承包商履约保函模板规范版
承包商履约保函模板规范版Template specification for contractor's performance bond
承包商履约保函模板规范版
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
承包商履约保函
编号：（工字）第号
（业主）：
鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于
______年______月______日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在
______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起______个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：______________________________
保证人：_________________________
法定代表人：_____________________
（或授权代理人）
______年______月______日
-------- Designed By JinTai College ---------
承包商履约保证合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 承包商履约保证合同
编号：FS-DY-20435 承包商履约保证合同 合同编号：（工履约）字第号 保证人（以下称甲方）：____ 住所：______ 法定代表人：____ 电话：______ 传真：____ 债权人（即业主，以下称乙方）：____ 住所：______ 法定代表人：____ 电话：______ 传真：____ 债务人（即承包商，以下简称丙方）：____ 住所:_______ 法定代表人：____ 电话：_______ 传真：_____ 鉴于乙方与丙方就_____小区____号、_____号住宅楼建
设项目于_____年____月_____日签订编号为____的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_____。 甲方在发生以下担保情形时承担担保责任：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。 甲方在上述保证范围内承担连带保证责任 第三条承担保证责任形式 保证责任可选用以下方式（以选择项为准，在选项前的括号内填“y”表示选择项，填“n”表示非选择项）： （n）1．由甲方提供资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。
履约保函建设部的指定标准格式
履约保函建设部的指定 标准格式 Last revised by LE LE in 2021
履约保函 保函编号：建保 致国际香料(中国)有限公司（下称受益人）： 鉴于广东建安消防机电工程有限公司（下称“被保证人”）已与贵方签订了国际香料（中国）有限公司IFF飞龙项目的施工合同。我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保证最高担保金额为人民币￥958,700 元（小写）玖拾伍万捌仟柒佰圆整（大写）。 二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。 三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。 四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定，且必须在本保证担保的有效期内送达我方。索赔通知须于我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。 五、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案，对直接影响合同履行的相关条款进行修订的，应经我方书面同意。但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。 六、本保证担保的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。 七、本保证担保项下的权利不得转让。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮政编码：电话：传真： 日期：年月日
民生银行履约保函范本
履约保函（参考格式） 编号： 致：（受益人） 鉴于：本保函的申请人 （以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到 项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即中国民生银行股份有限公司 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。 二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以（币
种）计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。 三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时有效期届满。贵方应于本保函有效期届满后三日内将本保函正本退回本行注销，但无论本保函正本是否被退回本行，在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。 四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于基础合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对基础合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部/部分的义务和责任，该等通知一经本行收到即发生效力。 五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。 六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议均应由本行住所地的人民法院管辖。
EPC项目合同审查要点
如何审查EPC合同，项目总承包合同审查要点 虽然在招投标安排下,承包商修改招标书的合同条件(含通用条件和专用条件)的机会较小,但是,仍然可以在投标书中针对一些关键问题提出澄清、偏差或者要求删除的可能。至于议标项目,承包商与业主谈判修改合同文件的余地较大。无论哪一种情况,通过风险审核,至少可以对有关条件和条款做到心中有数,在编写投标书时尽量防范或弥补这些风险,并且在商务澄清、技术澄清和合同文件谈判时予以落实。 在一份EPC合同中,承包商的风险其实贯穿了整个合同的每一个条款和每一份附件。在审核合同正文条款以及有关附件时,应该从头到尾仔细审核,不遗漏任何一个潜在的风险。对于档案式的合同文件,在招标文件(含通用条件和专用条件)、投标文件、技术澄清、商务澄清、合同协议书等文件之间,还有一个合同文件构成和合同文件的优先顺序问题,通常规定在具有最高合同文件效力的合同协议书中,应该特别注意对优先顺序的规定是否合理。 我们可以重点从以下十个方面审核这些风险。 一、工程范围 工程范围技术性比较强,必须首先审核合同文件是否规定了明确的工程范围,注意承包商的责任范围与业主的责任范围之间的明确界限划分。有的业主将一个完整的项目分段招标,此时应该特别注意中国公司的工程范围与其他承包商的工程范围之间的界限划分和接口。 例如：水力发电站项目,业主往往将土建、机电设备和输变电分开招标,甚至土建标本身还划分土建一标段(CW1)、土建二标段(CW2)等,这个时候就必须注意有关各标段之间接口的划分问题。
