土方回填施工协议样本

土方回填施工协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

土土方回填分包协议书发包人（全称）:(简称甲方)承包人（全称）:（（土方回填））（简称乙方））依照《中华人民共和合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:

二、工程承包范围及承包方式

1、承包范围:现场三通一平回填土方，约约24000M3，具体详施工现场情况。

2、承包方式:包工包料、包工期、包质量。

3、承包工作内容:场平土方回填。

三、合同工期根据甲方总体工程进度安排，不得延误其它工种施工及验收。

但遇下列情况工期顺延；

1、因施工图有重大变更、修改、未设计完的施工图不能按时交付。

2、不可抗力；指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

四、质量标准本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

验收标准:,.质量标准:合格。

五、承包单价及结算方式1．承包总价价:土方回填总价（含所有工作内容）:人民币2．结算方式:按按实结算；

六、工程量确认乙方向甲方代表提交已完成工程量报告的时间:所有土方施工后完成验收后10天。

七、工程款（进度款）支付与结算

1、、按月进度按经甲方验收合格，其完成工程量按100％％支付。

2、工程款结算:围墙竣工验收合格后，乙方向甲方报送所完成的款工程量，经甲方审核确认后，工程款10天内支付。

八、工程质量要求:

1、乙方操作人员必须按现场施工人员的要求施工，按现行施工验收规范及有关规程验收，严格遵守操作规范和甲方技术交底进行文明施工，接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准要求达到国家颁布的质量验评标准的合格等级。

2、建立质量管理监督制度。

每工作面完成后按规定进行自检。

经甲方等单位复检达标后，最后通过验收，否则该分项工程不予结付。

3、凡质量验收不达标的分项一律返工，其全部工料损失由本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

乙方负责，情节严重者甲方有权给予经济处罚。

所用回填土方不得用不符合回填土的建筑垃圾或淤泥等，否则甲方有权要求乙方将进场的垃圾土或淤泥运出场外，由此所发生的各种费用由乙方自行负责。

九、安全、文明施工:

1、施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度及公司制订的《安全文明施工条例》。

不得违章冒险作业，因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负直接责任，且与甲方无关。

2、乙方应严格执行甲方所要求的《文明施工管理条例》，违。

规者按条例内容处罚。

乙方在施工过程中在将土方运进施工场地并进行回填的所有工序中，应自行做好在途中与当地交警或城管等管理部门的协调工作，否则由此所发生的一切责任由乙方自行负责。

3、每操作人员应出具其合法证明，由甲方统一进行“三证”办理。

其发生的费用由乙方负责，不办理则视为自动退场，甲方并不负担因此造成的损失。

4、现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女以及未满十八岁的未成年人:杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员，如乙方班组存有以上人员，所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。

5、乙方必需的住宿，用水用电及生活食堂，均由乙方自行本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

负责，且乙方必须按甲方制订的〈〈现场管理条例〉〉执行。

十、工程款发放方式

1、乙方在进场后施工完所有回填土方项目，经审批后工程的款按乙方实际所完成工程量的100%。

但工程完成后所支付的款的项，不得超过总造价的90%，剩余10%款项在竣工验收后（工程量经甲方审核确认）付清。

2、乙方因质量及进度达不到甲方要求和严重违反甲方规章制度及乙方因故中途退场，所剩下的工程款甲方有权不再发放做为甲方的损失补偿。

十一、工期要求:60天．既合同生效之日至12月月20日前完工。

工期延误，每天按违约金元人民币计算。

十二、双方责任:1）甲方责任:对乙方进行施工前交底。

2）乙方责任；○

1、乙方必须严格遵守甲方的各项管理制度的基础上，按协议的施工进度时间保质、保量、保工期完成任务，在施工过程中必须做到安全施工、文明施工，乙方施工前应向班组人员进行书面的安全技术交底。

○

2、回填土方施工所需的施工工具、机械等设备由乙方全部负责。

本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。

十三、补充条款:以上未尽事宜由双方协议补充，双方郑重声明签字盖章后本合约生效，并严格执行，款清后自动失效，本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲甲方代表（签字）:乙乙方代表（签字）:年月日。

