工程电引入施工合同通用版

合同编号：

【】工程市电引入施工合同】工程名称：【】发包方：【【方：】包承工程编号：【】

页11 共页1 第

【】工程市电引入施工合同

甲方：【】乙方：【】

法定地址：【】法定地址：【】

法定代表人：【】法定代表人：【】

开户银行：【】】开户银行：【

银行帐号：【】银行帐号：【】

联系人：【】人：【】系联

联系电话：【】联系电话：【】

根据《中华人民共和国合同法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1工程名称：【】

1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】

1.3施工依据：工程设计文件

设计单位：【】，设计编号：【】

1.4工程地点：【】（明细详见附表）

1.5承包方式：【】

1.6工期：

1.6.1乙方应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。

1.6.2乙方应自本合同签订之日起【】天内完工。

1.7 合同价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。待工程竣工验收合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同的最终价格，最终付款额以审计决算为准。

1.8工程验收标准：【】。

1.9保修期：工程验收合格后【】年。

第二条：甲方工作

2.1 开工前一天，在甲方住所地向乙方提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向乙方进行现场交底。

2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收、变更及确认手续以及其他事宜。

2.3 确认工程进度，分期向乙方支付工程款项。

2.4 积极配合乙方进行施工活动，提供必要的资料和协助。

第三条：乙方工作

3.1乙方保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同签订时向甲方提供相应的资质证明。

3.2乙方应于本合同签订的同时，向甲方提供合同总价款的【】%，即【】元人民币（大写：【】元人民币）作为履约保证金。工程竣工验收合格后，如乙方未发生违约行为及赔偿义务，甲方向乙方全额返还履约保证金，如发生违约行为及赔偿义务，则甲方仅向乙方返还履约保证金依双方约定扣除后的剩余部分。工期截止日乙方未完成施工，甲方有权根据工程施工情况决定是否退还履约保证金及退还比例。

3.3参加甲方组织的施工图纸的汇审，现场交底，并于本合同签订后【】日内拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；

3.4 派驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，负责解决由乙方负责的各项事宜；

3.5乙方负责办理工程施工过程中所需的全部手续及相关文件，包括但不限于办理工程用电、用地及征地手续以及施工过程中的所有协调工作，乙方应支付由此产生的一切费用，该费用已全部包含在本合同总价款之内。

3.6乙方应在【】办理完工程施工相关手续。乙方到期未能完成手续办理的，甲方有权终止与乙方的合同并选择其它单位重新签订施工合同，乙方已发生的一切费用均由乙方自行承担，乙方所交纳的履约保证金不予退还。

3.7 严格执行施工规范，安全操作规范流程，防火安全等规定、规范；严格按照图纸或说明进行施工，做好各项施工记录。

1

3.8乙方保证严格按照相关文件及甲方要求进行施工，施工中未经甲方书面同意，不得随意变更设计文件及甲方审定的施工方案，如有特殊情况确实需要，须经甲方书面同意并办理变更手续后方可进行。

3.9工程竣工移交甲方之前，对现场所有施工的设备、材料以及施工人员的安全及整体工程质量负责，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方承担。

3.10未经甲方书面同意，乙方不得将承包的工程转包给任何第三方或以任何形式进行分包。

3.11乙方保证在施工过程中不违反法律、法规、规章及社会公德，不会造成对任何第三方合法权利的侵犯，且不会妨碍甲方以任何形式对本市电引入工程加以利用。否则，乙方对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。

3.12乙方保证施工线路能够达到合同约定的质量标准。

3.13乙方应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并负担由此产生的费用。

3.14乙方应保证施工现场清洁，符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场，达到规定的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

3.15招标和投标文件属于本合同的有效组成部分，乙方必须严格按照招标和投标文件的约定执行。

3.16乙方接受甲方委托的监理公司对工程实施监理。

3.17乙方负责【】的购置安装，并保证所购置的【】达到【】标准，具有【】等相关资料，产品质量保修期【】年。

3.18非因甲方原因造成的一切后果均由乙方全部负责。

3.19乙方应在工程验收时，向甲方提交竣工资料和验收报告各【】份，同时乙方应向甲方提供用电许可证及相关供电手续，以及施工过程中办理的各项审批手续及赔补相关文件。

第四条：关于工期的规定

4.1 甲方要求本合同约定的工程提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施而实际发生的费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作影响工期的，工期顺延。

2

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气等因素影响，导致停工的，工期可顺延，由此产生的费用由【】方负责。

