最新168672-造价员考试基础知识模拟试题及答案汇总
1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。
A ．公民个人
B .设计者
C ?法人
D .法人
答案：D
2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）
A ．总价合同
B ．单价合同
C ．成本加酬金合同
D ．以上合同类型均匀合适
答案：B
3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）
A ．固定总结合同和固定单价合同
B ．建设工程总包合同和分包合同
C ．勘察合同、设计合同和施工合同
D ．供水供电合同和运输合同
答案：C
4、工程造价的特点是（）
A ．大额性、可调性、动态性和层次性
B ．多样性、单体性、动态性和层次性
C ．多样性、可调性、单体性和动态性
D ．大额性、单体性、动态性和层次性
答案：D
5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A ．建筑安装工程费用
B 土地使用费
C ．固定资产使用费
D ．生成准备费
答案：A
6、下列费用中不属于社会保障费的是（）
A ．养老保险费
B ．失业保险费
C ．医疗保险费
D ．住房公积金
答案：D
7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A ．施工单位
B ．建设单位
C ．质量监督单位
D ．国家有关部门
答案：B
8、工程造价计价主要方法有（）
A ．定额单价法一种
B ．直接费单价法一种
C .直接费单价和综合单价法两种
D .定额单价法和直接费单价法两种
答案：C
9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。
A .国家主管部门或其授权机关
B .国家发展改革委员会
C .国家技术管理局
D .以上均可
答案：A
10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工（生产）条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。又称（）
A .人工定额
B .概算定额
C .施工定额
D .预算定额
答案：A
2011 年全国造价员基础知识模拟练习试题2
1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是（）
A .相关关系
B .独立关系｛来源：考｛试大｝
C.正比关系
D .互为倒数
答案：D
2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）
A .营业税
B .房产税
C.城市维护建设税
D .教育费附加
答案：B｛来源：考｛试大｝
3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）
A .直接工程费
B .措施费
C.规费
D .企业管理费
答案：B
4、投资估算一般分为（）
A .建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B .单项工程、单位工程二个层次
C.单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D .建设项目、单项工程二个层次
答案：A
5、预算定额是按照（）编制的。
A .行业平均水平
B .社会平均水平
C.行业平均先进水平
D .社会平均先进水平
学习--- 好资料
答案：B
6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（算的期望
）对建筑工程预值。
A .投标人
B .招标人
C.工程师
D ?项目经理
答案：B
7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）
A .可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件
B .不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件
C.可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D .可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标
答案：C
8、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。
A. 2002年4月1日
B. 2003年4月1日
C. 2003 年7 月1 日
D . 2005 年7 月1 日
答案：C
9、工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制。
A .招标人
B ?招标人或受其委托具有相应资质的中介机构
C.具有相应资质的中介机构
D ?建设行政主管部门
答案：B
10、根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是（）
A .人工费单价
B .工料单价
C.全费用单价
D .综合单价
答案：D
2011 年全国造价员基础知识模拟练习试题4
1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产量定额的关系是（）
A .相关关系
B .独立关系
C.正比关系考试大论坛
D .互为倒数
答案：D
2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）
A .营业税
B .房产税
C.城市维护建设税
D .教育费附加
答案：B
3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）
学习 --- 好资料
A ?直接工程费
B .措施费
C .规费
D ?企业管理费
答案： B
4、投资估算一般分为（ ）
A .建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B .单项工程、单位工程二个层次
C .单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D .建设项目、单项工程二个层次
答案： B
6、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（
算的期望值。
A .投标人
B .招标人
C .工程师
D .项目经理
答案： B
7、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前， （ ）
A .可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件
B .不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件
C .可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D .可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标 答案： C
