污水处理厂工程项目设计合同(改)
合同编号：GF-2000-0210
建设工程设计合同（二）
（专业建设工程设计合同）
工程名称：xxxxxxxx有限责任公司
污水处理厂提标改造项目
合同编号：
（由乙方编填）
设计证书等级：建设部甲级编号：A133011417
发包人：xxxxxxxx有限责任公司
设计人：xxxx研究院有限公司
签订日期：2017年月日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：xxxxxxxx有限责任公司（以下简称甲方）
设计人：xxxx研究院有限公司（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h矿井水净化系统施工图设计，工程地点为xxxx省xxxx县xxxxxxxx有限责任公司，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1甲方给乙方的委托书或设计文件
2.2甲方提交的基础资料
2.3乙方采用的主要技术标准是：
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
《中华人民共和国综合污水排放标准》（GB8978-1996）
《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（GB3838-2002）
《煤矿井下消防洒水设计规范》（GB50383-2006）
《室外排水设计规范》
《室外给水设计规范》
《给排水工程结构设计规范》
《低压配电设计规范》
其它相关法规、标准等资料
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1本合同书
3.2本合同补充说明
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
（要据行业特点填写）
本项目为xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h矿井水净化系统施工图设计。
第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
1、设计规模进出水水质检测报告（15天内）
2、原有污水处理厂施工图和地质报告（7天内）
3、厂区平面位置图及可施工红线图（现状图）（7天内）
4、其它工程设计所需的相关资料等
第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间
1、提供本项目设计施工图资料（包括建筑、设备名称型
号数量、工艺、结构、电气及其它辅属设施图等等）6份；
2、地点为xxxx县xxxxxxxx有限责任公司所在地；
3、具体提交时间为合同生效、收到预付款，15天内提供
初步设计，45天内提供乙方盖章施工图纸（合同期间逐步提供土
建及设备设计图，便于甲方组织施工）。
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计服务费为xxxx 整。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2勘测费及施工图审查由业主自行委托，或协助联系。
第八条支付方式
8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付设计预付款叁拾万元整。
8.2施工图设计完成，提交施工图当日，提交发票、收据，甲方向乙方支付设计服务费叁拾万元整，一次结清不留尾款。
第九条双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，双方重新协商确定提交设计文件的时间。
9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，乙方提交服务成果时间顺延，且不承担违约责任。
9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，由甲方对乙方以开展工作进行审验，并支付乙方相应费用。
9.1.4甲方必须按合同规定支付服务费，甲方逾期支付乙方服务费的，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5甲方的上级或设计审批部门对乙方提交的设计文件未审批通过的，或本合同项目停缓建，由甲乙双方协商解决。
9.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.7设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责
解决。
9.2乙方责任
9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为主体工程为30年。
9.2.3负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，但不得少于本次工程设计总价的5%。
9.2.5由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部资金，并支付甲方相当于合同总额的20%的违约金。
9.2.7乙方交付设计文件后，除按规定参加有关上级的设计审查，应根据审查结论负责提供不超出原定设计范围内容的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计方案，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条争议解决
本合同履行过程中发生任何争议，均由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。
12.2乙方为本合同项目的服务至技术要求验收合格结束为止。
12.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
12.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从咨询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
12.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方名称（盖章）：乙方名称（盖章）：
xxxxxxxx有限责任公司xxxx研究院有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
项目经理：项目经理：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：签证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
