2013年造价员考试模拟试卷(五)
2013年造价员考试模拟试卷（五）
一．单项选择题：
1.某工程砼构件体积为140 m3，每天有23名专业工人进行砼浇捣，完成该项目的时间定额为1.08工日/ m3，试计算完成该工程砼构件浇捣所需的定额施工天数（）。
A.5
B.6
C.7
D.8
2.已知10m3的砌块墙要消耗加气砼砌块9.94 m3，M5混合砂浆0.8 m3，现某工程有砌块墙4680 m3，需要准备（）材料。
A.加气砼砌块4652 m3，M5混合砂浆374.4m3
B. 加气砼砌块4652 m3，M5混合砂浆400.6m3
C.加气砼砌块4708 m3，M5混合砂浆585m3
D. 加气砼砌块4708 m3，M5混合砂浆626m3
3.定额中周转材料用量是指（）。
A.摊销量
B. 周转使用量
C. 一次使用量
D. 净用量
4.墙面砖规格为200mm×300mm×6mm，灰缝为8mm，面砖损耗率为1.5%，试计算100m2墙面的面砖消耗量（）。
A.1536块
B.1559块
C.1561块
D.1584块
5.某工程基础土方1600 m3，采用挖斗容量为0.5 m3的反铲挖掘机挖土，挖掘机台班产量为70 m3/台班，如果要求在5天内完成挖土方工作，需要（）挖掘机？
A.4台
B.5台
C.6台
D.7台
6.400L混凝土搅拌机一次循环持续的时间为250s，机械利用系数为0.85，求搅拌机台班产量（）。
A.4.61m3/台班
B.4.9m3/台班
C.36.86m3/台班
D.39.17 m3/台班
7. 100m2外墙面消耗80元/m2的外墙面砖91.8m2, 消耗240元/m3的水泥砂浆
0.102m3，消耗其他材料费500元，计算100m2外墙面消耗的材料费用（）。
A.7344元
B.7368.48元
C.7844元
D.7868.48元
8.楼地面砼垫层的定额基价为1673.96元，其中人工费258.72元，同标号的砼垫层用于基础垫层时，定额基价为（）。
A.1673.96元
B.1699.83元
C. 1725.70元
D. 1751.58元
9.某住宅客厅14.8 m2，卧室2间每间10.5 m2，厨卫21 m2，阳台10 m2，计算该住宅的建筑面积（）。
A.51.3 m2
B. 56.3 m2
C.61.8 m2
D.66.8 m2
10. 某住宅户内面积70 m2，外带一10 m2入户花园（花园栏杆栏板的底板外边线
1.5米以内部分4 m2），计算该住宅的建筑面积（）。
A.75 m2
B.77 m2
C.78 m2
D.80 m2
11.利用坡屋顶空间时净高不足（）的部位不应计算面积
A.1.2m
B.1.25 m
C.1.5 m
D.1.8m
12.某基础土方工程三类土，槽长3m，槽宽0.8m，挖土深度1.6m，放坡系数0.33，试计算该沟槽土方工程量（）。
A.4.5 m3
B.5.1 m3
C.6.4 m3
D.8.9 m3
13.某工程首层面积形状为矩形，首层面积计算式为9×15 m2，则该工程平整场地清单工程量为（）。
A.135 m2
B.187 m2
C.221 m2
D.247 m2
14.某基础土方四类土，砼基础垫层长1.8 m，宽1.5m，深2.00m，有工作面，放坡系数0.25，试计算该基础土方的清单工程量（）。
A.5.4 m3
B.10.58m3
C.15.36m3
D.15.55 m3
15.砂石灌注桩清单工程量计量单位为（）。
A.m3
B.m
C.10 m3
D.10 m
16.不属于混凝土灌注桩项目特征描述内容的是（）。
A.土壤级别
B.单桩长度、根数
C.钢筋笼制安
D.砼强度等级
17.某砖条形基础工程，外墙中心线长度104.3m，内墙净长线长度78.1m，基顶墙宽240mm,2级等高大放脚，室外地坪标高-0.75，室内地坪标高±0.00，基础底标高-1.8，计算此砖条基工程量（）。
A.53.15 m3
B.54.58 m3
C.85.98 m3
D.87.42 m3
18.某砖混住宅工程，墙长98.4 m，墙高4.2 m，墙宽240mm,设6个1.5 m×1.5 m的窗，3个1.0m×2.4 m的门，门窗顶标高+2.4m，沿墙设置240mm×240 mm的圈梁，其顶标高+2.64m，计算该墙体工程量（）。
A.88.55 m3
B.90.28 m3
C.91.79 m3
D.94.22 m3
19.在《建设工程工程量清单计价规范》中，安装工程所对应的分类一级编码是
（）
Ａ.01 Ｂ.02 C.03 D.04
20.某工程采用的现浇钢筋砼整体楼梯（非独立梯间），楼梯净宽 2.5m，休息平台长1.5 m，板厚100mm；楼梯梯段含平台梁长3 m，板厚140mm；楼层平台长1.5 m，板厚100mm；按湖南省06消耗量标准计算，（该楼梯的砼工程量）该现浇钢筋砼整体楼梯的工程量为：（）。
A.11.25m2
B.15 m2
C.0.88 m3
D.1.34 m3
21.YKB-3364的梯形截面尺寸上表面宽570mm，下表面宽590mm，1块板6个空心洞，洞直径76mm，板厚120，计算10块YKB-3364的砼体积（）。
