土地复垦工程式合同
土地复垦工程式合同
建设单位：xxxxxxxxx（以下简称甲方）施工单位：xxxxxxxxx公司（以下简称乙方）
甲方根据《xxxxxxxxx复垦项目中标通知书》确定乙方作为该项目施工承包单位经双方协商由乙方采取包工包料（材料、机械设备、水电及配套安全设施等）全包干方式进行施工按照《中华人民共和国合同法》及有关规定为明确双方在该项目工程中的责任和义务特订如下合同双方共同遵守
一、项目基本内容：
项目的实施面积为3.4195公顷规划预计减少建设用地复垦为耕
地3.4195公顷所涉及石壕镇梨园村5个社项目建设内容包括：拆除工程土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程等（具体工程量见附表）
二、项目实施时间：
1、工程工期为60天；XX年2月21日至XX年4月1日；
2、本合同签订后3日内乙方将施工组织设计方案施工安全措施方案及进度计划以书面形式报送甲方；
3、合同签订后5天内由监理单位向乙方发出开工令；
4、乙方延误工期一天按中标合同价总额的1%处罚；
5、乙方延误开工5天以上甲方有权解除施工合同
三、工程质量及技术要求
1、本工程按《土地开发整理项目验收规程》［TD/T10132000］《重庆市土地开发整理工程建设标准》［试行］《建筑工程施工质量验收统一标准》［GB50300—XX］《土地开发整理项目规划设计规范》［TD/T10122000］单位工程质量综合评定等级必须达到合格工程；
2、工程质量应符合规划设计要求并严格按照《土地开发整理项目验收规程》［TD/T10132000］《重庆市土地开发整理工程建设标准》［试行］和《建筑工程施工质量验收统一标准》［GB50300—XX］执行；
3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定
（1）必须按施工技术规范规划设计要求及技术交底等资料精心组织施工加强工程质量、安全、进度、管理等方面的控制确保按期保质保量完成本合同规定的工程内容；
（2）提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按相关规定提供相应的质量合格证、质检报告等或经当地质检部门进行检验合格后方可进场；
（3）隐蔽工程必须自检验收合格后再经现场监理或甲方现场代表检验合格之后方可进入下一步工序若未经检验合格的隐蔽工程因工
程质量问题而导致的返工费用由乙方自负；
（4）应按《重庆市土地开发整理工程建设标准》［试行］和《建筑工程施工质量验收统一标准》［GB50300—XX］的相关规定对工程
进行各个工序分项及分部工程质量进行自检评定并及时将工程质量
自检评定结果报送甲方；
（5）工程竣工后乙方根据合同约定及相关规定对其工程质量实行保修保修期为一年保修时间从通过市局验收确认之日起计算若在保
修期内出现了工程质量问题甲方通过电话或信函的方式通知乙方乙
方务必在规定时间内到场进行维修；
（6）在施工过程中乙方必须无条件服从监理方和甲方在工程进度、资金、数量、质量及安全等方面的监管实行总监理工程师负责制；
（7）工程竣工后乙方必须按照有关规定和甲方的要求向甲方报送完整工程施工技术资料和施工管理资料等共两套
四、安全文明施工
1、必须严格执行“JGJ5999”及“渝建发（2000）39号文”等安全标准技术条例及相关的施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等规范制度从严做好安全文明施工工作；
2、在施工现场要设置必要的安全、文明施工设施围护隔离带和安全警告标示牌并设专职安全员保障现场拆除工程等的施工安全特殊
工种要经过专业培训取得职业技术证书持证上岗所有施工作业人员
未经安全生产教育培训不得上岗作业；
3、乙方应在整个施工期间为其施工人员提供必要的安全防护和劳动保护用品施工人员的人身保险等保险费用由乙方承担施工中的一
切安全责任事故和财产损失等均由乙方全权负责；
五、工程廉政建设1、甲乙双方的责任
（1）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、土地整理复垦和市场活动等有关法律、法规相关政策以及廉政建设的各项规定
（2）严格执行建设工程项目承发包合同文件自觉按合同办事（3）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益不得违反工程建设管理、土地整理复垦的规章制度
《土地复垦工程式合同》全文内容当前网页未完全显示剩余内容请访问下一页查看
土地复垦工程合同(通用3篇)
