铁艺加工合同

日期：______年_____月_____日

甲方：_______________ 乙方：_______________

甲方将工程承包给乙方，为维护双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同。

一、工程概况：工程地址：

1、工程事项明细：

（1）：本工程图纸（见附页）由甲方提供。本工程由乙方包工包料。用料规格以图纸标注为依据。

（2）：工程造价为人民币。

（3）：付款方式；合同签订，甲方付给乙方定金元人民币；主体制作结束并由甲方检验合格后甲方付给乙方元人民币；乙方安装结束并由甲方验收合格后甲方付给乙方元人民币，合同结束。

（4）：本工程包括制作、喷涂、安装以及保修。

3、双方责任及权利：

（1）甲方责任：甲方负责提供安装电源、检验乙方施工方案及所用材料、及时给付工程款；如因甲方审验或给付工程款不及时造成工期延误或产生计划外费用则由甲方负责。

（2）甲方权利：甲方有检验乙方施工方案及所用材料的权利；如乙方违反施工方案或未采用甲方提供的图纸中所规定的材料，则甲方有权利拒付工程款并要求乙方赔偿损失。

（3）乙方责任：乙方有责任按合同及施工图纸施工，不得偷工减料，如施工方案或材料确需变动必须经双方协商并由甲方签字确认。

（4）乙方权利：乙方有权按合同规定收取工程款。

4、施工日期：自年月日至年月日。

5、保修事宜：

6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同签订即产生法律效用。

甲方：__________负责人：________（签字）联系电话：______________

乙方：_________负责人：________(签字) 联系电话：______________

铁艺栏杆施工合同范本

铁栏杆工程施工合同发包方：________________________________以下简称甲方承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。一、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。二、工程承包范围 2.1 并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价合计总价_____________元（人民币大写)。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。

3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。五、施工工期 5.1铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。 5.2由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力；六、技术质量保证措施 6.1 材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。6.2 施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。 6.3 在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。第七条验收 7.1、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，确认后视为验收合格。八、违约责任 8.1合同签订后，未经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除

围墙合同范本(范文)

大门、围墙承包协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《合同法》、《建筑安装工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，本着平等、自愿、互利的原则，经双方协商，签定本协议。第一条工程概况一、工程名称：工程二、工程地点：三、工程内容：1、围墙、门卫工程总承包，但不限于：〔1〕围墙、门卫的土建、水电（包括土石方的开挖、回填）、装饰、装修和安装工程以及围墙预埋穿线管；及材料，试块检测费用;〔2〕施工临时道路、用水、用电材料、安装和维护以及二次运输。〔3〕围墙建筑施工图纸上的所有内容及国家规范要求内容。〔4〕、工程售后服务质保。 2、合同价款包含本工程施工过程中周围村民的地界纠纷处理和政府各职能部门的协调关系，所产生一切的相关费用，及工程施工过程的一切安全措施等费用。 3、施工中存在各种安全风险（施工现场的人、机、料的安全风险、材料价格涨幅的风险、政策性文件调整风险等）。 4、安全、现场文明施工管理、资料收集、整理、盖章、归档、申报质监部门备案等；四、承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。五、工程工期 1、工程开工日期：年月日（以发包人书面签认的开工令为准）。 2、工程交付日期：年月日。七、质量标准：工程质量标准为：满足现行国家规范验收合格工程标准验收，以下简称（合格）及图纸设计要求。如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意本工程不予结算，并由承包人承担所有产生的一切费用。第二条合同价款及支付一、本合同价款采用固定价格方式确定。

室内外栏杆工程劳务施工合同模板范本

劳务施工合同合同编号:

签订日期：年月日

目录第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付方法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更治理 (13) 第二条竣工结算和经济签证治理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：方盖章确认施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯

机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采纳包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2： 2.1、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.2、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.3、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.4、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.5、室外铁艺栏杆高0.5m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.6、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元

铁艺栏杆制作及安装合同

建设工程施工劳务分包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容：。 5 、承包方式：包工、包料。二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。四、结算方式甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。

五、付款方式现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。七、施工保护 1、成品出厂保护措施：成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施：成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施：成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施：包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合：我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。八、纠纷处理合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部