内容仅供参考

2019年土方回填工程协议书范本

2019年土方回填工程协议书范本第1篇：土方回填工程承包协议书发包人：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就定边县沙漠生态农业开发实业有限公司建设场地土方回填工程事宜，经协商一致达成以下协议：一、工程名称：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司土方回填工程。二、工程内容：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司项目建设用地部分土方回填工程。三、工作量的计算及认定方法：甲乙双方共同测量土方回填区域土方量，双方进行核对，最终以甲乙双方认可的工作量为准

四、承包价格：（农村山林合作协议书） 1．土方回填结算价，每立方元正，（到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用）。 2．回填土方总计立方，费用总计元。五、工期要求： 1．开工日期：年月日 2．竣工日期：年月日六、质量与施工要求：（一）工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底。（二）乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。（三）填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整土方回填工程协议书土方回填工程协议书。

（四）拉运回填土土质要求：乙方寻找土源，建设单位与甲方根据土质现场确认。（五）回填后须经甲方检查验收符合要求后，方为合格；否则，乙方进行整修，返工并承担有关费用。（六）质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。七、双方责任： 1．甲方责任： ①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方提供相关资料土方回填工程协议书文章土方回填 ②负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。 ③向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。 2．乙方责任：

人工土方开挖及回填施工方案

2人工土方开挖及回填施工方案 5.2.1人工土方开挖人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。（1）挖土施工放坡根据现场察看，本工程土方为三类土。按施工规范规定，人工开挖基坑不超过1.5米，施工放坡比例确定为1：0.33。（2）土方堆放与外运可利用土方在开挖区外3米就近堆放，多余及不可利用的土方，项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。（3）基坑排水基础土方工程施工期间，项目部决定在每条轴线基坑旁采用人开挖一条排水沟，排水沟宽300mm，起点深为200 mm按0.5%的坡度进行施工，且为保证排水沟的顺利工作，排水沟边坡定为1：0.77。在排水中遇个别地势较高处，人工开挖集水井作为过度。（4）挖土注意事项： 1、基坑土方开挖必须严格按施工方案进行，严禁超挖。 2、基坑四周不得任意堆放材料。 3、挖土过程中如出现土体较大位移，应立即停止挖土，分析原因，采取有效措施。 4、坑周围的地表水应及时排除。 5、开挖土方时应有足够的照明，电工应日夜值班。（5）基坑下人坡道溜槽的搭设等土方挖至一定程度后，就组织人员用竹笆，防滑木条，方木搭设下人坡道，坡度为1:2。（6）土方开挖质量要求和质量保证措施 1）土方开挖质量要求 1、主体部分开挖标高允许偏差±15cm。 2、边坡放坡允许偏差±25cm，但边坡不得挖陡。 2)土方开挖质量保证措施 1、开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员（工长）、测量人员要熟悉图纸，掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸，同监理单位办理验桩、验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。 2、要及时复撒灰线，将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标高、做到5m扇形挖土工作面内，标高白灰点不少于2个。 3、认真执行开挖样板制，即凡重新开挖边坡坑底时，有操作技术较好的工人开挖一段后，经测量人员或质检人员检查合格后作为样板，继续开挖。施工人员换班时，要交接挖深、边坡、操作方法，以确保开挖质量。 4、开挖边坡时，尽量采用沟端开行，挖土机的开行中心线要对准边下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。 5、土方开挖后，及时跟进浇筑砼垫层，并要注意成品的保护工作。 6、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料，如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 7、土方工程竣工后要绘制竣工图，质量检查人员检查评定工程质量等级。 5.2.2人工土方回填与夯实（1）工艺流程：基坑（槽）底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。（2）施工方法 1、填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，坑槽回填前，必须清理到基础底

土方回填合同

土方回填工程合同甲方：乙方：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。一、工程概况 1、工程名称：能信环保土方回填 2、工程地点：项目部所在地）。 3、工程质量标准：按甲方施工要求、指令及施工方案施工，达到合格。二、工程承包范围能信环保项目室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)，回填土方量约1300立方。三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。四、合同价款付款方式乙方按照甲方原损失土方回填，无需支付费用，乙方提供原料和设备。五、合同工期施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。六、工程质量及验收标准要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。