土地复垦工程合同（通用3篇） 土地复垦工程合同1 甲方：______。 负责人：____ 乙方：____施工队 甲、乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商，就乙方为甲方土地复耕事宜达成协议如下，双方遵照执行。 一、土地复耕地点：污水处理厂西，污水处理厂大门前，污水处理厂大门北，桥头地块，鸭子厂西两块。 二、结算方法： 1、乙方每拉一车黄土到甲方指定地点，经甲方监工验收合格后给乙方一张运土票据，甲方结算时，每见一张票据支付100元。该票据甲方每天收集一次，统计后记录在帐。 2、乙方运土车辆装运黄土标准：所装黄土自然装入，黄土必须将车厢四角填满。 3、土地复耕工程完成一半时，甲方根据乙方交付的运土票据支付乙方总运输费用的80%，剩余工程款在土地复耕工程全部完工时一并结清。 三、施工方式：乙方自备运输车辆、钩机，按照甲方指定的方式，将黄土运输到土地复耕地点，由甲方的铲车负责推平。 四、权利义务
1、甲方为乙方提供正常的施工环境，确保施工现场到采土地点的道路畅通，确保施工不受外界干扰， 2、乙方机械设备到甲方指定地点后，甲方支付乙方10000元工程预付款，该预付款抵工程款。 3、甲方为乙方提供的工程，总运送黄土的车辆数达不到1000车时，由甲方承担乙方托运钩机的费用3000元，总工程黄土数量超过1000车的，该3000元拖车费乙方自行承担。 4、施工期间，乙方施工人员、机械设施、设备的安全问题，除甲方原因造成的外，均由乙方负责，甲方不承担责任；非因乙方原因造成甲方人员伤亡，该责任由甲方承担，乙方不承担任何责任。 5、乙方施工车辆等机械设备的加油、维修由乙方自行承担，甲方概不负责。 6、施工期间，乙方施工人员的食宿由乙方负责，甲方不承担。 7、乙方保证复耕工程符合甲方要求，不得拖延施工时间，影响甲方工作。 五、争议的解决 合同履行过程中，如甲乙双方发生纠纷，以协商为主，协商不成，向当地人民法院提起诉讼。 六、本合同一式两份，每份有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方代表人： 乙方： 年月日年月日
土地复垦施工合同属于建设工程合同
土地复垦施工合同属于建设工程合同协议名称：土地复垦施工合同 一、合同双方 甲方：【甲方名称】 法定代表人：【甲方法定代表人姓名】 地址：【甲方地址】 联系电话：【甲方联系电话】 乙方：【乙方名称】 法定代表人：【乙方法定代表人姓名】 地址：【乙方地址】 联系电话：【乙方联系电话】 二、合同背景 1. 甲方拥有【土地复垦项目名称】的土地复垦权利，拟委托乙方进行土地复垦施工。 2. 乙方具备从事土地复垦施工的资质和能力，愿意接受甲方的委托。 三、合同内容 1. 项目概述 1.1 项目名称：【土地复垦项目名称】 1.2 项目地点：【土地复垦项目地点】
1.3 项目规模：【土地复垦项目规模】 1.4 项目工期：【土地复垦项目工期】 1.5 项目费用：【土地复垦项目费用】 2. 乙方责任 2.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的土地复垦施工方案，并经甲方审核同意后执行。 2.2 乙方应按照国家相关法律法规和标准，以及甲方提供的相关技术要求，进行土地复垦施工。 2.3 乙方应按照约定的工期保质保量完成土地复垦施工，并严格控制施工进度。 2.4 乙方应配备具备相应资质和经验的工程技术人员，确保施工质量。 2.5 乙方应按照约定的费用支付方式，按时支付相关费用。 3. 甲方责任 3.1 甲方应提供土地复垦项目的相关资料和技术要求，并协助乙方进行施工前的准备工作。 3.2 甲方应按照约定的工期支付相关费用，并按时提供支付凭证。 3.3 甲方应配合乙方的施工进度安排，提供必要的协助和支持。 4. 合同价款 4.1 甲方应按照约定的支付方式，按时支付合同价款。 4.2 合同价款总额为【合同价款总额】，具体支付方式和时间见附件【支付计划】。
土地复垦施工合同属于建设工程合同
土地复垦施工合同属于建设工程合同土地复垦施工合同 甲方（委托方）：（以下简称甲方） 地址： ： 传真： 乙方（承包方）：（以下简称乙方） 地址： ： 传真： 乙方愿意承担本土地复垦施工合同的全部责任。 本合同的签订是为了明确双方义务，确保本土地复垦施工合同的顺利完成。合同内容如下： 第一条项目名称 本土地复垦施工项目名称为： 第二条工作内容
1、乙方保证：在合同签订之日起，按照本合同约定及国家有关规定，认真、负责、安全地执行所有的施工工作。 2、本合同所承认的土地复垦施工范围包括：（具体范围自行填写） 第三条工程质量 1、乙方应当严格遵守国家关于土地复垦工程的法律法规、标准规范和技术规程，保证工程质量符合国家和地方的规定，并承担相应的责任。 2、乙方应当制定严格的质量控制计划和工程进度计划，并按照时间节点按量按质完成土地复垦施工项目。 第四条工期 1、乙方完成本合同约定工作的工期为： 2、乙方完成本合同约定工作的工期必须确保质量，如因乙方原于是导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。 第五条技术支持 1、甲方应当向乙方提供所需要的技术文件和资料。 2、乙方应当对技术文件和资料进行子细研究和分析，并据此编制相关计划和方案。
