奖励申请(范本16则)

奖励申请(范本16则)
奖励申请(范本16则)

《奖励申请》

奖励申请(一):

奖励申请报告

尊敬的**总经理:

我叫****,来自业务部,进入工作岗位已经有5年多了。

随着公司的不断发展,我个人的潜力也在不断的提升和进步。按上级领导要求第一年做到盈利持平既有奖励,此刻按领导的要求还取得了小小盈利,这段共同成长的岁月里,同事们给予了我很多。感谢公司领导对我的栽培和帮忙,让我取得小小成绩。我诚恳的期望上级领导能以奖励的形式肯定我的工作。当然我仍会像以前一样,用用心的、认真负责的态度去做好每一件事,这是我的修养要求我就应做到的。

现特提出奖金。

批准为盼

申请人:xxx

xxxx年xx月xx日

奖励申请(二):

尊敬的公司领导:

在XX年中,xx环保科在公司领导的正确领导和广大员工的用心努力下,各项指标基本到达公司标准要求,为调动广大员工的工作用心性,转变员工的工作心态和提高员工在生产现场的主观能动性,现特向领导申请必须的奖金奖励措施,具体推荐如下:奖金作为工资中最直接有效的奖励措施,与维修人员的工资考核直接挂钩,因下半年来安技环保科的奖金根据产值的转出而定,对工资总额产生很大的影响。

1、铸造维修人员奖金按照金型车间、砂型车间的平均奖金进行发放;机加维修人员按照机加车间的平均奖金进行发放。

2、安技环保人员奖金按照公司员工的平均奖金进行发放。

3、目前,维修有部分员工申请调离一线,部分员工有消极心态,期望透过此项措施,让想努力而无动力无目标的人员脱颖而出。望公司领导予以批准!

申请部门

申请日期

奖励申请(三):

奖励申请书

部门:

岗位:

姓名:

入职时间:xx年xx月xx日

奖励原因:

该员工因在xx年xx月xx日,(做出什么特出表现)给予:奖励xx元,并公开表彰,号召公司全体员工学习。

呈请人:

日期:xx年xx月xx日

奖励申请(四):

优秀教师奖励资金的申请报告

开发区管理委员会:

这些年来,在开发区主管部门的关心下,全体教师爱岗敬业,乐于奉献。开发区的教育事业突飞猛进,教学质量稳步提高。区内马岗实验小学更成为远近闻名的品牌小学,先后获得全国读书育人特色校园安徽省家教名校、合肥市礼貌单位、合肥市平安校园等等,为开发区的招商引资作出了自己应有的贡献。

在教师节来临之际,省市教育部门下发文件决定对优秀教师进行表彰,评选出安徽省优秀教师500名,市级优秀教师5000名,县级优秀教师50000名,要求各地区也要评选出本地区的优秀教师。根据这一文件精神,同时也为深化教学改革,建立与完善龙岗开发区的教学工作评价体制,进一步激发开发区广大教师钻研业务的用心性,带动教风与校风的良性发展。鼓励和引导教师加强对教学工作的投入,促进开发区教学质量再上新台阶。

马岗实验小学认真组织了龙岗开发区优秀教师评选活动,全体教职工在公正、

公平、民主的基础上评选出龙岗开发区优秀教师25名。校园决定在教师节前夕对优秀教师进行奖励,奖励为物质奖励和精神奖励相结合,因此特向龙岗开发区申请,恳请开发区给予适当的奖励资金,以此来奖励优秀,激励全体教师更加敬业崇教,为开发区的教育事业奋力拼搏。

敬请批复

申请人:xxx

申请日期:xxxx年xx月xx日

奖励申请(五):

**部奖励申请

为了**部工作的顺利开展,借五一劳动节之际,**部特举行劳动我最美大型投票活动,此次活动**部全程策划跟踪、答疑解惑,大家利用休息时间看管后台,维护社群,为鼓励员工的进取精神和工作用心性,以利于再接再厉,再创佳绩,特申请给予**100元,奖励群内小编播报及微信语音文章录制;**50元,奖励微课编排和微课语音录制;***、**每人**元,奖励活动期间休息时间自觉维护。

特此申请,恳请批准。

2016年*月*日

**部

奖励申请(六):

奖励申请报告

尊敬的领导:

2月28日由安监科牵头,魏矿长带队,对10101运输顺槽进行了质量标准化达标检查。本次检查,除矿安监科、技术科、机电科、调度室、监测科等单位参加外,还有各掘进队组队长或主要负责人。

检查后,矿领导和各队负责人一致认为掘五队的质量标准化工作做的较好,走在了孙义矿其它队组的前头,在质量达标工作上给其它队组做出了榜样。掘五队在7月14日开始着手质量达标工作,全队上下经过4天的努力,使10101运输顺槽的质量标准化工作上了一个新的台阶,虽然还有些不足之处,但在总体效果上看还是好的,是值得肯定的。期望掘五队在今后的生产过程中,要持续住前一阶段取得的工作成果,并把本次检查出的不足之处加以整改,把质量标准化工作做的更好。其它掘进队组要以掘五队为榜样,取长补短,深入开展质量标准化工

作。

由于掘五队在本次质量标准化达标工作中取得了较好的成绩,全队上下都为本次活动付出了努力,并给其它掘进队树立了榜样,掘五队所起到的带头作用好处重大,为全矿下一步开展质量达标工作打下了基础。经质量达标领导小组讨论决定,给予掘五队申请5000元质量达标奖金,以示鼓励。

请领导批准!

申请部门:xxxx

申请日期:xxxx年xx月xx日

奖励申请(七):

尊敬的公司领导:

为保证施工现场安全,我处保安加强了广场的安全管理力度,坚持定岗值班和巡逻执勤相结合。在近期的安全管理工作中,采取强而有力的措施,及时制止了施工现场偷盗行为,避免了公司财产的损失,对偷盗行为起到了必须的警戒作用,取得了显着的效果。以下是抓获小偷的具体状况:

2014年2月30日20:22左右,管理处巡逻保安在zz广场四楼当场抓获一名偷盗施工材料的男子,经项目部辨认不是其施工人员,经请示项目部后将其转交公安机关处理。后经查明该偷盗人员是在四楼会所施工的,偷盗的角铁材料也是四楼会所装修施工单位的。

根据2014年2月22日公司工程会议精神:对于发现并制止偷窃行为的,每次由被盗施工单位给予保安部200元人民币奖励。

故管理处特提出申请:给予广场保安部200元人民币的奖励,以激励保安队员尽职尽责,更好地保证公司财物的安全!