A.0.139 m3
B.1.39 m3
C.0.23 m3
D.2.3 m3
22.工地现场预制的砼过梁套几条定额子目（）。
A.1
B.2
C.3
D.4
23. 六个月以内的病假人工工资应归入（）。
A.现场管理费
B.企业管理费
C.其他费用
D.人工费
24.下列哪种表示的是二级钢也称之为螺纹钢（）。
A.HPB235
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400
25.下列说法不正确的是（）。
A.卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积*规定的坡度系数以平方米计算
B.突出屋面楼梯间、女儿墙等的墙根防水卷边,其工程量并入屋面防水卷材工程量内计算
C.卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油要另行计算
D.屋面油膏嵌缝、分格缝，以延长米计算
26.某建筑外墙中心线长30m，内墙轴线长4.5m，2道，墙厚240mm，计算该工程60厚防水砂浆墙基防潮层工程量（）。
A.9.24 m2
B. 9.36 m2
C. 0.55m3
D.0.56 m3
27.计算内墙抹灰面积应扣除（）。
A.踢脚的面积
B.墙与构件交接处面积
C.门窗面积
D.挂镜线所占面积
28.墙面贴块料面砖，整个墙面墙长100 m，墙高3 m，大理石踢脚面积4 m2，门窗面积150 m2，块料面砖门窗侧面积15 m2，计算墙面块料面砖工程量（）。
A.146 m2
B. 150 m2
C. 161 m2
D. 165 m2
29.某大楼有等高的6跑楼梯，采用钢管扶手栏杆，每跑楼梯高度为1.5m，每跑楼梯扶手水平长为3.6m，护手转弯处为0.3m，最后一跑楼梯连接的安全栏杆水平长1.5m，计算该扶手栏杆工程量（）。
A.23.4m
B.24.9 m
C.26.4 m
D.26.7 m
30.与主墙间净空面积不同的工程量是（）。
A.地面水泥砂浆整体面层
B.带梁抹灰天棚
C.U型轻钢龙骨吊顶
D.石膏板吊顶面积
31.模板工程量与模板超高工程量一定不相同的是（）。
A.有梁板
B.平板
C.框架梁
D.墙、柱
32.某学院实训楼工程，框架结构6层，室外地坪标高-0.75m，檐口标高+24.0 m，建筑面积4768 m2，脚手架套用下面（）子目。
A. BA11-8建筑物综合脚手架多层砖混结构檐口高24m以内
B. BA11-9建筑物综合脚手架多层砖混结构檐口高30m以内
C. BA11-11建筑物综合脚手架多层框架、剪力墙结构檐口高24m以内
D. BA11-12建筑物综合脚手架多层框架、剪力墙结构檐口高30m以内
33. 针对投标人的工程量清单报价中，工程量与价格风险均由投标人承担的是（）
A.分部分项工程量
B.措施项目费
C．零星工作费 D.其他项目费
34.下面哪种情况不能计算建筑物超高增加费（）。
A. 5层,檐口高度20m
B. 6层,檐口高度21.8m
C. 7层,檐口高度19.8m
D. 8层,檐口高度24.3m
35．与企业管理费和利润计费基数相同的是 ( )。
A. 冬雨季施工增加费
B. 安全文明施工措施费
C. 工程排污费
D. 工伤保险费
36．在清单计价取费表中，计费基数最大的是 ( )。
A. 冬雨季施工增加费
B. 养老保险费
C. 其他规费
D. 税金37．工程定额测定费属于( )。
A．直接工程费 B．规费 C．措施费 D．企业管理费
38．已知某工程工期400天，其中80%的施工时间需使用自有脚手架，一次使用量为1000吨，每吨脚手架价格为3000元，若脚手架残值率为5%，耐用期为2000天，脚手架的搭、拆、运输费为20000元，则本工程分摊的脚手架费为（）元。
A.476000
B.472000
C.458000
D.436000
39．门窗框贴面砖，选用以下（）清单项目。
A.块料楼地面
B.地面部分的块料零星项目
C.块料墙面
D.墙面部分的块料零星项目
二、多项选择题
1.砼工程量与模板工程量相同的项目有（）。
A.现浇砼直形楼梯
B.外挑的现浇砼阳台
C.预制砼过梁
D.预制砼平板
2.能够直接用到内墙净长线长度的清单工程量有（）。
A.内墙沟槽基础土方
B. 内墙条形基础垫层
C.基顶宽度同墙宽的条形砖基础
D. 内墙砌体
3. 采用工程量清单计价的工程,除合同另有约定外,工程变更后的综合单价按下列( )办法确定。
A.当分部分项工程量变更后调增量小于等于原工程量的10%时,按原综合单价确定
B.当分部分项工程量变更后大于原工程量的10%时,其工程量增加部分的综合单价按省建设厅发布的消耗量标准,市场价格,相应率确定
C.因设计变更被取消的项目,其综合单价按原综合单价确定
D.因设计变更引起的新增项目,其综合单价按省建设厅发布的消耗量标准,市场价格,相应费率确定
4. 满堂基础采用砖砌梁侧模，套用（）子目。
A.砖砌梁侧模套用砖地沟子目
B. 砖砌梁侧模套用1/2砖墙子目