加工承揽定作合同范本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载加工承揽定作合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

使用说明：(实际起草合同文本时请将此说明删除) 1.本合同适用于橱柜、服装、铁艺栏杆、艺术品等类非标准产品的定作。 2.标准文本原有条款不得删除，但可以在空白处填写“不采用”或“无”，亦可在“其他事项”条款说明第××条不采用，或增加其他约定内容。 3.签订时间和签订地点必须填写。 4.签署时应检查附件是否齐全。 5.附件也必须盖章。盖章时必须对整本合同书加盖骑缝章。 6.如有其他疑问，请与律师沟通确定。【定作物名称】定作合同甲方：A有限公司乙方：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经平等协商，就甲方委托乙方定作(下称“定作物”)等相关事宜达成一致，特签订本合同明确双方权利义务，以资共同信守。第一条合同主体 1.甲方(定作人)：A有限公司住所：邮编：法定代表人：注册号： 2.乙方(承揽人)：住所：邮编：法定代表人：注册号： 3.甲方为依法设立的法人单位，依法有权签订及履行本合同。

4.乙方为依法设立的法人单位(或其分支机构、个人独资企业、个体工商户)，有同类、同等规模定作物生产或销售经验(或同类服务提供经验)，熟悉定作物性质和特点并熟知与定作物相关的法律法规、规章及标准。 5.乙方合同主体变更： (1)乙方承诺，合同成立后将不以任何理由要求将合同主体变更为任何第三人。 (2)若乙方坚持将合同项下的权利义务转让给第三人的，经甲方书面同意后可变更为乙方指定的第三人，但乙方须按应收款的10%承担违约金。 (3)发生乙方营业执照注销、所有银行账户注销等情况的，若乙方为公司法人则任何第三方(包括但不限于乙方股东、法定代表人、代理人、经办人等)无权向甲方主张任何权益;若乙方为个人独资企业或个体工商户，除原投资人或经营者本人外，其他人无权向甲方主张任何权益(包括但不限于乙方代理人或经办人)。第二条定作物 1.定作物清单及价款定作物名称规格型号计量单位数量价款单价(元) 合价(元) 总价为人民币(大写)： 2.价格组成及价格有效期： (1)合同单价已经包括乙方依法应当承担的全部材料费、制作费、包装费、运费、安装费、税费、装卸费等所有相关费用

大门、围墙施工合同

编号：_____________大门、围墙施工合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：______________________（以下简称甲方）承包方________________________（以下简称乙方）根据《合同法》、《建筑安装工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，本着平等、自愿、互利的原则，经双方协商，签订本合同。第一条工程概况 1.1、工程名称：_______________________ 1.2、工程地点：_______________________ 1.3、工程具体内容：围墙、门卫工程总承包。包括但不限于：（1）围墙、门卫的土建、水电（包括土石方的开挖、回填）、装饰、装修和安装工程以及围墙预埋穿线管。及材料，试块检测费用。（2）施工临时道路、用水、用电材料、安装和维护以及二次运输。（3）围墙建筑施工图纸上的所有内容及国家规范要求内容。（4）工程售后服务质保。 1.4、承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。 1.5、工程工期 1.5.1工程开工日期：_____年____月_____日（以发包人书面签认的开工令为准）。 1.5.2工程交付日期：_____年____月_____日。 1.6质量标准：工程质量标准为满足现行国家规范验收合格工程标准验收及图纸设计要求。如果本合同工程因承包人原因未能达到合格要求，承包人同意本工程不予结算，并由承包人承担所有产生的一切费用。

室内外栏杆工程劳务施工合同范本

室内外栏杆工程劳务施工合同合同编号:

签订日期：年月日

目录第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付办法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更管理 (13) 第二条竣工结算和经济签证管理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。