申请部门:xxxx

申请日期:xxxx年xx月xx日

奖励申请(八):

关于对参与2月12日#2皮带滚筒电机抢修人员奖励的申请

公司领导:

2014年2月12日9:25,热源厂输煤系统上煤过程中#2皮带突然停运,输

煤系统上煤停止。经查#2皮带停运原因为滚筒电机内部减速装置故障。当时#2炉煤仓上煤约四分之三,若不及时处理将会影响锅炉运行,甚至造成供暖停止。部门主任根据领导指示及时安排处理。由于#2皮带滚筒电机装在21米处,机架下方是#3皮带,上方是电缆桥架,200多米的皮带又紧紧套在滚筒电机上,检修很不方便。但是险情就是命令,生产调度中心检修人员及上煤季节工按照部门安排全力以赴进行检修。近500公斤的电机被一点一点地从套着的皮带上挪出,靠的是大家的肩扛手推;200多米皮带上有100多米存煤,要想方设法防止皮带下滑,靠的是大家的聪明才智;过了午饭时间,大家没有一个叫饿。经过近八个小时的连续奋战,17:00抢修工作结束,输煤系统试运行正常。此时#2煤仓存煤已将用尽,输煤人员又投入到上煤工作中

为弘扬正气,鼓励先进,推荐公司对参与抢修的人员给予奖励。

特此申请

生产调度中心

奖励申请(九):

工青妇于2014年9月联合举办2014年度辩论赛

辩论赛奖励申请如下:

辩论赛分3场赛事,以支部为单位共6个参赛队,设一、二、三等奖各一名,其余三队为优胜奖,最佳辩手一位,以资鼓励。

一等奖:1200元

二等奖:1000元

三等奖:800元

优胜奖:400元ⅹ3=1200元

最佳辩手:500元

论题征集录用者奖励100元每人,最多为300元

共计总费用小于5000元

特此申请,望允!

2014年6月

奖励申请(十):

进度奖励申请

致:xxxxxxxx公司

经过项目部领导的监督与指导,及广大职工的共同努力,xxxxxxxx工程,12月份施工计划提前完成,圆满完成2013年的收官之战。

我司自进场以来,紧紧围绕贵司施工计划安排进行施工。广大职工施工热情高涨,施工氛围良好。这离不开项目部的努力与支持,感谢项目部为我司营造的良好的生活与工作氛围。为鼓励广大职工,现申请贵司按合同给予我司年终进度奖励,以资鼓励职工!

此致!

盼复!

xxxxxxxxxx

负责人:

2013年12月29日

奖励申请(十一):

关于奖励期中考试成绩优秀学生的请示

校领导:

为了表彰优秀,进一步培养学生用心上进的学习风气,依据校园《学生奖励规定》,现拟对在期末考试中取得优异成绩的学生进行奖励,方案是:

年级第一名17人(含民校部学生4人),每生颁发价值30元奖品,小计510元;

年级第二名,17人(含民校部学生4人),每生颁发价值30元奖品,小计510元;

年级第三名13人,每生颁发价值20元奖品,小计260元;

年级第四名9人,每生颁发价值20元奖品,小计180元。

年级第五名9人,每生颁发价值15元奖品,小计135元;

年级第六名9人,每生颁发价值15元奖品,小计135元。

以上奖品合计1730元。

妥否,请批示。

教务处

2014.11.5

奖励申请(十二):

降低能源消耗奖励申请

自2011年6月起我酒店为节约用电成本,降低能源消耗,制定了切实可行的节能降耗五定原则,并用心贯彻实施。此原则实施一年以来,酒店节能降耗成效明显,较去年同期相比节约电费约33万余元。

为了鼓励员工用心性,继续推广更为有效的能源节约举措,特申请将酒店所节约电费的5%作为奖励款,奖励酒店节能降耗做出用心贡献的部门。我酒店将继续发扬节能降耗、优化配置能源的作风,为我酒店树立绿色品牌,创造更多的价值。

望集团领导批准!

行政人事部

奖励申请(十三):

申请

领导:

为了更好的促进饲料公司维修人员的维修质量和工作用心性。公司研究决定为2014年度努力工作并取得必须成绩的维修人员,颁发优秀维修工奖并给予每人400元,共5200元奖励。根据《饲料公司维修工评价制度》和设备科衡评,拟定获奖者为:酒精车间:王春辉、尉延山;动力车间:李珍、赵明旭;玉米油车间:卢建峰、蔡玉龙、孙志勇;饲料车间:蒋东辉、国建伟;电仪车间:张振斌、王建峰、李文东;污水处理车间:李学东,共13名同志。望批准。

饲料公司设备部

2015年2月13日

奖励申请(十四):

荣获全国xx级安全礼貌标准化工地奖励申请的报告

尊敬的公司领导:

由公司承建xx项目,透过公司及项目管理团队的共同努力,已于2014年7月顺利透过中国建筑业协会AAA级安全礼貌标准化工地专家组验收,奖牌和荣誉证书已于2014年11月颁发且均已存放于公司。

依据公司《安全生产奖罚实施细则(第一版)》文件5.2.2条(3)款之规定:被评为国家AAA级安全礼貌标准化诚信工地的,房建项目按每平方米6.0元的标准给予奖励,依据上述规定,项目特此申请奖励,奖励金额为:6.0*154190m2(项目总建筑面积)=925140元(大写:玖拾贰万伍仟壹佰肆拾元),特此申请,请公司领导批复!

xx项目部

2015年1月24日

奖励申请(十五):

关于张鹏奖励的申请报告

尊敬的校园领导:

在我校招生工作前期张鹏同志,其主动用心,表现突出,业绩优秀,保证了招生工作的顺利开展。

为调动广大员工的工作用心性,号召其他员工向张鹏学习,现特向校园及校园领导申请2000元的奖金奖励措施,予以肯定和鼓励。

1、奖金奖励作为最直接有效的奖励措施,把奖金奖励作为管理媒介,从而发现员工用心优秀的一面,逐渐转变员工的整体心态和提高员工的综合素质,从而到达人尽其用的目的

2、目前,我们的招生团队正在逐步的壮大。透过此项措施,让更多想在魏榆这个平台上实现自我价值的员工脱颖而出,助力魏榆一齐走向辉煌!

请校园领导予以批准!