C.表面抹水泥砂浆套用B2-17一般水泥砂浆抹砖墙面子目
D.表面抹水泥砂浆套用B2-22水泥砂浆零星项目子目
5.属于措施项目费的内容有（）。
A. 夜间施工增加费
B. 二次搬运费
C.工程排污费
D.施工排水、降水费
6.清单综合单价包含（）费用。
A.人、材、机费用
B.管理费和利润
C.风险费用
D.规费和税金
7.建筑工程税金包含（）。
A.印花税
B.营业税
C.城市建设维护税
D.教育费附加
8. 某学院实训楼工程，框架结构6层，室外地坪标高-0.75m，二层楼面标高+3.9m，其余各层层高 3.6 m，主体与装饰工程由同一个单位承包，该实训楼装饰部分脚手架措施项目应计算（）内容。
A. 计算外装饰脚手架
B.首层按实际搭设面积计算满堂脚手架
C.首层按内墙面垂直投影面积计算内墙抹灰改架工
D. 按外墙投影面积计算外墙改架工
9.按一般抹灰清单项目编码列项的有（）。
A.石灰砂浆抹灰墙面
B.水泥砂浆抹灰墙面
C.水刷石墙面
D. 混合砂浆抹灰墙面
10.清单工程量以“m”计的项目有（）。
A.窗台板
B. 门窗套
C.窗帘盒
D.窗帘轨
11. 工程变更包括（）
A 设计变更 B材料价格变更 C 施工条件变更 D 新增工程内容
三、案例题
1．砌筑240厚粘土多孔砖墙，粘土多孔砖规格240×115×90，技术测定资料如下：砖墙采用M5混合砂浆，实体积与虚体积之间的折算系数为1.07，砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为（10%），完成1 m3砖砌体需耗水1.17 m3。（1）试确定砌筑1 m3 240厚粘土多孔砖墙的材料消耗量定额；（2）已知1个砌筑工1个工日能砌筑0.4 m3240厚粘土多孔砖墙，问砌筑1 m3该种砖墙需要多少砌筑工日？（3）有68 m3该种砖墙，要求在8天内砌筑完毕，需要安排几个砌筑工？
2．某单位一间一层的砖混结构传达室工程，根据以下说明，计算尽可能多的清单工程量。
1）开间3.0m，进深3.6m，层高3.1 m；室外地坪
标高-0.60m，室内地坪标高±0.00m；
2）±0.00以上采用240厚
粘土多孔砖（240×115×90）M5混合砂浆砌筑，±0.00以下室外地坪以上240厚标准砖砌体，M5水泥砂浆砌筑；基圈梁顶标高-0.60m。
3）4个转角处设置240×240构造柱，现浇砼屋面板，板厚100，沿外墙外边线挑出300，板下设置240×400圈梁（梁高包含板厚），砼标号均为C25砾20；屋面为防水砂浆找2%的坡，最薄处20厚。
4）朝南方向开设一镶板木门0.9 m×2.4 m，内开，面刷黄色调和漆一底二度；朝西、朝北方向各开设双扇铝合金推拉窗1.5 m×1.8 m，窗平外墙安装；
5）地面基层素土回填夯实， C10砼地面垫层100mm厚，面铺500mm×500 mm ×10 mm浅色地砖，20厚水泥砂浆粘接；水泥砂浆铺贴150mm高同材质瓷砖踢脚；内墙和天棚为混合砂浆抹灰，面层做防瓷涂料三遍；外墙为水泥砂浆底子，面刷丙烯酸外墙涂料，出檐天棚装饰同外墙面。
答案
一、单选题
1-5：C 、B 、A 、D 、B 6-10：D 、D 、C 、C 、C
11-15：A 、C 、A 、A 、B 16-20：C 、B 、A 、C 、A
21-25：B 、C 、D 、B 、C 26-30：A 、C 、C 、C 、B
31-35：D 、D 、B 、A 、B 36-39：D 、B 、A 、D
二、多选题
1-5：ACD 、CD 、ACD 、AD 、ABD
6-11：ABC 、BCD 、BCD 、ABD 、ACD 、ACD
三、案例题
1、解：（1）材料消耗定额 以一个（m 3）单位粘土多孔砖墙为对象进
行计算
粘土多孔砖净用量=
)
01.009.0()01.0115.0(24.01+×+×= 333.33块（3分） 粘土多孔砖消耗量=333.33×（1+1.5%）= 338.33块 （2分）
M5混合砂浆净用量= （1-333.33×0.24×0.115×0.09）×1.07=
1.067 m 3
（3分）
M5混合砂浆消耗量=1.067×（1+（10%）= 1.174 m 3 （2
分）
水的消耗量= 1.17 m 3 （1分）
（2） 时间定额=
产量定额1=4.01= 2.5 工日/ m 3 （4分）
（3）680×2.5= 170 工日 （2分）
170÷8= 21.25 ≈22 工日 （3分）
2、
解（1）房心回填土：（3.0-0.24）×（3.6-0.24）×（0.6-0.13）=4.36 m 3
（2）240厚标准砖墙，M5水泥砂浆砌筑：（3+3.6）×2×0.24×0.6 = 1.90 m 3
1.90-0.216(构造柱) = 1.68 m 3
（3）240厚黏土多孔砖砖墙M5混合砂浆砌筑：
（3+3.6）×2×（3.1-0.4）-0.9×2.4-1.5×1.8×2 = 28.08 m 2 28.08×0.24-0.972(构造柱) = 5.77 m 3
（4）240×240构造柱C25砾20：
