城市及道路照明工程施工合同协议书
城市及道路照明工程施工合同协议书
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
安装工程施工合同编号：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.2付款方式
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.2乙方责任：
“工完、料净、场地清’。
6。暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停
施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进
行暂时停工。
7．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造
成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：
开户行及账号：
城市道路照明工程施工合同
道路照明安装工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期 2.1开始工作日期：年月日 2.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为：天 2.承包方式 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 4.灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 4.8灯具和电源防护等级为IP65； 4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5.质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。 6.双方责任 6.1甲方责任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。 6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。 6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。 6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
城市及道路照明工程发展前景分析
城市照明行业发展前景分析 一、城市照明行业发展现状 近年来，我国城市照明行业正经历着前所未有的发展态势，主要得益于我国城市照明行业逐年加大的投资力度以及人们对各行业照明需求的不断增加。根据全国照明单位普查数据显示，“十一五”期间，全国城市照明经费总投资约650亿元人民币，比“十五”期间增加投资280亿元。此外，由于受到城市照明行业整体良好发展的推动，我国城市照明行业企业在近几年也表现出了快速稳定的发展势头，行业总体销售收入已由2007年的1346.53亿元增长到2012年的3045.70亿元，年均复合增长率高达17.73%。 1、城市道路照明及LED路灯发展现状 城市道路照明和城市景观照明作为城市照明的主体，为整个照明行业的发展做出了巨大贡献。就城市道路照明而言，伴随着我国城市建设尤其是城市道路建设的快节奏和高增长，其发展速度一直居高不下。截至2012年，城市道路照明路灯数约为2,062.22万盏，十年间年均复合增长率达11.30%。 图表 1：2003-2012年我国城市道路照明灯盏数 数据来源：国家统计局 同时，由于LED照明技术的各项优势，其在道路照明领域也取得了快速的发展。一方面，LED路灯符合国家及地方政府的节能减排要求，具有良好的社会效益;另一方面，照明企业加大LED领域的投资及市场开拓，实现企业自身的转型升级。因此，国内LED路灯出货量及实际安装量均实现大幅增长。根据半导体照
明网的数据，截至2013年，中国大陆LED路灯出货量同比增长72%，达到231万盏，实际安装数量约为200万盏。 图表 2：2009-2013年全国LED路灯实际安装数量及增长率 数据来源：半导体照明网 2、城市景观照明发展现状 城市景观照明作为城市照明的另一主要组成部分，在“十一五”期间也取得了良好发展。根据《“十二五”城市绿色照明规划纲要》统计数据，政府投资的城市景观照明项目约24,000项，总投资达1,022,300万元，约占整个城市照明投资比例的25%-35%。其中，城市景观照明投资中主要以商业步行街的景观照明投资为主，占比66%左右，其余各类型的景观照明投资约占34%，主要包括建筑物景观照明、构筑物和特殊景观照明、广场景观照明、公园景观照明等，具体比率如下图所示： 图表 3：各类型的景观照明投资比例分布 数据来源：《“十二五”城市绿色照明规划纲要》研究 3、城市照明智能控制系统发展现状
路灯合同能源管理项目合同标准版
市道路照明系统节能减排合同能源管理服务合同 1、用能单位（甲方）： 法定代表人：委托代理人： 项目指定联系人：手机： 通讯地址： 电话：传真：项目指定联络电子邮箱： 2、节能服务公司（乙方）： 法定代表人：委托代理人： 项目指定联系人：手机： 通讯地址： 电话：传真： 项目指定联络电子邮箱： 开户银行： 帐号：
鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就城市道路照明节能项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行路灯专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 甲乙双方确定：该合同及相关附件中所涉及的有关名词和术语，适用于如下定义： 1．1 、项目边界：在合同中约定，并且由甲方缴纳电费的道路照明系统设施分布的地理空间位置； 1．2 、项目时间边界：在合同中约定，对项目实施合同能源管理服务的时间期限； 1．3 、道路照明节能措施：指按照《中华人民共和国节约能源法》规定，通过提高道路照明系统终端用电效率，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的节电措施，并通过精细化道路照明用电管理制止浪费，有效、合理地利用电能，在实现照明需求的同时减少用电量，达到节约能源和保护环境的目的。 1．4 、道路照明终端设备：是指安装于照明电力线路终端，通过发光实现照明功能的设备统称，包括电光源、镇流器、灯具等部件及配件，可以指其中与设备能效有关的单一部件，也可以是能效部件的组合。但不包括安装此终端设备需要的支架或装饰件等非能效部件，如灯具外壳、灯杆、装饰性部件等。 