王继平

2015年08月14日

奖励申请(十六):

XXX业务奖励的申请

公司于XXX年X月X日成功中标XXXXX有限公司XXX项目。截止X月底,已安装调试完X套,其它后续工作按计划有序进行中。

此次中标是我公司及XXX本人XXX产品的首笔业务,为我公司日后产品销售奠定了良好的基础,对其他销售人员也起到促进作用。根据公司XXXX年销售管理办法有关规定,奖励XXX本人XXX元整,望其再接再厉。

申请部门:XXX分公司

审批:

公司车辆管理表格模板

公司车辆管理办法 为了严格管理、合理使用车辆,节约费用开支,最大限度地发挥车辆 的使用效益,以适应公司各部门用车的需要,特制定本办法,请各部门认真遵照执行。 第一条车辆管理 1.公司公务车(黑D59A59、黑D68018、黑D66513、黑D05178)的证照及稽核、维修、检验、年审、车辆保险等事务统一由公司办公室负责。 2.公司各部门因公用车应于事前提出用车申请,公司办公室依据事务 的重要性安排用车顺序。不按规定办理用车申请的,不得派车。 3.原则上不准因私派车,如确因特殊情况需要派车,需报公司总经 理审批。正常公寓、膳食检查用车由办公室主任审批,每周上交一次用车申请表;市内出车须主管经理审批;外单位用车或出长途须报总经理审批。车辆因私使用时,用车人应在使用前认真核对车辆里程表,使用后应及时记载行驶里程、时间、地点、用途等信息。 4.非工作时间驾驶员必须将车辆置于指定位置,另外办公室应设专人填写“车辆使用记录表”,记录人员每天要详实记录车辆行驶公里数,以了解车辆受控状况。 第二条车辆使用 1.在车辆使用期间,驾驶员必须持有有效驾照,严禁无照驾驶。 2. 公司车辆未经总经理允许,不得借予非本公司人员使用。 3. 车辆出发前后工作: a.清洁车内外卫生,确保整车干净整洁; b.行车前要坚持勤检查,做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮 胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状 态,如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人 要对由此引发的后果负责; c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线; d.随车运送物品时,收车后需向管理责任者报告。 e.司机因故需离开车辆时,必须锁死车门; f.车中放有贵重物品或文件资料,司机必须在离开时,应将其放与后 行李箱后加锁。如发现失窃或损坏等现象,应立即报告,否则要对由此引 发的后果负责。

调查证据申请书范本_申请书.doc

调查证据申请书范本_申请书 《调查证据申请书范本》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,重新编辑了一下发到。 篇一 调查证据 唐山市巨力石化产品有限公司 被申请人廊坊市双龙道桥工程有限公司 地址廊坊市安次区隆福市场;法定代表人李宝山 请求事项请求贵院依职权向廊坊市双龙道桥工程有限公司调取本案证据之一实际中标施工建设总价款的相关文件资料事实与理由 在贵院受理的申请人唐山市巨力石化产品有限公司诉被申请人廊坊市双龙道桥工程有限公司居间合同纠纷一案中,“被申请人掌握的实际中标建设工程款”的相关数据资料,作为申请人向法庭提交的证据之一,是本案诉讼质证及索要居间报酬依据的关键证据,是申请人要求被申请人履行合同义务的重要依据。在,双方签订《内蒙古兴托重载高速公路房建和交通安全设施项目工程投标中介费收取协议书》后,被申请人成功中标并实际施工建设,按合同约定“被申请人应按中标价的35%向申请人支付中介费”,但是实际工程总价款相关文件资料证据,由被申请人掌握,原告无法获取。故申请人根据《民事诉讼法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,请贵院依职权调查、该项证据。 此致 唐山市中级人民法院 申请人唐山市巨力石化产品有限公司

2014年月日 篇二申请法院调查取证样本 申请法院调查取证样本 申请人XXX,女,汉族,地址深圳市XX区福虹路XX广场XX 座XX层, 联系电话XXXXX。 被申请人深圳XX公司,法定代表人XXX。地址广东省深圳市罗湖区银湖路XXXX。申请事项请求深圳市罗湖区人民法院向深圳XX发展公司收集调取证据。 事实与理由A(A与B恶意串通,将挂名B名下的房产产权私下转让)诉申请人房产产权纠纷一案已诉于罗湖区人民法院,现正在审理过程中。2000年,XXX为C先生在深圳银湖金碧苑购置一套房产作为其在深圳的居所。鉴于C先生是台湾人的身份,公司副总经理B主动提出为了方便办理各种手续,以她的名义按揭购买。C先生即以王渝的名义按揭购买了位于深圳银湖金碧苑金棕楼XX室的房产,缴纳了首期款,并每月按期交纳了银行按揭费用及物业管理费、水电燃气等费用。此项事实,被申请人房产公司深圳XX公司中当年的财务凭证可以证明其款项来源于XX有限公司及C先生。申请人认为需要向房产公司深圳XX公司收集、调取证据。因情况特殊,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,特请贵院予以收集、调取所有有关深圳市罗湖区银湖金碧苑金棕楼XX的缴款明细。 此致 深圳市罗湖区人民法院 申请人2007年12月28日 附1深圳XX公司物业管理处财务室电话0755-XXXXXX,

公司用车申请表(详细版)

用车申请表 申请人申请日期申请部门事由 乘车人员 用车时间日时分至日时分起止地 行车里程 出车前里程: 回来后里程:用车里程数: 申请部门经理办公室审批总经办审批 备注1、公司车辆外出需办理用车申请表,经批准后方可外出(借出)。 2、市外用车需总经办审批。 3、借出车辆必须遵守交通规则,安全行驶。对于车辆发生交通意外,对当事人及第三方造成人身伤害及损失,公司可以协助处理保险公司赔偿相关事宜,但不承担任何责任和费用。 4、公司借给申请人用车,申请借车人为第一责任人,不允许转借给其他人使用,若要借给他人使用。责任人要承担全部责任。 以上内容已全部仔细阅读,并清楚责任,本人同意以上条款。 使用人确认签名: 用车申请表 申请人申请日期申请部门事由 乘车人员 用车时间日时分至日时分起止地 行车里程 出车前里程: 回来后里程:用车里程数: 申请部门经理办公室审批总经办审批

备注1、公司车辆外出需办理用车申请表,经批准后方可外出(借出)。 2、市外用车需总经办审批。 3、借出车辆必须遵守交通规则,安全行驶。对于车辆发生交通意外,对当事人及第三方造成人身伤害及损失,公司可以协助处理保险公司赔偿相关事宜,但不承担任何责任和费用。 4、公司借给申请人用车,申请借车人为第一责任人,不允许转借给其他人使用,若要借给他人使用。责任人要承担全部责任。 以上内容已全部仔细阅读,并清楚责任,本人同意以上条款。 使用人确认签名: 用车申请表 申请人申请日期申请部门事由 乘车人员 用车时间日时分至日时分起止地 行车里程 出车前里程: 回来后里程:用车里程数: 申请部门经理办公室审批总经办审批 备注1、公司车辆外出需办理用车申请表,经批准后方可外出(借出)。 2、市外用车需总经办审批。 3、借出车辆必须遵守交通规则,安全行驶。对于车辆发生交通意外,对当事人及第三方造成人身伤害及损失,公司可以协助处理保险公司赔偿相关事宜,但不承担任何责任和费用。 4、公司借给申请人用车,申请借车人为第一责任人,不允许转借给其他人使用,若要借给他人使用。责任人要承担全部责任。 以上内容已全部仔细阅读,并清楚责任,本人同意以上条款。 使用人确认签名: 用车申请表 申请人申请日期申请部门事由 乘车人员 用车时间日时分至日时分起止地 行车里程 出车前里程: 回来后里程:用车里程数:

工程申请报告范本

工程申请报告范本 篇一:工程款申请报告 工程款申请报告 中山奥园房地产开发建设有限公司: 我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程,10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板,1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是,由于贵司审核工程款要经一个过程的时间,为了该项工程进度能正常运转,不使由于工程款影响进度而停工,所以为了燃眉之急,提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整,(小写)元工程款,以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表,请予以审查并开具工程款支付书。 附件:(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单;工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位:四川亚泰建设有限公司 项目负责人: 日期:2012年5月26日 篇二:建设项目申请报告正文范本 xx市xx房地产开发有限公司 xx小区建设项目(一期工程) 项目申请报告

山西xx工程咨询有限公司 二0一0年三月 目录 第一章申报单位及项目概况 ........................................................ .. (1) 1.1 项目申报单位概况......................................................... . (1) 1.2 编制依据......................................................... (1) 1.3 主要技术经济指标......................................................... . (1) 1.4 项目提出背景 ........................................................ . (2) 1.5 建设规模......................................................... (4) 1.6 工程方

调查取证申请书范文

调查取证申请书范文 导读:本文调查取证申请书范文,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 以下关于调查取证申请书的范文,由为大家整理提供,欢迎阅读。 篇一:调查取证申请书申请人:李xx,女,1954年3月8日生于武汉省耒阳市小水镇,武汉市武昌区柯子玲管理区长安南街居民,现居住于武汉市武昌区柯子岭管理区长安南街9巷5号2楼请求事项: 1、到当地派出所即景泰街派出所调取刘xx夫妇XX年11月26日为霸占房产驱赶李xx而殴打李xx等有关资料; 2、到当地派出所即景泰街派出所调取刘xx夫妇于2011年4月19日为霸占房产驱赶李xx暴力撬锁并且于2011年4月30日在房门上乱贴告示、驱赶租客等等有关情况。 事由:刘xx诉申请人房屋所有权纠纷一案,牵涉刘xx夫妇近十年来绞尽脑汁,耍尽一切可能之手段企图用非法手段霸占李xx现居住的位于武汉市武昌区柯子岭管理区长安南街9巷5号2楼3楼之房产。多次利用社会上不明真相的或者地痞流氓来驱赶。 此致 武汉市武昌区人民法院 申请人: xx年xx月xx日

篇二:调查取证申请书申请人:xxx,女,xx年5月7日生,汉族,现住xxx 请求事项: 请求人民法院依职权调查本案所涉原xxx专家门诊、原红十字会xx门诊部、原xxxx门诊部、xxxx女子妇科医院、xxxx社区卫生服务中心的审批、登记、注销情况。 事实和理由: 申请人与xxxx女子妇科医院、xxxx社区卫生服务中心劳动争议纠纷一案已诉至贵院,现正在审理过程中。本案申请人原在xx专家门诊、红十字会xx门诊部、xxxx门诊部、xxxx女子妇科医院、xxxx 社区卫生服务中心工作,这些单位存在经营的延续性、权利义务的承接性,故而申请人的劳动关系期限应从始计算,但因卫生部门不配合,申请人无法取得这方面的相关证据。基于所述事实和理由,根据之规定,为便于案件的审理并维护申请人的合法权益,特向人民法院申请调查原xx专家门诊、原红十字会xx门诊部、xxxx门诊部、xxx女子妇科医院、xxx社区卫生服务中心的审批、登记、注销情况,以证明其经营的延续性、与申请人劳动关系的延续性。 此致 xxx区人民法院 申请人: xx年xx月xx日 篇三:法院调查取证申请书范本申请人金xx,男,汉族,1971

工程款申请报告范文

( 申请报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-052066 工程款申请报告范文Model report of project payment application

工程款申请报告范文 中山奥园房地产开发建设有限公司: 我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程,10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板,1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是,由于贵司审核工程款要经一个过程的时间,为了该项工程进度能正常运转,不使由于工程款影响进度而停工,所以为了燃眉之急,提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整,(小写)元工程款,以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表,请予以审查并开具工程款支付书。 附件:(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单;工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位:四川亚泰建设有限公司 项目负责人: 日期:201X年5月26日 :工程进度款支付申请报告(专业版) 致:湖南瑶岗仙矿业有限责任公司(建设单位)

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20xx年6月进场施工,至20xx年5月累积已完成工程价款35511716元,依据施工合同,贵方累计应支付工程进度款26382836元(含预付款),而实际已支付工程进度款19398000元,剩余未支付工程进度款6984836元。 为了维持工程项目的正常运行,我方已垫付大量资金,因贵方未及时支付工程进度款,促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工,致使工期延误而造成不可估量的损失,恳请贵方尽快支付工程进度款,以便我方全力投入施工。 此致 敬礼! 山西太水市政工程有限公司 201X年5月8日 :申请支付工程款报告 XXXX工业控股有限责任公司: 我司有幸中标的XX南方生产基地建设项目质量中心二次 装修工程,合同编号合同工期XX天,在施工过程中,工期紧张,贵单位项目等多,质量中心是南方基地建设第一面红旗,在施工时我司为配合贵单位整个基地的形象工程,不至于在5.18节点上滞后,我司积极配合规划部及南方基地基建办,增加了相关许多的工作项目,在当时工期紧,各单位工作繁忙,增加的每项工作我司都没及时做好工程的预算,并在监理及贵单位安排的情况下,我司及时垫资在规定的节点完成,计、签证单XX份、技术核定单XX份、数量大金额多,材料品种优(已由监理及贵单位签认)、故在XX年XX月XX号,我司

