建设工程常用建筑材料检测合同协议书范本
编号： ___________ 建设工程建筑材料检测合同
甲方： ________________________
乙方： ________________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方：乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：
第一条：检测内容
1、工程名称托里县庙尔沟镇（金塔区）定居牧民就业技能培训中心
2、委托内容：原材料检验检测及土工试验的普通检验检测和见证检验检测。
第二条：检测费用和结算
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；
2、检测费用预付百分之五十，主体完成后再付百分之百分之三十，交工之前付清。方的结算单据后10 个工作日内结清；
3、乙方向甲方提供4份检验报告（原件）。
第三条：双方责任
1、甲方责任
1）负责对见证材料出具相关证明；
2）及时提供建筑材料的试件；
3）及时和乙方进行结算。
4）乙方自备车辆到甲方工地现场进行试验，甲方承担由此发生的相关费用；
2、乙方责任
1）负责到甲方工地现场进行收样或试验。
2）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结
果的准确、公正；
3）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期在试件到期后七个正常工作日内；
同意订立甲方收到乙
4）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
1、由于甲方的原因材料的试验检验发生错误，需有偿重新进行试验检验，由此造成的经
济损失
由甲方承担，由此而产生的责任由甲方全部承担；
2、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算
1% 额的
进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
1）仲裁机构申请仲裁；
2）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协
议具有
同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式四份，甲、乙方各执二份。
甲方：乙方
地址：地址
电话：电话
日期:日期
简易施工合同范本标准版本
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
工程承包合同书范本
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
建设工程质量检测合同范本
@#######工程检测有限公司统一合同文本 合同编号：匚匚一匚匚匚匚 建设工程工程质量检测合同 工程名称：______________________________________________ 工程地点：______________________________________________ 委托单位：______________________________________________ 检测单位：______________________________________________ 签订地点：______________________________________________ 签订日期：______________________________________________
、总则 根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程具体情况，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。 二、检测内容与要求 按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定，为了验证设计，检测施工质 量，进行下列检测： 、委托单位的权力和义务 1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。 2、为检测工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。 3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。 4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用（详见第六条）。 5、按照合同要求，享有检测成果报告；同时对检测成果不得擅自修改、转让 6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条 件不具备等原因，而造成检测工作停工、窝工，应及时向检测单位发出要约，除工期顺延外，委托单位还应按 ______________________________元/台班支付费用。 四、检测单位的权力和义务 1、严格履行合同规定的各项条款，按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。 2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。 3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式_____________________ 份。 4、检测必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。 5、按照合同要求，享有检测工作报酬。 6、因检测原因造成的成果质量低劣，不能满足技术要求，其检测费用由检测单位承担。
简单工程合同书示范文本
简单工程合同书样本 合同编号：发包方：__________________ 承包方：_________________ 约时间：签约地点：为了保证__________ 工质 量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、________________________ 工程名称： 二、__________________________________ 建筑面积（工程形式）： 三、____________________________ 施工地点： 四、___________________ 工期：1、开工： __________ 年—月—日；2、竣工： 年—月—日;3、合同工期 总共历时____ 。 五、___________________ 承包形式： 六、________________________ 工程质量标准： 七、工程价款：共计人民币元。 八、__________________________________________________ 付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%计________________________________ 元;工程竣工且验收 合格后，支付工程价款的__%计_______ 元；质保金元，质保期满后支付。 九、质保期：__ 年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护 ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十^一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人：
建设工程检测委托合同示范文本
建设工程检测委托合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程检测委托合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：__________ 委托方：_________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称 乙方） 项目名称：________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑 实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的 检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并 按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友 好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：_________
施工单位：_________ 施工单位项目负责人：_____________ 联系电话：_________ 检测报告提交对象：_______________ 联系电话：_________ 报建面积：_____________（平方米） 二、检测服务范围及时间 见证取样检测：1．水泥物理力学性能检测；2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测；4．建筑用卵石、碎石常规检测；5．砼强度检验；6．砂浆强度检验；7．简易土工试验；8．掺和料（粉煤灰）检验；9．沥青检验；10．防水卷材检验；11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测：1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；2．砼保护层厚度（钢筋扫描）检测；3．砼楼板厚度检
工程施工合同书范本正式版
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
工程施工合同书范本
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任