七、双方有关义务及违约责任 1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工， 2、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 4、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。 5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。 6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。八、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。 2、甲乙双方现场测量资料。 3、经甲方规定的程序审核的工程量。 4、甲方实际签收数量。九、安全施工施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。十一、违约责任施工过程中乙方回填量不足，或者回填量不够，乙方承担回填量材料费、施工费、劳务费及损失费用，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。十一、争议解决本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。

土石方工程施工合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土石方工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：(发包方)________ 乙方：(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况 (一)工程名称：________ (二)工程地点：________ (三)工程范围：_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元，大写_____。第二条工程期限

根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法： _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿

土方回填工程承包协议书

土方回填工程承包协议书发包人：榆林市长城建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就长庆石油勘探局定边基地土方回填工程事宜，经协商一致达成以下协议：一、工程名称：长庆石油勘探局定边生产基地土方回填工程。二、工程内容：长庆石油勘探局定边生产基地部分土方回填，场地平整工程，详见附图。三、工作量的计算及认定方法：甲方提供土方回填区域示意网格图及土方量，乙方进行复核，最终以甲方监理签字认可的工作量为准。四、承包价格： 1．土方回填结算价，每立方柒元正，（到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用）。 2．回填土方总计立方，费用总计元。五、工期要求： 1．开工日期：二00七年五月二十八日 2．竣工日期：二00七年六月六日

六、质量与施工要求：（一）工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方签字。（二）乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。先作样板，达标后再施工。（三）填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整。（四）拉运回填土土质要求：乙方寻找土源，建设单位与甲方根据土质现场确认。（五）回填后须经建设单位监理公司甲方共同检查验收符合要求后，方为合格；否则，乙方进行整修，返工并承担有关费用。（六）质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。七、双方责任： 1．甲方责任：①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方提供相关资料。②负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。③向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。 2．乙方责任：①负责提供建设用土，并办理取土相关手续；负责拉运、装卸、回填、碾压等一切工作。②做好本单位工人的安全教育工作。③严格执行协议中对工程质量、安全、工期的要求，调配甲方要求的机具及工人数量，服从甲方施工人员的安排，按施工规范进行施工。④遵守工地规章

市政土方开挖及回填施工工艺

土工程施工操作工艺一、土的工程分类在建筑施工中，按照开挖的难易程度，土可分为八类：一类土（松软土）、二类土（普通土）、三类土（坚土）、四类土（砂砾坚土）、五类土（软）、六类土（次坚）、七类土（坚）、八类土（特坚），一至四类为土，五至八类为岩。二、土开挖 1. 熟悉图纸，制定开挖案，确定合理的开挖式、施工顺序。根据工程规模、土质情况、地下水位高低、施工设备条件、进度要求等合理选用挖土机械，以充分发挥机械效率，节省费用，加速工程进度。 2. 根据本工程的特点，采用推土机、挖掘机等设备以及配套自卸汽车等进行土开挖和运输。具有操作机动性灵活，运转便，生产效率高，施工速度快等特点。 3. 自卸汽车数量应按挖掘机械大小、生产率和工期要求配备，应能保证挖掘或装载机械连续作业，汽车载重量宜为挖掘机斗容量的3-5倍。 4. 工程开工前，应向班组进行技术交底，明确该项目工程的设计要求、技术标准、施工法和注意事项等，格执行施工中要求的各项施工法及进度安排。地形地势复杂，开挖段的相对高差达10-20m，土开挖后会形成10-20m的