8、 《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（ ）施行。
A. 2002年4月 1日
B. 2003年 4月 1日
C. 2003 年 7 月 1 日
D . 2005 年 7 月 1 日 答案： C
9、 工程量清单应由具有编制招标文件能力的（ ）进行编制。
A .招标人
B .招标人或受其委托具有相应资质的中介机构
C .具有相应资质的中介机构
D .建设行政主管部门
答案： B
10、 根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是（ ）
A .人工费单价
B .工料单价
C .全费用单价
D .综合单价
答案： D
学习 -- 好资料
2011 年全国造价员基础知识模拟练习试题 5
答案： A
5、预算定额是按照（ A .行业平均水平 C .行业平均先进水平 ）编制的。
B .社会平均水平
D .社会平均先进水平
）对建筑工程预
1、GB50500-2003 中的门窗油漆工程量按（）计算。
A ．框外围平方米
B .洞口平方米
C.樘
D .展开面积
答案：C
2、2001 预算定额基价中，已包括了施工过程中的（）。在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。
A .成品保护费
B .特殊成品保护费
C.材料保护费
D .一般成品保护费
答案：D
3、工程预付款的性质是一种提前支付的（）
A .工程款
B .进度款
C.材料款
D .结算款
答案：C
4、下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是（）
A .由于现场施工环境发生了变化
B .由于设计上的错误，必须对图纸做成修改
C.由于承包方队项目提出新的要求
D .由于使用新技术有必要改变原设计
答案：C
5、（）是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。
A .施工图预算
B ?设计概算
C.竣工结算
D .竣工决算
答案：D
6、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。
A .项目特征
B .工程内容
C.计量单位
D .项目编码分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。答案：A
7、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（）A .单项工程
B .单位工程
C.分部工程
D .分项工程
答案：A
8、建设项目竣工决算包括的范围是（）
A .从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
学习 -- 好资料
B ?从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用
D .建安工程费用和其他费用
答案：B
9、工程实际造价是在（）阶段确定的。
A .招投标
B .合同签订
C.竣工验收
D .施工图设计
答案：C
10、《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承，
发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）。
A .协议书
B .通用条款
C.专用条款
D .附件
答案：C
6、
1、合同争议的解决方式中，双方在第三方主持下，平息争端，达成协议，这种方法称为（）。
A .和解
B .调解C.仲裁
D .诉讼
答案：B
2、设备进口的关税计算公式是（）。
A .关税=离岸价格*进口关税税率
B .关税=到岸价格*进口关税税率
C.关税=原币货价*进口关税税率
D .关税= 货价*进口关税税率
答案：B
3、下列不属于建筑安装工程直接费的是（）。
A .安全施工费
B .夜间施工费
C.二次搬运费
D .固定资产使用费
答案：D
4、工程实际造价是在（）阶段确定的。
A .招投标
B .合同签订
C.竣工验收 D .施工图设计
答案：C
5、下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）。
A .工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费。
B .工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程计算规则计算。
C.分部分项工程费考虑风险因素
D .措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似。
答案：A
6、施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用，以下各项
学习 -- 好资料
中，属于第二类费用的是（）。
A ?折旧费
B .大修理费
C.人工费
D .机械安拆费
答案：C
7、投资估算精度应满足控制（）的要求。
A .初步设计概算
B .施工图预算
C.项目资金筹资计划
D ?项目投资计划
答案：A
8、在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是（）。
A .将其承包的全部建筑工程转包给他人
B .将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人
C.将工程分包给不具备自这条件的单位
D .施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成
答案：D
9、政府在必要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价，下列不属于政府指导价和政府定价的商品是（）
A .关系到国计民生的极少数商品
B .资源稀缺的少数商品
C.自然垄断经营的商品
D ?大面积开发的商品房
答案：D
10、根据我国现行规定，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字，加盖执业印章外，还必要加盖（）
A .工程造价咨询企业执业印章
B ?工程造价咨询企业法定代表人印章
C.工程造价咨询企业技术负责人印章
D ?工程造价咨询项目负责人印章
答案：A
7、
1、在建设工程项目管理中，造价控制，进度控制，质量控制之间是（）关系。
A ?相互矛盾来源：考试大的美女编辑们
B. 相互统一
C. 相互对立统一
D .相互独立
答案：C
2、完成施工用水，电，路工程和征地，拆迁以及场地平整等工作，应该属于（）阶段工作内容。
A .施工图设计
B .建设准备
C.建设实施
D .生产准备
答案：B
3、下列工程中，不属于分部工程的是（）。
学习 -- 好资料
A ．土建工程
B .屋面工程
C.主体结构工程
D .地基与基础工程
答案：A
4、成本分析，成本考核，成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是
（）
A .成本核算——成本分析——成本考核
B .成本分析——成本考核——成本核算
C.成本考核——成本核算——成本分析
D .成本分析——成本核算——成本考核
答案：A