又如：火力发电站承包商和业主的责任划分接口通常是在开关场的并网点,超越并网点以外的输变电工程接人系统就属于业主的责任范围。此时应该注意审核业主方面的技术风险：一是业主能否在开工日将施工用电输送到工地;二是业主能否在预定工期内将输变电工程建成并通过接入系统在电站的开关场并网点与发电机组并网;三是业主能否让电网当局按期保证电站试运行期间的反送电并接收全部上网电量。 二、合同价款 EPC合同的合同价款通常是固定的封顶价款。关于合同价款,重点应审核以下两个方面： 首先,合同价款的构成和计价货币。此时应注意汇率风险和利率风险,以及承包商和业主对汇率风险和利率风险的分担办法。例如：在一些亚非国家承包项目,合同价款往往分成外汇计价部分和当地货币计价部分。由于这些国家的通货膨胀率通常会高于美元或欧元,应考虑在合同中规定当地货币与美元或欧元之间的一个固定汇率,并规定超过这一固定汇率如何处理。 其次,合同价款的调整办法。这里主要涉及到两个问题：一是延期开工的费用补偿。有的项目签完合同后并不一定能够马上开工,原因是业主筹措项目资金尚需时间,这时就有必要规定一个调价条款。例如：合同签订后如果6个月内不能开工,则价款上调××%;如果12个月内不能开工,则价款上调××%;超过12个月不能开工,则承包商有权选择放弃合同或者双方重新确定合同价款。投标书中更应该注意对投标价格规定有效期限(例如4个月,用于业主评标),以防业主开标期限拖延或者在与第一中标人的合同谈判失败后依次选择第二中标人、第三中标人使得实际中标日期顺延、物价上涨造成承包商骑虎难。二是对于工程变更的费用补偿规定是否合理。至少对于费用补偿有明确的程序性规定,以免日后出现纠纷。有的业主在招标书中规定,业主有权指示工程变更,承包商可以提出工期补偿,但是,不得提出造价补偿,这是不公平的。应该修改为根据具体情况承包商有权提出工期和造价补偿,报业主确认,并规定协商办法和程序。 三、支付方式
承包商履约委托保证合同(完整版)
合同编号：YT-FS-5257-44 承包商履约委托保证合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
承包商履约委托保证合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托保证人（承包商，以下称甲方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 保证人（以下称乙方）：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 鉴于甲方与_____（以下简称业主）就_____项目 于_____年_____月_____日签订编号为_____的《建设 工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的 委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担
保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。 2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的_____％，数额最高不超过人民币_____元（大写：_____）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_____日内。 3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应
工程履约保函格式
中国人民建设银行不可撤销的保函 建银保Ｎｏ：____________ 担保类别：_____________________ 担保受益人：___________________ 担保银行：_____________________ 担保有效期：___________________ 固定条款 ?本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。 ?我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。 ?本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。 ?本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函： 一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。 二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。 ?如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。 ?本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。 ?本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。 附保函内页 参考格式一： 预收款退款保函 （受益人）： （委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号__________________。该单位已于_________年_________月_________日与你方协商，该单位预收你方备料款_________元，用
银行履约保函 - 样本
保函编号： 履约保函 致：西安XXX建设有限公司（下称“受益人”） 鉴于中XXXX工程有限公司（下称“被保证人”）已/拟与受益人签订项目名称为XXXXX改造工程三期项目施工的合同（下称“主合同”），我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保函担保金额为人民币XXX万元（大写）￥：XXX 元（小写）。 二、本保函有效期自本保函开立之日起至2020年11月31日止。 三、被保证人在本保函有效期内不能承担主合同约定的关于工期的责任时，我方在收到受益人提交的本保函原件和下列书面材料后30个工作日内向受益人支付不超过本保函担保金额的款项； 1、主合同约定的司法机关或仲裁机构出具的关于被保 证人应承担赔偿金额的生效法律文书及司法机关出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的裁定； 2、受益人同意将主合同项目下应付未付工程款直接支 付给我方的函； 3、该项目的监理单位和项目经理共同确认被保证人违
约具体事实的函； 4、受益人以工程质量不符合主合同约定标准为由，向 我方提出索赔的，还需提供权威工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方仅在收到上述全部材料后，才予以启动赔付程序。 四、本保函担保金额随被保证人逐步履行主合同约定的义务或我方已支付的索赔款而相应递减。 五、本保函有效期届满且受益人未提交符合本保函要求的单据，或我方受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额，我方的保证责任免除。 六、本保函项下的权利不得转让及设定担保。 七、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮编：电话：传真： 日期：年月日 （本保函失效后，请将原件退回我行注销）
承包商履约保证合同【范本】
承包商履约委托 保证合同 合同编号：年履字第号 委托单位: 项目名称： 联系地址: 签订日期:
