栏杆合同

不锈钢栏杆

工程施工合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同发》、《建筑工程安装工程承包合同条例》之规定，结合宁德学院校区学科院系D号楼项目特点，遵照《福建建筑工地安全文明施工规定》。经甲、乙双方友好协商，甲方同意将宁德学院校区学科院系D号楼不锈钢栏杆工程 承包给乙方施工 ,工程量按实计。为明确施工责任，确保工程质量、施工安全、施工进度和文明施工、综合治理及劳务管理等，制定如下条款，以资共同遵守执行。

1、 承包方式：包工包料。以甲方同建设单位签订的合同、投标文

件、施工图纸、投标单价、设计变更、单价变更为准，按实结

算。

2、 工作内容：

1、 按建设单位提供该工程所需图纸的施工。

2、 按设计图纸、投标文件要求采购进场合格并满足业主要求的材

料，及时办理材料送检报验工作，及时办理工程隐蔽验收工

作，配合施工员放大样（水平、标高控制线）自行完成二次放

样（放细样）。

3、 乙方自带施工过程中所需的一切机械设备和工具、用具。

4、 乙方所完成工程项目必须进行自检、自检合格后及时将自检结

果书面报甲方。

5、 乙方至少必须配备专职施工员一名。

3、 承包单价及计算方式

1、 单价：按清单编码及项目特征描述要求制作，不锈钢扶手栏

杆：1、清单序号78，清单编码020*********：180元/m;

2、清单序号79，清单编码020*********：180元/m；

3、清单

序号80，清单编码020*********：175元/m； 4、清单序号81，

清单编码020*********：170元/m； 5、清单序号82，清单编

码020*********：170元/m； 6、清单序号83，清单编码

020*********：175元/m； 7、清单序号84，清单编码

020*********：140元/m； 8、清单序号85，清单编码

020*********硬木扶手带栏杆、栏板：140元/m； 9、清单序

号86，清单编码020*********金属靠墙扶手：90元/m；10、清

单序号87，清单编码020*********：45元/m；。

2、 该价格已包购买主材、附材、进退场、水平垂直运输，材料整

理归堆，临时照明灯具、安全帽、劳动保护用品以及各楼层二

级配电箱后面的末级开关箱及电缆等施工用电材料设备。

3、 该单价不含税单价，只要是相同工种，无论工作量大小，复杂

程度，均由乙方完成，不另行补价、补工，乙方未在管理人员

要求的时间内完成或未全部完成，甲方有权另行安排其它组完

成，按所花费用3倍从乙方当月结算中扣回。

4、 计算方式：以业主确认的施工图纸、清单为准，按甲方同建设

单位签订的施工合同和投标要求的计算方式计算。

4、 工程进度款支付方式

1、按进度支付80%，竣工验收合格后一个月内付清。

2、 每月乙方按实际情况提供该班组所有人员的工资表,经甲方财

务人员审核后应优先发放给工人。

5、 双方责任

（一）、甲方责任：

1、提供施工图纸、设计变更、施工方案和施工有关资料。

2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料，并负责组织施工管理、施工作业技术和施工安全等交底工作。

3、提供大中型施工机械及卸料平台，解决施工、生活用水用电及施工作业人员住宿，床铺，食堂。

4、甲方及其所属的项目经理部对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚，并有权终止（或解除）合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。

5、甲方必须在开工前半个月以上提前通知乙方进场。

6、甲方全权委托工程项目经理部对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。对乙方违反有关规定，甲方有权本合同及附件中的相应条款予以处罚。

（二）、乙方责任：

1、乙方必须按甲方同建设单位签订合同要求施工，甲方同建设单位签订的合同一切条款同时适用于乙方，乙方施工质量应符合设计、规范及业主的要求。施工内业必须满足施工进度要求和验收要求。

2、进场施工人员必须年龄必须符合国家劳动法规规定，身体健康者，并制定施工人员花名册和乙方负责人与所属劳务班组签订劳务工作合同及与工人签订的合同等各一份甲方备案。否则，甲方暂缓支付乙方劳务费用。严禁非施工人员（如小孩、未成年人、老人等）进入施工工地现场。否则，在现场内发生任何事情均由乙方负责承担。