（0.24+0.06）×（0.24+0.06）×（2.7+0.6）×4= 0.972+0.216 =1.19 m 3
（5）240×400圈梁C25砾20：（3+3.6）×2×0.24×0.4 = 1.27 m 3 （6）现浇100厚平板C25砾20：（3.0-0.24）×（3.6-0.24）×0.1 = 0.93 m 3
（7）现浇100厚挑檐C25砾20：（3.24+0.3*2）×（3.84+0.6）-3.24×
3.84=
4.61 m 2
4.61×0.1 = 0.46 m 3
（8）屋面防水砂浆20厚最薄处(找2%的坡)：（3.24+0.6）×（3.84+0.6）=17.05 m 2
（9）镶板木门0.9 m ×2.4 m: 1樘
（10）双扇铝合金推拉窗1.5 m ×1.8 m: 2樘
每题1分，构造柱计算2分
2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案
2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题 （土建实务） 一、费用计算题（5分） 某办公楼建筑装饰工程，地点位于北京城区三环内，建筑物檐高20米，建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元，其中人工费206523.11元；措施项目费619569.33元，其中人工费92935.40元，安全文明施工费88410.13元；其他项目费216790.54元，其中总承包服务费16790.54元，暂列金额200000元，计日工、专业工程暂估价未计取。 依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。（要求填写相关内容及数据，金额保留小数点后两位数字） 办公楼建筑装饰工程招标控制价
二、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及以下有关说明，回答下列问题。（10分） （一）有关说明： 某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容： 1、预埋铁件24块，钢材品种Q235B，每块规格为540mm×340mm，钢板厚度25mm，现场除锈后刷防锈漆两道； 2、H型实腹钢柱24根，钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12，单根柱质量0.54t；连接方式焊接；钢柱安装焊接后超声 波探伤，焊接质量等级一级；涂装要求喷砂（抛丸）除锈达到国标要求Sa2.5级标准，除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍（干漆膜厚度为 75um）和薄型中涂漆1遍（干漆膜厚度为40um），再涂聚氨酯面漆2遍（干漆厚度为75um）；钢柱现场安装后对节点进行的动力工具 除锈处理；钢柱耐火极限2.5小时，采用厚涂型钢结构防火涂料。 （二）钢结构构件项目工程量计算规范见下表： 分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。（钢板密度取7.85；保留小数点后三位小数）
2013年土建造价员试题
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。）
造价员考试基础知识模拟试题
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
土建造价员考试试题(一)
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
江苏省全国造价员考试真题及答案
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
土建造价员考试题(含答案)
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给
第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向 人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料（d）费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c） a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额
2013造价员考试理论基础复习资料
