分布式光伏安装清包合同协议合同书

分布式光伏电站施工合同甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本合同所指项目工程中的部分施工安装业务分包给乙方完成，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、项目名称：Xxxx6.7兆瓦屋顶分布式安装工程

2、项目地点：湖北省襄阳市

3、项目内容：3.7兆瓦一个并网点站内开关柜进线以后设备的安装、从支架、组件、电缆、桥架、防雷接地、接线、单项调试等所有安装工程。

二、工作内容

1、方式：该项目所有安装材料由甲方提供，乙方以包工程承包及安全的形式进行施工，包括施工人员的管理、自备操作工具，临时措施、安全防护、伤害保险等，包质量、包安全、文明施工、包工期。

2、工程施工内容

1、本项目按甲方提供的设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。该项目乙方的施工范围光伏阵列区内甲供材料的的卸货、保管、二次转运、支架及组件安装、桥架安装、接地及电气的全部施工工程，以及为完成安装任务而采取的施工措施、租赁及所需要的施工器具、设备（所有主材料及主要辅材甲供，单项金额不大于1000元价值的辅材有施工方自理）

三、工期：

1、按甲方要求的开工日期进场，厂区3.7兆瓦的建设周期为40天（以具备并网条

件确认工期），从甲方提供好材料书面要求乙方进场之日起开始计算，计划施工周期为8月15日-9月25日。

四．质量要求；

1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。

2、乙方必须保质保量完成工程。

3、乙方在施工操作中，必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥，服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见，维护甲方声誉。

五、施工计价：

本工程承包单价按瓦计算0.13元/瓦，暂定容量为6.7兆瓦，施工总费用暂定为万元，大写人民币整（具体总金额最终以实际完成的容量据实结算）。

六、安全和责任

1、乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序，进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工作的施工。如达不到施工及安全要求，责令所属班组进行整改，直至整改合格，方能继续作业。

2、乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产，做到场地整洁，物料归类整齐，不影响交通及不影响业主方的正常生产持续，杜绝安全事故的发生。

3、因已方责任给甲方造成损失，损失由乙方承担。

4、合同约定应由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求，甲方有权安排其它单位完成，按所发生的费用从乙方扣除。

5、当工程质量明显与图纸要求不符时，甲方可直接向乙方发出整改或停工指令。

七、甲方职责：

1、依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组提供技术指导、

咨询、监督、随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督，提供完整的施工图1套，甲方负责三通，即水通、电通、路通。

2、甲方督促乙方人员遵守国家法律、法规、重视精神文明建设。

3、因甲方责任给乙方造成损失，损失由甲方承担。

4、甲方自行保证该项目各项手续的完备，由此产生的责任由甲方承担。

八、乙方职责：

1、乙方必须严格按双方确认的设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。

2、乙方应履行节约，合理使用材料，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，节约用电用水，材料浪费如未经甲方确认擅自因施工工艺或浪费而超过图纸定额5%以上时将自行承担此多出部分的料价价款。

3、乙方严格遵守甲方制定并符合法律规定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。

4、乙方应对从业人员自行严格审查，由此造成的损失及责任由乙方自行承担

5、乙方仅是劳务分包，不承担任何涉及施工资质等相应资质事项。

6、工程未安装完成前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。因乙方责任对现场其它承包单位工程或材料设备造成损坏的，乙方承担修复及赔偿责任。

九、付款方式：

1、甲方按乙方的施工进度支付劳务费用，进场一周内按总合同额支付10%的进度款。

2、支架组件安装全部完成后，支付总合同额40%的进度款。

3、开关柜进线全部完成后，具备并网条件支付总合同额45%的进度款。

4、项目并网验收消缺运行一个月后，支付剩余总合同额5%的验收尾款，逾期结算由甲方承担未支付款项日万分之一的违约金。

十、误工损失及违约

1、甲方确保工程施工的延续性，如因材料到货延迟，工期顺延，由此给乙方造成的损失，双方协议给于乙方适当的补偿。

2、本合同一经生效，任何一方擅自终止或不履行合同时，承担合同总额10%的违约金。

十一、合同生效及其他

3、本合同一式2份，双方各执1份，本合同经甲方盖章乙方签字后生效，劳务费用付清后劳务合同自动终止。

2、未尽事宜双方协商解决，协商不成时可向项目所在地的人民法院起诉。

甲方（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人：

乙方（签字）：

身份证号码：

年月日

建筑工程清包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-3432-84 建筑工程清包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程清包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：乙方：为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点：三、工程承包方式包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，