1．5 、精细化道路照明用电管理：指根据2010年住房城乡建设部第21号令，2010年7月1日起实施的《城市道路照明设施管理规定》第19条：“城市照明维护单位应当建立和完善分区、分时、分级的照明节能控制措施”的要求，遵循以人为本、经济适用、节能环保的原则，通过对不同道路及道路的不同时段的路网结构形态、人流量、车流量、导向性、隔离状态进行统计分析，根据现行城市道路照明的标准的路面亮度值、照度值进行需求分析，分区域分时段按需求精细化提供道路照明服务。 1．6 、项目能源审计：指对项目边界内的道路照明系统在签约的前一段时间内全部电能活动进行检查、诊断、审核，对电能利用的合理性科学性作出评价、并提出改进措施和建议，以增强项目各方对项目用能的监控能力和提高项目电能的利用效率。 1．7 、单位设备月用电量：是指项目边界内的同类别型号的多套照明设备，在项目的环境电压下独立运行一个月（30天），经过电表计量获得的单套设备月平均用电量，单位为千瓦时（KWH）。该值可以通过随机取样的路段路灯，经电表计量获得。不同类别型号不同额定功率的设备属于不同样本，不能纳入同一样本进行加权平均。（该值的测试样本采样方法、样本数量、认可值需要双方认可同意，并作为合同附件）。 1．8 、单位设备月电费额：是指项目边界内的单套照明设备月用电量与当期电费单价的乘积，单位为元（人民币）。 1．9 、改造前项目月基准用电量：是指能效措施实施前，项目边界内的所有照明系
公路工程施工合同书(2021年)
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 公路工程施工合同书(2021年)
公路工程施工合同书(2021年)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 篇一： 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程 2 工程地点：友好花园项目内 3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m2，据实结算)， 总价款约计23920元
道路照明建设工程施工合同书
道路照明工程施工合同书 发包方：市建设局(以下简称甲方) 承包方：有限公司(以下简称乙方) 为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。 第一条工程概括 一﹑工程名称﹑地点和内容 1﹑街道路亮化照明工程 2﹑工程地点: 3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试. 二﹑开﹑竣工时间 1﹑开工日期:2011年7月20日 2﹑交工日期:2012年8月30日 三﹑质量等级:优良 四﹑合同条款 工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币
五﹑工程承包范围及承包方式 1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工，安装和调试。 2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。 3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。 4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。 5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效,分送有关部门。 6﹑本合同签定时间:二0一一年七月二十日 7﹑本合同签定地点: 建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 电话: 电话: 法定代表人(盖章) 法定代表人或其授权人(盖章)
照明系统施工合同
xxxx 供配电及照明系统劳务施工合同 二〇一七年八月五日 甲方：云南路桥股份有限公司G214上洱段改造工程下山口项目部 乙方: 为确保工程建设项目按质、按量、按期顺利完成建设任务，明确双方在工
程建设中的权利和责任，促使双方相互创造条件，搞好协调配合，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，供双方共同遵守。 第一条工程名称 工程名称：国道214线洱源县城至大理市上关段下山口段供配电及照明系统 第二条工程地址 工程地点：洱源县下山口 第三条工程内容 工程内容：供配电及照明系统 第四条工期 工期以指挥部下达为准。 第五条工程质量 按国家有关施工及验收规范、技术标准和施设图纸以及产品说明书组织施工，工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。本工程约定的技术规范： 1. 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012） 2. 《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB5 0300-2001） 3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002） 4. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006） 5. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006） 6. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006） 7. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171-1992） 8. 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 50093-2002）
城市及道路照明工程资质标准
城市及道路照明工程专业承包资质标准 城市及道路照明工程专业承包资质分为一级、二级、三级。 一级资质标准： 1、企业资产:净资产1500万元以上。 2、企业主要人员 （1）市政公用工程、机电工程专业注册建造师合计不少于8人，其中一级注册建造师不少于2人。 （2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称；市政公用工程、电气、机电、自动化、光源与照明、园林景观、结构等专业中级以上职称人员不少于20人，且专业齐全。 （3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 （4）经考核或培训合格的高压电工、低压电工、维修电工、安装电工等齐全，且不少于30人；具有高空作业操作证书的技术工人不少于5人，起重作业操作证书的技术工人不少于2人。 3、企业工程业绩 近5年独立承担过下列3类中的2类工程的施工，且必须有第1类所列工程，工程质量合格。