合同签订地：xxxx省xxxx县合同签订时间：年月日
备案日期：年月日签证日期：年月日
某污水处理厂分包工程施工合同
分包工程施工合同 总包方： 分包方：
分包合同 总包方（全称）：………………………………公司（以下简称甲方） 分包方（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2设计单位： 1.3监理单位： 1.4建设单位： 1.5工程地点： 1.6建筑面积： 1.7楼层层数： 1.8承包工程的内容及范围：土方人工开挖及清理、钢筋、模板、砼搅拌及浇筑、脚手架、砌筑、抹灰、装饰工程。 1.9承包方式：包工、包附材、包小型机械。 1.10质量等级：市优，按国家相关的质量验收规范标准验收。 工期：根据甲方的通知进场。具体要求按甲方的总体施工进度计划及节点计划。 进场时间：开工日期前3天开始进场，开工日期2天前材料及人员全部进齐。 1.12合同价款：暂定万元，结算时按实际施工工程量及综合单价据实调整。 二、合同文本使用的语言文字、标准和法律 2.1合同语言：本合同文件使用汉语。
2.2适用法律法规：国家有关法律、法规和省（市）有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 2.3适用标准、规范：按国家和省（市）现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 三、承包内容及费用 3．1）本工程采用固定单价合同，列表如下： 3.２）施工过程中发生的所有直接和间接费用；所需机具（如果需要）；材料费
（含材料检测费或试验费）；材料二次搬运费；垃圾清理费；税费（税费由甲方代扣代缴）；综合人工费（包括超高施工降效及增加费等，总包方提供垂直机械）；需要分包方办理各种手续的费用；施工过程中需要分包方采取的必要的组织和技术措施费；安全措施费；赶工措施费；配合其他分包单位增加费；施工过程中需要分包方处理各种可能情况的费用。 3.3）总包方提供水、电源，施工过程中分包方需用的水电量由分包方按定额用量或实际用量，按市场价从总价中扣除。 四、总包方代表 4.1本工程项目经理： 五、分包方代表 5.1分包方现场经理： 六、甲乙双方的责任 6.1 总包方的责任 6.1.1负责现场总平面规划布置，接受业主、监理、设计院、质检站及上级主管部门的指令，下达现场总包管理指令。 6.1.2开工前向分包方进行现场情况交底并提供施工场地，负责指定分包方建筑垃圾集中堆放点，分包方必须定期清理，费用自理。 6.1.3负责对分包方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。 6.1.4负责向分包方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。 6.1.5 负责向分包方提供施工图一套及相关变更通知，负责组织图纸会审，做好会审纪要，并组织施工组织设计交底。 6.1.6负责提供临时施工电源、水源，提供临时办公、生活设施、仓库等供分包方使用，具体事宜由总包方统一组织解决。 6.1.7根据合同竣工工期编制工程总进度计划及阶段性进度计划，并提供给分包
污水处理厂建设项目合同协议书
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源：自筹 5.工程内容：厂区前期临时设施等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 厂区前期临时设施等（具体以施工图纸及工程量清单为准）。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）伍佰万元整（￥5000000.00元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）/ （￥元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）/ （￥元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）（￥元）； 2.合同价格形式：固定单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理： 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和
污水处理站设计施工合同范本
甲方 : 乙方 : 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地点： 3、工程内容：厂区污水处理站的设计、施工 二、工程承包范围 污水处理站的设计、施工。包括污水处理站的处理工艺、构（建）筑物、电气及给排水。详见乙方的报价单。 三、质量要求： 1、处理后的污水水质达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 2、严格按图纸要求施工、制作、安装。 3、工程质量达到环保局的验收标准。 四、施工要求 : 1、乙方设计完成后经甲方审核确认，并向甲方提供施工图纸四套。 2、施工时甲方负责提供水源和电源，乙方负责水、电费用。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此所发生的一切费用，由乙方承担。 五、工程造价及付款方式
1、本工程定价方式为固定合同价。 2、本工程合同价款为元（大写：） 3、工程款支付： 自合同生效7天内，甲方预付合同款的30%给乙方，金额为人民币 元。 设备、材料到施工现场，经甲方和监理人员验收后，甲方方支付合同款的50%，金额为人民币元。 施工结束，验收合格后七日内甲方再支付合同价款的10%，金额为人民币元。 剩余10%为质量保证金，整套设备调试合格并运行一年达到合同规定的排放标准，并无重大质量问题后，甲方在保质期后七日内支付。 六、工期 本合同约定总工期为天，从20XX年月日至20XX年月日 七、保修 1. 乙方负责保修期内出现的工程质量的保修。（甲方原因和不可抗力原因造成的质量问题除外） 2. 乙方应提供合同设备正常运转所需要的操作维修技术文件。 3. 乙方负责首次免费开机调试并现场培训甲方操作人员。 4、乙方应在接到甲方书面维修通知之日起三日内派人维修，过期未维修，甲方可以委托他人维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方另行承担和支付。 八、违约责任 1. 合同生效7个工作日内，需方未按合同条款将款汇入供方账户，供方在书面
污水处理厂施工合同协议书范本