建设工程质量检测合同协议书范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程质量检测合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程质量检测合同 甲方：______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_____ 年M 日 甲方（委托方）： 乙方（检测方）： 依据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规、遵守平■等自愿和诚实的原则，双方就项目工程质量检测事宜协商一致，订立本合同。 一、项目概况
工程名 称：____________________________________________________________________________ 建设单 位：____________________________________________________________________________ 建设规模：m2;投资额：人民币（大 写）（￥元） 计划开竣工日期：自年月日起 至________________ 年月日止。 二、按见证取样检测项目委托工程质量检测，委托单填写材料、样品名称、规格、型号、进场数量、材料厂家和制作（或出厂）日期、委托日期，配合比等技术条件及要求试验项目必须填写活楚。同时还要填写见证员姓名、单位、编号、盖见证员章。 三、委托检测期限：自本合同生效之是起至工程项目竣工验收或交付使用之日止。 四、甲方的权力和义务 1、甲方有权依据合同要求乙方按时提交检测执行； 2、在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为，甲方有权解除合同； 3、甲方在工程开工前将工程的原材料进场情况报乙方，并应配合乙方进行现场取样； 4、甲方应按国家建设部《房屋建筑工程和市政基础设施实行见证取样和送检的 规定》（建【】号）和省建设厅
建设工程检测鉴定标准合同范本
技术合同书 项目名称： 委托单位： （甲方） 承担单位： （乙方） 签定日期：年月日 有效期限：年月日至工程完工费用结清止 制
合同范围 一、技术合同包括技术咨询合同和技术服务合同。 二、技术咨询合同指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可性论证、技术预测、专题技术调查、分析评定报告所订立的合同。 三、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。 违约责任（基本责任） 一、技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。 技术咨询合同的顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。 技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造 成的损失，应由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。 二、技术服务合同的委托方违反合同的，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受服务方工作成果的，应如数支付报酬。 技术服务合同的服务方未按照合同约定完成服务工作的，应当免收报酬并支付违约金或者赔偿损失。 填写说明 一、“违约责任（基本责任）”是法律规定的不可撤销责任，合同内容第七项填写当事人约定的具体实事项。
一、工程概况： 二、鉴定项目及要求： 甲方委托乙方根据国家现行相关技术标准、规范，对 的结构安全性进行检测、鉴定，并提出合理建议。 三、承接单位的责任： 3.1 按照国家现行相关技术规范规程要求，对 的结构安全性进行检测、鉴定，并提交鉴定报告； 3.2 对检测数据和鉴定报告负责； 3.3 按时提交检测、鉴定报告一式份。 四、委托单位的责任： 4.1 指派专人积极配合乙方完成各项检测鉴定前的准备工作； 4.2 提供现场检测所需辅助工具（含辅助工人），如架子、楼梯等； 4.3 按时支付合同费用。 五、履行合同的计划、时间、期限、地点和方式： 5.1 承接方：按委托方的要求，在合同签订后按约定时间进行检测工作，全部现场检测工作完成后，在15个工作日内提交检测鉴定报告； 5.2 委托方：按检测方的要求，按时提交有关技术资料，在约定的时间内做好现场检测的一切准备工作。
建设工程施工合同书样本
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
工程合同书新范本正式版
YOUR LOGO 工程合同书新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程合同书新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____ 乙方：_____ 地址：______ 地址：______ 电话：______ 电话：______ 兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限*司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下： 一.工程依据和技术指标 1、发电机组型号： 冷却方式： 台数： 2、技术指标 根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。 评价点位置： 所属区域： 噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A) 注: 1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。 二、噪音治理要求： 1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。 2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。 具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 ·合同书怎么写·解除劳动合同书·终止合同书样本·装饰装修工程合同书 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制 工程在天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项
检测合同范本-
建筑工程检测合同 合同编号： 工程名称： 建设地点： 委托方： 承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司 签订日期：年月日 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 承接方（以下简称乙方）：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： ；电线、电缆及其他需要检测的内容。 ，乙方必须配合甲方完成检测项目，提供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。
二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 2.8、《普通混凝土小型砌块》GB8239-2014 2.9、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 2.10、《建设用砂》GB/T14684-2011 2.11、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 2.12、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2.13、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009 2.14、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 2.15、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999（2007版） 2.16、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 2.17、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 （注明：甲方在明确检测标准及规范的情况下。按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。各类标准执行优先等级：《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》。以上技术依据为乙方根据检测内容提供，乙方如有其它技术要求，应以书面形式通知乙方或在合同中注明） 三、计划工期
施工合同协议书样本3篇
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
建筑工程合同书范本(标准版)
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
北京市建设工程质量检测合同(试用)