（1）单项合同额1000万元以上的带250KVA以上的箱式变配电或带有远程集中监控管理系统的道路照明工程3项； （2）单项合同额1000万元以上的室外公共空间(广场、公园、绿地、机场、体育场、车站、港口、码头等)功能照明工程或景观照明工程3项； （3）年养护的功能照明设施不少于5万盏或景观照明设施总功率不少于1万KW。 二级资质标准： 1、企业资产:净资产800万元以上。 2、企业主要人员 （1）市政公用工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人。 （2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或市政公用工程（或机电工程）专业注册建造师执业资格；市政公用工程、电气、机电、自动化、光源与照明、园林景观、结构等专业中级以上职称人员不少于10人，且专业齐全。 （3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人，且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。
某道路改造工程施工合同书
道路改造工程 施工合同书 发包方：* （简称甲方） 承包方：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围： 衡宝路至昭阳路，全长1540米，具体详见施工设计图。 工程内容：道路路基改造、道路沿石安装、人行道板铺装、花坛砌筑、沥青砼铺设、路灯架设等，具体详见工程量清单。 三、合同工期 1、开竣工日期 ①开工日期：2014年月日 ②竣工日期：2015年月日 ③实际开工日期以甲方的开工令为准，合同工期总日历天数天。
2、双方约定工期顺延的情况： ①设计变更导致工程量加10%以上。 ②施工期间一周内非乙方原因停水、停电累计8小时，工期从第9小时顺延。 ③经甲方工程师同意顺延的。 ④人力不可抗拒的情况。 四、一般权利和义务 1、甲方的权利和义务 ①协助乙方办理工程施工许可证手续。 ②负责办理施工过程中的用水、用电手续，水、电由甲方接入施工现 场一次，其余由乙方负责安装和管理，水电费由乙方负责。 ③合同签订后三天内提供施工技术资料三份。 ④组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，交付道路或管线平面、测量控制点及地下管线资料。 ⑤协调施工区域内各类管线的移位改造和障碍物的清除。 ⑥协助乙方做好交通秩序管理、安全围档和施工矛盾调处工作，费用由乙方负责。 ⑦提供施工需要的弃土场地和取土场地。 ⑧甲方委托湘咨工程管理公司对该工程实施全程监理，并接受**县质监站行政监督。 ⑨会同乙方选择主要材料的生产厂家。 ⑩施工过程中，甲方有权责令乙方按设计图和施工规范精心组织施工、
公路工程施工合同书范本(标准版)2篇
公路工程施工合同书范本(标准版)2 篇 Model of highway engineering construction contract (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路工程施工合同书范本(标准版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同书文档(2020版) 2、篇章2：公路工程施工合同书范本(通用版) 篇章1:公路工程施工合同书文档(2020版) 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程
2 工程地点：友好花园项目内 3 承包范围：混凝土路面工程施工（包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等） 4 承包方式：清包工（带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，（长约230m，宽8m，厚度20cm， 约1840m2，据实结算）， 总价款约计23920元 6 质量标准：合格 7 工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15 天 二、路面施工工艺 1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分 摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌 合机拌合灰土; 3 碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;
完整版道路照明施工合同
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
亮化工程合同(范本)照明亮化设计公司
照明工程施工合同样本 甲方： 乙方：_南昌凯斯莱景观照明设计工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施协商一致， 订立本合同。 一、合同主要条款 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：南昌市 1.3工程内容：大楼景观照明 2、工程承包范围 ：大楼外墙照明灯具采购及安装 3、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日（甲方延期付款，工期顺延） 合同工期总日历天数约天 4、质量标准 工程质量标准：合格 5、合同价款 包干价_ （人民币）￥：_ _元 5.1工程款(进度款)支付 合同生效，材料进场甲方向乙方预付该工程合同总金额的30%，工程安装完工验收后一周内付至合同总金额的95%，合同总金额的5%作为质量保证金，质保期结束后（无其它质量问题）七天内结清。 5.3合同价款及调整 5.3.1本合同价款采用固定价格（包干价）无竣工结算。 5.3.2 采用包干价格合同，合同价款中包括的风险范围：除不可抗力因素外. 5.3.3 物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整； 5.3.4措施费、规费为一次性包定价格，结算时不予调整。 