第一章建设项目与建设程序 了解建设项目分类 1、按建设性质分类：基本建设项目（新建、扩建、迁建、恢复）更新改造项目 2、按投资作用分类：生产性建设项目（工业、农业、基础建设、商业建设） 非生产性建设项目（办公用房、居住建筑、公共建筑、其他建设项目） 3、按项目建设规模：基本建设项目分大、中、小型；更新改造项目分限额上、下两类三级 4、按项目的经济效益、社会效益、市场需求分：竞争性、基础性、公益性 5、按项目的投资来源划分：政府投资项目（经营性、非经营性）、非政府投资项目 熟悉建设项目的组成特征 1、投资额巨大、建设周期长 2、按一个总体设计建设，可以形成生产能力或使用效益的若干单项工程的总体 3、行政上统一管理、经济上统一核算 4、建成后能独立对外工作经济往来 掌握建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的概念和特点 单项工程：具有独立的设计文件和相应的概预算，建成后可以单独发挥生产能力或使用效益的工程 单位工程：有独立的设计文件，可以独立组织施工，建成后不能独立发挥生产能力或使用效益的工程安装工程分为电气设备及其安装、机械设备及其安装两个单位工程 分部工程：由不同工种的操作者利用不同的工具和材料完成的部分工程，是根据工程部位、施工方式、材料和设备种类来划分的建筑中间产品 分项工程：经过简单的综合施工过程就能生产出来的，可以用某种计量单位计算的假定产品特点：1、既是中间产品，又是最基本的细胞2、是计价定额编制的基础项目3、相同的有相同的社会必要劳动量，因而可以计算它的人材机消耗量4、按不同施工方法、材料、规格划分 第二章价格原理与建设工程造价 了解社会必要劳动时间的概念和两层含义 概念：在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下，制造某种使用价值所需要的劳动时间 两层含义：1、部门内必要劳动时间2、全社会各个部门的必要劳动时间，也就是社会必要劳动时间熟悉支配价格运动的是【价值规律、供求规律和货币流通规律】 价值规律：商品经济的一般规律，是社会必要劳动时间决定商品价值量的规律。1、社会必要劳动时间对价格的影响；2、社会必要劳动时间对价格的影响 供求规律：供求规律要求社会总劳动应按社会需求分配于国民经济各部门。价格以波动调节供需，供需又影响价格 货币流通规律：价格是以货币的数量来表现价值量的，影响价格变动的因素：1、商品的价值量2、货币的价值量 掌握价值公式及价值要素的含义 价值公式：W=V+C+M（V是劳动者创造的补偿劳动力价值，即价格中的劳动报酬货币支出；C是生产中消耗的生产资料的价值，即价格中的物质资料耗费的货币支出；M是剩余价值，即价 格中的利润和税金；V+M是劳动者在商品生产过程中新创造的价值）
造价员综合考试题及答案电气
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
土建造价员考试题库
★ 造价员考试题库精选（三）★★来源：本站原创更新时间：2011-4-27 点击数： 1027 考纲要求 (一)了解合同法的有关内容; (二)了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同; (三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法; (四)了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款； (五)熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧; (六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。 真题选编 一、单项选择题 1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。 A.6 B.12 C.8 D.10 2.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。 A.固定总价 B.固定单价 C.调值总价 D.成本加酬金 3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D.了础合同当事人在法定范围内自行定 4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5.施工合同文件正确的解释顺序是（）。 A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。 A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单 B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书 工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范C. D.协议书—投标书—通用条款—专用条款 7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 ( B )天内预付工程备料款。 A.10 B.7 C.15 D.20 8.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。 A.各自 B.独自 C.共同 D.连带 9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A.承包人承揽工程项目一览表 B.发包人供应材料设备一览表 C.工程量清单 D.工程质量保修书 10.在合同解释中优先于其他文件的是（）。 A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件