4.5因不可抗力（自然灾害中【】度以上高温、【】级以上大风、暴雨、暴雪、洪水、地震和流行疾病，在确实对工程有直接影响，并能够出示政府气象部门或卫生部门出具的情况说明，以此确认为不可抗力，工期顺延。如因施工单位拖欠工资等情况造成人员上访或阻碍现场施工等造成不能正常施工，不能视为不可抗力。）导致一方不能履行本合同全部义务的，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。

因不可抗力导致一方不能履行本合同部分义务的，遭受不可抗力的一方在确因不可抗力不能履行的范围内不承担违约责任。

4.6遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后【】日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关部门的证明。

4.7在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

第五条：关于工程质量及验收的规定

5.1乙方完成的施工线路应达到以下标准：

5.1.1不低于【】标准；

5.1.2符合电力输送线路用途；

5.1.3按电力建设规范执行；

5.1.4符合电气装置安装工程施工及验收标准，【】等级。

5.1.5所有材料必须符合当地电业部门要求的标准。

5.2工程质量必须达到甲方的要求。达不到约定的质量等级时，由乙方负责返工直至达标，所需费用由乙方负担。如未能在合同约定的工期内完成的，乙方还需按本合同8.4的约定向甲方承担逾期完工的违约责任。本工程的施工图纸、施工说明、设计变更应符合国家验收规范。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查与验收手续。甲方不能按时参加隐蔽工程和中间检验工程验收，可书面委托其他部门或书面授权乙方由乙方代验，甲方应予承认。

3

5.4 由于乙方原因造成质量事故，因此而产生的返工费、调遣费等一切相关费用均由乙方承担，工期不能顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。甲方实际损失高于违约金数额时，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。5.5 工程竣工后，乙方应在【】日内准备好竣工材料，并通知甲方验收，甲方自接到验收通知【】日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方另定验收日期。

5.6工程竣工验收合格后，即进入试运行期，时间为【】年。试运行期间因施工质量达不到标准所出现的问题，由乙方负责及时解决并承担一切责任。5.7工程竣工后，对于甲方提供的材料，乙方应在【】日内完成剩余物料的返库工作，未按时返库的，每逾期一日乙方须向甲方支付【】元的违约金。

第六条：工程费的结算

6.1工程费由甲方分期支付，自本合同生效之日起【】日内，支付合同总价的【】%作为启动资金。甲方在本合同施工内容全部完成后，经所属供电部门验收合格，割接供电并经甲方验收合格后，付至合同总价的【】%，工程决算审计完成后，付至合同最终确定总价的【】%。剩余【】%作为工程质量保证金，待保修期满且无任何质量问题时向乙方支付。

6.2甲方工程款支付方式为【】；乙方须在甲方付款前按照当期付款金额向甲方开具正规的施工企业专用发票，由于乙方未足额缴纳应纳税款或开具发票不真实、不合格而给甲方造成的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

6.3工程线路保修期为【】年，变压器保修【】年（产品保修期限不低于行业标准及国家标准中最长期限，产品自有合格文件中的保修期限长于前述期限的，应当按该合格文件的内容执行，本合同保修期限与括号内约定不符时，以括号内标准执行）；乙方不及时履行保修义务时，甲方有权自行委托他人维修，所需费用甲方有权从工程质量保证金中直接扣除，保证金不足时，乙方应及时补足。

6.4送审工程结算经审计确定后，若审减额超过【】%，按照审减额计算的审计费由乙方承担。

4

6.5决算在使用费用定额时，工程类别按照相应类别工程计算执行，所有可浮动的费用均按照下限计算。

6.6工程变更部分的材料价格、设备价格及工费和相关规费的取费标准按【】

的价格执行。

6.7工程竣工验收后，乙方提出工程决算并将有关资料送交甲方，由甲方或甲方指定的单位进行审核。

第七条：关于材料供应的规定

7.1乙方负责采购【】（明细见本合同附件【】）。本工程中使用的电缆，须经甲方检验合格后方可使用，但甲方验收并不排除乙方的质量责任。乙方应保证本工程中使用的材料和设备符合设计和施工要求，乙方提供的材料质量不合格的，应无条件更换为合格产品，出现一次须向甲方支付合同总价【】%的违约金，因材料、设备质量问题引起的事故由乙方承担，由此给甲方或任何第三方造成人身、财产或者其他损失的，由乙方赔偿。