5、下列文件中，属于要约邀请文件的是（）
A .投标书
B. 中标通知书
C. 招标公告
D .承诺书
答案：C
6、《建设工程造价咨询合同（示范文本）》由三部分组成，下列各项中不属于该示范文本组成内容的是（）
A .《建设工程造价咨询合同》
B . 《建设工程造价咨询合同标准条件》
C.《建设工程造价咨询合同专用条件》
D .《建设工程造价咨询合同补充条件》
答案：D
7、紧急工程（如灾后恢复工程）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，没有施工图纸，则就承包商而言最宜选用
（）
A .固定总价合同
B .可调总价合同
C.单价合同
D .成本价加酬金合同
答案：D
8、三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A .建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B .工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D .分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
答案：C
9、按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是（）
A .措施费
B .管理费
C.利润
D .风险费用综合单价：完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械
使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
答案：A
10、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内、工程建设项目必须进行招标的是（
）。
学习 -- 好资料
造价员考试基础知识模拟试题
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
造价员基础知识考题及答案
造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
造价员年终工作总结范文三篇
造价员年终工作总结范文三篇 导读：本文造价员年终工作总结范文三篇，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 篇一 当新年的脚步悄然而至，我在xx建筑有限公司的XX年工作也告已段落。工作这一年来，在公司领导、部门经理及同事们的悉心关心和帮助下，我认真学习领会公司企业文化精神，牢记公司宗旨和使命，以企业理念为指导，服从工作安排，加强学习锻炼，认真履行职责，较好的完成领导安排的各项工作任务。现将这一年的思想及工作情况以及今后的努力方向作工作总结如下： 一、XX年工作情况的汇报 怀着对理想的追求，对建筑事业的热爱，XX年03月份，我来到罗山县xx建筑有限公司进入综合管理部工作。在这一年工作期间我从事公司工程项目投标、文档的收发、职称申报及公司内部档案整理工作。先后参入公司xx卫生院门诊楼改造工程、×xxx综合教学楼、xxxx维修改造工程、xxxx工程、xxxx廉租房工程、xxxxx工程等二十多个大小工程项目投标的制作及装订。 与此同时，对上级主管部门下发的各类文件及时接收，报总经理、董事长签字审批。并对审批后的有关文件精神及通知及时的下达各个项目部，同时对下发的文件都进行登记在册。积极响应上级下发申报助理工程师文件的通知，组织公司内部人员积极申报，此次申报助理
工程师人数23人。为进一步提高公司内部管理要求，针对公司内部档案资料进行从新规范管理。组建公司档案室，对公司内部资料按不同年份，不同工程项目分别登记归档并记录在册，为公司内部管理目标提升一个层次。 二、积极上进，端正工作态度，认真学习领会公司企业文化，认真对待每一次学习培训。 认真学习领会公司企业文化，认真学习公司有关管理制度规程和文件，学习公司有关会议精神、领导讲话。通过学习，理解了公司对做好建筑质量、安全生产、开展经营管理、进行队伍建设等方方面面都提出了非常简练而又精辟的要求。明确了公司今后的发展思路和现阶段的重点工作及要求。把整个公司企业文化的思想和思路自觉地、主动地贯彻到实际工作中去，指导我们更好的完成每一项任务。 为进一步树立正确的人生观和价值观，提高自身修养和觉悟，积极加入公司工委会，学习了解党和国家的各种路线、方针、政策并递交了入党申请书。 认真对待公司组织的每一次培训学习，公司以人为本，注重人的发展，关爱员工，我感同身受，公司花费大量的人力、物力和财力，频繁组织各种培训，培养员工。在这一年的时间里，我有幸参加建筑工程造价员学习培训，巩固了我的理论知识，也学到了工作中的业务技能，在实际工作中也得到了检验，这将使我受用不尽。 三、加强多方面专业知识学习，努力提高自身各方面专业知识水平。
二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷(安装)
二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷 安装造价案例分析试卷试题本 本卷为案例分析题，电气初级做一、二、四题，给排水初级做一、三、五题，总分为100分。中高级一、二、五、六或一、三、四、六题，总分为120分。要求分析合理，结论正确。 一单项选择题（本题满分40分，每题两分），给排水初级做1-20题，电气初级做16-35题，安装中、高级做11-30题。 请根据考试大纲的要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）的有关规定，对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中，只有一个最符合题意，请将答案填入表中。 1、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计价范围中钢管清单子 目的工作内容（） A.压力试验 B.警示带铺设 C.管道接口保温 D.管件制作、安装 2、下列关于《给排水、采暖、燃气工程》计价定额中说法不正确的是（） A.带感应器的小便器安装，包含了电气检查接线、电气测试等工作内容 B.过墙、过楼板钢套管套用室外焊接钢管定额 C.小便槽冲洗管制作与安装，不包括阀门安装 D.热熔塑料给水管安装中包括管件安装的人工，但不包括管件的价格 3、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种，套用定额时，点型探测器，哪一种说法不正确（） A.不分规格、型号 B.不分安装方式、位置 C.以单个为计算单位 D.不包括本体调试 4、下列有关《刷油、防腐蚀、绝热工程》中的说法正确的是（） A.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“㎡”为计量单位，一般金属结构、管廊钢结构以及H型钢制结构以“kg”为计量单位 B.若管道现场安装后再绝热施工，执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目，人工乘以系数0.9 C.消防管道标志色环的刷油，执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目，人工乘以系数2.0 D.绝热工程中绝热层、防潮层、保护层以“㎡”为计量单位 5、下列关于《江苏省安装工程计价定额》中说法不正确的是（） A.洗脸盆安装是按照电钻打孔，塑料膨胀管安装，如果采用预埋铁件，定额不可调整 B.法兰阀门安装中包括了二只法兰片的安装 C.方形伸缩器的两臂，按两倍臂长合并在管道长度内计算 D.搪瓷浴盆安装中，包含了金属软管安装的人工，不包含金属软管的材料费