3、乙方应当在开始施工前确定技术方案，并在施工期间按照方案进行作业。 第六条立项审批 1、乙方必须在没有经过立项审批的前提下，在现场开始施工。 2、如因此造成的后果由乙方承担。 第七条付款方式 1、本合同所列付款方式如下： （1）施工前甲方支付工程款10%作为质保金，乙方应当在合同约定期限内完成所有工作后，甲方支付工程款90%。 （2）工程竣工后，乙方应当在合同约定期限内向甲方提交竣工质量报告，甲方付清剩余工程款。 2、甲方应当按时足额支付工程款，如因甲方原因导致款项无法及时支付，借此原于是造成本合同不能按时完成的，由甲方承担违约责任。 第八条违约责任 1、双方在合同的期间浮现违约情况的，应当按照法律和合同的规定承担相应的责任。
土地复垦合同书范文
土地复垦合同书范文 甲方：（详细信息） 地址： 电话： 身份证号码： 乙方：（详细信息） 地址： 电话： 身份证号码： 鉴于甲方拥有位于（具体地点）的土地，经过双方友好协商，就土地复垦事宜达成如下协议： 第一条：土地描述 1.1 甲方拥有的土地位于（具体地点），面积为（具体面积）。 1.2 该土地目前处于荒废状态，需要进行复垦和整治。 第二条：复垦责任 2.1 甲方将委托乙方负责土地的复垦和整治工作。 2.2 乙方应确保复垦后的土地符合相关法律法规的要求，并具备良好的生态环境和可持续利用能力。 第三条：复垦计划
3.1 乙方应制定详细的复垦计划，并提交给甲方审批。计划中应包括复垦的时 间安排、复垦方法、资源利用等内容。 3.2 乙方在复垦过程中应严格按照计划执行，并及时向甲方汇报复垦进展情况。 第四条：费用支付 4.1 复垦费用由甲方承担。具体费用包括但不限于土地清理、种植、施肥、水 源建设等。 4.2 乙方在复垦过程中所需的人工、设备、物资等费用由甲方提供。 第五条：复垦后的土地利用 5.1 复垦后的土地应符合国家相关法律法规的要求，并具备良好的生态环境和 可持续利用能力。 5.2 乙方应根据复垦后的土地特点，合理规划土地的利用方式，包括但不限于 农业、林业、畜牧业等。 第六条：复垦验收 6.1 乙方完成土地复垦后，应向甲方提供复垦验收报告。 6.2 甲方有权对复垦后的土地进行验收，确保复垦工作符合协议要求。 6.3 如甲方对复垦结果有异议，乙方应在接到甲方异议通知后，及时进行整改。 第七条：违约责任 7.1 若甲方未按照本合同约定支付复垦费用，乙方有权要求解除合同，并要求 甲方赔偿相应的损失。 7.2 若乙方未按照本合同约定进行复垦工作，甲方有权要求乙方承担相应的违 约责任，并要求乙方赔偿相应的损失。
土地复垦协议书(5篇)
土地复垦协议书（5篇） 篇1：土地复垦协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将项目委托乙方进行复垦整理。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、行复垦整理。 2、整理标准：按国土局和农业局相关标准要求执行。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： 大写： 2、结算方式： 待复垦工程全部结束，经省厅验收组验收合格后，甲方一次性付清工程款90%，余10%质保金，经复验合格的年内付清。每拖延工期一天罚款2000元： 三、施工日期： 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚在施工中需注意的事项。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。 3、配合乙方对旋工人贯进行安全教育。 4、甲方指定工程项目负责人。 5、除房屋之外其他一切障碍甲方概不负责。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，负责拆迁区内的所土地复垦。 2、因复垦、清除过程中引起的纠纷由乙方负责。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、施工中土壤有效耕作层松土达到售50公分以上，以便耕种，且路面平整，定于边沟顺直。 5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求，避免不安全因素发生。 6、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失；并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。 7、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 8、乙方指定除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 五、违约责任： 1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。 2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。 六、其他： 1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。 2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。 3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（章）：乙方（章） 代表人：代表人： 篇2：土地复垦协议书 甲方： 乙方：