3、进入施工人员必须持有效身份证件、年检证、暂住证、上岗证、就业证、带队（班组长）人员要作业许可证或其它需用证件，办证费用或出现罚款均自行承担。

4、乙方进场施工人员衣食行治病等发生的各种费用由乙方负责办理承担。

5、乙方施工用的一切工具用具（除塔吊和施工电梯由甲方提供外），均由乙方自行采购及维修保管。

6、乙方进场施工人员必须熟悉施工规范、验收规范和检验评定标

准，并严格按施工图纸、施工方案和规范、标准进行施工。

7、施工过程中由乙方原因造成质量达不到合同要求而返工的工人及材料费用要由乙方承担，造成甲方材料浪费损失、半成品、成品及临设的损坏等要照价赔偿，并承担由此而造成的工期损失，如属有意损坏要双倍赔偿。每发生一次损坏另处罚2000元。

8、乙方必须严格按规范要求进行安全施工，如进行违章施工，造成安全事故均由乙方负责承担，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

9、乙方应对甲方信誉负责，保证每月按时足额发放班组及工人工资，凡因未按时发放工资，造成班组工人向上级有关部门投诉甲方或围堵建设单位办公地点，影响甲方信誉，按每次50000元向甲方支付违约金，均从乙方结算款中扣除。

10、乙方必须服从甲方的住宿安排，一切非施工作业人员严禁在工地住宿所有带家属的作业人员不得住宿工地。

11、乙方必须遵守项目部规章制度，自觉做好防火工作，严禁使

用“三炉”。 发现一次罚款500元。由所发生班组进度款中扣除。

12、乙方进场施工人员未经甲方工程项目经理部批准同意，严禁水电私拉、分隔临时设施。 发现一次罚款500元。由所发生班组进度款中扣除。

13、乙方进场人员如有打架、斗殴、偷窃等恶劣行为，视情节参照合同附件条款予以处罚（情节严重者送当地公安机关处置），不听教育改正者，甲方有权要求当事人退场，不给任何退场费，乙方无权拒绝退场。

14、乙方承包施工任务完毕后，必须遵照甲方退场时间要求，按时全部将进场人员退离现场。否则，甲方给予强制执行或罚款处理。

15、乙方承包人应保证在现场管理，必须出席甲方组织的现场会议，否则按1000.00元/天、次罚款,若更换代表人应经项目部同意。

六、质量要求

1、乙方按国家工程建设强制性标准条文及建筑工程质量检验评定

标准及验收规范等国家、省、市现行的规范、标准及设计图纸及要求进行施工，达到甲方同建设单位签订合同标准（省优良工程）。

2、本合同所有承包项目必须严格按照设计图纸及现行国家相关技术规范要求进行施工。

3、所有分部分项工程，乙方应做到其施工前的准备工作及施工后的成品保护工作，并配合甲方施工、质检人员检查，对不合格品当日负责返修。因乙方施工质量造成工作材料、人工损失由乙方全额承担，若由此造成其他工序窝工，损失也由乙方承担。

4、乙方应根据《施工技术规范》、施工图、施工图会审纪要、实际变更通知、甲方确定的施工方案（含进度计划）精心组织施工。因违章操作人员防护、劳保用品、暂住管费等，由乙方负责。

七、工期

乙方必须按照甲方提出的工期要求进行施工 ，保证在计划时间内绝对完成施工任务。由于乙方失去指挥调度能力，组织不起足够劳动力进行施工，工人操作技能极差等原因，不能按时完成施工任务或乙方未能完成施工任务中途自行退场而造成工期延误，乙方承担由此造成的工期延误责任，甲方有权解除与乙方的承包，及时退场，另行安排队伍施工，同时按乙方完成工程量的60%结算，乙方无权提出其他任何条件及要求。如因甲方原因造成施工延缓，须经工程项目经理部签证认可，工期方可顺延。

八、工程进度款支付及结算程序

1、工程进度款支付程序：

（1）工程进度拨付的工程量计算书仅作为平时拨款依据，不作最终结算依据，所完成工程量最终完成量为准。

（2）工程项目未完部分工程量严禁超结和预结。

2、工程结算程序：

（1）乙方已经完成合同约定的全部工作内容，并已完成退场手续。

（2）乙方所完成工程量以业主审核为准。

九、合同争议的解决

1、本劳务承包合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议条款，与本承包合同具有同等法律效力。

2、当合同发生争议，双方协商不成，由工程所在地人民法院提起诉讼解决。

十、合同的生效、失效

1、合同的生效：合同自双方签字之日起生效。

2、合同的失效：本合同规定的全部施工内容已完成，工程款付清后自动失效。

3、乙方不得将本工程施工任务另行转让、转包。否则乙方按工程总价的10%赔偿甲方，并自动解除合同，乙方必须无条件退场。

十一、本合同一式叁份，乙方执壹份，甲方执贰份。

十二、附件

清单名称及特征描述

甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

(身份证号码: )

签名或盖章 签名或盖章

电话： 电话：

合同订立时间： 年 月 日