历年造价员考试基础知识精编真题解析
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
造价员基础知识精选题
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
工程造价基础知识
造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种？ 按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目？工程项目综合概、预算书都包括哪些内容？如果编制？ 工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？ 建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目（工厂或学校等）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成？ 基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费？ 建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额？ 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中，都有哪些作用？ （1）建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据，也是编制初步设计概算和修正概算的依据； （2）建筑、安装工程概算定额，也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究？研究的目的是什么？ 可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可和，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可行则行，不可行则止。 基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要内容，也是按基本建设程序办事的重要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。
安装造价员考试案例分析试题
安装造价员考试案例分析试题 一、（本题60分） 请根据给定的电气工程施工图，计算工程量并编制电气部分项工程量清单。 （一）设计说明 1、该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m，顶板为现浇，建筑物室内外高差为0.3m。 2、电源采用三相四线制、电缆YJV22-4×16+1×6埋地穿管入户，室外部分管道埋深0.8m; 照明、插座由不同的支路供电，插座同路设漏电断路器保护。配线线路全部采用穿管暗敷，照明线路采用BV2.5mm2穿电线管，2～3根穿MT15，4～5根穿MT20;插座线路采用BV3×4 mm2穿SC20。 3、入户处做重复接地，系统接地设在配电箱AL下，接地母线采用-40×4镀锌扁钢，室外埋深0.75m，普通土；接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm，直立打入地下，顶埋深0.75m. 4、配电箱AL型号为PZ30/20，厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为330（宽）×420（高）×120（深）mm，底边安装高度距地1.5m。 5、其他安装高度： 开关A86Kll-10N 安装高度1.3m; 开关A86K21-10N 安装高度1.3m; 插座A86Z223-I0N 安装高度0.3m; 荧光灯YG2-2 2×36W 吸顶安装； 防水防尘灯l×60W 吸顶安装； 圆球吸顶灯φ300 l×40W 吸顶安装；
（二）答题要求 1、进配电箱AL的管线，仅计算电缆的配管部分（出外墙1.5m），不计算电缆的工作量。 2、尺寸在图纸中按比例量取(1：100)。 3、电气配管进入地坪或顶板的深度均按l00mm计算。 4、不考虑电缆沟挖填土方量。 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量 得分评卷人 二、（本题60分） 请根据给定的给排水工程施工图，计算工程量并编制给排水分部分项工程量清单。（一）设计说明 1、图中标高和管长以“m”，其余都以“mm”计。 2、水管用PPR管，热熔连接；排水管采用UPVC塑料排水管，胶水粘接。 3、给水管穿楼板应设钢套管，套管公称直径比给水管公称直径大二号，套管长度每处按300mm计。 4、室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前，给水管需做水压试验，试验压力l.0MPa;捧水管需做灌水试验。 （二）答题要求 1、仅计算室内管道部分，尺寸在图纸中按比例量取。 2、楼板厚度按l00mm考虑。 3、计算不包括的内容：管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、给水管穿墙套管。 主要材料表 序号名称规格单位 1 自闭式冲洗阀蹲式大便器DN25 套 2 自闭式冲洗阀挂式小便器DN15 套 3 洗涤盆DN15 套 4 冷水洗脸盆（立式水嘴）DN1 5 套 5 给水截止阀De63 只 6 地漏（带存水弯）DN50 套
安徽省造价员考试真题_基础知识
《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费
工程造价基础知识点汇总(极品——造价员考试)
教材：《建设工程造价管理基础知识》中国建设工程造价管理协会编中国计划出版社 考试说明 一.造价员考试科目 “工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务（XX工程）”，两个科目分别单独考试，单独计分。 二.考试时间 2007年10月28日上午9：00—11：00，两个小时（下午14：00—17：00 计量） 三.考试题型 现在“工程造价基础知识”考试试题实行100分制，试题类型为单选题和多项选择题。2006年考卷：
1.单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，仅有1个最符合题 意） 2.多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上 符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分） 选项有A、B、C、D、E共五项。 2005年—2006年造价员考试题型分布统计
第一章建设工程造价管理相关法规与制度 §增建设工程造价管理相关法律法规 一.建筑法——《中华人民共和国建筑法》 1.建筑许可 ①按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许 可证；