铁艺栏杆施工合同范本1

厂区围杆工程施工合同发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则厂区围栏安装施工事项协商一致，订立本合同。一、工程项目工程名称：工程工程内容羊管家场区铁艺围栏制作安装刷油，基础浇筑等全部工序，达到国家现行制定的制作安装质量验收标准，满足场区的功能使用要求和甲方的一切要求。工程地点：八里桥南团结乡东沙窝村紧邻省道东侧羊管家基地。二、工程承包范围甲方提供的施工场地，乙方提供安装制作样式，满足使用要求后方可进行施工，围栏制作安装、刷油、混凝土墩浇注、预埋件安装及围栏成型的全部工序。

三、合同价款计算及支付方式本合同价款采用固定综合单价按延长米计算，预计本批次安装工程量约米。厂区围栏：数量据实结算米，综合单价（含税）元米，合价约元。围墙的样式及材质由乙方提供，甲方核实无误后方可施工。工程款支付方式安装制作需地材进场后，甲方预付乙方材料费元现场围栏混凝土墩及预埋件全部安装完毕后，甲方支付乙方该工序总工程量的，约每米元，总金额万元。进度拨款：工程完工甲方支付至乙方（需经甲方验收合格）总安装工程量的（其中含工程预付款五万元），日后甲方支付至乙方总工程量的（含混凝土墩及预埋件安装款万元），滞留安装工程总量的，保修期满年后如无质量情况，全部返还。四、承包方式本工程采用包工包料、一次性包死。甲方只负责场地平整，进场材料的材质及施工质量的监管，对违反操作规程和一切质量问题，有权责令其返工，对情节严重的，有权自行解除合同，责令其退场。乙方负责场区围栏所有施工及安全，发生的一切均与甲方无关，甲方只负责乙方材料及工程质量的监管。五、施工工期从年月日起，日内完成，每延误一天

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同发包方：________________________________ （以下简称甲方）承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸）。三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价

元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元；总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人民币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲

栏杆制作安装合同

楼梯、阳台栏杆制作安装合同甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。四、型材质量及规格要求 2、材料要求：（1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。（2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。一、工程项目 1.1 工程名称： 1.2 工程内容：二、工程承包范围 2.1 甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸）。三、合同价款计算及支付方式 3.1 本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后以实际工程量结算。 3.1.1 阳台栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.5 厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元；

总记合价元（人民币大写）。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 合同签订后按照合同价的40%支付预付款元（人民币大写） 3.2.2 栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的95% 元（人民币大写）。 3.2.3 工程保修款：保修款按照合同价款的5%计取元（人民币大写）。四、承包方式 4.1 本工程采用包工包料承包施工。五、施工工期 5.1 铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲方要求及时完工，不得影响下道工序的施工。 5.2 由于以下原因造成工期延误，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。 5.2.1 甲方不能提供施工条件； 5.2.2 工程量变化和设计变更； 5.2.3 不可抗力；非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。六、现场管理要求 6.1 甲方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：，乙方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：。

铁艺制作合同

合同书

甲方：乙方第一条总则根据《合同法》及有关法律、法规的规定，在平等自愿、互惠互利的原则下，经过甲、乙双方友好协商，就乙方安装甲方的“铁艺大门”相关事宜达成如下协议. 第二条具体内容乙方负责甲方铁艺门制作安装。 1、合同价款：铁艺大门制作安装费用 63259元整；（含税）大写：陆万叁仟贰佰伍拾玖元整；（未含本合同以外项目费用）第三条安装及验收 1．安装地点：东五环大戏楼（如有变更甲方应以书面形式另行通知乙方） 2．安装范围：本合同第二条所约定的内容。第四条付款方式： 1、在合同签订之日内，甲方向乙方支付总合同款50%作为预付款即人民币 31629.00 元，乙方制作完成验收合格后一周内甲方即付50% 31629.00 元。 2、支付方式支票＼现金＼电汇银行信息账户名：北京凯德广告有限公司开户行：账户：第五条合同的工期 1、制造工期： 5个工作日（自预付款交纳之日算起，遇不可抗力因素相应顺延）。 2、安装工期： 2 个工作日（安装施工款交纳之日算起，遇不可抗力因素相应顺延）。第六条甲方的权利与义务 1、甲方拥有该制品的最终签发权。 2、甲方有权要求乙方严格履行本合同，按时按约定实行。 3、对该工程的标准和要求，以书面形式给予具体、准确的确认；如要求有变更，应以书面形式及时通知乙方，不得直接要求设计、制造人员对该内容进行改变或增加。 4、根据具体情况向乙方发出书面通知要求对该工程及时进行维护、修复及加固。