土地复垦合同范本
土地复垦合同范本 [土地复垦合同范本] 合同编号：【合同编号】 签订日期：【签订日期】 甲方：【甲方名称】 地址：【甲方地址】 联系电话：【甲方电话】 乙方：【乙方名称】 地址：【乙方地址】 联系电话：【乙方电话】 经甲乙双方友好协商，就土地复垦事宜达成如下合同： 第一条合同目的 为了有效利用土地资源，保护环境，提高土地利用率，甲方同意授权乙方对位于【土地所在地】的土地进行复垦，并达成本合同。 第二条复垦范围 乙方负责对甲方位于【土地所在地】的土地进行复垦，包括但不限于土地平整、绿化、种植、排水系统建设等。 第三条工期与费用
1. 本次复垦工程的工期为【工期】，具体时间从合同签订之日起计算。 2. 乙方在复垦过程中所需的费用由甲方承担。费用明细如下： - 土地平整费用：【具体费用】 - 绿化费用：【具体费用】 - 种植费用：【具体费用】 - 排水系统建设费用：【具体费用】 - 其他费用：【具体费用】 3. 乙方应提供费用明细清单，并在复垦完成后向甲方提供完整的费用发票。 第四条合作方式 1. 甲方协助乙方顺利进行复垦工作，包括但不限于向乙方提供必要的土地信息、配合乙方施工等。 2. 乙方负责组织施工团队和管理人员，合理安排工作进度，并保证施工质量符合相关法律法规的要求。 第五条竣工验收 1. 乙方在完成土地复垦工程后，应向甲方提供复垦工程竣工报告，并申请竣工验收。
2. 乙方应确保复垦工程符合国家、地方相关法律法规的要求，并承担因复垦工程不合格所造成的责任和后果。 3. 甲方有权对复垦工程进行验收，验收标准以国家、地方相关法律法规及合同约定为准。 第六条违约责任 1. 任何一方未履行合同约定的义务，均视为违约，违约方应向守约方支付违约金。 2. 若甲方未按时支付乙方的复垦费用或乙方未按合同约定完成复垦工程，均视为违约，违约方应支付守约方合理的违约金。 第七条法律适用与争议解决 1. 本合同的效力、解释、变更和终止均适用中华人民共和国法律。 2. 若因合同履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成功，任何一方均有权向【仲裁机构/法院】提起仲裁/诉讼。 第八条合同生效与变更 1. 本合同自双方共同签字盖章之日起生效，有效期为【有效期】。 2. 在合同有效期内，如需对本合同内容进行变更，双方应签订书面协议并经双方授权代表签字盖章后方可生效。 第九条合同解除 1. 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
土地复垦施工合同书范本
土地复垦施工合同书范本 土地复垦施工合同书 受甲方委托，乙方承包土地复垦施工，并达成以下合同： 第一条合同双方 甲方：（委托方名称）（以下简称“甲方”） 地址：（委托方地址）（以下简称“甲方地址”） 联系人：（委托方联系人） 联系电话：（委托方联系电话） 乙方：（承包方名称）（以下简称“乙方”） 地址：（承包方地址）（以下简称“乙方地址”） 联系人：（承包方联系人） 联系电话：（承包方联系电话） 第二条项目内容 甲方委托乙方进行土地复垦施工，具体内容和要求如下： 1. 土地复垦范围：（详细描述土地复垦的范围，包括具体土地面积和位置） 2. 施工内容：（具体描述复垦工程的施工内容，包括清理、平整、种植等具体工作）
3. 工期：（约定完成土地复垦工程的时间） 4. 技术要求：（详细描述施工过程中的技术要求，包括符合国家相关法规、环保要求等） 第三条价格和支付方式 1. 甲方将按照以下方式支付合同款项给乙方： （具体描述支付方式和时间节点，如分期支付、一次性支付等） 2. 合同总价款为：（具体金额） 3. 乙方应向甲方提供发票或其他相关税务证明文件。 第四条施工责任 1. 乙方在施工过程中应确保施工质量符合国家相关标准和规定。 2. 如因乙方施工质量问题导致甲方遭受相关法律责任或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。 第五条合同变更 任何对本合同的修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。 第六条争议解决 因本合同引起的争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效和终止 1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方盖章或签字之日起生效。 2. 本合同履行完毕或终止后，双方应按照合同约定进行结算，并归还对方相应的文件和资料。 第八条其他事项 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式作出补充合同。 甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）： 日期：日期：