乙方自带所有施工机具。四、工程总量约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)×桩截面积(按设计图纸计算)。五、协议价款 1、按第一款施工内容，综合清包总价六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付：七、工程质量乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方

协议书与合同的区别

协议书与合同的区别合同首先是协议，但是协议未必是合同。下面是由小编为你整理的协议书与合同的区别，欢迎大家阅读。首先，我们来看看什么是《合同法》上的合同。《合同法》上的合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。对这个概念的理解，有以下四点： 1）平等主体；对于不平等主体之间的协议，比方说基于行政隶属关系的上下级之间就某一事项的所达成的协议，不属于《合同法》上的合同； 2）变动民事法律关系；从内容上来看，这一协议是设立、变更、终止民事权利义务关系的；具体说来，民事权利义务关系包括了物权关系、债权关系、身份关系； 3）协议；合同首先是一个协议，所谓协议就是指双方意思表示达成一致； 4）婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定；这里排除了身份协议由《合同法》来调整；实际上，根据我国《担保法》以及即将出台的《物权法》，物权协议也是排除在《合同法》的调整范围之外的；结合前面第2）点的分析我们可以看出，《合同法》所调整的合同，实际上它的内容只剩下一点，有关债权关系的协议；明确了《合同法》上合同的概念，对于“协议”我们也就能够有一

个更清晰的了解了。实际上，《合同法》对于“合同”的定义，其中心词还是“协议”，只是在此基础上加了三个限定而已。换句话说，合同首先是协议，但是协议未必是合同。所谓协议是指有关国家、政党、企业、事业单位、社会团体或者个人，在平等协商的基础上订立的一种具有政治、经济或其他关系的契约。协议，在其所表示的意义、作用、格式、形式等方面基本上与合同是相同的。经济合同和以经济为内容的协议，都可以称为契约，两者都是确立当事人双方法律关系的法律文书。合同与协议虽然有其共同之处，但两者也有其明显区别。合同的特点是明确、详细、具体，并规定有违约责任；而协议的特点是没有具体标的、简单、概括、原则，不涉及违约责任。从其区别角度来说，协议是签订合同的基础，合同又是协议的具体化。合同与协议是两个既有共同点又有区别的概念，不能只从名称上来区分，而应该根据其实质内容来确定。如果协议的内容写得比较明确、具体、详细、齐全，并涉及到违约责任，即使其名称写的是协议，也是合同；如果合同的内容写得比较概括、原则、很不具体，也不涉及违约责任，即使其名称写的是合同，也不能称其为合同，而是协议。工程清工合伙协议书一甲方乙方甲、乙双方经协商，就甲方承包的景观工程，乙方以包清工形式配合甲方进行施工，施工时间与工程内容由甲方安排、指定。具体达成

道路工程施工合同范本

编号：________ 道路工程施工合同范本甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日第1 页共4 页

道路工程施工合同范本签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。道路工程施工合同范本（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K + 至K + ，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；第2 页共4 页

（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。 3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。 5. 承包人项目经理：.承包人项目总工：. 6. 工程质量符合标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。 10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人

建筑工程施工劳务清包工合同

建筑工程劳务清包工施工合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况：（1）施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放成品材料或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、已进入施工现场，乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、生活费均有乙方承担，施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。（2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均有乙方承担，施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即

拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。（3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、止水钢板、止水胶带、预埋套管、预埋件、装模用的止水螺杆、瓷砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包包干。 6、承包范围：（1）、主体从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（包括图纸以内的土建工程量，除去水电安装，外墙防水油膏，栏杆安装外，图纸以内的工程量均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。（2）、二次结构后浇带预留及浇筑、原地面以上的外墙粉刷、抹灰。（3）、如乙方需安装塔吊时，甲方只提供塔吊基础的混凝土、钢筋主要材料，其他一切费用由乙方承担。第二条：工程价款与支付

