须服从甲方管理及工程师的指令. 10 双方约定的其他形式: (1)临时用工项目内用工不记劳动报酬 (2)在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用 11 合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止. 本合同一式两份双方各持一份签字后生效
劳务分包合同(通用版)
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
劳务分包队伍管理办法
劳务分包队伍管理办法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
劳务分包队伍管理办法 第一章总则 为了响应上级主管部门对施工企业劳务管理的要求，规避劳务分包队伍恶意讨薪事件的发生，规范劳务分包队伍的统一管理，以确保工程质量、施工安全和公司业务的正常运行。依据有关法律法规规定，结合公司实际，制定本办法。 本办法所称劳务分包作业是指公司所有业务涉及的以单价分包形式计取劳务费用的分项工程、分部工程、单位工程，如公司模板分项劳务分包、混凝土分项劳务分包等所有类别。 第二章建筑劳务分包队伍资质信誉审查制度 凡是在我公司劳务承包的施工队伍，必须是具备相应资质并在公司施工部、项目管理部备案的劳务企业（个人）。劳务分包招标前公司施工部、项目管理部要首先审核劳务分包队伍的资质、业绩、安全生产情况及其信誉，杜绝有劣迹的队伍进入公司项目承包劳务。 第三章：合同管理 施工现场劳务队伍管理实行项目经理为劳务队伍管理的第一责任人；各分包队伍负责人为各自分包队伍人员管理的责任人。劳务工程分包，必须先签订分包合同。 劳务分包合同应明确约定工程范围、建设工期进度、工程质量、工期要求、安全生产责任、文明施工要求、劳务分包价款数额、计
价方式和标准及结算方式、分包人的现场作业和管理人员意外伤害保险、等事项。 第四章：劳务结算方式 分包劳务工程款结算依据为：已经完成的合格的工程量（有验收证明），且工程量清单需要双方签字认可，已经生效的劳务分包合同，需要提供发票的，按财务要求提供发票或完税证明，提供工资单的，按照实际出勤工人的名单提供签字完整真实的工资单。 第五章劳务工人实名制管理 在工程开工前劳务分包单位必须认真填报“进场劳务人员登记表”，并附劳务操作工人的身份证复印件及照片上报公司项目部，有项目部统一办理工作证，并以此信息作为考勤的依据，无证人员不得进入施工现场。 项目部配备专职统计员或设电子考勤设备，集中搜集劳务出勤资料，并要求劳务分包队伍提供的工资单与项目部考勤人员一致。 劳务分包企业应向所承建项目委派项目劳务队长等管理人员，负责对所承包工程的劳务作业人员的生产安排、质量安全和、持证戴牌上岗等日常管理工作，接受劳务发包人的协调和管理。劳务分包人完成施工作业内容并经劳务发包人验收（验收后应出具验收证明）进入下一步施工作业工序，即为工程质量责任履行完毕。劳务分包人现场作业人员都必须持有相应的生产操作人员执业资格证书。劳务分包人全部作业人员持有资格证书的比例应当达到 100%。
建设工程劳务分包合同通用条款
1.编号：_______________ 2. 3. 4.本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.甲方：___________________ 21. 22.乙方：___________________ 23. 24.日期：___________________ 25. 26. 27. 28. 29. 1.建设工程劳务分包合同通用条款
30.一般约定 1.1词语定义与解释 1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成 合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、 专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量活单或预算书（如果有）以及其他合同文件。 1.1.2承包合同：是指发包人与总甲方签订的建设工程施工合同、发包人与 专业甲方签订的建设工程专业承包合同, 或者总甲方与专业甲方签订的建设工程专业分包合同。 1.1.3劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。 1.1.4发包人：是指与甲方签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事 人资格的合法继承人。 1.1.5承包人（以下简称“甲方）：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总甲方、专业甲方或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。 1.1.6甲方项目经理：是指由甲方任命并派驻劳务作业现场，在甲方授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.7劳务分包方（以下简称“乙方'）：是指与甲方签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.8签约合同价：是指甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。 1.1.9合同价格：是指甲方用于支付乙方按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.10完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合
(完整版)总包与劳务分包协议书
总包与劳务分包安全生产管理协议书 总包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。凡在我公司注册的劳务分包单位必须签订此协议，并履行协议书中所列各项条款。 一、工程名称： 二、分包内容（范围）： 三、分包单位安全生产许可证号： 四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求： 在施工生产和劳务分包过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。 五、责任和义务： （一）甲方的责任与义务 1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求； 2、负责审查劳务资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的劳务队伍施工。负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料； 3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理，统一规划施工现场平面布