土地复垦施工合同
土地复垦施工合同 1. 合同双方 2. 合同背景 根据甲方拥有的土地复垦需求，乙方具备相应的施工能力和经验，双方愿意签订本合同，共同开展土地复垦工程。 3. 合同内容 3.1 工程范围 3.2 工程期限 本土地复垦工程的工期为[具体工期]，双方同意按照合同约定的工期履行各自的义务。 3.3 工程报酬 甲方同意支付乙方工程施工的报酬为人民币[具体金额]，支付方式为[支付方式]，具体支付时间及方式由双方协商确定。 3.4 材料和设备 乙方应保证所使用的材料和设备符合国家相关标准，并按照合同约定进行采购和使用。如需甲方提供特定的材料和设备，双方应提前协商确定。 3.5 质量保证
乙方保证所提供的土地复垦服务符合国家相关标准，并承诺在工程竣工后一年内负责修复和维护，保证工程的质量。 3.6 竣工验收 乙方在土地复垦工程竣工后应通知甲方进行验收。甲方有权对工程质量、进度和投入情况进行检查和验收。如发现问题或不符合约定，乙方应及时进行整改。 4. 合同变更 双方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方书面协商一致，并签订变更协议。变更协议应作为本合同的附件。 5. 合同终止 6. 知识产权 乙方在土地复垦施工过程中所创作、设计的任何知识产权归乙方所有。 7. 不可抗力 如因不可抗力因素影响双方履行本合同的义务，双方应及时通知对方，并在合理范围内协商解决办法。 8. 违约责任 如一方违反本合同约定，使得对方遭受损失，违约方应承担相应的经济赔偿责任，并承担由此产生的其他损失。
9. 争议解决 双方因本合同产生的争议应经友好协商解决，如协商不成，任何一方可向合同约定履行地人民法院提起诉讼。 10. 合同生效 本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份。 甲方（签字/盖章）：_________________ 日期：__________________ 乙方（签字/盖章）：_________________ 日期：__________________
土地复垦合同书
土地复垦合同书 合同编号，______。 甲方（土地所有者），______________。 乙方（复垦单位），______________。 根据《中华人民共和国土地管理法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于______（具体地址）的土地进行复垦事宜，达成如下合同： 第一条土地复垦范围。 甲方同意将其拥有的______亩/平方米（具体面积）土地交由乙方进行复垦，具体范围为______（具体地块描述）。 第二条复垦工作内容。 乙方承诺对土地进行______（具体复垦内容），包括但不限于清理垃圾、填平坑洞、植树造林等工作，确保土地的生态环境得到
有效恢复和改善。 第三条工期和费用。 1. 乙方应在合同签订后______（具体工期）内完成复垦工作， 并保证工程质量符合相关国家标准。 2. 甲方应向乙方支付复垦费用人民币______元整（具体金额），支付方式为______。 第四条合同变更。 在复垦过程中，如有需要变更合同内容，甲乙双方应经协商一致，并书面签订变更协议。 第五条违约责任。 1. 若乙方未按时完成复垦工作或工程质量不符合要求，应承担 相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。 2. 若甲方未按时支付复垦费用，应承担相应的违约责任，并支 付滞纳金。
第六条法律适用和争议解决。 本合同适用中华人民共和国法律。因合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交______（仲裁机构或法院）解决。 第七条其他。 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。合同期满，如无异议，可协商续签。 甲方（盖章），________ 乙方（盖章），________。 签订日期，______年______月______日。 以上为土地复垦合同书范本，如有需要，甲乙双方可根据实际情况进行适当修改。
土地复垦合同书正规范本(通用版)
土地复垦合同书 合同编号： [合同编号] 甲方： [甲方名称] 乙方： [乙方名称] 签订日期： [签订日期] 一、合同背景 根据国家环境保护法规定，为了加强对土地资源的保护和合理利用，甲方拟对其拥有的土地进行复垦工作。经甲乙双方友好协商，达 成合作意向，制定本土地复垦合同书。 二、土地复垦内容 1.甲方将提供的土地进行复垦，包括但不限于拆除旧建筑物，清除杂物，平整土地等。复垦后的土地应符合国家规定的环保要求。 2.乙方将根据甲方的要求，进行土地复垦相关工作。包括但 不限于派遣人员，提供机械设备，购买耗材等。 3.甲方有权对复垦工程进行监督，并有权要求乙方按照规定 完成复垦工作。