边坡，边坡的稳定及安全支护是本工程的一个重点。 5. 根据施工图设计要求的底部开挖尺寸及开挖边坡坡度和实际测量的山体高程进行计算，计算出沿山体不同高程的上口开挖边线进行开挖定位放样。 6. 土工程施工前应进行挖、填的平衡计算做好土平衡调配，减少重复挖运，以节约成本。 7. 山体开挖应先确定开挖路线，修筑挖掘机运土汽车进行施工现场的运输道路，机械和运输道路纵坡不大于9%，道路两侧做好排水设施，山坡地段，在较高处设置截水沟或排洪沟，阻止地面雨水流入施工区域。 8. 在施工区域，有碍的原有建筑物、沟渠、管线、坟墓、树木等应予以拆除或搬迁。 9. 施工中格按自上而下的开挖原则依次施工，确保每个高度为3-5米。遵循修建场施工道路—剥离表面腐植土和不合格料—顺坡面分梯段施工。 10.因土开挖边坡较高，所以土开挖时必须与边坡支护相结合，在开挖前做好边坡支付的相关材料及设备准备工作。同时考虑逢雨天采取塑料布进行遮盖措施，准备相关遮挡材料以备用。 11.开挖时测量人员跟踪测量，主要控制边坡坡度和开挖深度，防止边坡偏陡和超挖。

土方回填工程协议书

土方回填工程协议书发包人：福建东辉物流石化发展有限公司（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于前黄开发区东火车站旁回填土方工程达成如下协议：一、承包工程名称土方回填、压实、压实密度不低95% 二、承包方式及范围、结算方式 1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工。 2、乙方提供土方（小块风化石）、运输（自卸车）、推土机、抽水泵到甲方场地回填，回填时及时抽水。甲方回填区域：见附图。 3、结算方式：水面标高2.01米，路面标高0.83米，回填高度为1.18米，加水面以下按0.82m深算，合计回填深度为2m。另加300m3结束。回填面积按附图及实际回填面积计算。三、合同工期整个项目土方回填总工期共20天，自14 年7 月10日至14年7月30日止（包括法定节假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。四、回填土方质量要求 1、土料：黄土，沙包土

2、回填土方中的风化石块直径不宜大于100厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。 3、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。五、合同价款及支付方式 1、承包单价11元/m3（含税价），综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量因素。 2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格签字认可后30 日内甲方一次性付清总价款。六、施工要求 1、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。 2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。 3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。七、违约 1、合同履行过程中，任何一方无正当理由单方面终止合同，

土方回填工程合同协议范本

土方回填工程合同甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。三、工期：按甲方要求完成。四、甲乙方的权利和义务：（一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；

3、按合同约定及时办理工程款；（二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。七、其他：

土方工程承包合同协议书

土方工程承包合同协议书土方工程承包合同协议书【一】发包人（以下简称甲方）：_______________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格开挖、运输土方_________元/m3（石砂）。四、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。六、安全要求 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工

土方回填工程协议书

芒东村山地塌陷坑土方回填工程协议书甲方：澜沧锦茂煤业有限公司（以下简称“甲方”）乙方：芒东村民小组×××，身份证号：532729************ （以下简称“乙方”）甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于芒东村山地塌陷坑回填土方工程达成如下协议：一、承包工程名称芒东村山地塌陷坑回填土方工程。二、承包方式及范围 1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工。 2、乙方提供土方（自家山地内的土）、运输（自卸车）、挖机到甲方工地回填，甲方划定的回填区域。三、合同工期整个项目土方回填总工期共20，自2015年12月20日至2016年1月19日止，如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。四、回填土方质量要求 1、土料：自家山地内的土。若乙方山地内划定区域的土方不够用，乙方必须在自家山地内重新提供取土区域。 2、回填土方必须经挖机平整压实，且高出山地平面20cm,土质及回填质量应得到受影响农户（甲方）认可满意。五、合同价款及支付方式

1、综合承包价3万元，包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的所有费用。 2、工程价款支付：工程期间甲方先预付1.5万元工程款，工程完成经甲方验收合格后2日内甲方一次性付清总价款。六、施工要求 1、乙方按甲方划定的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员（受影响农户）的认可方可回填，并保证土方回填后农户可以种植农作物。 2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。 3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。七、违约 1、合同履行过程中，任何一方无正当理由单方面终止合同，均属单方违约，毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。 2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求，若达不到甲方要求的回填高度，甲方按实量给予扣减。八、争议如履行本合同发生争议，双方应协商解决，如协商不成，提交澜沧县仲裁委员会仲裁。九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，工程竣工结算价款付清后失效。