建筑行业的转正申请书范文

2020 建筑行业的转正申请书范文 Job Summary

建筑行业的转正申请书范文 前言语料:温馨提醒,总结是对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字材料.研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便发扬成绩,克服缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果.它还可以作为先进经验被上级推广开来,为其他单位所汲取、借鉴,推动实际工作的顺利开展.工作总结要用第一人称.即要从本单位、本部门的角度来撰写.表达方式以叙述、议论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说. 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 转正申请书建筑篇一: 尊敬的领导: 我于年月进入建筑有限公司,并一直在项目部工作,并于年月有幸进入公司机关工作,到现在3个月试用期已满,根据公司的规章制度,现申请转为公司机关正式员工。 我刚来机关工作时,由于与项目部的工作环境完全不同,怕不能很好地胜任工作,一开始的确不太适应,不知道自己需要做什么?何时去做?怎么做好?但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快完成了转变与磨合。 一、确定目标和工作重点 来公司上班的第一天,分公司经理给各位员工(包括我)下达

了本年度工作任务,希望通过大家的努力,能提高整个公司的整体业务能力。其中给我出了两个课题:“实际与理论相结合,提高工程项目的技术水平”,“在原有基础上,不断提高工程质量管理水平”。简单的两句话,当时我还感觉不到有什么不同,但是经过检查各个项目的状况后,发现今年的任务是多么的艰巨。 二、接手工作 由于前任主任工程师的匆匆而去,对初来乍到的我来说,接手工作成了进公司后第一个急待解决的问题,接手工作不做好,就不知道自己该从哪些方面入手工作,更不要谈做好工作了。经过三个月的试用期,在同事的帮助和自身努力下,我已能独立完成以下工作:施工方案初审(包括流程如何使用)、优质工程的申报、新技术示范工程申报、QC小组申报及成果评审、企业工法编制、对工程项目进行技术质量指导、工程项目管理检查工作。 三、提高基本业务能力 1、专项施工方案审批 在方案的审批过程中,发现模板工程施工方案、悬挑脚手架施工方案、悬挑卸料平台施工方案、人货梯基础施工方案等专项施工方案与现场施工最不符合,方案编制的本意与现场施工的情况相去甚远,这说明方案的编制审批变成了一种流程摆设,很少有人会按照施工方案来认真操作实施。究其原因有以下几点: ①由于方案是提前编制的,在编制时,各方因素考虑不全,造成方案在实施时缺少可行性操作。 ②编制方案的人本身不具备编制的能力,照搬照抄,缺乏施

调查取证申请书-调查取证申请书范本

调查取证申请书-调查取证申请书范 本 第1篇:调查取证申请书申请人:张某某,男,29岁,汉族,住肥西县XX乡XX 村,电话XXX。 被申请人:合肥XX学校 法定代表人:李XX,电话0551-XXX 。地址:合肥市瑶海区XX 路XX号。 请求事项: 请求贵委向被申请人调取:19xx年元月份至20xx年xx月份工资表。 事实和理由: 申请人与被申请人劳动争议纠纷一案已诉于贵委,现已受理。申请人在被

申请人工作期间的工资发放情况对本案的审理至关重要,而申请人多次索要,被申诉人不愿提供。鉴于申请人无法自行取证的客观情况,特向贵委申请调查取证。 此致 合肥市劳动争议仲裁委员会 第2篇:申请法院调查取证申请书申请人:xxx,男,19xx年xx月xx日出生,农民,住址:xx省xx县xx镇xx村xx 社xx号。 申请人:xxx,女,19xx年xx月xx 日出生,农民,地址:xx省xx县xx乡xx村xx社xx号。 申请人:xxx,女,汉族,19xx年xx月xx日出生,住址:xx省xx县xx 镇xx路xx号x单元xx室。 打定代理人:xxx,女,汉族,19xx 年xx月xx日出生,住址:xx省xx县xx镇xx路xx号x单元xx室。 请求事项: 请求人民法院依职权调取:xx公司

企业账簿明细。 事实和理由: 申请人与xx继承纠纷一案已诉于贵院,现正在审理过程中。由于现在对xx 与xx生前的公司清算后净资产中属继承人xxx的遗产份额提出了反诉,现在需要xxx公司企业账簿明细,但xxx一各种理由推诿拒绝。调查取证申请书根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条之规定,为维护申请人合法权益,特向贵院提出调查取证申请,请贵院依法予以调查。 此致 xxx市xxx区人民法院 附: 第3篇:申请法院调查取证申请书申请人:XXX,女,汉族,地址深圳市XX 区福虹路XX广场XX座XX层,联系电话:XXXXX。调查取证申请书被申请人:深圳XX公司,法定代表人:XXX。地址:广东省深圳市罗湖

工程款申请报告范文4篇

工程款申请报告范文4篇 工程造价控制管理贯穿于建设项目全过程,主要包含决策、设计、招投标、施工和竣工结算等阶段,而控制管理关键在于决策及设计阶段。本文是小编为大家整理的工程款申请报告范文,仅供参考。 [工程款申请报告范文篇一:工程款申请报告] xx建筑工务局: 由我单位施工的____工程从________年____月正式开工,至________年____月完工,________年____月完成竣工结算(或审计决算),结算价(或审计决算价)____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次申请结算余款(或审计决算余款)____万元。 附件:结算单(或审计报告) 施工单位:(盖公章) ________年____月____日 [工程款申请报告范文篇二:工程进度款申请报告]

pc监理总部: 我单位承建的西部管道达坂城热泵站现正进行施工,土建已完成总量的70%,工艺安装已完成总量的80%,严格按照epc的总体计划要求进行施工,确保安全、质量、工期的前提下,在epc规定的节点时期工程完工。 截至现在我单位土建成本已经发生500万元左右,安装成本也达到了300万元,线路中阀室结算价格基本审定290万元左右,epc项目部一直未给我单位拨付进度款(阀室及达坂城热泵站)。由于在这个项目上我单位垫资已经超出了承受的能力,我公司财务已停止给现场拨款。现场工程款已经全部用完,施工人员补助还未发放,严重影响工人施工情绪。工程款申请报告。现迫切希望通过监理总部协调能给我单位拨付工程进度款,以保工程顺利进行。如果进度款不能尽快拨付,达坂城热泵站将面临停工的危险,这样将严重影响整个西部管道全局施工进度,后果不堪设想,我单位也不敢承担如此重大的责任,故请监理总部能尽快给于协调帮助。 [工程款申请报告范文篇三:工程款申请报告] xx建筑工务局: 由我单位施工的____工程________年____月的工程进度为____万元,累计完成工程进度____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次按合同规定申请工程进度款____万元。 附件:________年____月工程进度报表 施工单位:(盖公章)________年____月____日