4.复垦过程中发生的额外费用由甲方承担。 三、合同期限 本合同自签订之日起生效，至土地复垦工作完毕之日终止。具体工期由甲乙双方协商确定。 四、支付方式 1.甲方应在本合同签订之日起三个工作日内，向乙方支付第一批款项，作为项目启动资金。 2.乙方应在复垦工作完成并经甲方验收合格后，向甲方提交工程总结报告。 3.甲方应在接收工程总结报告后三个工作日内，向乙方支付余下的项目款项。 五、违约责任 1.若甲方未能按照约定时间支付款项，甲方应向乙方支付相应的违约金。 2.若乙方未能按照约定时间完成土地复垦工作，乙方应向甲方支付相应的违约金。
3.对于因不可抗力因素导致的延误，双方应友好协商解决，不承担违约责任。 六、保密条款 甲乙双方同意对本合同以及合同执行过程中所涉及的商业秘密和技术资料予以保密，不得向第三方透露或使用。 七、争议解决 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。 八、其他事项 1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，形成补充协议。 2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订地点： 签字日期：
最新土地复耕项目协议书(模板17篇)
最新土地复耕项目协议书(模板17篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、心得体会、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, insights, normative documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
土地复垦工程项目合同范本
土地复垦工程项目合同范本 一、引言 土地复垦是保护环境和可持续发展的重要手段之一。为了规范土地复垦工程项目的实施，保障各方权益，特制订本合同。 二、合同主体 本合同由以下双方共同签订：甲方：（具体名称）；乙方：（具体名称）。 三、合同目的和范围 本合同的目的是为了规定土地复垦工程项目的具体内容、双方的权利和义务，并明确工程实施的时间、地点和报酬等。 四、工程内容 1.项目位置：（详细说明土地复垦工程的位置、范围等。） 2.工程内容：本项目的主要工程包括但不限于：土地整理、绿化、水利设施建设等。 五、工程进度和质量要求 1.工程进度：工期为（具体天数）日历天，自项目启动之日起计算。
2.质量要求：根据相关标准和法律法规，土地复垦工程应符合环保、绿化和可持续发展的要求。 六、费用结算和支付方式 1.工程报酬：甲方应支付乙方合理的工程报酬。 2.费用结算：工程完成后，乙方应向甲方出具工程完工报告，并申请工程结算款。双方经认可后，支付工程报酬。 七、违约责任 1.甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付报酬，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权解除合同。 2.乙方违约责任：若乙方未按合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失，并有权解除合同。 八、保密条款 双方应对合同内容和工程实施过程进行保密，并不得向任何第三方透露。 九、争议解决 本合同的争议应通过友好协商解决，若无法协商解决，则提交相关仲裁或法院解决。 十、其他事项 根据土地复垦工程项目的具体情况，双方可在合同中约定其他必
要的事项。 十一、合同变更和解除 1.双方一致同意变更合同内容的，应书面确认并签署变更协议。 2.双方一致同意解除合同的，应书面确认并签署解除协议。 十二、附则 本合同以中文正本书写，并以双方签字盖章生效。本合同于签署后生效，有效期为合同履行完成之日起。如因合同履行过程中发生争议，应遵循合同约定解决。 结语 土地复垦工程是环保和可持续发展的重要项目，本合同为了确保工程的顺利实施，明确双方的权利和义务。双方在签订合同时应认真履行合同内容，并确保工程质量符合相关标准。只有通过合作，我们才能更好地保护环境，实现可持续发展的目标。
土地复垦复绿合同
土地复垦复绿合同 甲方（土地所有人）：XXX 乙方（复垦复绿承包人）：XXX 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，为确保土地资源的可持续利用和生态环境的保护，甲乙双方就土地复垦复绿事宜达成如下协议： 一、合同目的 本合同旨在通过乙方对甲方损坏的土地进行复垦复绿，恢复土地的使用功能，保护生态环境，提高土地资源的可持续利用性。 二、合同范围 1. 乙方负责复垦复绿的地块位于XXX，面积为XXX平方米。 2. 乙方应按照相关技术规范和标准，对土地进行复垦复绿，确保土地的质量和生态环境的保护。 3. 乙方应定期对复垦复绿情况进行检查和记录，并向甲方提交复垦复绿报告。 三、合同期限 本合同的期限为XXX年，自签订之日起计算。合同到期后，经甲乙双方协商，可续签或终止合同。 四、甲乙双方的权利和义务 1. 甲方有权监督乙方复垦复绿工作的进展，并可提出合理的建议和意见。 