承包商履约委托保证合同 编号：年履字第号 委托保证人（以下称甲方）： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 保证人（以下称乙方）：四川大博金非融资性担保有限公司 住所： 法定代表人：蔡建彪 电话：传真： 鉴于甲方与（以下简称业主）就 项目于20 年月日中标，签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失且甲方已不能履行义务时由乙方按照本合同约定承担一般保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2．1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。
2．2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %，担保金额最高不超过人民币元（大写：整）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：一般责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：年月日至年月日，具体担保期限以实际工程竣工验收备案日期为准。 3．3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4．1乙方根据业主要求以下列方式承担一般保证责任：由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5．2 双方确定的担保费率为： % 。 5．3本合同签订后叁日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币￥元（大写：元整）。 第六条甲方向乙方提供如下形式的反担保： 1、保证金：甲方应向乙方交纳保证金，金额为￥／万元（大写：／万元整）。甲方承诺在担保书载明的有效期内缴清该笔保证金及办理完善相关反担保手续，否则乙方有权拒绝甲方或相关方的任何支付请求。担保书有效期届满且乙方未承担与担保书有关的任何保证责任，在甲方将担保书退还乙方后，乙方将该保证金划转到甲方指定账户。 2、经乙方认可并签订的编号为／年建字第／号的反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方归还
2020版国际工程履约保函格式
2020 版国际工程履约保函格式 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
2020 版国际工程履约保函格式 号合同履约保函 题目： 致： 鉴于公司（以下简称）就油田地面设施施工、试运和移交与（以下简称承包商）于年月日签订了号合同（以下简称合同），我们是遵照法律组建的一家公司，总部设在，（以下简称担保人），在此向提供以下担保：（a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于
承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。 （f）该保函保护及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。 （g）该保函从年月日起生效。 有鉴于此，担保人授权其代表于年月 日对本保函签字。 担保人（盖章）：公司 代表人（签字）： 职务：
标准履约保函范本
履约保函 编号：_________________ 致受益人(债权人/受益方)： 因 (债务人) 与你方签订了编号为（合同编号）的《合同名称》（合同或协议名称），我司接受保函申请人的请求，愿就(债务人) 履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下履约担保： 一、本保函项下我司承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) 人民币 XXX 元整（下称“保证金额”） 二、我司在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期自开立之日起，至年月日止。 四、在本保函的有效期内，如你方认定(债务人)违反上述合同或协议约定的义务，我司将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后15个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额： （一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章； （二）索赔通知必须同时附有： 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由(债务人)或其代理人直接或间接地支付给你方； 2.表明你方同(债务人) 对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件；或合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决（债务人）承担赔偿金额的法律文件。 （三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址： 。 五、本保函的担保金额将随我司已向你方支付的金额自动作相应递减。 六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我司书面同意转让本保函或其项下任何权利，我司在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；（债务人）基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我司均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：
履约保函示范文本(非独立保函)
履约保函示范文本（非独立保函） 编号： 各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委员会，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：为进一步推进工程建设领域担保制度建设，促进建筑市场健康发展，我部制定了《工程保函示范文本》，现印发给你们，自2021年3月1日起执行。原《工程担保合同示范文本（试行）》（建市〔2005〕74号）同时废止。 执行过程中如有问题，请及时与我部建筑市场监管司联系。 住房和城乡建设部 2021年1月27日 承包人： 地址： 担保权人/发包人： 地址： 保证人： 地址： （发包人名称）：
施工和有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 一、保证担保的范围及保证担保金额 1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）。 二、保证担保的方式及保证期间 1.保证担保方式：连带责任保证。 2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后日止， 三、承担保证担保责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务； 2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务； 3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的
工程履约担保合同范本