土方开挖及回填技术交底

土方开挖及回填技术交底一、施工准备（一）作业条件 1、土方开挖（1）制定开挖方案，确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施，选择适当的施工机械。（2）将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。（3）做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩，用白灰洒出开挖线，必须经过检验台格，办理完验线手续。（4）若设计基础底面低于地下水位，要提前采取降水措施，把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。（5）夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。（6）熟悉图纸。 2、土方回填（1）回填前，对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。（2）将基坑内的杂物、积水等清理干净。（3）房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。（4）施工前，做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅，在基础墙表面划分层线。（5）做好技术交底。（二）施工机具铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3～5m钢尺，20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。二、质量要求（一）土方开挖工程质量要求（二）土方回填工程质量要求

三、工艺流程（一）土方开挖确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底（二）土方回填基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收四、操作工艺（一）土方开挖 1、人工开挖浅基础、管沟等测量放线→切线分层开挖→修坡→整平挖土自上而下水平分段进行，每层0.3m左右，边挖边检查槽宽，至设计标高后，统一进行修坡清底。相邻基坑开挖时，要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。 2、机械开挖一般深度2m以内的大面积开挖，宜采用推±机或装载机淮土和装土；对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖，可采用铲运机铲土；对面积大且深的基坑，可采用液压正、反铲开挖；深5m以上的设备基础或高层建筑地下室深基坑，宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。机械开挖时，要配合少量人工清土，将机械挖不到的地方运到机械作业半径内，由机械运走。机械开挖在接近槽底时，用水准仪控制标高，预留20～30cm土层人工开挖.以防止超挖。 3、开挖到距槽底50cm以内后，测量人员测出距槽底50cm的水平标志线，然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩，清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸，修整边坡和基底。 4、土方开挖完毕后，对基底要进行钎探。若设计无特殊说明，钎探布置按下表执行。钎探完成后，钎孔要用干中细砂贯实。同时在钎探平面布置图上注明特硬、特软点。

(完整)土方回填施工合同(范本)

土方施工合同甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。第二条工程期限根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法：工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。第五条双方责任（一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲

土方开挖及回填工程施工合同

土方开挖及回填工程施工合同承包单位（甲方）：建设工程有限公司劳务单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程目标： 1、质量目标：确保合格 2、工期目标：详见项目部的施工进度计划； 3、安全目标：杜绝重伤及死亡事故； 4、文明施工目标：争创“省级文明工地”； 1.4劳务承包期限：开工日期：年月日；完工日期：年月日；乙方应执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 1.5工程质量等级: 合格；依据竣工时国家及甘肃省现行施工质量验收标准进行评定。 1.6承包方式：包工包料（回填土除天然砂石料以外所有费用）、包机械工具、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格。

第二条、承包内容及范围、 1.1工程内容：高新大厦工程施工图、变更及会审纪要等中所含的土方工程。 1.2劳务承包范围 1、土方开挖：按设计图纸和基础施工要求开挖，土方开挖及运输，包括办理城市土石方工程施工的相关手续，即办理垃圾排放证、夜间施工许可证及城管、环保、环卫等手续 2、土方回填： ①按本工程设计施工回填土深度范围组织土方回填工程施工（包括天然砂夹石、灰土的运输；灰土拌合、夯实碾压、平整等）②地下室、车道内回填灰土并碾压，回填标高按图纸规定。③施工现场道路修整及施工区域的清理等内容。第三条、合同文件适用标准 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范；第四条甲方责任 4.1组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理； 4.2负责制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 4.3负责负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底。 4.4提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担； 4.5提供可进行土方开挖及回填施工的工作面； 4.6负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙方的工程量核算； 4.7随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；