道路施工合同范本五篇

道路施工合同范本五篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的道路施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。道路施工合同范本(一) 甲方：乙方：为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况 1、工程名称：道路维修 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价：元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。第三条：双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条：违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日道路施工合同范本(二) 发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定，结合本工程的实际情况，现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程名称：新校区5号道路6-8点工程 1.2工程地点：新校区2号学生公寓与学生食堂 1.3承包范围：工程量清单全部内容。 1.4工程质量：合格 1.5承包方式：乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工，如变更项目以甲方书面通知为准，杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后，原工程造价不变，只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。 1.6工程工期：合同签订2015年1月9日至2015年 2月 24日，合同工期为 45 天，必须按时完工。 1.7合同价款：工程造价为：402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况，合同总价作相应调整。①重大的设计变更;

建筑工程施工劳务大清包合同书

建筑工程施工劳务大清包合同书合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程概况仁工程名称: __________________________________ （以下简称本工程） 2、工程地址: _________________________________ 3、现场情况: ___________________________________ （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外得路面上堆放土方或者停机械，并注意协调好与相邻施工单位得关系；供乙方使用得场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。（2）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工得有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污染路面及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、承包形式：劳务大清包 5、工程内容：泥工，钢筋工，木工，架子工四大班组所包含一切工作内容（1）、甲方材料：钢筋、水泥、於、砂、石、加气块、机砖等主要材料。

(2)、除第一条外，其她工程施工图纸中所含有得一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、铁丝、铁钉、焊条、等所用一切均包含在工程内容中。 (3)、包括场地硬化以及二级配电箱以下得三级配电箱与电线等所有用电设备。 (4)、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料以及二次装修不在本合同范围之内。第二条:工程价款 1、本工程承包价格为：485 元/平方米。(按建筑每层投影面积计算) 2、乙方应当在本合同签订15日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式:每月按完成工程量支付，每月30号上报本月工程量，下月20号前支付本月工程量得80%； 4、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬得，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为在验收合格后一个月内支付至95%，余款5%在验收合格后三个月内付清。第三条：工程工期 1、开工日期: ______ 年______ 月______ 日 2、竣工日期: ______ 年______ 月______ 日 3、本工程竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日起为准，每延误一天，甲方有权对乙方进行一次得经济处罚。但乙方报验后甲方不能有意推延验收,如故意推延，乙方有权要求增加费用。

建筑大清包合同书清包

建筑大清包合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：宣城国鹏电气科技有限公司二、工程地点：郎溪县经济开发区三、承包方式：甲方提供工程主要材料；乙方大清包基础、主体施工，包质量、包安全、包工期、包安全文明施工、包竣工验收、保修的承包方式。 1、甲方负责土建主材：钢筋、砖、砼、水泥、砂石、砌块。四、工作内容： 1、给定的施工图纸范围内自机械挖土人工配合开始，到竣工验收过程的土建基础、主体、钢筋、模板、混凝土、砌体、粉刷、地面、散水、内外脚手架工程等。不含屋面、油漆、门窗、水电、防水、消防部分，包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他辅助性工作，所有人工、建筑所需的设备（施工机械、小型工具、小五金等）均由乙方承担，必须配合甲方承包组施工（包括现场拆模试块、同条件试块及标养试块制作）。 2、现场内的文明施工人工配合、临建搭拆、安全防护及清理工作。 3、挖土、回填机械设备、水、电由甲方提供。 4、施工现场内无杂工，乙方应为其他分包项目施工提供必要施工条件，预留施工空间。五、质量等级：合格工程六、工期：360日历天，开工日期：2016年8月10日，竣工日期：2016年8月10日，如遇不可抗力因素，经甲方确认后，工期顺延。七、计算方式：