置，按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡； 4、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》； 5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案，并针对工程施工特点，对乙方进行详细的书面安全技术交底，并监督检查执行情况； 6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改； 7、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，积极处理抢救，并按规定程序上报； 8、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方； 9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方； （二）、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范，并严格执行甲方的各项安全管理规章制度； 2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉； 3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同；
【承包合同】劳务分包合同范本
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
劳务分包管理办法
劳务分包管理办法 第一章总则 第一条为加强工程项目管理、健全安全质量管理体系，提高现场管理水平，使工程项目劳务分包业务管理工作更加科学化、规范化和法制化，特制订本办法。 第二条劳务分包是指为保证工程施工顺利进行，补充集团内部劳力不足，将承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质劳务承包企业，即劳务作业承包人的活动。劳务分包主要指向的是工程施工的劳务，计取的是人工费，主要特点是包工不包料，俗称“包清工”。(工区注：根据实际情况，为方便现场施工、管理与核算，一般将小材料费及小机具费一同纳入承包综合劳务单价中)。 第三条劳务分包商是指具有劳务资质，与总承包商签订劳务分包合同，向总承包商提供劳务服务的分包企业。 第四条工程施工劳务分包应坚持以下原则： 1、依法合规。 2、管理要坚持“公平、公开、公正”，和谐诚信，严管善待，合作共赢。 3、要满足现场施工能力要求，符合环境和职业健康安全管理以及国家有关政策的规定，保证公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标的实现。 第五条本办法中所指项目部，为集团公司厦门西通道A2标段项目部。 第六条本办法适用于集团公司厦门西通道A2标段范围内劳务分包。 第二章组织机构及管理职责 第七条为确保项目部分包工作的顺利开展，落实集团公司有关规定要求，强化工程公司对分包的控制，项目部成立分包领导小组，成员名单如下： 组长：
副组长： 组员： 领导小组下设办公室，办公室设在项目部计划合同部。 第八条项目部代表集团公司在本项目部对分包进行监管，负责管理办法的制定和分包过程的监督管理。主要职责是： 1、监督落实集团公司分包管理有关制度。 2、监督、指导及考评工区分包管理工作。 3、建立分包管理体系，制定分包管理办法。 4、组织各工区制定“劳务分包商业务实施方案”，包括分包商的选择方案、分包业务的成本效益及风险、分包方式、分包合同期限、用工培训计划等。 5、组织专业人员对方案进行评估，确保分包方案的可行性。 6、监督、指导各工区对分包商的评审并上报劳务分包商合格名册及黑名单。 第九条工区为分包商管理的执行层，负责分包商使用及日常管理，主要职责是 : 1、落实上级分包商管理规定，制定项目分包商管理细则。 2、编报劳务分包商使用计划，拟定项目劳务分包方案。 3、负责对分包商的资格审查，招标，谈判、合同评审、签订和执行，履行合同及结算等（报批程序）。 4、定期对分包商进行综合评价，并按规定向项目部、工程公司上报评价结果及评价资料。 第十条应接受发包人对分包管理的检查监督。对于违反合同规定的分包，出现质量安全严重后果的分包，以及管理失控的分包，坚决接受发包人的指令并遵照执行。（发包人有权责令承包人清退分包人，并由承包人承担一切责任。） 第三章劳务分包许可 第十一条禁止将核心业务分包，禁止转包工程，禁止违法分包工程。
04劳务分包合同通用条款
第二部分：劳务分包合同通用条款 劳务发包人：深圳霖宇消防科技有限公司（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 第一条：双方应遵守的规范标准及施工技术规程。 1、规范及标准 包括但不限于以下规范，如有最新规范以最新规范为 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 2)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）； 3)《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）； 4)其他国家现行的消防及安装施工规范； 第二条：双方主要权利责任义务 1、甲方主要权利责任义务： （1）准时支付乙方的承包款，承包款由乙方施工人员配合甲方现场管理人核实完成月工程量后再经甲方项目部与财务审核后支付。项目部在开工前未见每一位施工人员的劳务合同、安全协议和保险单，拒绝支付任何费用。 （2）负责组织进场、处理与业主方的协调，主持现场签证工作，主持设计变更流程完善。及时下发对乙方的施工指令。 （3）负责组织图纸会审工作。 （4）负责对施工队的安全技术交底和施工技术交底工作。 （5）按甲方ISO9000管理制度购买工程所需材料，及时送货到项目现场进货大门口。乙方按公司管理规定提前申请用料（用料申请单项目部提供），甲方所购材料进场不及时，影响施工进度的，由甲方承担责任。 （6）审核乙方工程总体进度与月进度计划。监督乙方施工质量、进度、安全与材料使用及管理情况。有权要求乙方在甲方或业主、监理等部门规定的时间内
整改。甲方有权对施工队所配备的施工人员、施工机械与施工总体进度进行审核，提出人员、施工机械与进度安排要求。 （7）有更换对施工队不合格管理人员或技术人员的权利。 （8）在核实确认乙方无能力按时按量完成工程时，可解除与乙方的施工劳务分包协议，并无需做任何赔偿。 （9）负责施工现场生产用水用电费用。 （10）负责组织施工验收安排。 2、乙方责任： （1）乙方必须安排项目负责人及工程技术员常驻现场，不能更换。乙方指定项目负责人为联系电话：，乙方项目负责人及工程技术员必须密切与甲方配合、做好业主各部门单位、监理、各相关施工单位之间的协调工作，负责施工场地协调、负责承包范围内的总体进度计划与施工安全。 （2）乙方必须对施工人员进行安全技术交底和施工技术交底。乙方必须做到文明施工，安全生产，严格遵守消防规范，现场布置及规划与业主各部门要求要一致，并做到整齐、整洁，工程项目力争达到创双优工地、创文明工地的目标。 （3）负责本工程的所有施工与安全工作，服从业主各部门、监理及甲方的管理，严格执行业主各部门、监理及甲方的一切规章制度及工程现场的有关规定。经项目部检查发现施工不规范，经一次整改后不能满足要求，将按每次每处处以1000元罚款。 （4）按业主各部门、监理及甲方要求配备足够的技术工人和施工管理人员。进场后按总工期要求排出月、周的进度与人员安排计划，经甲方确认后严格执行。关键工序必须由师傅工完成（如定位测量、下料、套丝、试压、设备安装、焊接、调试、放线、配管等），并且保证每个施工组、每一道工序至少配备一名以上师傅工。在进行管道试压、通水前，必须安排足够的人员对每个系统进行全面的检查，并将检查结果记录在案。需要关闭的阀门，必须关闭严密。需要封堵的部位必须封堵严密。通水必须逐层进行，重要部位必须安排专人看管。泄压、泄水时必须采取有效措施。由于漏水造成的损坏赔偿由乙方负全责。