承包人履约保函 尊敬的______________ （业主）： 鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的围及保证金额： 1、我方的保证围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。 2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 1、我方保证的方式为：连带责任保证。 2、我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2）由我方在本保函第一条规定的保证金额赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间，贵方未书面向我方主保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方划出）之日起，保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。 六、免责条款 1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
建行履约保函 标准格式
保函010--A 履约保函 编号： 致受益人： 因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。 二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期为以下第种： 1.本保函有效期至年月日止。 2. 。 四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额： （一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章； （二）索赔通知必须同时附有： 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。 （三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址： 。 五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决： （一）向本行所在地的人民法院起诉。 （二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。
担保公司履约保函
履约保函 甲方： 乙方： 丙方： 为了保证甲方与乙方于年月日所签订的《》合同充分履行，丙方特为此出具独立的履约保函，承诺无条件的、不可撤销地向乙方承担偿付符合基础合同条件项下的担保，现约定如下： 一、索偿： 丙方无条件且不可撤销地承诺：一旦乙方向丙方提交符合下列全部条件的索偿通知，丙方将在收到索偿通知并经过审查后将符合条件的索偿款项一次性付往乙方在该索偿通知中指定的帐户： 1、乙方在索偿通知中声明甲方未能完全适当地履行基础合同项下的义务或责任，并引述甲方所违反的基础合同条款原文； 2、索偿通知由乙方以加盖公章的书面信函形式出具。 二、最高保证额 1、丙方所提供保证总额为最高不超过人民币金额的担保责任。 2、乙方索偿通知应在本保函的有效期内送达丙方。
3、索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。 4、在本保函的有效期内及担保限额内，乙方可以一次或多次提出索偿，但乙方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据丙方向乙方履行的偿付金额而自动递减。 三、保函生效及失效 本保函自基础合同签订之日起生效，基础合同有效期届满或该担保协议撤销时本保函即自动失效，对丙方不再具有任何约束力。四、保函责任范围 本保函的效力以及丙方在本保函下对甲方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同或承诺的存在或有效性，也不取决于保函中未列明的任何条款或条件，并且不受甲乙双方于年月日签订的《》基础合同之后的任何条款的变更、补充、终止或条件延迟等的影响。丙方有权以书面通知乙方的方式解除甲方在本保函下的全部义务和责任。 五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。 六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议均应由洪山法院管辖。 甲方：乙方：丙方： 负责人：负责人：负责人： 保函开立日期：保函开立日期：保函开立日期： 本合同于年月日签订于
云上鲁班-履约保函标准九条格式模板参考
履约保函 保函编号： 致（下称“受益人”）： 鉴于（下称“被保证人”）已/拟与贵方签订编号为的 合同（下称“主合同”）。我行在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保函最高担保金额为人民币（大写），￥元（小写）, 但本保函的担保金额，在任何时候不应超过前述最高担保金额减去被保证人在受益人处的应收账款及已缴纳的保证金额。 二、本保函的有效期自开具且主合同生效之日起至201 年月日止，到期本保函自动失效。 三、被保证人在履行主合同过程中不承担主合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行其应负债务时，我行保证在收到受益人的书面索赔通知及下述索赔文件经我行审核通过后予以启动赔付程序，在30个工作日内以担保金额为限向受益人承担保证责任。受益人需提交的索赔文件包括但不限于：监理方出具的确认被保证人违约的监理报告、有权法院出具的关于被保证人无可供执行财产的生效裁判文书等。 四、书面索赔通知及索赔文件须于本保函有效期内我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达，逾期送达的，我行无赔付义务。 五、我行提供本保函后，受益人与被保证人对主合同进行修订如加重我行担保责任的，应经我行书面同意，否则我行对加重的部分不承担保证责任。 六、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额，我行的保证责任免除。 七、本保函项下的权利不得转让及设定担保。 八、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为深圳市有管辖权的人民法院。 九、本保函以中文文本为准，涂改无效。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址：
承包商履约保函合同
承包商履约保函合同 承包商履约保函合同范本 在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是精心的承包商履约保函，仅供参考，希望能够帮助到大家。 _________（业主）： 鉴于贵方与_________（以下简称承包商）就_________项目于 _________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_________％，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。 我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。 贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。 贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
国际工程履约保函格式(完整版)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009851 国际工程履约保函格式(完整版) Form of performance guarantee for international projects