1、建筑面积计算方法：基础不算面积，施工面积以图纸设计平方为准。 2、甲方施工时如图纸变更，甲方应以书面形式通知乙方，以实际增加工程量给乙方结算（以变更通知书为准）。八、付款方式 1、此工程总面积2425.1平方米。总价总计240.00元/㎡。 2、/ / 九、双方责任： 1、甲方责任：（1）、每个单位工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。（2）、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方营造一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令限期整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。（3）、给乙方配备现场施工用电、用水。（4）、保证原材料及时供应到现场（钢材、水泥、砂石、砼、砖、砌块等）。（5）、甲方管理人员有对施工作业人员违章作业行使停工整改、处罚等权力。 2、乙方责任：（1）、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，专职人员负责现场协调，安全文明施工，主要负责人保证吃住在现场。上报施工队的人员名单，包括各种上岗证件，保证农忙季节不停工。严格执行特种工种持证上岗，如：架子工、电焊工、电工等特殊工种。（2）、乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表、监理公司对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，报甲方批准后执行。（3）、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

简述协议书与合同区别

简述协议书与合同区別篇一：就业协议书与劳动合同的区别就业协议书与劳动合同的区别就业协议书与劳动合同都是与就业相关的，但有本质上的区别。就业协议书是教育部统一印制的，由毕业生、用人单位及毕业生所在高校三方签定的就业协议书，是在毕业生派遣之前签订的；而劳动合同是劳动者与用人单位之间签定的关于权利义务的法律文书，受劳动法的约束与保护，并且是在毕业生到单位报到后签定的。不论有何区别，但在就业协议书与劳动合同一经签定，都具备法律效力，不论是毕业生还是用人单位，都应当按照约定履行。 1. 内容不同在毕业生就业协议当中，毕业生的义务是向用人单位如实地介绍自己的情况，并按时到用人单位进行报到。用人单位的义务是如实向毕业生介绍自己的情况，负责办理毕业生有关手续。学校的义务则是负责完成有关的派遣工作，毕业生就业协议是毕业生分配的具体体现。劳动合同是劳动者与用人单位确立的劳动关系，明确双方的权利和义务的合同。 2. 主体不同就业协议书主体有三方，毕业生、用人单位、高等院校。毕业生和用人单位是人才市场上的平等主体，双方经过供需

见面，双向选择而达成协议。劳动合同的主体双方，则是劳动者和用人单位，用人单位和劳动者之间是管理和被管理的关系。 3. 法律依据不同毕业生就业协议是无名合同，适用《民法通则》、《合同法》、国家有关毕业生就业分配的法律法规和其他相关政策规定，这个协议一经签订，各方应严格履行，任何一方要变动这个协议，需提前一个月取得另外两方面的同意，否则按违约处理。劳动合同是有名合同，适用《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》等法律规范。 4. 签订时间不同一般来说就业协议签订在前，劳动合同订立在后。就业协议是毕业生在找工作过程中落实用人单位后签订的，就业协议的签订在学生离校前。劳动合同是毕业生到用人单位报到后订立的。如果毕业生与用人单位在工资待遇、住房等方面有事先约定，可在就业协议的约定条款中注明，附后补充**日后订立劳动合同时对此内容应予以认可。 5. 适用的人员不同劳动合同可以适用于各类人员，凡是中华人民共和国公民只要有劳动能力并符合法律规定的条件，经过供需见面双向选择，一经录用都可以与用人单位签订劳动合同。就业协议只适用于高校毕业生。