北京市建设工程质量检测合同（试用） 编号：__________ 北京建设工程质量检测行业协会制 使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前仔细阅读。 二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件。 三、查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站www．bjjs．gov．cn。 四、对合同有关条款，双方需约定更多内容的，可另行附页。 五、本合同书中，凡双方约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划（/）表示。 六、本合同示范文本自2011年1月1日起试用。今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。 合同编号：___________ 甲方（委托人）：_________________ 乙方（检测机构）：_______________ 检测机构编号：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点： 1．3结构类型： 1．4监督单位： 1．5开工日期：竣工日期： 1．6其他： 第二条检测项目 甲方委托乙方的检测项目： □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测 □其他： 具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。 第三条检测依据 检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准。 第四条检测费用的结算方式 本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字［2002］181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（试行）》［见附件二（略）］，以上标准之外的检测项目收费标准委托双方可商议定价。 4．1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。 4．2检测费按每月进行结算，并由乙方提供检测费结算单，甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的，每日按支付费用的______%向乙方支付滞纳金。
建设工程检测合同范本
建设工程检测合同范本 甲方委托方 乙方检测方 学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法 规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想 协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑面积：11658平方米 施工单位：南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院鉴证人员：汤友云 工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话： 二、检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测 三、检测程序 1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。 2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天扣除节日通知乙方。 3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。 四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式： 1、工程竣工验收结束后一次性结清。 2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目 检测费用的支付。 五、甲方的权利和义务 1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。 3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。 4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。 5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。 6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。 7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。 8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。 9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 六、乙方的权利和义务 1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。 2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。 4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。 5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方节假日除外。 6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。 七、违约责任、 1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。 3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
建筑工程合同书范本正式版
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包
小工程施工合同范本正式版
YOUR LOGO 小工程施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
小工程施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号： 发包方：_________ 承包方：_________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：_________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质
委托书 工程检测委托合同范本
工程检测委托合同范本 工程检测行业在我国属于工程界的服务业,对于工程检测委托合同你了解多少呢?以下是求学网范文网为大家整理的工程检测委托合同范文，欢迎参考阅读。 工程检测委托合同范文1 委托方： (以下简称甲方) 服务方： (以下简称乙方) 项目名称： 根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： ●一、工程概况 工程地址：____(省、市、区、县)枣乡街以西，文化南路以南施工单位项目负责人：联系电话: 建设单位：____(省、市、区、县)安居服务中心建设单位项目负责人：联系电话: 监理单位：项目总监：联系电话: 建设(监理)单位见证员：联系电话: 送样员：杨荣花联系电话: 报建面积： (平方米) ●二、检测服务范围及时间 1、见证取样检测：
(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验 2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。 3、其他____(省、市、区、县)建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。 4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。 ●三、检测项目及方法 按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。 ●四、检测费用 检测费用按____(省、市、区、县)人民政府收费管理办公室颁发的 《____(省、市、区、县)建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下： 每次委托按实收取记账形式 ●五、相关权利与义务 甲方义务： 1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
工程施工合同协议书范本
编号：_____________工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 通过年月日的招标评选结果，现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等自愿、诚实信用的原则下，就下述施工范围内的工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：（下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人： 第二条本工程承包范围及承包内容 1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自年月日起至年月日止。 4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。 第三条本合同组成部分及解释顺序 1、组成部分 （1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
（2）本合同条款； （3）中标通知书； （4）投标报价书（含报价修正函）； （5）已标价的工程量清单； （6）投标文件及承诺书； （7）招标文件及补遗文件； （8）图纸、勘察技术报告、答疑文件； （9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 2、解释顺序 本合同3.1款约定的文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间最新的文件为准，若时间相同的，则以所列顺序在前的为准。第四条合同价款 1、本合同为包工包料，综合包干单价合同。 2、合同暂定总价款为人民币（大写）（￥元）。其中清单工程暂定总价款人民币（大写）（￥元）。（具体详见附件19：经确认的工程量清单报价表（另附））。 3、综合包干单价是指在合同约定期限内，为完成本合同工程范围内的全部施工内容，达到本合同约定的质量验收标准，完成缺陷处理、保修服务以及售后服务等所有费用。本合同有效期内，该综合包干单价不变，不受任何调价因素、政策因素、汇率变化、市场变化等因素的影响。乙方在签订本合同时应考虑合同执行期内的各种风险。该综合包干单价包括但不限于以下项目：