甲方： 乙方： 围绕县远期建设成为万人口城市的目标、年旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要，县污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程，早日为人民提供服务。根据国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，就污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜达成共识，特此签订协议如下，以资双方共同遵守： 一、项目概况 1、现有污水处理厂日处理吨扩建为吨。新建日处理 吨。新建处理吨污水处理厂。配套建设相应的建、构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度km。 3、污水管网建设污水管总长度约km。 4、本工程总投资额暂定为人民币万元整（小写￥亿），最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施，使污水能力达到万吨/日，并有效保证包括招提湿地公园在内的整体生态环境得到有效提升。 5、开工建设日期：年月日。 二、建设工期 工程项目总的建设工期为天.甲方在年月日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作，使本项目具备开工条件，同步启动招标程序。乙方应在年月日进场施工，乙方承若本项目施工在年月日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容（新增设计图纸的工期要求必须合理），因为甲方原因不能按时开工或延误工期的，工期完成时间顺延。
三、工程计量及计价原则 1、工程计量原则 （1）最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量为准。 （2）变更、增、减部分根据现场工程完成情况，由甲方、监理、乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量及签证单为准。 （3）《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣工结算依据。 2、工程计价原则 （1）根据完成工程量，工程取费执行版《省市政工程计价定额》、《省建筑安装工程计价定额》、《省钢结构工程计价定额》、《省装饰装修工程计价定额》、《省安装工程计价定额》、《省园林工程计价定额》以及市场价，人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。如出新定额及相关配套文件，按新计价定额及配套文件执行。编制工程结算书、人工费、机械费计价按省（版）五部计价定额建建通【】号文件执行。缺项部分参照其他相关定额取费。 （2）材料价格按照同期《省造价信息》结合市场实际价格签证，若《省造价信息》缺项的按市场实际价格办理签证后进入结算。 （3）乙方编制工程结算书报甲方，甲方委托具有法定审核资质的机构进行工程结算审核，合同之外增减部分按相关定额审核结算。 （4）特殊材料与甲方现场商定单价确定后，并出示会议纪要作结算依据。 （5）部分施工作业断面可与甲方商定包干价处理，并出示会议纪要作为最终结算依据。 四、工程款支付方式与结算 1、在项目具备设备安装条件后10日内支付已完成工程量的%。 2、在项目具备进水调试条件后10日内支付到已完成工程量的%。 3、在项目进水调试出水达标后10日内支付到已工程量的%。 4、在项目验收达标满一年后的10日内支付%尾款。 5、在约定的付款期限内，甲方未能按时足额支付乙方的相关工程价款，在超出约定付款期后，按照届时的市场资金占用成本给乙方计算资金占用费，取费比率为一年期银行商业贷款利息的2
管委会污水处理厂BOT项目合同书
甲方： 乙方： 第一章前言 鉴于： 1.1管委会（下称甲方）系依据中国法律成立并合法存续的行政主管部门，已经获得市人民政府的授权签署本合同，其法定住所为中华人民共和国 ，法定代表人为。 1.2公司（下称“乙方”）为由经公正程序确定的投资人公司为实施本协议的目的，依据中国法律独资设立合法存续的有限责任公司，即实施 污水处理厂BOT项目的项目公司。其法定住所为，法定代表人为。 1.3中华人民共和国建设部于年月日发布第号令《市政公用事业特许经营管理办法》，并于年月日正式施行。 1.4市人民政府已批准污水处理厂BOT项目并授权 经济区签署污水处理厂BOT项目特许经营合同，甲方同意由乙方作为污水处理厂BOT项目特许经营权的被许可人。 1.5甲方与乙方经友好协商于年月日订立本合同，以便双方共同遵守执行。 第二章：定义与解释 2.1定义：本合同中下述用词及用语将具有本条所指定的定义。 2.1.1甲方：市管委会。 2.1.2乙方：公司。
2.1.3双方：指甲方和乙方。 2.1.4本项目：指甲方授权乙方负责污水处理厂BOT项目的融资、建设、运营、维护，并在特许经营结束时将项目设施无偿移交给甲方。 2.1.5污水处理厂：指污水处理厂。 2.1.5合同设施：指本项目厂红线内的所有设施，以及为本项目所使用的车辆及其它服务设施。 2.1.6档案文件资料：指本项目在计划、立项、设计、建设、调试、运营（维护）及移交过程中形成的应当归档保存的文件，包括但不限于竣工资料、备忘录、会议纪要、信函、图纸、表格、计算书、说明书、录音录像、计算机软件等一切文字、图表、图纸及音像资料。 2.1.7建设期：指乙方经甲方有关部门的批准得到本项目的开工许可之日起，到本项目工程竣工验收合格之日止，此期限为本项目的建设期。 2.1.8工程竣工：指本项目已完成了与本项目有关的所有工程，达到国家现行工程竣工验收的有关规定和规范要求，并经相关部门验收合格。 2.1.9调试期：工程竣工后从本项目清水调试到出水达标的这一段时期。 2.1.10商业运营期：指本项目建设完成后，乙方开始向甲方收取污水处理服务费之日起30年，此期限为本项目的商业运营期。 2.1.11商业运营日：指本项目建设完成后，乙方开始向甲方收取污水处理服务费的起始之日。 2.1.12本项目特许经营期限：指本项目的商业运营期，其期限为30年（自正式商业运营日始计）。 2.1.13本项目特许经营权：指甲方根据本合同的约定，授予乙方特许经营本项目的权利。 2.1.14暂停服务：指乙方在特许经营期限内对项目设施局部或全部系统停运，对设备
某污水处理厂合同
. GF-2000-0210 建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称：xxxx污水处理厂合同 工程地点： xxx 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人：xxxxxxxxxxx 设计人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 签订日期：