土方工程承包合同协议书

土方工程承包合同协议书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

土方工程承包合同协议书导读：本文是关于土方工程承包合同协议书，希望能帮助到您！工程承包可以自己进行赚钱，这个一般都是私人进行承包了，而且这个承包的都是多少有点关系的，不过工程承包也是有风险的，今天小编就给大家分享一下承包合同，希望大家来参考哦土方工程施工合同协议书发包方： ___________________________________________(以下简称甲方)承包方：___________________________________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称：_华能蒋公岭风电场(48MW)新建工程__(二)工程地点：_九江市都昌县多宝乡__________(三)工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。第二条工程价款(一)合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒

土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3;土石方开挖为18元/M3;钢筋加工750元/吨3;基础环安装为11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。1第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。第四条工程价款结算结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程

2019年最新土方开挖及回填施工方案

花园土方开挖及回填施工方案第一节编制依据及工程概况一、编制依据 1、设计院设计的花园工程施工图。 2、现行国家规范、规程、标准。 3、建筑施工手册。 4、勘察研究提供的花园地勘报告。二、工程概况 1、“花园”工程位于大道旁,由实业有公司建设。该工程由1～6栋主楼组成,其中 2、 3、5范围内设一层地下室,地下室开挖深度约为4.8米范围内设一层地下室。该工程开挖方量较多,土方外运施工现场要采取防噪、防尘等施工措施。 2、地层地质概况：该工程开挖土方主要由素填土、粉质粘土、粉土、细砂、中砂、卵石等土层组成。第二节施工准备 1、审查图纸,熟悉土层地质,水文勘察资料,搞清基坑支护结构设计及施工情况,并与其研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系。 2、查勘施工现场情况,收集地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输、道路、邻近建筑物、市政设施,供水、供电、防洪排水系统等。

3、按设计及实际平整场地及清理地表杂物,由于场原有绿化较多,现场不存放回填土,回填用土方从场外运入。 4、作好排水设施,基坑四周坑底及坑上作砖砌排泄水沟与原排水系统连接排入市政管网。 5、组织并配备土方工程施工所需各专业人员,组织安排好作业班次,制定较完善的各项责任制和质量保证体系。 6、设置测量控制网,根据给定的坐标和水准点,在工程施工区按轴线设置测量控制网,包括水平基准点的设置。第三节土方开挖方案一、基本要求根据本工程的特点及实际情况,基坑开挖以机械为主,人工为辅助分层开挖,机械分层开挖的厚度及分层数需根据基坑支护情况来决定,基坑支护工程存在着非常明显的时空效益,土方开挖对基坑周边环境的安全有非常关键的影响,为确保施工安全,开挖时必须严格遵循分层开挖的原则,在距离边坡6m外的基坑中心可自由开挖,为加快进度,可分层分段由上而下开挖,直至地下室底板底标高上300mm处为止；在挖土过程中,由基坑支护专业队伍随时进行支护漏水堵漏及支护位移监测。二、挖土方案考虑到基坑支护支撑的影响,土方拟分二层开挖。用2台神钢250正铲挖土机开挖（挖土机最大挖掘深度5.8m,斗容1m3）,根据弃土点远近及市内道路交通情况拟定配置10台15t自卸汽车外运土方。临时上下运输坡道留设在出口方向,坡顶路面宽4.5m（路坡度不大于30o）。余

绿化土方回填合同

绿化土方回填承包合同合同编号：-201411 甲方（委托人）：乙方（承包人）：合同签订地点：合同签订时间：年月日依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的的原则，双方就诸暨综合维修工区绿化回填土事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：。 4、工程数量：实际结算数量以实际回填方量为准 5、工程单价：土方回填单价为27 元/m3。 6、工程计量：经双方签字确认的现场实际测量资料、工程量签证以及工作联系单进行计量。二、工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行，符合业主要求。三、付款方式每月按工程进度的60%支付，其余尾款待验收合格后付清。

四、甲乙双方权利和义务 1、甲方责任（1）甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等，解决应由甲方解决的问题。（2）若工程变更，甲方以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证，并相应顺延工期。（3）工程竣工后，甲方应组织相关人员在两日内进行验收。 2、乙方责任（1）乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。（2）乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生安全事故应由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。（3）乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。（4）乙方应服从甲方代表的统一指挥，按照甲方施工图纸及要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度。（5）乙方负责取土及取土场地，所有与土方工程有关的阻工和纠纷均由乙方自理，与甲方无关。五、纠纷处理本协议在履行过程中发生争执，由双方当事人协调处理解决，协调不成，在甲方住所地法院处理。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充协议、会议纪要、来往函件、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。六、附则

