污水处理工程土建合同范本

采购及施工合同

Construction Contract

XXXXXXX废水处理项目

土建构筑物设计、采购、安装、测试工程

公司logo

XXXXXX有限公司

XXXXXXX co., LTD

第1页-共7页

立合同人

第一条工程名称

XXXXXXX废水处理项目构筑物设计、采购、安装、测试、报建及保养完善的总包工程

第二条工程地点

湖北省武汉市

第三条工程期限

本工程已经双方同意接到业主动工通知之日起开始施工，工期为45 日历天。

第四条工程费

土建工程费用为RMB50万元，人民币大写：伍拾万元整（含税价格，给业主的地税在每次给乙方付款时由甲方代扣）。

双方：

甲方：

（签章）代表签字：

地址：

邮政编码：

传真号码：010- 0000000

电话号码：010-*******

开户银行：

帐户：XXXXX有限公司

账号：

承包商：代表签字：地址：

邮政编码：传真号码：电话号码：开户银行：

帐户：账号：

注：合同中“业主”皆指“XXXXX”。

合同主文

鉴于：

A、“甲方”已接受“承包商”的报价来执行和完成“合同”项下工作:

B、“双方” (“甲方”及“承包商”)希望明确双方为履行本“合同”的责任义务。双方现在达成协议如下：

第一条合同文件

本合同包括下列文件：

1、合同主文及其附件。

2、合同条款及其附件。

3、甲方《XXXXXX废水处理项目土建工程设计、施工、供应、报建要求说明》及其附件

4、报价清单文件。

5、甲方工艺设计图。

6、施工安全责任书（协议）。

7、承包商提供之基础设计文件、结构文件、建筑设计文件及报批文件也将是合同不可分割部分。

上述合同文件之一切规定得互为补充，如仍有不明确之处，以甲方工程师解释为准。本合同文件间有抵触时，应依上述顺序，以要求高者优先适用。

第二条工程范围

土建工程设计、采购、安装、测试、报建及完工前所需之保养完善的总包工程。

第三条工程费用

费用之内容及单价详见附件3（合同价格明细表）

各单价为固定不变价格，除另有约定外其包括且不仅限于以下所述的所有工作的费用：

1、所有劳力、监工、管理费用。费用中包括工资、津贴、假期、保险、福利、其它报酬、特别费用、税以及依照地方或中央政府规定所应支付的其它费用。

2、总包价格涵盖合同工作范围、技术规范、图纸、手册和本合同其他附件中描述和推导出的全部主要和辅助性工作。

3、完成此项工作所需的任何直接或间接的设备和材料费用。

4、与工作直接或间接相关的任何生产设备，特殊机具，机器，设备，工具，脚手架，台架，梯子，及其它用具。

5、工作执行中的任何直接或间接相关的耗材。

6、与工作直接或间接相关的任何健康福利设施。

7、遵守所有政府和合同对安全的规定。

第四条工程期限

1、开工日期：承包商应于接获甲方通知后2日内正式开工并提出开工报告单。

2、承包商应于在接到甲方施工通知后于45日内完成土建施工（完成结构施工、内部防水处理）。

第五条合同时效

本合同自签约日起生效，待全部工作完成，经甲方正式验收合格、取得竣工证明、付清尾款，并于保修期满后失效。

第六条附则

1、承包商应全面遵守和执行合同条款和规定。除非本合同它处另有约定，承包商应提供所有施工设备、人力、材料、工具、供应、设备、运输、监督管理、技术、专业和其它服务，并应履行所有为完成此合同工作所必需或被要求的运作。