5、甲方应为乙方提供施工所需的便利条件（包括电源、水源）。 6、甲方应做好乙方施工方面的各项协调工作，保证乙方的正常施工工作不受干扰。 7、甲方应在乙方安装完成（以安装工期为准）三日内完成验收工作，并向乙方提供书面验收意见；安装完成后三日内甲方未完成验收工作或未提供书面验收意见均视为验收合格。 8、甲方应在对此工程验收合格的一周内向乙方付清合同余款。 9、如遇甲方原因或预估情况（不可抗力除外）不足导致乙方到场后不能施工，甲方给予乙方实际所发生误工费用。第七条乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方按合同规定按时足额支付合同价款。（如果甲方增加项目则按实际情况收取费用） 2、乙方有权要求甲方提供施工所需的便利条件（包括电源、水源）。 3、乙方应严格按合同约定实施安装工程。 4、乙方应按照双方认可的图纸进行施工。（如有变更应及时以书面形式通知甲方协商认可后方可变更） 5、乙方不得无故拖延工期或终止施工（遭遇不可抗力的情况除外），乙方保证所制安广告牌抗风等级为阵风8级。人为损坏及不可抗力不在保修范围之内。 6、乙方应保证施工现场人员、设备、材料及制造施工中的各项安全责任负责。 7、乙方应于接到甲方书面通知后的2个工作日内完成修复。（节假日应顺延）第八条违约责任一、甲方的违约责任 1、如甲方未按合同约定及时支付合同价款或提供乙方所需资料，由此造成的时间延误和乙方的损失由甲方自行承担并赔偿。 2、如甲方未按本合同约定按期如数支付合同价款，则每逾期一日甲方应按合同总价款的千分之三向乙方支付违约金，逾期超过30日乙方有权单方解除合同，不再返还甲方已投入的一切费用，并且甲方承担由此给乙方造成的一切损失。 3、乙方厂内完成后（以工期为准），甲方应当在30日内通知乙方安装支付安装施工款，逾期视为甲方单方解除合同，甲方同意乙方自行处理制造品并支付合同余款。二、乙方的违约责任 1、如因乙方原因造成工期延期或中断，则每逾期一日乙方向甲方支付违约金千分之三，逾期超过30日甲方有权单方解除合同。

铁艺栏杆合同

港基·双水岸二期铁艺栏杆工程施工合同发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司承包方：签订日期：2014年5月17日

铁艺栏杆工程分包施工合同发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》文本(GB1999-0201)、《中华人民共和国建筑法》及施工图会审记录及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况 1、工程名称：沈阳港基·双水岸二期工程 2、工程地点：沈阳市东陵区白塔街26 3、建设单位：沈阳港晟房产开发有限公司 4、监理单位：北京地厚工程管理有限公司二、工程主要内容及合同约定单价 1、甲方提供的施工图纸所列的项目内容（栏杆和防雨百叶窗），具体做法详见甲方确认并签字的图纸。 2、合同约定单价

三、甲、乙双方责任及义务 1、甲方责任及义务 1.1在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件，及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。 1.2管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的施工方案。 1.3会同建设单位、监理单位组织有关专业人员按国家的有关标准和规定进行竣工验收；对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验。 1.4负责协调解决施工所需主要施工通道，合理分配现有场地给乙方；甲方负责提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。 1.5为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及其他施工单位的相互关系，确保施工顺利进行。 1.6按照合同约定支付工程款给乙方。 2、乙方责任及义务 2.1乙方队伍进场时，须向甲方提供施工人员身份证，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由丙方承担。 2.2乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、建设单位、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。 2.3乙方应遵守甲方制定的现场施工管理条例，签订《安全生产协议书》后方可施工作业，积极主动与建设单位及其他相关单位联系配合，认真参加有关协调会议。 2.4接受甲方、建设单位、监理单位对本工程的管理与监理，每周向甲方、监理汇报工程的进展情况，参加每周的监理理会，并形成书面文件报上述三方备案。 2.5根据本合同的质量要求，按时优质完成工程的制作、安装和保修服务工作。2.6乙方承包范围内分项工程施工完成并进行自检合格后应以书面形式通知甲方和监理单位验收。甲方和监理单位验收合格后，乙方可进行下一道工序的施工；验收