(完整)混凝土路面施工承包合同书

混凝土路面施工承包合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将甲方的工程（第一合同段）的路面工程交由乙方承包施工（单包工），双方商议同意，达成如下合同条款。一、工程概况 1、工程名称：第一合同段。 2、工程地点：。一、工程项目及技术标准： 1、水泥路面为路面，厚cm，宽米。为确保板的强度，施工中应严格按照交通部门的设计、配合比、进行配料。纵坡度顺适，边线整平、平整坚实、表面不松散。二、工程单价经双方商议同意工程单价，水泥混凝土每立方单价为元整，按实际面积计算，厚度为cm。二、乙方责任：三、切割片、路面养护、搅拌车等路面所有设备后台开搅拌机、倒水泥人员均由乙方责任。甲方责任：包工不料方式、路面一切浇灌设备、现场施工、振动器、滚平机、打磨机、光面机、刻纹机切割机、其中钢模板、发动机一台（柴油及维修费有乙方自付）甲方提供。四、工程质量要求 1、工程施工应按云南省及市交通主管部门的验收标准和甲方的“公路施工要求”施工，并接受甲方监督；接受交通局的管理、指导。 2、水泥严格按设计要求配料，设置要求严格按设计施工。 3、面层做成后，应线型顺适，按缝整齐，表面平整，有防滑槽，无跳车及啃边现象。 4、养生：水泥路面做完24小时开始养生，一般用草袋或稻草等覆盖于表面，每天晒水7次使其保持潮湿状态，至少连续15天以上。 5、切缝时要及时，既不使切缝时锯片带坏面板，又不因切缝太晚而出现裂缝，缝深不少于6公分。 6、浇灌沥青时填缝及时，必须清理干净，缝内无杂物，干燥后方可施工。 7、施工缝应严格按设计要求处理。 8、乙方施工必须服从监理工程师和监理人员的质量监理，并有责任和义务配合监理工作。五、工程日期：施工单位于，前将机械设备运输进入施工现场，并开工。竣工日期

工程劳务承包合同专用条款(完整版)

工程劳务承包合同（合同编号：）甲方：乙方：合同签订人：电话号码：日期：年月日

工程劳务承包合同甲方（工程承包人）：乙方（劳务承包人）：因工程施工需要，甲方委托乙方负责对本合同工程施工，并完成本合同相关工作内容。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。第1条合同文件及解释顺序本协议书与下列文件一起构成合同文件，上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 1.1 本合同； 1.2 本合同附件、附表； 1.3 劳务合同通用条款； 1.4 劳务承包答疑书； 1.5 甲方的技术交底； 1.6 施工图纸； 1.7 甲方转发的由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等； 1.8 施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件；

1.9 甲方劳务招标文件及其他附件； 1.10 甲方下发的相关管理文件。第2条乙方资质情况 1.1 1.2 1.3 1.4 安全生产许可证： 1.5 税务登记证： 1.6 资质证书（1）资质专业及等级及号码：第3条合同劳务承包工作对象、劳务内容 3.1 工程名称： 3.2 工程地点： 3.3 劳务承包范围：（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。 3.4 劳务承包工作内容：本合同乙方分包范围的工作内容见《工程工序及单价表》中相关内容。凡合同清单中的工作内容，乙方无权拒绝施工，否则作为乙方违约处理，对乙方已完工程不予计价支付。第4条施工工期 4.1 本工程具体施工工期以甲方通知为准。总体进度满足甲方提出的月、季阶段性进度要求。 4.2 乙方必须满足甲方的节点工期要求。按甲方节点工期进行奖罚。超过甲方下达

建筑工程承包协议书简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日建筑工程承包协议书简易版

建筑工程承包协议书简易版温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：一．甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米 13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。二．结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

三．质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。四．乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的（）%罚款。六、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

合同书和协议书的区别

合同书和协议书的区别篇一：合同与协议的区别合同与协议的区别从本质上说，合同和协议没有什么区别。《合同法》第二条规定：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。从这一概念中可以看出，合同就是协议。但根据逻辑学的原理，协议是合同的种概念（这个是普通逻辑学的基本概念。当两个概念是包含关系时，被包含的概念就是种概念，包含种概念的概念就是属概念。），即所有的合同都是协议，但并非所有的协议都是合同，所以说合同是具有特定内容的协议。所谓协议是指有关国家、政党、企业、事业单位、社会团体或者个人，在平等协商的基础上订立的一种具有政治、经济或其他关系的契约。协议，在其所表示的意义、作用、格式、形式等方面基本上与合同是相同的。经济合同和以经济为内容的协议，都可以称为契约，两者都是确立当事人双方法律关系的法律文书。合同与协议虽然有其共同之处，但两者也有其明显区别。合同的特点是明确、详细、具体，而协议的特点是简单、概括、原则。合同与协议这两个既有共同点又有区别的概念，不能只从名称上来区分，而应该根据其实质内容来确定。如果协议