中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 . . 发包人 xxxxxxxxxxx 设计人 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发包人委托设计人承担 xxxx污水处理厂合同工程设计， 工程地点为 xxx ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设 工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是： 《室外排水设计规范》GB50014-2006 （2014年版） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002 《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069-2002
. . 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函（文件） 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 名称：xxxx污水处理厂合同 3/d污水处理厂一座规模：15000m 阶段：初步设计及施工图阶段 投资：工程总投资为4946.21万元 内容：1、污水处理部分：粗细格栅间及提升泵房、生化综合池、
污水处理厂项目合同
项目合同 项目名称： 甲方： 乙方： 签订地： 时间：年月日
为了保护供需各方合法权益,明确双方义务，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 一、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置： 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程内容 工程内容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保
整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。 四、工程造价及支付方式 1.工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款方式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天 六、履约验收 1、乙方提供的产品设备为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方文件要求。 2、乙方提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙方所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 4、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10日内无
污水处理厂工程总承包合同书
合同书项目名称：长安镇三洲污水处理厂二期建设工程 发包方：东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（甲方） 承包方：武汉路德科技有限责任公司 （乙方） 签订地点：广东东莞 签订日期：2011年11月15 日
发包方东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司（以下简称甲方）将长安镇三洲污水处理厂二期建设工程总体发包给武汉路德科技有限责任公司（以下简称乙方）「为叨隔双力托支顷用承包丄作屮旳权刃、衣任兀义务站力尢成以力各口承担的任务依据《中华人民共和国合同法沢《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院颁布的《建设丄觀质竝管理条例》的冇关规定双方进行了友好拣商对下列条款取得一致意见并签订本合同° 第一条词语定义 本合冋中除I「卜文另冇耍求外卜列词诅具冇本条所赋了■■的定义 1.1合同扌：本「和总忌何合冋书、合冋网件、忙來函世、以?荀认的涉及要约、承诺内容的书面资料以及被明确列入的其他补充文件。 1.2发伍力曲合同小沟定J4冇匚用发包匸体贸格和文付匚觀价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3发包厅代表韦似包方为疋应本合盯的忑农山发包方任命为发包方代表的为事人或冇时由发包方发逋知任命为发包方代表的其他当事人。 1.4永包方皆合同屮约定皱咬包人接哽的总承包本坝丄和的为书人以及取得该当事人资格的合法继承人。。 1.5分包商皆祎合同屮皴槁定为衣丄珂杲一部分的分永勺方「也迁商或供应商的任何当事人以及上述当事人财产所有权的合法继承人。 1.6坝H纤戸后讥包方托本合冋毅川Z,冃任命旳仮亦丄甲管印和合同履行的代表乂称为承包方代表° 1.7丄和缶发勺力口來包力化合同屮纥定的永包范围内的.「和, 1.8恢丄规场韦山发包方捺供的用「丄朴佈丄的场斯以歧圾包方 具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.9合同价款抬发代U与応?方布合同山约定偻门丿j川以支付爪包方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.10 追加合同价款指在合同戕行中发丫需要增热合冋价款的悄况经发包方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
污水治理设计合同
污水治理设计合同 篇一：污水处理设计合同 污水处理设计合同 签订单位 甲方 乙方 签订日期年月日 污水处理设计合同书 编号： 订立合同单位：建设单位：（简称为甲方）设计单位：（简称为乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，为明确双方经济关系和职责，分工协作、互相制约、互相促进。经双方商定，特签订此合同双方共同遵守执行。 一、工程名称：二、工程数量质量及主要内容： 乙方以甲方提供的相关资料作为设计依据。 1. 工程处理规模 处理规模：20m3/d 2.进水水质： 3.工程内容： 4.工程质量： 出水达到《中华人民共和国污水综合排放标准》
（GB8978-96）二级标准，即 三、工程地点：四、承包形式： 五、工程总造价及内容： 工程总造价大写：（人民币）整￥万元该造价包括：工艺、施工图设计费，设备安装技术指导费。 六、付款办法： 自签订此合同即日起，三天内甲方支付乙方工程预付款人民币：整（￥万元），乙方开始组织技术人员进行工程设计，待乙方完成工程设计及图纸后，将设计资料一次性交付甲方前，甲方再支付乙方人民币：整（￥万元）。七、工程期限： 合同签定一周内完成设计图纸。八、工程变更：在施工过程中，如甲方提出工程变更，甲方应提前 三日书面通知乙方，经双方协商，并由原设计人签字确认后方可进行变更。九、合同生效与终止： 合同生效日期：合同甲、乙双方签字盖章后，合同即生效；合同终止日期：至双方款项结清后合同失效。 十、合同份数：合同共四份，甲乙双方各执贰份。十 一、甲乙双方责任： 1、甲方必须为乙方严守技术秘密，未经乙方许可不得将乙方技术 资料示于他人。