②申请施工许可证应具备的条件： a)已办理建筑工程用地批准手续； b)在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证； c)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； d)已经确定建筑施工单位； e)有满足施工需要的施工图纸及技术资料； f)有保证工程质量和安全的具体措施； g)建设资金已经落实； h)法律、行政法规规定的其他条件。 ③施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工， 延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 ④在建工程因故中止施工的，建设单位应自中止施工之日起1个月内，向发 证机关报告，并做好维护管理工作。 ⑤批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报 告批准手续。 2.建筑工程承发包
安装造价员考试试题
全国建设工程造价员考试练习题 《计量与计价实务》（安装专业） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1、具有较高的强度和塑性，具有较高的弹性极限和疲劳极限，同时还具有较好的耐蚀性，抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是（）。 A．铜合金B．铁合金C．铝合金D．高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于（）。 A．3mm B．4 mm C．5 mm D．6 mm 3、高压电是指电压高于1KV低于（）。 A．35kv B．10kv C．220kv D．630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于（） A．10 kv B．1 kv C．500v D．220v 5、室外照明灯具安装不应低于（）。 A．2.5m B．3m C．2m D．1.8 m 6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过（）。 A．18个B．20个C．25个D．15个 7、拉线开关一般距地面为（）。 A．2～3 m B．1.5～2 m C．1.2～1.5 m D．1.0～1.2 m 8、电气配管工程，应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位，以“m”为计量单位，按设计图示尺寸以延长米计算，管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度（）。A．扣除B．不扣除C．计算一半D．以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指（）。 A．混合空调系统B．二次循环空调系统C．全空气式空调系统D．洁净空调系统 1 / 13 10、根据需要，对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制，且符合规范规定洁净度的空调系统，称为（）。 A．洁净空调系统B．局部式空调系统C．双风道空调系统D．半集中式空调系统11、盘管表面式换热器有光管式和（）。 A．排管式B．波纹管式C．肋管式D．扁管式 12、室内给水钢管除锈、刷油工程量，其计算式为（）。 A．F=1.2лDL B．F=лDL C．F= 1.1 лDL D．F=1.05лDL 13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的（）。 A．通用项目B．建筑工程项目C．装饰装修工程项目D．安装工程项目 14、找出照明线路图用图形符号（）。 A．WL B．WP C．WX D．WV
造价员考试基础知识试题
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
造价基础知识题库与模拟试卷
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标
造价员专业基础知识部分
专业基础知识部分 1.建筑工程施工许可证由建设单位申领.。 2.施工许可证有效期限。建设单位应当自领取之日起3个月内开工。因故不开工的，延期以 两次为限，每次不超过3个月。 3.中止和恢复施工，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证单位报告。 4.承包资质。承包单位应当持有依法取得的资质证书，在资质等级许可业务范围内承揽。 5.联合承包，大型或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 6.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。 7.建设单位与委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。 8.监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求，应当报告建设单 位要求设计单位改正，认为施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 9.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。 10.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。 11.设计单位对选用的材料、构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。 12.《合同法》中所列的平等主体有三类，即：自然人、法人和其他组织。 13.法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组 织。 14.非企业法人指：国家机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 15.招标分为公开和邀请招标两种方法。 16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄请或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截 止时间至少15日前。 17.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 18.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。 19.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 20.联合体各方应当签订共同投标协议，联合体中标的，各方应当共同与招标人签订合同。 21.开标应当在招标人的主持下开标。 22.政府在必要时可以对下列商品和服务价格实行政府指导价或政府定价：①与国民经济发展 和人民生活关系重大的极少数商品价格；②资源稀缺的少数商品价格； 23.