的内容写得比较明确、具体、详细、齐全，并涉及到违约责任，即使其名称写的是协议，也是合同；如果合同的内容写得比较概括、原则、很不具体，也不涉及违约责任，即使其名称写的是合同，也不能称其为合同，而是协议。协议是机关、企事业单位、社会团体或个人，相互之间为了某个经济问题，或者合作办理某项事情，经过共同协商后，订立的共同遵守和执行的条文。与合同的区别是：经济合同有“合用法”作为依据，协议书暂时没有具体法规规定。协议书比合同应用范围广，项目往往比合同项目要大，内容不如合同具体。因此，协议书签订以后，往往还要分项签订一些专门合同。由此可见，合同就是具有特定内容的协议，用来约定当事人相互之间的权利义务关系同样具备上述特征的协议就是合同。实践中，合同可以以不同的名称出现，如合同，合同书，协议，协议书，名字并不重要，关键是看其内容。实际上，协议和合同之间的区别不大，而意向书和前两者的区别就太大了。真正的意向书不具有法律约束效力，而协议和合同都具有法律约束效力。意向书和协议、合同的区别意向书是双方当事人通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识而签定的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，

乡村道路施工合同范本

乡村道路施工合同发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目 1、工程名称：乡村路面硬化 2、工程地点：万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围：4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款：价格为每公里4 6、25万元人民币（不含税金）。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面，宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况，在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。三、施工及质量要求 1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用机械整平，并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化（不作垫层），并严格控制路面材料质量。四、双方权利和义务发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：负责场地三通一平，施工环境，上下协调，矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付每完成1公里路面硬化，甲方向施工方付已完工程量的90%；工程全面完成，至总工程款90%，余下10%在工程验收合格后一次付清。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。八、未尽事宜：本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。九、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式三份，甲方存一份、乙方存二份。甲方乙方年月日年月日

建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

合同编号: 建设工程施工劳务分包合同工程名称：______________________________ 承包人：______________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 签订地点：_______________________ 签订日期：年月日

建设工程施工劳务分包合同承包人：_____________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________________________________________ （以下简称为“发包人”）与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称： __________________________________________________ 劳务作业地点：_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容： __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限计划开始日期：_________ 年________ 月________ 日计划完工日期：_________ 年________ 月________ 日作业总日历天数为： __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总（分）包合同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元（RBM ________________________ ）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下: （1）本合同及其附件;

建筑工程清包合同协议书

建筑工程清包合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

建筑工程清包合同发包方：———————————————（以下简称甲方）承包方：———————————————（以下简称乙方）依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况 1，工程名称：———————————————— 2，工程地点：———————————————— 3，工程结构：———————————————— 4，建筑面积：—————m2 二、承包方式与施工内容 1，方式：工程劳务清包，包括施工管理、操作工具、包质量、包安全、文明施工、包工期。 2，施工内容本工程按设计图纸、技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。该工程从基础至屋面所有土建工程，均由乙方进行施工。三、工期按甲方要求的开工日期进场。进场日期为2017年8月18日。四、质量要求

1，按设计图纸、技术交底、设计变更、规范规程等要求施工，达到验收合格标准。 2，乙方必须保质保量完成工程。 3，乙方在施工过程中，必须服从甲方现场施工员和有关管理人员的指挥，服从甲方相关人员的指导、检查、监督和意见，围护甲方声誉。五、承包价格本工程承包单价均按实际建筑面积————元/m2计算面积大包干。六、安全和责任 1，乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产管理及职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序，进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本项工程的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改，直至整改合格方能作业。 2，乙方必须做到在施工操作前，坚持每天先交底，后检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。杜绝安全事故的发生。 3，乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切费用均由乙方承担，并且每发生一次罚款1000元，在工程款内扣除。七、甲方职责 1，依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督，随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督，提供完整的蓝图三套。甲方负责三通，即水通、电通、路通。甲方提供龙门架及操作工人（工资由甲方支付）。