铁艺栏杆施工合同范本

铁艺栏杆施工合同范本-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

铁栏杆工程施工合同发包方：________________________________以下简称甲方承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。一、工程项目工程名称：工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。二、工程承包范围甲方提供的施工图纸所列的项目内容具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。三、合同价款计算及支付方式本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价合计总价_____________元（人民币大写 )。工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。

3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。四、承包方式本工程采用包工包料承包施工。五、施工工期铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力；六、技术质量保证措施材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。第七条验收、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，并经甲方签字确认后视为验收合格。八、违约责任

楼梯栏杆施工合同范本

某某防护栏杆施工合同发包人（全称）：甲方（以下简称甲方）承包人（全称）：乙方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。某某栏杆工程量汇总表

）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单1注：（价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。㎜；表中

各种规格型号10502）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮（的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。（元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁11838812、本工程合同总造价约仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令工程工期：第三条日历天。为准，施工绝对工期45工程质量标准和工程验收第四条1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。 2、工程质量要求及工程验收（1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。（2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。第五条甲方责任 1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。 2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。 3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。

铁艺栏杆施工合同协议书

铁艺栏杆施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建设工程合同书施工合同发包单位：分包单位：签定日期：2016年08月 15日

建设工程合同书发包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。第1条工程概况工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程工程地点：深圳工程内容：铁艺栏杆制作运输及安装；质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头方钢铁艺拼花 *25*2方管栅栏铁艺拼花 4.除锈、刷红丹防锈漆二遍 5.详设计图纸

第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律合同语言：汉语适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。适用法律法规：《合同法》、《建筑法》第3条工程承包范围及方式承包范围：按甲方确认的设计图纸进行：铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板）承包方式：凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。第4条合同工期：甲方应于2016 年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任： 1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的； 2、甲方不能按期支付工程款； 3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；

(完整版)铁艺栏杆合同

合同编号：项目铁艺栏杆工程合同本合同由建设单位：（下称甲方）办公地址：和施工单位：（下称乙方）办公地址： [注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。鉴于甲方拟将项目铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。乙方按邀请招标文件进行投标。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 兹特此达成协议如下： 1.乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下: 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：

1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2.合同价款 2.1 合同暂定总价为：元（大写）元（在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同费用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。 2.2 本合同单价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。 2.3 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质（包深化设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同单价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。[注: 闭口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。] 2.4 深化设计费用、油漆、热镀锌、选样费用、施工报审费用、已完工程成品保护费用、临时设施费用、新增脚手架费用、水电费用、建筑垃圾清理外运费用、工程保修费、甲方指定分包配合管理费等及其相关的利润、税金等也已包含在合同单价中。 2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清单中部分费用项目乙方未列明，但他们均应被视为包括在合同及合同单价中。 2.6 本合同单价已包含根据合同图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范围，如合同单价少于实际施工过程中所发生的单价，不论这种差距有多大，所涉及的费用也已包含在本合同单价中。 2.7 如材料、设备装置的品质、效果、性能未能符合设计图纸、样板、甲方指定的品质、效果、性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ]日历天内调换、增加材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用由乙方自行承担，工期不予顺延。