污水处理厂运营合同模板
废水处理设施运营管理合同 合同编号： ____________ 委托方（甲方）：受托方（乙方）： 为提高废水处理设施运行效率，保护水资源环境，受深圳市东晟电镀实业有限公司委托，本着诚实、守信、互利的原则，遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国环保法》，经甲乙双方协商一致，根据甲方委托，乙方愿意接受甲方废水处理设施运营管理事项，拟订 了如下条款，签订本合同。 一、委托内容 甲方将废水处理设施的日常运营管理委托于乙方，主要负责为： 1.处理设施设备的合格操作； 2.提供设施设备的小型维修及保养； 3.提供废水处理设施所需要使用的药剂； 4.该设施产生的污泥外运处置的相关费用； 5.保证废水处理设施的正常运行和废水达标排放。 二、执行标准 废水排放执行排放许可证排污限值的标准，具体如下表:
三、甲方责任 1.甲方生产线增加或变动时超过废水处理设施设计量，甲方需书 面通知乙方；若新增生产线对废水处理成本影响较大时，废水处理单 价需重新议定；若甲方告知不及时所造成的环保局取样不达标或其它责任全部由甲方承担。 2.甲方负责达标部分的排污费、环保监测费、废水处理设施场所的大型设备和基础设施的更换费等。 3.甲方要为乙方提供存放化学药剂的场地和现场办公场地。 4.甲方应保证水电供应，除紧急停水、停电外，停水、停电应提前2小时以上通知乙方，停水、停电时间要和生产车间保持同步。 5.甲方配合乙方做好车间废水分类收集，特别是含镍、含铬废水必须分类处理，经废水站处理至达标排放。 6.甲方有权监督乙方处理后废水是否达标。 四、乙方的责任 1.乙方要严格操作员按操作规范操作，保证排放水质达到环保要求，因乙方原因造成甲方需要缴交超标排污费及罚款或相关法律责任时，由乙方承担。 2.乙方应爱护设备、仪表、设施，保证其每日正常运转，因设施设备检修需暂停服务时，须报知甲方。
污水处理工程PPP项目合同协议范本
污水处理工程PPP项目合同 前言 本合同于年月日由下列双方在市签订： 甲方：市住房和城乡建设委员会，系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的市人民政府的污水处理行业主管部门，其住所为，法定代表人 为； 乙方：【中标社会资本】，系按照其注册地法律设立、登记、注册及运作的有限责任公司，其住所为，法定代表人/授权代表为。待中标社会资本与水务集团有限公司成立项目公司，并由项目公司与甲方签署本合同的补充协议后，乙方即指项目公司。 鉴于： 为推动城市基础设施和公用事业投融资体制的创新，同时引进先进管理和技术、提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率，市人民政府决定实施市污水处理厂PPP项目，以TOT 的运作方式转让市污水处理厂经营权，从而引入社会资本参 与市污水处理厂的运营、维护和污水处理服务；根据本合同附件一《市人民政府关 于市污水处理厂政府与社会资本合作运作方案的批复》，市人民政府授权甲方负 责市污水处理厂PPP项目的具体实施，甲方通过公开招标的方式确定乙方为本项目的中标人；
中标社会资本应按照适用法律规定及本合同的约定，与水务集团有限公司在市行政区域范围内共同出资成立项目公司，项目公司注册后，通过与甲方签署补充协议的方式继承中标社会资本在本合同项下的权利和义务。 甲方经市人民政府授权，与乙方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《政府与社会资本合作模式操作指南（试行）》、《政府采购法》等相关法律规定，及甲方招标文件、乙方投标文件等的约定，经共同协商一致，特订立本合同。 第一章定义与解释 第1条定义 为本合同之目的，除非本合同另有约定，下列名词或术语在本合同下具有下列含义：
污水处理厂项目合同
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载污水处理厂项目合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
项目名称： 甲方: 乙方: 签订地：__________________________________________ 时间：年月日_____________________ 为了保护供需各方合法权益，明确双方义务，根据《中华人民共和国政府米购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 _、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置：______________________ 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设
备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程内容 o 工程内容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。 四、工程造价及支付方式 1. 工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2. 付款方式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数: _________ 天 ________
污水处理厂工程项目设计合同