法院调查取证申请书

范文一: 申请人:赵xx,男,出生于19xx年x月x日,汉族,住址:x省x市x区9-401室。 被申请人:西安xx公司,法定代表人:xxx。地址:陕西省西安市xx区xx路x号。 请求事项: 请求xx区人民法院向西安xx发展公司收集调取证据。 事实和理由: 申请人与xxx纠纷一案已诉于人民法院,现正在审理过程中。(简要叙述案件事实情况) 基于上述事实,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第15、16、17条之规定,为维护申请人的合法权益,以便于法庭的正常审理,特申请法院调取、审查在西安xx发展公司处的有关证据情况。 此致 范文二: 申请人: 住所: 申请事项: 被调查人: 地址: 申请人诉纠纷一案,已由贵院立案受理,因申请人需调查。现因调查取证困难,故申请人请求人民法院对此予以调查取证。特此申请,望批准! 此致 北京市区人民法院 范文三: 申请人:上海市x宾馆有限责任公司,住所地x区x路,组织机构代码...... 法定代表人:叶x,董事长。 请求事项: 请求贵院依职权向上海市x区刑侦大队调取被上诉人失窃车辆的卷宗材料;到车辆被盗现场实地查看并核实车辆当晚所停场所非申请人所属停车场。 事实与理由: 上海市x宾馆有限责任公司因与刘x、彭x、张x保管合同纠纷一案不服x区人民法院做出的......号民事判决书,向贵院提起上诉,现业经贵院立案受理。现被上诉人车辆失窃案件已由上海市x区刑侦大队侦破,其查明的一部分案件事实材料(被上诉人所指车辆与上海市x宾馆有限公司停车场处丢失车辆是否为同一车辆;被上诉人刘x在停车后是否存在对车辆方向盘、发动机等未上锁的过失行为;追加直接侵权人为第一被告,申请人对本案只负补充责任)对确定本案各方责任比例至关重要。且车辆被盗现场非申请人所属停车场,在责任承担上请贵院予以充分考虑。

工程拨款申请报告范文3篇(完整版)

工程拨款申请报告文3篇 工程拨款申请报告文3篇 工程拨款申请报告文篇一: 尊敬的县医院领导: 您们好! 根据饶河县人民医院门诊住院处综合楼工程现存在的实际情况,工期比较紧,未完工程量比较大,而且,现在市场上材料费及人工费上涨,为了保证工程在10月15日能顺利如期完工,现存在主要困难就是资金短缺,工程还需要约七百万元工程款,才能确保工程完工。 请求县医院领导给以批复! 中信恒泰建筑安装工程有限公司 20xx年x月x日 工程拨款申请报告文篇二: 致: 古蔺县龙山镇人民政府 1、古蔺县龙山镇幸福院建设工程于xx年5月2日开工,现已完成基础工程,土石方回填等附属工程,并于xx年8月19日通过勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、古蔺县质量监督站、施工单位对本工程进行基础验收,验收《合格》。 2、根据合同1 7.3项工程进度支付说明,基础工程完工验收后,按合同总价的30%支付工程进度款。 3、申请建设工程进度款:

2366000.00元 30%=709800.00元 申请单位: 西南建工集团有限公司 项目负责人: 20xx年x月x日 工程拨款申请报告文篇三: 市公安局: 由我公司承建的市公安局进行派出所办案区及局办案中心整改工程现已全部完工,特申请拨付工程款人民币叁拾贰万伍仟元整。请贵局将此工程款拨付至以下账户,由此引起的经济纠纷,由我公司全权承担。开户单位: 三力建设工程有限公司凉山分公司开户银行: 中国建设银行攀西支行 账号: 特此申请 三力建设工程有限公司 20xx年x月x日 工程拨款申请报告文。 附送: 工程改造合同本3篇 工程改造合同本3篇 均由乙方负责采购供应;

调查取证申请书(范文16篇)

调查取证申请书(范文16篇) 调查取证申请书(范文16篇) 调查取证申请书(一): xx市海淀区人民法院: 原告与张某某离婚一案,已向海淀区人民法院提起诉讼。该案中涉及的被告张某某在银行的存款应当属于夫妻关系存续期间获得,属夫妻共同财产,为了查明案件事实,特申请海淀区人民法院向北京市海淀区某某银行查询被告帐号的存、取款情景。 被告帐号明细: 申请人:xxx xx年x月xx日 调查取证申请书(二): 申请人: 姓名,性别,年龄,民族,籍贯,工作单位,此刻住址,联系方式。 请求事项: 请求人民法院依职权查询本案原告b在中国工商银行的银行存款数额。 事实和理由: 申请人与xxx离婚纠纷一案已诉于人民法院,现正在审理过程中。申请人与xxx 共同生活期间,经济上完全由xxx管理。现xxx声称,共同生活期间,没有留下任何存款,而事实上,申请人的工资、奖金等全都交予xxx,不可能没有任何存款。申请人在家中曾见过中国工商银行的存折,但并未看过具体资料。基于所述事实,根据《中华人民共和国婚姻

法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,为维护申请人对家庭财产的合法权益,特向人民法院申请查询xxx在中国工商银行的存款情景。 此致 ××市××区人民法院 申请人:xxx 调查取证申请书(三): 申请人:XXX,女,XX年5月7日生,汉族,现住XXX 请求事项: 请求人民法院依职权调查本案所涉原XXX专家门诊、原红十字会XX门诊部、原XXXX门诊部、XXXX女子妇科医院、XXXX社区卫生服务中心的审批、登记、注销情景。 事实和理由: 申请人与XXXX女子妇科医院、XXXX社区卫生服务中心劳动争议纠纷一案已诉至贵院,现正在审理过程中。本案申请人原在XX专家门诊、红十字会XX门诊部、XXXX 门诊部、XXXX女子妇科医院、XXXX社区卫生服务中心工作,这些单位存在经营的延续性、权利义务的承接性,故而申请人的劳动关系期限应从始计算,但因卫生部门不配合,申请人无法取得这方面的相关证据。基于所述事实和理由,根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,为便于案件的审理并维护申请人的合法权益,特向人民法院申请调查原XX专家门诊、原红十字会XX门诊部、XXXX门诊部、XXX女子妇科医院、XXX社区卫生服务中心的审批、登记、注销情景,以证明其经营的延续性、与申请人劳动关系的延续性。 此致 XXX区人民法院

法院调查取证申请书格式(2020新版)

编号:YK-HT-046332 法院调查取证申请书格式 Form of court application for investigation and evidence collection 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 日期:_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

法院调查取证申请书格式 申请人:________,男,________年____月____日出生,农民,住址:xx省xx县xx镇xx村xx社xx号。 申请人:________,女,________年____月____日出生,农民,地址:xx省xx县xx乡xx村xx社xx号。 申请人:________,女,汉族,________年____月____日出生,住址:xx省xx县xx镇xx路xx号x单元xx室。 打定代理人:xxx(xxx之母),女,汉族,________年____月____日出生,住址:xx省xx县xx镇xx路xx号x单元xx室。 请求事项:请求人民法院依职权调取:xx公司企业账簿明细。事实和理由:申请人与xx继承纠纷一案已诉于贵院,现正在审理过程中。由于现在对xx与xx生前的公司(xxx公司)清算后净资产中属继承人xxx的遗产份额提出了反诉,现在需要

xxx公司企业账簿明细,但xxx一各种理由推诿拒绝。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条之规定,为维护申请人合法权益,特向贵院提出调查取证申请,请贵院依法予以调查。 此致 xxx市xxx区人民法院 XX文创设计有限公司 Yunbo Graphic Design Co., Ltd.