土石方工程合作协议书(简单版)

土石方工程合作协议书项目合作协议（以下简称甲乙双方）甲方：身份证号：籍贯：乙方：身份证号：籍贯：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指

挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效：甲方：乙方：合作协议签订时间：年月日双方身份证复印件：

土方回填工程协议书

土方回填工程协议书土方回填工程协议书发包人：xx汇联铝业工程有限公司（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议：（一）、承包工程名称xx汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程（二）、承包方式及范围（1）、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工（2）、乙方提供土方（小块风化石）、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：汇联厂房长300mx宽170m区域，回填土后标高达到4m。（三）、合同工期整个项目土方回填总工期共15天，自

年月日至年月日止（包括法定节假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。（四）、回填土方质量要求（1）、土料：小块风化石（2）、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。（3）、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。（五）、合同价款及支付方式（1）、承包单价xx元/m3（含税价），综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量

因素。（2）、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后日内甲方一次性付清总价款。（六）、施工要求（1）、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。（2）、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。（3）、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。（七）、违约

土方开挖及回填完整

目录一、工程概况及编制依据 (2) 二、施工准备 (2) 2.1学习和审查图纸 (2) 2.2查勘施工现场 (2) 2.3清除现场障碍物 (2) 2.4测量放线及测量桩点的保护 (2) 三、土方开挖 (3) 3.1工艺流程 (3) 3.2夜间施工照明的准备 (3) 3.3基坑开挖方法 (3) 3.4分段开挖时的边坡确定 (5) 四、土方回填 (7) 4.1回填方式 (7) 4.2施工准备 (7) 4.3操作工艺 (7) 4.4雨期施工 (9) 4.5质量标准 (9) 五、安全管理及文明施工 (9) 5.1安全管理及防护技术措施 (9) 5.2文明施工及技术措施 (9) 5.3异常情况下的应急措施： (10) 5.4施工措施 (10) 5.5雨期施工措施 (11) 5.6工期保证措施 (11) 5.7环保措施 (11) 5.8质量保证措施 (12)

一、工程概况及编制依据本工程编制依据：国家标准、规范及行业的法规、规程、地方法规；本工程所处的地理环境和气候特征；《大城县15MWp光伏发电项目可行性研究报告》。该项目由廊坊硕日新能源科技有限公司投资开发建设，装机容量为15MW，占地面积约424亩，为平地光伏发电项目，全部采用固定式支架安装；本工程为新建光伏电站，包括太阳能光伏发电系统及10kV开关站等相应的配套设施。二、施工准备 2.1学习和审查图纸检查图纸核对平面尺寸和坑底标高，掌握设计内容及各项技术要求、质量要求；熟悉土层地质、水文勘察资料；研究好开挖路线，明确各工种间的配合关系、施工工期要求；并向参加施工人员层层进行安全、技术交底。 2.2查勘施工现场摸清工程场地情况，邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况，供水、供电、通讯情况，排水系统等等，为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。 2.3清除现场障碍物将施工区域内所有障碍物，地上和地下管道、电缆、基础等进行拆除； 2.4测量放线及测量桩点的保护（1）在基坑开挖之前，场内所有的红线桩及建筑物的定位桩，全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移，若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。（2）对场边道路及场内的临时设施做好定位标记，以备观测。（3）在基坑开挖前，要根据施工图纸、基坑开挖放坡坡度及核准的轴线桩

土石方合作协议书

土石方合作协议书篇一：土石方工程合作协议书土石方工程合作协议书项目合作协议（以下简称甲乙双方）甲方：身份证号：籍贯：乙方：身份证号：籍贯：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效：甲方：乙方：合作协议签订时间：年月日双方身份证复印件：土石方工程合作协议书项目合作协议（以下简称甲乙双方）甲方：乙方：