2. 乙方有权自主开展复垦复绿工作，并按照相关技术规范和标准进行操作。 3. 甲方应提供必要的支持和协助，包括提供复垦复绿所需的水电、工具和材料等。 4. 乙方应按照合同约定的时间和质量完成复垦复绿工作，并确保工作不影响周围环境。 5. 乙方应按照规定缴纳相关费用，如土地复垦保证金等。 五、违约责任 1. 若乙方未按照合同约定时间完成复垦复绿工作，应支付违约金XXX元/天，累计不超过XXX 元。 2. 若甲方未能提供必要的支持和协助，导致乙方无法正常开展工作，应支付违约金XXX元。 3. 若因不可抗力因素导致乙方无法完成工作，应及时通知甲方，双方协商解决。 4. 若甲乙双方在执行合同过程中发生争议，应协商解决，协商不成时，可向合同仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 六、其他条款 1. 合同签订后，甲乙双方均不得擅自修改或终止合同。如需修改或终止合同，应经双方协商一致并达成书面协议。
土地复垦工程合同
土地复垦工程合同 甲方：xxxx公司 乙方：xxxx企业集团 一、合同目的 本合同旨在规定甲方与乙方之间进行土地复垦工程的合作事项， 明确双方的权利义务，规范项目进度和工程质量，保证合同的顺利履行。 二、工程内容 1.乙方负责对xx省xx县xx乡土地进行复垦，具体任务包括：填埋、平整、挖掘、铺设排水管道等。 2.甲方协助乙方做好土地复垦工程前期准备工作，包括：土 地勘探、环境评估、审批事宜等。 三、工程进度 1.工期：本项目总工期为120天，自双方签订合同之日起计算。 2.进度款：乙方需按合同要求按时完成工程，并提交验收报告。甲方在验收合格后，按合同约定的比例及时支付进度款。
四、工程质量标准 1.工程质量：乙方应严格按照国家土地复垦标准和规范执行 工程建设，确保土地复垦后符合使用要求。 2.环境保护：乙方在工程进行过程中，应严格遵守国家环保 法律法规，确保工程不对周边环境造成污染和影响。 五、费用及结算方式 1.工程合同总价为xxx万元（人民币），根据工程实际情况，如需对合同进行修改，双方应在签署正式合同前协商解决。 2.乙方应及时提交验收报告、票据等必要材料，甲方应在收 到符合要求的材料后进行结算支付。 六、违约责任 1.发生下列事件之一将构成违约： •甲方无故拖欠工程款； •乙方工程质量不符合国家规定标准； •乙方因违反国家环保法律法规导致环境受到影响。 2.若双方无法达成合作，应由违约方负责赔偿对方遭受的经 济损失，如双方协商不成，可向仲裁机构申请仲裁解决。
七、附则 1.本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。 2.本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。 3.本合同如有争议，应协商解决，协商不成，提交仲裁机构仲裁。
临时用地土地复垦整治协议书模板6篇
临时用地土地复垦整治协议书模板6篇 第1篇示例： 临时用地土地复垦整治协议书 甲方（委托人）：（单位名称） 乙方（复垦方）：（单位名称） 鉴于甲方拥有位于（具体地址）的一块临时用地，该土地因长期被占用而面临严重的土地复垦问题，为了合理、有效地整治该土地，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、协议内容 1. 甲方授权乙方对该临时用地进行土地复垦，包括但不限于河道 整治、土地平整、植被恢复等工作。 2. 乙方应按照相关规定和标准执行土地复垦工作，并确保复垦后 土地的环境质量符合国家要求。 3. 乙方应在规定时间内完成土地复垦工作，并提交相应的复垦整 治报告给甲方。 4. 乙方在复垦过程中如发现其他问题，应及时向甲方报告，并与 甲方共同商讨解决方案。 二、协议期限
本协议自双方签署之日起生效，至土地复垦工作完全完成并经甲 方验收合格之日止。复垦期限为（具体时间）。 三、协议权利与义务 1. 甲方有权监督乙方履行本协议的义务，并在复垦工作结束后进 行验收。 2. 乙方有权要求甲方提供必要的协助和支持，并确保复垦工作的 顺利进行。 3. 双方应保持良好的沟通和合作关系，在工作中如有分歧应及时 协商解决。 4. 若因一方的原因导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。 四、协议变更与解除 1. 若双方需要对本协议内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议。 2. 若因不可抗力等特殊情况需要解除本协议，应由双方协商一致，并提前书面通知对方。 五、协议争议解决 本协议任何争议均应通过友好协商解决，协商不成的，应提交有 管辖权的人民法院处理。 六、协议生效