国际工程履约保函格式(完整版) _________号合同履约保函 题目：_____________________________ 致______________： 鉴于_________公司（以下简称_________）就油田地面设施施工、试运和移交与_________（以下简称承包商）于_________年_________月_________日签订了 _________号合同（以下简称合同），我们_________是遵照_________法律组建的一家公司，总部设在_________，（以下简称担保人），在此向_________提供以下担保：（a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因_________放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。
履约保函样板
n h e 第五章、履约保函（样本）履约保函-见索即付保函（范例格式） 致公司（下称“业主”）： 鉴于：公司（法定地址：）（下称“承包商”）已与业主签订合同（该合同及附件下称“主合同”）。 银行（法定地址：）（下称“本银行”）同意为承包商出具本无 条件、不可撤销、见索即付 保函，本保函的受益人为业主。 本银行同意作为承包商的担保人，就承包商在主合同项下的义务向业 主承担担保责任，本银行承担的责任限额为人民币元（RMB ￥） （即主合同总价的10％）。 本银行向业主承诺如下：1. 在本保函有效期内，只要本银行收到业主的索款函（该索款函格式见本保函第 9条，业主仅需填入款项数额并加盖业 主公章即可），本银行即在壹个工作日内 ，将业主要求支付的金额（责任限额内）支付到业主指定 的账户。 2.本银行在收到索款函时将毫不迟疑地履行前述承诺，并保证： a)不对业主的付款要求提出任何质疑，虽然业主在索款函中提 及承包商违约，本银行也不会要求业主提供任何承包商违约的证据或作出任何说明； b)不要求业主提供除前述格式的索款函以外的任何文件； c)不主张业主先向承包商索赔； d)不主张承包商有权对业主主张的任何抗辩；e)不主张对业主的任何抵销权。 3.主合同项下的工程项目或合同文件发生的任何变化、补充或修 改，或业主对承包商合同义务、责任的任何忍让及豁免，或业主和承包商及任何其他第三人之间的争议或纠纷，均不影响本
n g 银行在本保函项下的付款责任，本银行付款义务不受主合同 基础法律关系影响。 4.本银行根据本保函支付的款项应是支付业主的净款，包括但 不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额， 均不能从中扣除、扣缴或抵消。 5.本保函的权益可以由业主转让给任何业主认为合适的第三方。 如遇业主合并、分立或重组或其他任何形式的变更，则本保函的 业主权益由其主合同权利的继受人继承。6.本保函有效期限自本保函开具之日起， 至主合同项下本工程 全部施工完毕并经业主验收合格，且本工程所在的整体工程经竣 工验收合格、完成竣工验收备案并移交业主后第 28天。如主 合同提前解除，则履约保函的有效期应截止至合同解除并承担违约责任后第28天。 7.主合同文件的部分或全部无效，不影响本保函的效力。8.本保函有效期届满后业主无需支付任何利息或其他费用。 9.业主的付款要求送达至本保函中写明的本银行通讯地址即视为送 达本银行，如本银行通讯地址变更，本银行有义务及时将变更后的地址书面告知业主。10.索款函的格式如下 索款函致【 】： 根据【 】年【 】月【 】日贵行向本公司出具的《履 约保函》，贵行承诺为本公司和【 】公司（下 称“承包商”）之间的合同履行承担不可撤销的担保责任。现 承包商未履行合同约定，本公司要求贵行履行该保函项下的付款 承诺，在一个工作日内向本公司支付数额为人民币 【 】元 （RMB 【 】）之款项，请贵行立即将该款项 付入如下
履约保函格式超好用
履约保函 编号： 致：（受益人） 鉴于：本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。 二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以（币种） 计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。 三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时或正本退回我行之日（以两者之较早的日期为准）有效期届满。在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。 四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立
承包商履约合同
承包商履约委托保证合同 编号： 委托保证人（承包商，以下称甲方）： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 保证人（以下称乙方）： 住所： 法定代表人： 电话：传真： 鉴于甲方与（以下简称业主）就工程项目于年月日签订的招标项目序号为《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。 第一条定义 本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2．1乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。 2．2乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款10 %，数额最高不超过人民币万元（大写：）。 第三条保证的方式及保证期间 3．1 乙方保证的方式为：一般责任保证。 3．2 乙方保证的期间为：自保函开出之日起至年月日止。 3．3甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4．1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任： （1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。 （2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式
5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。 5．2 双方确定的担保费率为：/ 。 5．3本合同生效后3日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息及逾期罚息，并按上述代偿款项的5%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起2日内，向业主出具《承包商履约保函》。 8．2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8．3甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。 8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第9．1款约定的方式解决： 9．1 向乙方所在地法院起诉； 9．2 向∕提起仲裁。(写明仲裁机构名称) 第十条甲乙双方约定的其它事项 ∕ 第十一条合同的生效、变更和解除 11．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。 11．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。 第十二条附则 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人 （或授权代理人）（或授权代理人） 年月日年月日