合同编号：GF-2000-0210 建设工程设计合同（二） （专业建设工程设计合同） 工程名称：xxxxxxxx有限责任公司 污水处理厂提标改造项目 合同编号： （由乙方编填） 设计证书等级：建设部甲级编号：A133011417 发包人：xxxxxxxx有限责任公司 设计人：xxxx研究院有限公司 签订日期：2017年月日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：xxxxxxxx有限责任公司（以下简称甲方） 设计人：xxxx研究院有限公司（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h矿井水净化系统施工图设计，工程地点为xxxx省xxxx县xxxxxxxx有限责任公司，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲方给乙方的委托书或设计文件 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是： 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 《中华人民共和国综合污水排放标准》（GB8978-1996） 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（GB3838-2002） 《煤矿井下消防洒水设计规范》（GB50383-2006） 《室外排水设计规范》 《室外给水设计规范》 《给排水工程结构设计规范》 《低压配电设计规范》 其它相关法规、标准等资料 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1本合同书 3.2本合同补充说明 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（要据行业特点填写） 本项目为xxxxxxxx有限责任公司污水处理厂提标改造项目400m3/h 矿井水净化系统施工图设计。
污水处理工程施工承包合同
污水处理工程安装 承 包 合 同 发包方：（甲方）安徽五源食品有限公司 承包方：（乙方）宁波普泰特环保科技有限公司
污水处理工程承包合同 为了实现企业环保达标，安徽五源食品有限公司（以下简称甲方）决定建污水处理站一处，并拟定设计、安装施工工程发包给宁波普泰特环保科技有限公司（以下简称乙方）实施。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，在乙方提供设计方案和图纸的基础上，经甲、乙双方协商议定，特达成以下合同条款，以确保双方共同遵守： 一、工程名称：安徽五源食品有限公司污水处理工程。 二、工程地点：安徽五源食品有限公司厂区内。 三、工程造价：本工程总造价计人民币壹拾伍万元整。 四、工程能力：本工程日处理能力为100立方。根据甲方提供的有关资料，处理前水质见附表： 项目 CODcr （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 进水水质2940 1133 67080 400 6-9 五、技术要求：提供废水的方案设计和根据环保部门的要求，处理后 排水水质达到太和经济开发区污水处理厂接管标准，其指标 如表所示： 项目 CODcr （mg/L） BOD 5 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 排放标准＜350 ＜200 ＜200＜40 ＜100 6-9
六、甲方责任： 1、负责站区内三通一平及站外管渠等工程建设。 2、负责污水站区以外的水、电，并把配电送到乙方指定地点。 3、协调当地职能部门的关系。 4、负责污水处理设施的方案申报、监测、验收。 5、负责工程区域的绿化及道路铺设； 6、负责土建工程的施工。 七、乙方的责任： 1、负责整个工程的设计，并向甲方提供设计方案和图纸各二份，工程设计具有科学性和先进性。 2、通用国标设备的购置及安装。 3、非标设备制作及安装。 4、工艺管道的制作及安装与调试。 5、为甲方免费培训运行操作专业技术人员，使其操作人员技术能满足岗位要求。 6、提供该工程资料的技术支持，协助甲方通过环保部门的验收。 7、确保提供的设备为正规名牌品牌。 八、工程实施期限；本工程有效工期安装10天，调试60天。 九、付款方式： 1、合同签订后，甲方预付给乙方工程款，计人民币贰万元整。 2、乙方采购的污水处理主要电机设备到场时两日内，甲方支付给乙方工程款，计人民币伍万元整。 3、设备安装结束两日内，甲方支付乙方工程款，计人民币贰万元整。 4、调试出水水质达到环保局排污标准要求，环保局验收合格后，一周内，甲方付乙方工程款，计人民币肆万伍仟元整（乙方需提供工程全额税票）； 5、工程验收合格一年后，甲方付清剩余工程款，计总工程款，计人
污水处理厂施工合同范本
××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月 ××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目
施工合同 甲方： 乙方： 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要，××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程，早日为××人民 提供服务。根据国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、 平等互利的原则，就××污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜 达成共识，特此签订协议如下，以资双方共同遵守： 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨；城南新建 日处理3000吨；城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、 构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整（小写￥4.2亿）， 最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施，使××污水能力达 到3万吨/日，并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得 到有效提升。 5、开工建设日期：2017年1月13日。
二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作，使本项目具备开工条件，同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工，乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容（新增设计图纸的工期要求必须合理），因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的，工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 （1）最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量 为准。 （2）变更、增、减部分根据现场工程完成情况，由甲方、监理、 乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量 及签证单为准。 （3）《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣 工结算依据。 2、工程计价原则 （1）根据完成工程量，工程取费执行2004版《××省市政工程计 价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、 《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林 工程计价定额》以及市场价，人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。 如出新定额及相关配套文件，按新计价定额及配套文件执行。编制工程