本协议自双方签署之日起生效，依据中华人民共和国相关法律法规履行。协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：（盖章） 签订日期：年月日 以上是本次提供的【临时用地土地复垦整治协议书】模板，希望对您有所帮助。如有任何疑问或需进一步沟通，请随时与我联系。谢谢！ 第2篇示例： 临时用地土地复垦整治协议书 甲方：_______________（单位名称） 乙方：_______________（单位名称） 鉴于，甲方拥有位于_______________（地点）的一块临时用地，为了保护环境、促进土地资源的可持续利用，甲、乙双方经友好协商，就对该土地进行复垦整治事宜达成如下协议： 一、复垦整治的目的 为了改善土地环境，恢复土地生态功能，提高土地资源的综合利用效益，促进可持续发展。 二、复垦整治的范围
土地复垦土石方合同协议书
土地复垦土石方合同协议书 1. 合同背景 1.1 合同双方 甲方：[甲方全称] 乙方：[乙方全称] 1.2 合同目的 本合同的目的是明确甲乙双方关于土地复垦土石方工程的权利和义务，并规定工程的执行细则及其他相关事项。 2. 工程概述 2.1 工程名称 本工程名称为：土地复垦土石方工程 2.2 工程地点 本工程位于：[工程地点] 2.3 工程规模 本工程规模按照设计图纸规定的面积及深度进行施工，具体规模如下： 面积：[工程面积]
深度：[工程深度] 2.4 工程内容 土地复垦：清除原有建筑、设施，清理并整平土地表面，恢复自然地貌，使土地再次可用于农业或其他用途。 土石方工程：按照设计要求，进行土方开挖、填筑、夯实等土石方工程。 3. 合同条款 3.1 工程实施 甲方负责提供相应的土地复垦土石方工程设计图纸及相关资料。 乙方负责进行工程实施，包括但不限于土地复垦、土石方开挖、填筑、夯实等工作。 工程实施过程中，乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和规范进行施工，确保工程质量。 3.2 工程费用 甲方应根据乙方提供的工程量清单和报价，支付相应的工程款项。 工程款项的支付方式和时间，由甲乙双方另行协商确定。 3.3 工期及验收
工程的开始日期、完成日期由甲乙双方另行商定，并写入合同附录。 工程完成后，甲方有权对工程进行验收。若甲方发现工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复责任。 工程验收合格后，乙方应提供相应的竣工报告及相关资料。 4. 违约责任 4.1 违约责任 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付延迟支付的违约金。 若乙方未按照甲方的要求进行工程施工，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。 4.2 强制解约 若甲方或乙方严重违反合同约定，造成对方严重损失的，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。 对于不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况，导致无法完成工程的，可以协商解除合同。 5. 其他条款 5.1 保密
土地复垦工程合同
土地复垦工程合同 1. 合同背景和目的 2. 合同内容 2.1 项目概述 甲方与乙方达成协议，甲方将委托乙方进行土地复垦工程。工程的详细内容如下：土地复垦范围：包括甲方所拥有的所有土地工程时间：从合同签署之日起至工程完工日期工程内容：清理、平整、绿化和改良土壤等土地复垦活动工程预算：根据工程范围和要求进行协商确定 2.2 工程实施 2.2.1 乙方的责任和义务 2.2.2 甲方的责任和义务 2.3 工程费用和支付方式 工程费用将根据实际工程范围和要求进行协商确定，乙方需在工程开始前向甲方提供详细的工程费用清单。支付方式可按工程进度阶段性支付，甲方将在支付时开具合格的付款凭证。
3.1 违约责任 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、违约金等。 3.2 合同解除 合同未经双方同意，不得解除。如出现下列情况之一，任何一方有权解除合同：一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失且在书面通知后未能改正；因不可抗力等原因，无法按合同约定继续履行；经双方协商一致决定解除合同。 4. 争议解决 双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。如无法协商解决，争议将提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。 5. 合同生效与变更 本合同自双方正式签署之日起生效。任何关于合同内容的变更须经双方协商一致，并以书面形式进行。
本合同的解释和适用应依照相关法律法规进行，如与其他文件或合同条款存在冲突，以本合同为准。 7. 合同的附加条款 （此处可根据具体需求添加相关条款，如保密条款、知识产权条款等） 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。 甲方（签名）：____________ 乙方（签名）：____________ 日期：____________