5.3.5风险范围以外合同价款调整方法： 经甲方确认的设计变更或其它签证（设7天确认期限），确定结算价格； 6、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 6.1、本合同协议书 6.2、预算清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期 12 个月内无偿承担 工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 二、双方权利和义务 9、乙方 乙方应按约定的时间和要求完成以下工作： 9.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:通知开工前 9.2将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：通知开工前 9.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：通知开工前 9.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在合同施工成品未正式移交见方前均由 乙方负责保护，特殊情况下由于乙方或第三方原因造成已完工程成品的损坏，由乙方负责修复，费用由乙方承担。 10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于甲方原因造成已完工程成品的损 坏，由乙方负责修复费用由甲方承担。 三、工期：合同规定本合同于年月日完工。 11. 工期延误 由于非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。 12. 双方约定工期顺延的其他情况协商确定. 四、质量与验收 14.验收标准：按照国家及行业相关规定和标准. 15.甲方应在接到乙方请验通知后，七天内组织验收，逾期未能组织验收30天内视为默 认质量合格。 五、安全施工 16 .乙方必须严格遵守和执行中华人民共和国以及江西省安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防业主、甲方和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方负责。 17. 现场安全文明施工措施费由乙方负责. 六、材料设备供应 1 8.承包人采购材料设备 18.1本工程所需材料设备均由甲方组织采购,甲方负责监督验收. 18.2所有材料设备必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，否则，因此产生的后果均由承包人负责。 18.3凡是材料清单中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料，甲方必须按照
2021最新道路照明安装工程施工合同范本
2021最新道路照明安装工程施工合同范本 发包方（甲方）： 代表人： 承包方（乙方）： 责任人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工范围： 4、承包方式： 5、工程造价： 6、工程工期： 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅
自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。 （2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。 第二条、甲方责任 1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。 2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。 3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。 第三条、乙方责任 1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。 2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。 3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。 4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。 第四条、施工条件 1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测； 2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。 第五条、关于工期的提前与延迟 1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。 2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。 3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城
城市及道路照明工程施工合同
安装工程施工合同编号: 工程名称： 工程地点: 建设单位： 施工单位: 签订日期: 年月日
安装工程施工合同 发包方：(以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。 1.合同内容 １．1工程名称： 1.2工程地点: 1.3工程范围: 施工工期 2.１开始工作日期：年月日 ２.2结束工作日期：年月日 2.3总日历工作天数为: 天 2.承包方式 本工程为包工包料(不包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4．１合同总价款(暂定）人民币：元,大写: 4.1．１合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。 4．１.２合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的４％计取。 4.２付款方式