污水处理工程施工合同书
编号： ______________ 污水处理工程施工合同书 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方：____________________________ 乙方：____________________________
甲、乙双方经友好协商，就污水处理工程达成共识。甲方委托乙方按照《______ 份有限公司污水处理治理方案》进行治理。 一、工程总费用： 工程总报价为：____________ 二、付款方式： 1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币__________ 万元整。 2、设备进场安装支付30%计人民币___________________ 元整。 3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%计人民币________ 元整。 三、制作和安装工期 1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。 2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。 四、治理效果 通过以上的污水处理，可使_________________ 股份有限公司的污水达到环保允许要求范围内。 五、售后服务 在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修
六、 其他 安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工。 乙方的施工人员应严格遵守对方的 厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。 七、 违约责任 由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的 30%罚款。同样如甲 方到期欠款不付，每天按合同总价的 30%罚款。安装结束后，由甲方在 15天内对该治 理项目进行验收，逾期视为默认通过。八、 解决合同纠纷的方法 可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。 九、 以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。 《 ____________________ 股 份有限公司污水处理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。 十、签订日期： _________ 年 ______ 月 ______ 日 地址： 地址： 委托代理人： 委托代理人: 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 甲方: 乙方: 年 月 日
农村污水处理设计项目合同范本
农村污水处理设计项目合同范本 项目名称：XXXXXXXX县农村污水处理建设工程设计项目 甲方（采购人指定的本工程设计所在地的有关乡镇）： 乙方（中标人）： 合同金额：人民币（大写）元（￥元）。 甲乙双方根据XX市XX区农村生活污水处理建设工程设计采购项目公开招标的结果，签署本合同。 第一条本合同适用的法律及设计依据： 1、国家及浙江省、XXX市颁发的有关工程建设和工程设计的法规、政策； 2、工程设计文件及现行工程建设技术规范、标准； 3、招标文件； 4、乙方投标文件； 5、本合同； 6、甲方与乙方签订的补充与修正通知。 第二条乙方的设计工作内容及要求： （一）总体要求 1、总体设计必须符合国家有关法律法规和现行环保标准规范的规定，与工程所在村村庄建设规划等相关规划有效衔接，熟悉农村生活污水处理工程，能够为本工程提供详细的前期调研和后期及时的技术服务。 2、初步设计其深度应能控制工程投资，满足编制施工图设计、主要设备订货、招标及施工准备的要求。 3、施工图设计应满足施工招标、施工安装、材料设备订货、非标设备制作或采购，并据此进行工程验收。 4、设计应包括文字（设计说明书）、图件（设计图纸、主要设备表和材料表）两部分内容。 5、本工程设计编制应符合《浙江省农村生活污水治理县（市、区）域规划编制参照要求（征求意见稿）》的要求。 6、本工程设计人员配备：设计负责人1名，设计员不少于12人。总计不少于13人。 7、设计工作应在对本工程所涉村户的生活污水处理现状进行调查摸底，详细掌握现有情况，并向采购人（含本工程所在村）提出相关可行性方案，并经甲方（含本工程所在村）确认的基础上进行。 8、本工程设计方案的确认时间及程序： （1）2014年月日前，将设计方案提交所在村签字确认，并加盖公章。
污水处理厂项目合同书
项目合同 项目名称： 甲： 乙： 签订地： 时间：年月日
为了保护供需各合法权益,明确双义务，根据《中华人民国政府采购法》、《中华人民国合同法》等相关法律、法规的规定，并格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双协商一致，订立本合同。 一、项目名称：围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置： 2、基本情况：本项目主要是红外对射及监控系统，及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统，为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程容 工程容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养，确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。