2、本合同、工作范围、规范和图纸中，如有不一致之处以最高最严格要求为准。承包商应在接到甲方开始工作的指令后立即动员开始执行工作。

3、承包商所提供之设计文件必须符合业主要求、甲方设计文件、国家相关规范及法律要求，必须由有相关资质的设计单位的设计签章。

合同条款

第一条定义及解释

1、“甲方”是指本工程之建造人，并包括其对本合同权益之合法继受人。

2、“承包商”是指本工程之施工承揽人。

第二条全部约定

1、本合同文件内包含甲乙双方间之全部约定。本合同文件中任何条款之变更，须经双方同意，并以书面为之。

2、本合同文件之解释权归甲方所有。

第三条工程付款办法

1．付款条件（与业主同步付款）

1.1 签订合同后，甲方接到业主付款后7天内，甲方支付合同总额的20%交承包商作为工程订金；

1.2 土建工程基本完工，甲方进场施工且接到业主第二批款项后7天内，甲方支付合同总额的20%交承包商作为工程进度款；

1.3 医疗废水工程安装完工具备通水条件，甲方收到到业主第三批款项后10天内,甲方支付合同总额的35%交承包商作为工程完工款；

1.4 医疗废水工程验收具接到业主第三批款项后15天内,甲方支付合同总额的20%交承包商作为工程验收款；

1.5 剩余合同价的5%作为质保金，待合同保证期满没有问题，甲方于工程完工验收起至保修期十二个月满，且收到业主质保金后15天内付清。

2．除本合同另有规定外，合同最终结算按照业主结算为准。除此之外乙方不得以任何理由要求甲方增加工程费用或变更工期。

3．乙方承担相应给业主的地税，该部分费用从每次给乙方付款时由甲方扣除,税金由甲方代缴。另外，每次付款乙方必须提供不小于付款金额的国税发票，否则甲方无法付款。

第四条工程金额之调整

本工程合同金额不得因物价、工资、其他税捐、汇率等之涨跌变动而调整，承包商亦不得以任何理由要求加价。

第五条工期展延

1、本工程施工期间若有任何事故发生而影响工期者，其相关工期负担，概依下列原则处理：

1）若是可归责于甲方之事由，承包商可按实要求工期展延。

2）若是可归责于承包商之事由，则所有因工程延误而遭受之一切损失，概由承包商赔偿。

3）若是不可归责于甲乙双方之事由或人力不可抗拒之事故，则承包商只限于工期展延之要求，各自之损害由双方各自负担。

2、上述人力不可抗拒之事故是指下述各项：

1）政府机构依法或以行政命令下达之停工，徵用、没收、拆毁、或禁运命令。

一切严重天灾包括山崩、地震、海啸、火山爆发、洪水豪雨或飓风所造成之非人力所能2）或人力所不足以预先防范之天然灾害。

3）工地对外全部通路遭遇灾害，致交通连续中断达七日以上。

4）核子辐射或其他放射性污染。

第六条变更设计

1、因工艺控制逻辑程序完善所需之软件部分修改或变更，包含在本工程价格内，承包方不得另外增加费用。

2、如因设计变更，需要增加材料及设备，增加部分按照实际价格增加。

第七条逾期罚金

承包方责任：

在接到甲方施工通知后于45日内完成土建施工（完成各个处理水池结构施工）。该时间为里程碑时间，超过该时间没有按期完工者，每逾期1天，按业主处罚的条例执行。

工程质量不符符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理和返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。逾期违约金为每日千分之五。

第八条工程验收

1、工程验收严格按照施工图纸、设计说明书、施工技术文件及甲方《XXXXX废水处理项目土建工程设计、施工、供应、报建要求说明》为依据。

2、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其业主人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。

3、工程质量。工程质量达不到约定条件的要求，甲方代表或业主代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。

4、在两年保修期内，凡土建部分造成的质量事故和质量缺陷由承包方无偿保修。

5、承包方协助完成污水处理工程验收的相关手续，申办手续费用及资料由甲方负责提供。

第九条工程保修

1、本工程自全部完工，正式验收合格日起，除施工规范或施工说明书另有规定外，均由甲方和承包商保修两年，其保修保证金额为合同总结算金额之百分之5。

2、本工程保修期满，承包商并已按本条有关规定修理缺陷完成时，甲方应即发还

承包商之保修保证金。

第十条仲裁

甲乙双方如有争议，经相互协调仍无法达成协议时，均得提请仲裁。仲裁将由工程项目所在地的仲裁委员会执行。

第十一条其它条款

1、本合同一式2份，双方各执1份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效。

3、本合同签定后，承包、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

本页以下空白！