4．2.1施工进场两天内支付暂定工程款的3０%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的9５%。质保期满后一个月内一次性支付５％的质保金。 ４.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表２００1》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额200１》及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任: 5.１.１甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸）电子版。 5．1．2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担)。 5．1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.１.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。 5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后４8小时内组织相关人
城市及道路照明工程专业承包企业资质
城市及道路照明工程专业承包企业资质等级标准划分 城市及道路照明工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。 一级资质标准： 1．企业近5年承担过下列5项中的3项以上照明工程施工，工程质量合格。 (1)10KV以上变电站、配电室(含电缆及线路)安装工程3座； (2)容量160KVA以上的变压器安装工程； (3)具有远程控制功能的照明工程； (4)具有2路以上电源且可自投自复的照明工程； (5)设备投资在30万元以上(不含土建及电缆、线路部分)的照明工程。 2．企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中工程技术人员不少于20人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于4人。 3．企业注册资本金800万元以上，企业净资产1000万元以上。 4．企业近3年最高年工程结算收入1200万元以上。 5．企业具有相应的施工机械及质量检测设备，并至少具有：
(1)20米以上升降车2台以上； (2)不受外光源影响的灯具检测场所。 二级资质标准： 1．企业近5年承担过下列3项中的2项以上照明工程施工，工程质量合格。 (1)10KV电缆或线路工程； (2)容量100KVA以上的变压器安装工程； (3)设备投资在30万元以上(不含土建及电缆、线路部分)的照明工程。 2．企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人，其中工程技术人员不少于15人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于6人。 企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。 3．企业注册资本金400万元以上，企业净资产500万元以上。 4．企业近3年最高年工程结算收入700万元以上。 5．企业具有13米升降车和20米升降车各1台以上。 三级资质标准： 1．企业近5年承担过380V以上照明工程配电室和5公里以上电缆(或10公里以上架空线路)的照明工程施工，工程质量合格。
道路照明节能改造合同范本
福建省城市道路照明节能改造项目合同能源管理合同示范文本 （节能效益分享型） 福建省住房和城乡建设厅制定 20年月日
合同条款 鉴于本合同甲乙丙三方同意按“合同能源管理”模式就改造项目（以下简称“项目”）进行专项节能服务。三方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由三方共同恪守。 第1节术语和定义 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和术语定义和解释如下： 1.1 合同能源管理 指节能服务公司与用能单位签订能源管理合同，为其提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。 1.2 节能效益分享型 指节能改造工程前期投入由节能服务公司支付，甲方无需投入资金，项目完成后，甲方在一定的合同期内，按比例与节能服务公司分享由项目产生的节能受益。具体节能项目的投资额不同，节能效益分享比例和节能项目实施合同年度将有所不同。节能服务公司对节能项目进行投资，通过节能效益的分享来收回节能服务公司的投资。 1.3合同能源管理项目 以合同能源管理模式实施的节能项目。 1.4节能服务公司 提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务并通过福建省省级及以上备案的专业化公司。 1.5 能耗基准 指由用能单位和节能服务公司共同确认的，用以比较和确定节能量的依据。能耗基准应能代表能耗设施或系统运行规律时间段内的数据，数据采集可采用统计或测试或模拟的方法。 1.6 项目节能量 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。
道路照明工程施工合同
道路照明安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写： 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规，遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 施工 工期 2.1 开始工作日期： 2.2 结束工作日期： 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 年月日 年月日 天
4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ； 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压：AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
城市道路照明标准
路灯照明质量标准: 1.1 道路照明标准 ?道路照明标准应根据城市的-规模、性质、道路分类按下表选用。中、小城市可视 其道路分类降低一级使用，但路面平均照度应大于或等于1 1x（相应亮度约为 0.1cd/m2）。 1.2 道路照明设施 ?保证路面亮度（照度）均匀度和将眩光限制在容许范围内，灯具的纵向间距ｓ1、 安装高度h i和路面有效宽度ωe之间的关系，应符合下表：