铁艺大门合同

静海碧城公寓铁艺大门工程合同合同编号：BC-2016-023 甲方（全称）：天津碧城企业管理有限公司乙方（全称）：天津市津南区鹤业金属护栏钢网制造厂甲乙双方就静海县开发区碧城公寓项目铁艺大门工程（以下简称本工程）有关事宜进行了协商。为了保证工程项目的顺利实施，明确双方的责、权、利，甲乙双方一致同意签定本合同，以便共同遵守执行。合同内容如下： 1.工程概况： 1.1 工程名称：静海县开发区碧城公寓项目铁艺大门工程； 1.2 承包范围：静海县开发区碧城公寓东侧铁艺大门工程； 1.3 建设地点：静海县开发区碧城公寓东侧大门； 1.4 合同工期： 1.4.1 开工日期：2016年11月14日； 1.4.2 竣工日期：2016年12月2日； 1.5 工程质量等级标准：合格。 2. 甲、乙方驻工地代表： 2.1 甲方代表：李杰全面负责本工程各项管理工作； 2.2 乙方代表：纪改革全面负责所承包的工程各项管理工作。 3. 承包方式：包工包料。 3.1 乙方所承包的工程必须同时完成所承包工程的各项有关工作，包括：工期、质量、安全、文明施工、治安、消防、交通等； 4. 工程总价与结算方式： 4.1铁艺大门总价款（大写）：人民币贰万伍仟元整，（小写）￥：25000（含税提供材料发票）元； 4.2本合同价款按照施工图纸范围的工程量及双方约定的分项单价、采用固定总价方

式承包。合同总价包括乙方根据甲方图纸深化设计施工图、根据深化后的施工图制作、安装、运输、利润、税金、等直至达到竣工验收合格并交付使用的全部费用。如果施工内容与深化设计的图纸、及报价清单不符，甲方有权力要求乙方返工、解除合同，并因此产生的全部费用和经济损失由乙方承担。 5. 甲方的责任与义务： 5.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件； 5.2甲方有全过程监督、管理乙方按照国家有关规范和标准，进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权力； 5.3甲方有向乙方下达指令的责任与义务； 5.4甲方向乙方提供施工需要的水源、电源接点及大门土建基础施工，乙方提供预埋件。 6.乙方的责任与义务： 6.1乙方保质保量按期确保完成所承包工程； 6.2乙方随时向甲方提供所承包工程完成情况； 6.3乙方随时接受甲方监督检查及各项指令并执行； 6.4乙方工作失误或违约，给工程项目或甲方造成经济损失，有承担全部经济损失的责任与义务； 6.5乙方有向甲方提供符合国家标准的建筑材料的责任与义务； 7.甲、乙双方各自的权利： 7.1甲方的权利：本合同履行过程中，甲方有监督检查乙方各项工作的权利。如乙方未履行本合同规定的责任与义务，甲方有解除乙方承包本工程的资格和本合同的权利。并向乙方索赔由此而发生的经济损失，乙方承担违约责任和甲方的一切经济损失；7.2乙方的权利：本合同履行过程中，甲方未履行本合同规定的责任与义务，乙方有解除本承包工程合同的权利。并向甲方索赔由此而发生的经济损失，甲方承担违约责

铁艺大门承包合同

铁艺大门承包合同甲方：___ ___ 乙方：____________________________ 合同内容：制作并安装铁艺大门41.94平方米，单价是240元/㎡。按焊接工艺进行制作，焊缝必须符合规范。合同价是暂定壹万元整（包工包料）。甲方先支付伍佰元作为定金，等安装完成以后甲方验收合格，支付余下的款项给乙方。 1.乙方铁艺门的制作必须按双方约定的材料、尺寸、和质量要求制作。 2.甲方经验收合格后按合同履行支付义务。 3.质量保修期一年。未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效。甲方：__________________ 乙方：_________________ 签约时间：______年______月_____日

彩钢板房承包合同甲方：___ ___ 乙方：____________________________ 合同内容：制作并安装彩钢板房占地面积80㎡，板房高度2.8m，尾高2.6m，单价是315元/㎡（占地面积）。总合同价为贰万伍仟元整（大写（包工包料），按彩钢板房工艺进行制作，板房必须符合相关规范。甲方材料到场后，经甲方验收材料后支付材料款贰万元整，等安装完成以后甲方验收合格，支付余下的款伍仟元给乙方。材料要求：苯板铁皮0.2㎜，4×6㎝铁制方形管。 1.乙方彩钢板房的制作必须按双方约定的材料、尺寸、和质量要求制作。 2.彩钢房的骨架必须合格，一年内保质量。 3.甲方经验收合格后按合同履行支付义务。 4.质量保修期一年。未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效。甲方：__________________ 乙方：_________________ 签约时间：______年______月_____日