土地所有权。我国实行土地的社会主义公有制，国家为了公共利益的需要，可以依法对土 地实行征收或征用并给予补偿。 24.依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更手续。 25.国家实行土地用途管制制度。将土地分为农用地、建设用地和未用地。 26.土地利用规划。各级政府应当依据国民经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划。 27.征收土地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费及地上附着物和青苗的补偿费。 28.征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。 29.保险合同的内容。可以分为财产保险和人身保险合同。 30.建设工程施工人员意外伤害保险即属于人身保险。 31.解除保险合同时，投保人已交足二年保险费的，保险人应当退还保险单的现金价值。 32.我国现行税率有三种，即：比例税率、累进税率和定额税率。 33.所得税是以纳税人的收益额为征税对象的税。 34.行为税：固定资产投资方向调节、城镇土地使用、耕地占用、印花、屠宰、筵席税等。
造价员综合考试题及答案电气
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
造价员基础知识复习题
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
造价员基础知识
第一节建设工程造价管理相关法律法规 一、建筑法 （一）建筑工程施工许可 （1）除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外， 国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。（2）施工许可证的有效期限——3个月。延期以两次为限，每次不超过3个月。建设单位应当自中止 (3)施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告 的批准手续。 （二）建筑工程发包与承包 1．建筑工程发包 1、提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何方式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。 2、履行承担连带责任。两个以上不同等质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 3、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 4、建筑安全生产管理 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。 施工现场安全由建筑施工企业负责。 5、建筑工程质量管理 建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或建筑施工单位违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。 建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。 建筑施工企业对工程的施工质量负责。 建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。建筑工程实行质量保修制度，保修内容及保修期限应该按建筑法及其有关规定进行。 二、合同法 《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 《合同法》中所列的平等主体有三类，即：自然人、法人和其他组织。
造价员考试《安装工程》考试试题(带答案)
造价员考试《安装工程》考试试题（带答案） 一、单项选择题 1.建设项目可行性研究报告可作为( D )依据。 A.调整合同价 B.编制标底和投标报价 C.工程估算 D.项目后评价 2.不应计入人工工资单价的费用是( A ) A.劳动保险费 B.职工福利费 C.工资性补贴 D.工资 3.项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在( B )。 A.40%左右 B.30%左右 C.20%左右 D.10%左右 4.设备安装工程概算的编制方法主要有( C )。 A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法 B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法 C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法 D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法
5.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是( D )。 A.定额相同，单价不同 B.定额相同，单价相同 C.定额不同，单价不l 8.固定总价合同一般适用于( B )工程。 A.设计图纸完整齐备 B.工程规模小，工期短 C.技术复杂 D.工程量大 9.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中，首先要确( C )。 A.限额成本、报价成本、实际成本 B.报价成本、最低成本、实际成本 C.最低成本、限额成本、报价成本 D.实际成本、限额成本、最低成本 10.主要由业主承担通货膨胀风险，承包商承担其他风险的合同价类型一般采用( B )。 A.固定总价合同 B.调整总价合同 C.固定单价合同 D.成本加酬金合同 11.某单位拟建一浴室，计算工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用( C )方式较为合理。
A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.部分结算 12.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于( C )所需的流动资金。 A.进场费用 B.购买设备 C.储备主要材料、结构件 D.搭建临时设施 13.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3，合同中规定土方工程单价为16元/m3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调整为15元/m2，结束时实际完成土方工程量为1800m3，则土方工程款为( A )元 A.28650 B.27000 C.28800 D.4500 14.某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使该单项工程延期20周，该单位工程合同价款为800万元，而整个工程合同价款位6400万元，承包商应提出的总工期索偿为( B )周。
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工