?灯具悬挑长度ｌc与种植在路侧带或分隔带上树木的树形、道路横断面布置有关， 悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/4。灯具的仰角θ1宜小于或等于15°。 1.3 特殊地点的照明 ?曲线路段照明应符合下列规定： 1)圆曲线半径大于或等于1000m的曲线路段，照明可按直线段处理。 在半径小于1000m的曲线路段上，路面较窄时应沿曲线外侧布置一排灯具。在反向曲线路段上可将灯具安装在固定一侧。发生视线障碍时，可在曲线外侧增设附加灯具。路面较宽时可采用双侧对称布置。 平曲线路段上灯具的间距应适当减小，可为直线路段灯具间距的0.5～0.75倍。 圆曲线半径小时用小值；圆曲线半径大时用大值。 2)道路转弯处的灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上，以免使司机误认为是 道路向前延伸而导致事故。
3)在急转弯处的灯具应使驾驶员能看清缘石、护栏以及周围环境。 ?平面交叉照明应符合以下规定： 1)平面交叉的照明应使驾驶员在停车视距处看清交叉口，可采用与通向该交叉口 的道路光色不同的光源，主、次干路采用不同形式的灯具或采用不同的布灯方 式等。必要时可另行安装偏离规则排列的附加灯具。 2)平面交叉的亮度（照度）应高于每一条通向该交叉口道路的亮度（照度）。交 叉口的车辆、行人、交通岛、分隔带、缘石等应有一定的垂直照度。 3)为使驾驶员看清交叉口，应由设置在交叉口对面的灯具加以照明。 4)环形交叉设灯时，应将灯具设在环道外侧。若中心岛直径较大可采用高杆照明， 但应使车行道的亮度（照度）高于中心岛内的亮度（照度）。 ?广场照明设计应根据广场性质、夜间人流、车辆集散活动规模、路面铺装材料以及 绿化布置等情况分别采用双侧对称布灯、周边式布灯等常规照明或高杆照明。广场通道、出入口与人群集中活动区的照明水平及均匀度应略高于与其衔接的道路。 ?停车场根据使用要求，夜间车辆进出的频繁程度，合理设置照明。 ?桥梁照明应符合以下规定： 1)中、小型桥梁的照明应与其连接的道路照明一致，若桥面的宽度小于与其 连接的路面宽度，则桥的栏杆、缘石要有足够的垂直照度，在桥的入口处 应有照明设施。 2)大型桥梁照明应专门设计。 3)桥梁照明应避免给桥下道路或船只使用者造成眩光。必要时应采用严格控 光灯具。 ?铁路道口照明应符合以下规定：
道路绿化施工合同范本
道路绿化施工合同 项目名称：发包方(甲方)：市园林局发包人(全称) 承包方(乙方)：承包人(全称)： 签订地点： 签订时间： 为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》、《城市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。 一、工程概况 1、工程概况 (1)工程名称： (2)工程地点： (4)工程批准文号：喀市发改[ ]号 (5)资金来源：市政府投资 2、工程承包范围
(1)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。 (2)工程总面积：平方米。 3、合同工期 总工期：三年 (1)种植施工工期：开工日期年月日;竣工日期年月日，(日历 天数天) (2)树木养护工期：年月日起进入养护期，三年养护。初验为年月日，复验为年月日，竣工验收为年月日。大量补苗的养护期顺延。 二、合同价款与支付 4、合同价款 (1)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。 (2)金额(小写)：元(人民币)(大写) 元。
5、工程款支付 (1)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付20%。 (2) 年月日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。 (3) 年月日验收成活率达到95%以上，付至合同价80%。 (4) 年月日竣工验收后成活率达到100%，支付15%，通过审计后支付余款。 三、合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下： 1、合同条款; 2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件 3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书; 4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。 四、树木采购技术要求 1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)
路灯施工合同范本
篇一：路灯施工工程合同书 路灯施工工程合同书 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：茂租乡路灯亮化工程工程地点：茂租乡集镇 工程内容：茂租乡街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。 三、合同工期 开工日期：2012年11月日竣工日期：2012年12月日 管线敷设工期总日历天数天、灯具安装日历天数天。四、质量标准 工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额（大写）：材料、管线敷设、安装及调试费用：rmb万元，￥：元六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。 七、安全责任 乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。八、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 4、图纸 5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人（公章）：住所：法定代表人：委托法定代表人：电话：传真： 承包人（公章）：住所： 法定代表人：委托法定代表人：电话：传真： 篇二：路灯施工合同 工程施工合同书 委托方：（以下简称甲方） 承揽方：（以下简称乙方） 经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方负责道路灯施工，为明确双方责任，确 保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 一、要求： （一）项目名称： （二）安装地点： （三）工程内容：路灯安装施工。 （四）型号、规格、数量、价格二、工期：自收到定金之日起，15日内完成施工。 三、结算方式： 1、预付定金40%，材料到现场付至工程总造价的80%，安装结束后付清。未按合同约定付 款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.5％支付违约金。 2、合同操作期间，合同外增加内容，甲、乙双方认可后，甲方应先支付增加部分款项的