工程施工申请书范文

工程施工申请书范文Project construction application form

工程施工申请书范文 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 xx市xxx局: xxxxxxxx有限公司是经xxx市xx区对外经济贸易委员会xxxxxxxxxxx号文“关于中外合作经营xxxxxxxxx有限公司合同书、章程的批复”批准,于________年____月____日成立,注册资本为港币400万元,经营期限为________年。目前选址于xx市xx区xxxxxxxxx(地址),购地xxxx平方米,建设项目为:xxxxxx有限公司。 该项目已取得xxxx环保局环境影响报告批复。预计建成厂房x幢占地面积xxx平方米,xx车间x幢x层占地面积约xxx平方,建筑面积约xxx平方;xx车间x幢x层占地面积约xxx平方,建筑面积约xxx平方;xx仓库x幢x层占地面积约xxx平方,其它消防池及故事池占地面积约xxx平方;总建筑面积约xxx平方米;项目总投资额增加到xxxx万人民币,建设资金由我公司自筹。我司以生产和销售自产的xxxxx(产品

名);生产规模为年产xxx吨、xxx吨。计划用工人数为x人左右。 主要生产工艺:xxxxxxxxxxxxx. 我司在x________年初以本身在国外拥有多年xxxx生产的技术优势,引进国外创新工艺,国内首创产品xxxxxxx,主要以有xxxxx主要生产材料,因xxxxxx,并没有废水排污,很好的保护了水自源;生产设备为xxxxx机,对于电力设备的并无特殊要求,为环境护保及节能做出贡献。目前我司已取得环保部门对于该项目的环保意见书复函。我司产品xxxxxxxxx (公司经营状况),以积级创新、规范管理、预防为主、安全第一的管理模式进行经营,但因业务的不断发展,,因为场地的不足已经出现安全、消防隐患,希望在有关部门的大力支持下,企业得以更加健康、稳步的发展。现向贵局申请办理建设项目立项手续,恳请批准! 申请企业:xxxxxx有限公司 申请日期:xxxxx-xx-xx -------- Designed By JinTai College ---------

关于公司车辆使用及公司管理规定的通知 司

广东*******************科技有限公司 **司字〔2014〕6号 公司车辆使用及司机管理规定 一、车辆使用管理规定 第一条 为加强公司车辆的使用管理,做到规范用车、及时安全、降低消耗、提高效能,充分发挥车辆在业务接待和业务联系中的服务作用,特制定本规定。 第二条 公司行政职能中心是公司公务车使用管理的职能部门,按“集中管理、统一调度、合理使用”的原则,对公司公务车辆的安排、保险、使用、保养、维修、年审、安检进行管理。公司车辆必须送至公司制定地点进行维修、保养,洗车等。 第三条 公司用车由行政职能中心指定车辆管理员根据本管理规定原则负责统一调度,主要用于: 1、公司领导固定用车; 2、公司级副总经理级别每天上下班及平时回家探亲接送机; 3、部门经理级别以上(含部门经理)平时回家探亲接送机; 4、业务部门业务需要用车; 5、接待客户及有关政府部门领导; 6、运送公司活动所需物资; 7、其他用车; 8、所有用车必须由专职司机驾驶,除特殊情况如:该车超出限载人员时由董事

长特准,可以不用专职司机驾驶。 第四条、车辆安排原则 1、车辆申请必需提前1-3天申请,临时突发情况除外。当天申请无法保证车辆 及时调配,行政部将积极协调解决。 2、不同时段(以半个工作日为一个时段计),按“先申请先安排”原则安排。 3、同一时段多人申请用车时,考虑路程远近、用车人数、事件轻重缓急等要素, 按以下原则安排用车: 4、业务需要优先,业务包括:销售,财务,接待,四大事业部等; 5、重要访客(客户及政府人员)优先; 6、董事长亲自交办事件优先; 7、合并办事优先(联合用车的情况); 8、有预约车辆的优先。 第五条、申请用车流程: 1、为便于查询用车情况,行政运营中心每周五发布下周用车安排给各相关用车 部门文员及负责人; 2、各部门员工因工作需要使用车辆时应提前1-3天在行政部填写《商务用车申 请单》(以下简称《申请单》)填写《申请单》时,应详细填写用车人、用车事由、目的地及出车时间和使用周期; 3、车辆管理员按照上述第四条车辆安排原则审批用车申请,签批申请单; 4、用车申请人联系被派出车辆的司机确认用车,司机凭签批申请单到行政部取 钥匙出车; 5、若用车取消,用车申请人应及时通知车辆管理员及相关司机; 6、如遇特殊情况或节假日临时用车,用车人员可将用车人、用车时间、用车事 由等信息编辑短信发给车辆管理员,经口头确认后由管理员安排司机出车。 用车申请人最迟必须在用完车的首个工作日,补交用车《申请单》;

公司用车管理规定范文

公司用车管理规定范文 一.目的 为了加强和规范公司管理,减少用车费用和降低公司成本,本着安全、节约、有序、高效的原则,更好地为公司服务,提高工作效率,特拟定此制度。 二.适用范围 本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。 三.权责单位 1.公司车辆由办公室调度,主管人员管理。 出差及业务用车应向主管人员登记申请,填写用车申请表,领取钥匙,出襄樊市需由总经理批准。 2.公司业务办公用车的证照保管,车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。 四.用车管理 1.员工外出办事,三公里以内,应首先选择公交车为主要交通工具(经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外)。 其他符合条件的用车,一律登记、记录、申请。 2.主管人员依重要性顺序派车,不按规定办理申请者,不得派车。 如公司车辆一时调配不开,到主管人员登记申请批准后方可打车外出。 在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。 3.员工因私借用公车,需经办公室同意,并经总经理签署派车单后,主管人员方可派发车钥匙。