四、工程造价及支付式 1.工程价款： 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款式及期限 安装调试完毕，在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天 六、履约验收 1、乙提供的产品设备为最新生产的原装正品，各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲文件要求。 2、乙提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙所交付产品不符合规定或质量不合格的，由乙负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙不能调换的，按不能交货处理。 4、甲代表在收到乙送交的竣工验收报告后10日无正当理由不组织验收，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。
污水处理站合同
编号：XTL-中水，污水安装工程-012 营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方：营口市北海新区管委会 乙方：北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目部经理部丙方：北京中易凌志环保设备有限公司 工程名称：北海新区渔民新村回迁项目A1、C1区污水处理工程工程地点：营口市盖州北海新区渔民新村回迁楼项目
营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方：营口市北海新区管委会（一下简称甲方） 乙方：北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目经理部（以下简称乙方） 丙方：北京中易凌志环保设备有限公司（以下简称丙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 一、工程概况 1、项目名称：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程 2、工程地点：营口市北海新区渔民新村回迁楼 3、工程承包范围内容：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺 设计（不包括土建结构设计，丙方提供土建条件图，土建结构由甲方协调设计院进行设计）、水处理设备供货、安装与调试，具体施工范围划分如下： 1）丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：
2）丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作； 3）丙方负责甲方操作管理人员的培训工作； 4）污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工； 5）污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内； 6）污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工； 7）污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8）中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 二、项目合同期： 开工日期：暂定年月日（具体时间以甲方书面通知为准）； 竣工日期：年月日； 合同工期总日历天数70日历天（不含调试时间）。 三、质量标准：满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准：合格 四、合同价款： 本合同承包总价为2756200.00元整（人民币），金额（大写）：贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整（人民币）。 其中：
污水处理厂设备安装及调试工程施工合同模板
编号：_____________ 污水处理厂设备安装及调试工程施工合同 发包人：___________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程，四联体（粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池），A2O生化池，鼓风机房，二沉池，污泥浓缩脱水机房，加氯间，除磷加药间，除臭装置，中水装置，污泥输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装及调试，本工程所需电缆的铺设，电缆头和电缆支架制作等，及工艺建构筑物外5米内所有管道和管件的安装。（20万吨/日污水处理能力） （具体工程内容见合同附件。） 资金来源：世界银行贷款 二、工程承包范围 ① E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备（含闸门，除臭装置，加氯装置、中水装置和污泥料仓等）、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试；
② E1包范围内所有设备和材料的安装；E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平台、检修架和储槽的制作；E1包内的管件（弯头、异径等）现场根据情况能制作的尽量制作，不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装； ③ E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工作，E1包范围内电气设备的现场测试工作，协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作； ④负责临时设施的搭拆；配合设备开箱检验； ⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车，配合试运行工作； ⑥除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需的辅助材料； ⑦除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需支架和辅件等的制作和安装； ⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。 三、合同工期 开工日期：监理工程师发布的开工通知中确定的开工日期(20XX年月日)。 竣工日期：根据合同通用条款和专用条款确定的竣工日期(20XX年月日前安装调试验收完毕)。 合同总工期：从监理工程师发布开工通知确定开工日期起总日历天数290天。 四、质量标准工程质量标准：合格 五、合同价款 合同金额：RMB2，280.000.00元(人民币大写贰佰贰拾捌万元整)； 上述合同价格是固定价格。