2013年四川省造价员开卷考试真题(土建)及答案
2.背景资料： 3.某工程的挑廊，阳台如图1-1.1-2所示，图示挑廊、阳台的图示尺寸均为围护结构的外围外边线尺寸，围护结构的厚度均为120mm。 4.问题： 5.根据2009年四川省建设工程工程量清单计价等额的建筑面积计算规则，将挑廊、阳台的建筑面积计算式及面积填写如下表1中。（计算结果保留二位小数） 表1 挑廊、阳台建筑面积计算表 项目名称计算式建筑面积（㎡） 挑廊 凹阳台 半凹半挑阳台 挑阳台
背景资料： 设计说明 1.某工程±0.00以下，柱及独立基础平面、剖面图详见图2-1，此独立基础及柱共计10个。 2.基础垫层为非原槽浇筑，垫层支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱混凝土强度等级为C20. 本±0.00以下基础工程建设方已完成三通一平，土壤类别及填土均为三类土，均属天然密实土，室内外标高均为±0.00。 二、技术要求 1.本基础工程土方为人工放坡开挖，非桩基工程，不考虑开挖时排地表水及基底钎探。 2.开挖基础土方，其中一部分土壤考虑按挖方量的70%进行现场内运输、堆放，采用人力车运输，距离为40m，另一部分土壤在基坑边堆放，现场内土壤堆放时间为一个月。工作面和放坡系数（编清单及租价）以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013为准。 3.基础回填后弃土（余土）外运，采用机械运输，场外运输距离为1km。回填为人工夯填，人力车运输40m。 4.混凝土柱及基础和垫层均现场揽件，材料为中砂砾石。 问题： 一、根据图2-1基础平面图、剖面图、设计说明、技术要求、审查本±0.00以下柱及独立基础的“表2分部分项工程量清单表”和“表3
造价员考试试题及答案
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
江苏土建造价员考试真题d答案
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
2013造价员考试题(基础)
2013造价员考试题(基础)
二O一三年黑龙江省建设工程造价员 资格考试试卷（基础） 考试方式闭卷科目建设工程造价管理基础知识 题号一二总分 分数 本试卷分为单选题及多选题，均在答题卡上涂卡答题。满分100分。 （考试时间90分钟） 试卷科目代码：01
C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 4.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 5．下列工程中不属于分部工程的是（）。 A.土建工程 B.屋面工程 C.主体结构工程 D.地基与基础工程 6．工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉 7．建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标是（）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 8．在项目成本核算中，具有直观易懂、易于操作、适时
性较好等优点的是（）方法。 A.表格核算法 B.会计核算法 C.按实计算法 D.定率估算法 9．风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类。下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是（）。 A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人 B.承包商进行项目分包 C.第三方担保 D.业主放弃项目 10．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（）。 A.EPC承包合同 B.施工总承包合同 C.单项工程承包合同 D.特殊专业工程承包合同 11．成本加酬金合同的各种形式中，相对而言，业主控制造价最难而承包商基本无风险的合同形式是（）。 A.成本加固定酬金合同 B.成本加固定百分比酬金合同
全国造价员考试真题及答案完整版
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员考试基础知识模拟试题六
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。