交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常,并按行驶里程计收油费。 4.节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。 五.车辆维修保养管理 1.车辆实行节假日及夜间归位管理,下班后必须按公司指定的存车地点存放,任何车辆不准随意更换存车地点,如遇特殊情况必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。 2.车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所,并将车门锁妥。 3.公司一般公务用车应指定特约修理厂维修,否则维护费不准报销。 如情况特殊,经主管同意可据实报销。 可自行修复的,报销购买材料零件费用。 4.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时,可视实际需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过200元时,应事先征得主管批准。 5.如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养,致使车辆损坏或机件故障,其所需要修护费,应依情节轻重,由公司或责任人予以负担。 6.在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用,违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况,由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。 7.私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为,其罚款和费用由驾驶人员自行负担。 其余根据具体情况,另行确定责任。

离婚调查取证申请书

离婚调查取证申请书 申请人: 女汉族年月日出生省县人经常居住地:身份证号码:电话:委托代理人: 姓名:工作单位:律师事务所职务:电话: 姓名:工作单位:律师事务所职务:电话:请求事项: 请求贵院依职权查询本案被告在招商银行和建设银行的银行存款数额。 事实和理由: 申请人与离婚纠纷一案已诉于贵院。申请人与共同生活期间,家庭经济完全由管理。现声称,共同生活期间,没有留下任何存款,而事实上,申请人的工资、奖金等悉数交给,不可能没有任何存款。申请人也曾见过在招商银行和建设银行的存折,但并未记住存款数额。 现由于申请人及诉讼代理人因客观原因不能自行查询,根据《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,为维护申请人对家庭财产的合法权益,特向贵院申请查询在招商银行和建设银行的银行存款数额。 此致区人民法院 申请人:

本文档可编辑,内容仅供参考,需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享: 技巧1:目标定位 如果知道了要定位的目标,那么利用“定位目标”就是最快的方法,例如要定位到第n页,第n 节,第n行。 操作方法:单击菜单“编辑”→“查找与替换”对话框,Word默认切换到“定位”选项卡,选择左侧“定位目标”列表框中的一项,在右侧的“输入页号”文本框中设定用户要寻找的具体目标,然后单击“定位”按钮,光标就到了目标位置。 技巧2:即点即输 用户在文档的空白区域输入内容时,通常会按回车键或空格键使光标到达想要的位置,但往往效果不甚理想,甚至导致出现排版问题而不断修改文档,此时就可以使用即点即输功能。操作方法:在空白区域的任意处双击鼠标左键,光标便可快速定位在双击位置。 使用此技巧的前提是要先开启这个功能,否则无效。大家可以按照下图所示打开这个功能:打开word选项 在高级选项里勾选“启用即点输入” 最后点击确认即可实现。

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司: 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程,合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工,钢结构施工、安装工程、装饰装修工程(室内装修除外)和施工便道施工”,合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工,工期为360日历天”,实际开工日期为2010年7月18日,实际竣工验收日期为2013年3月29日(综合楼竣工验收日期),综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多,外墙装饰主要材料未及时确认,建设单位追加工程投资等因素,使工程无法按正常合同工期竣工,特申请该工程延长施工工期,具体情况如下: 一、装饰主要材料确认因素: 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材,材料为白麻,综合楼主体验收:2011年5月5日,我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻; 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖,需厂方定制,生产周期约为17天; 特申请延期合计97天(详见附件)。 二、施工图变更因素: 本工程施工过程中,因设计施工图纸的问题,建设单位使用功能

的调整,导致工程变更较多,致使施工图与竣工图纸变更较大,设计单位为xxx工程设计咨询有限公司,而设计单位在xx与工地距离较远,有关施工图问题有时不能得到及时解决,尤其后期综合楼已施工完的部分,按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天(详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表)。 三、增加工程投资因素: 三个中心工程原估算价为5900万元,在施工过程中,因建设单位增加工程总投资,按相关政策规定,需向相关主管部门按程序进行申报,致使工程的主要工序处于半停工状态,只能进行相关辅助性施工及前期准备工作,申报时间为2012月5日9日,文件批复时间为2012年8月3日,计84天。 申请延期42天(详见增加投资申请报告,及批复文件)。四、工程量增加因素: 本工程合同总造价为24809050.00元(应扣除暂列金:1804644.45元),实际工程总造价为2.00元(初审金额),在施工过程中工程量增加,工程应作相应调整。 申请延期(实际造价/合同价*360-360)76天(详见附件)。五、政策性停工及天气因素: 在施工过程中,接xxx行政主管部门停工通知,停工:7天,因高温天气停工7天,2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰,停工3日,等因素停工合计:17天。

工程请示报告范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 工程请示报告范文 篇一:工程款申请报告 工程款申请报告 中山奥园房地产开发建设有限公司: 我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程,10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板,1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是,由于贵司审核工程款要经一个过程的时间,为了该项工程进度能正常运转,不使由于工程款影响进度而停工,所以为了燃眉之急,提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整,(小写)元工程款,以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表,请予以审查并开具工程款支付书。 附件:(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单;工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。

施工单位:四川亚泰建设有限公司 项目负责人: 日期:20XX年5月26日 篇二:开工申请报告范文(共6篇) 篇一:开工申请报告 工建设单位:施工单位:申请日期:程开工申请报告 中泉置业有限公司 深圳市科源建设集团有限公司二0一一年十二月三十日工程开工申请报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程开工报审表 工程名称:中泉新都汇外包工程编号:20XX1230 图片已关闭显示,点此查看 篇二:开工报告范文 黔西县贯城河桥梁工程项目 黔西县贯城河桥梁工程 目录 图片已关闭显示,点此查看 ③表明人员数量、姓名、性别及分工(包括职务、职责及工种);④表明需要的各种材料的规格、数量及相应的每

批采购进场数量,以及来源、产地、厂家、进场时间或预计进场时间(或预计进场时间)及其用途(使用在何工程或部位); ⑤表明应进行的试验及其试验规程和标准;⑥包括抽检试验表;⑦包括自检试验表。⑧标准试验批复(本项目无中心试验室不成批复)暂不填。 黔西县贯城河桥梁工程项目 黔西县贯城河桥梁工程 单位工程开工通知 编号(no.): 致贯城河驻监办: no.报告收悉,同意k0+143.320至k6+384.026,黔西县贯城河桥梁工程工程于201年月日开工,兹委派----------先生为该项目专业监理,派先生为该项目工程师。 黔西县贯城河桥梁工程第2合段 驻地高监签名: 年月日 贵州公路建设项目 黔西县贯城河桥梁工程2合同段工程开工申请批复单 承包单位:金光道建设工程集团有限公司合同号:02 图片已关闭显示,点此查看 师签署的工程项目,只由监理工程师签署即可

相关文档
最新文档