7.2 本工程中甲方负责提供的材料和设备为【】（明细见本合同附件【】）。如甲方所供应的材料设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时通知甲方，否则，对工程造成损失，责任由乙方承担。

第八条：违约责任

8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

8.2 由乙方原因导致延期开工或中途停工，乙方应负责抢回工期，工期不能顺延，每延期开工一天或停工一天，乙方须向甲方支付合同总价【1】%的违约金，对停工造成的损失，乙方应负责赔偿。

8.3 因乙方施工造成的工程质量问题，应由乙方负责无条件整改至甲方验收合格为止，并向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同。

8.4非因甲方原因，乙方未按时完成本合同约定的任务，每逾期一日，乙方向甲

方支付合同总价【1】%作为违约金。逾期【15】日以上的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付费用及资料，并向甲方支付合同总价的【20】%作为违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应按甲方的实际损失进行赔偿，赔偿金包括但不限于给甲5

方造成的直接损失及甲方为解决此事而实际发生的律师费、鉴定费、评估费等实际损失。

8.5乙方在施工过程当中，应当严格依照法律、法规、规章及政策的要求用工。如果乙方存在未按有关规定与劳动者签订劳动合同、拖欠工资、其他待遇的行为，损害劳动者利益，导致劳动者一方到甲方或政府有关部门上访，甲方有权暂不支付工程款，待问题解决后再行支付，同时每发生一次（同一事件上访数次的，累计计算次数），乙方须向甲方支付合同总价的【10】%作为违约金（如因此上访事件造成甲方损失超过上述违约金，则乙方须按甲方实际损失赔偿，包括但不限于甲方为处理此事而发生的评估费、鉴定费、律师费等项支出），违约金或实际损失由甲方在结算合同款项时直接予以扣除。同时，乙方须积极采取措施，妥善处理信访事件。

8.6乙方在施工过程中侵犯第三人权利（包括知识产权）造成第三人人身、财产损害的由乙方自行承担全部赔偿责任，使甲方卷入诉讼或仲裁纠纷的，每出现一次乙方须向甲方支付合同总价【10】%的违约金，由此造成甲方损失高于违约金数额的，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。

8.7乙方将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人的，乙方须向甲方支付合同总价【20】%的违约金，

同时甲方有权单方解除本合同。

8.8如乙方未能兑现在施工过程中向第三方作出的承诺，导致甲方后续工程施工困难，或使甲方卷入诉讼、仲裁纠纷的，每出现一次乙方应向甲方支付合同总价【10】%的违约金，由此造成甲方损失高于违约金数额的，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。

8.9如乙方因在施工过程中，未按相关规定办理所需审批手续或支付赔补费用，使甲方受到行政处罚或给甲方造成其它损失的，乙方应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时乙方须赔偿甲方因此受到的全部损失。

8.10因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切损失。

6

8.11按照本合同约定，乙方应向甲方支付的违约金及赔偿金，甲方有权从应向乙方退还的履约保证金或应付乙方的工程款中予以扣除，如履约保证金或工程款已结算完毕，则甲方有权从双方其他合作项目合同价款中予以扣除。

8.12因本合同涉及的商务事项，包括但不限于价款、工程质量索赔承担等事宜，甲方向乙方发出通知后【】日内，乙方未预响应，视为乙方同意甲方之意思表示，并默视同意按甲方之意思表示执行，甲方此时有权按其送达之内容要求乙方提供相应给付或完善等义务。对于本条款内容，双方于签定合同时已确切了解，且与其预期合同利益相符。

第九条：商业秘密

9.1在甲方将施工任务公开之前，乙方不得以任何形式将施工内容泄露给任何第三方。

9.2一方对在谈判、履行合同义务过程中知悉的另一方的商业秘密，无论合同是否履行完毕，均不得以任何形式将该商业秘密泄露给任何第三方。否则，泄密方应赔偿由此给对方造成的一切损失。

第十条：争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可争取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 双方不愿通过协商调解解决或者协商、调解不成时，则向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

10.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第十一条：附则

11.1如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款应不受影响。

11.2未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本合同。

11.3对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释，补充协议和附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7

11.4本合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后生效。

11.5在合同履行其间,任何一方开户银行和银行帐号发生变化，均应以书面的形

式及时通知对方。

11.6 合同附件：【】

（下无正文）

8

（签字页）

工程市电引入施工合同】合同名称：【

合同编号：

甲方：（盖章）

法定代表人（负责人）

或授权代表（签字）：

日期：【】年【】月【】日

乙方：（盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：】日】

年【日期：【】月【9