乡村公路施工承包合同模板

乡村公路施工承包合同模板乡村公路指县乡公路和通村公路。那么签订乡村公路施工承包合同需要注意什么呢?以下是在干货资源社小编为大家整理的乡村公路施工承包合同范文，感谢您的欣赏。甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点 1、工程名称：徐家镇胡家沟村村道路建设。 2、工程地点：胡家沟村泥结碎石路途经，四、六、七、八社，终点为西河坎，公路总长1.53公里。二、工程承包范围及内容该段路基泥结碎石路面，要求路基平整。宽度3.25米，涵洞7处、水沟均由乙方负责。削岩、降坡，由乙方负责。三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币壹拾万零叁佰陆拾捌元整五、工程施工工期本合同施工工期为120天，(雨天除外)，20xx年9月17日开工，于20xx年1月 17日竣工。六、甲、乙双方的权利，义务 1、甲方的主要权力、义务。 (1)甲方的主要权利派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。 (2)甲方的主要义务 ①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。 ②负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。 2、乙方的主要权力、义务 (1)乙方的主要权力，开工前按约定领取工程起动款叁万元，￥30000.00元，中途付总工程的款1/2，完工后全部付清。 (2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。 (3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

建筑工程施工劳务大清包施工合同

建筑工程施工劳务大清包施工合同甲方: 乙方: 依照、《中华人发共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其她相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平与诚实信用的原则,保证工程质量、安全进度与文明施工的要求,商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务, 经双方协商,就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称: 工程地点: 施工单位: 建筑面积: 分包范围:主体基础地基垫层开始,主体工程(除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、内外、墙涂料、室内瓷地砖、涂料均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工)的所有工作,包括:一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、四填士人工配合施工、模板、钢筋、险、架子(二搭二拆)、二次结构、屋面、安全网,楼地面找平、砌体、内外抹灰外墙抹灰只做到保温以内刮糙、室内公共部位按施工图纸设计一次施工到位(涂料除外)、植筋、电渣压力;民主、机械连接、临建、道路场地硬化等所有主体工程。分包劳务内容: 主体:施工塔吊、电梯的基座施工、培吊指挥、现场电工、机修工、施工区及生活区的卫生工作、食堂工作、临建及文明施工(包括所有防护、工棚的搭拆)要求的所有工作;士0、000以下防水保护层的施工;楼层电渣焊钢筋的时装到楼层:止水条的安放、后浇带预留钢筋的保护施工缝钢丝网安设、临建;场地硬化;临电及机械的定期检查、保养及小型维修等。模板工程:包括模板的配置、安装及拆除(含二次结构中的构造柱、国梁、

过梁、压顶)、进场木工、层板、架管及辅料的装卸及整理堆放、棋板钻孔、方木、各类木工机械移位就位安装、预埋铁件安放固定螺杆丝口制作(原材料甲方提供,乙方加工制作)、预留孔的制作安装拆除、穿墙止水螺杆的割除、完工后洁理拔钉、各使用部件上油、洁理后在指定场地堆放整齐(包括螺栓清理维修与穿墙管材料)。以上所有材料、机械由乙方提供。钢筋工程:包括国家、企业、地方性规范要求的工作内容及施工线的各准备工作全部在内,进场钢筋内的卸车甲方吊车配合,水平、垂直运输、制作成、绑扎接焊接接头(包括电渣焊)梅花支架。混凝土工程:包括安放泵车、接拆清洗泵管、泵管固定架(泵车、泵管、布料机甲方提供)、布料机就位、泵车放料、险浇筑前的润模工作、脸浇筑、脸养护、施工缝处理、剪力墙棋板根部距地缝隙处理、布料机安放部位的钢管支撑加固、多余砼的有效处理(做预制过梁或地沟盖板),拆模后楼层洁理。架子工程:所有钢管及槽钢、安全网等辅助材料、场内运输:落地架地基础搭设;内外架的搭拆(二搭二拆);塔吊施工电梯附墙平台、安全通道、四口五!恪边的搭拆:悬挑工字钢的尺寸固定点加悍(料台的油漆及安放及文明工地所包括的所有工作)。以I-、所有材料山乙方提供。砌体工程:进场材料,场内运输与砌体有关的所有的工程内容。二、分二、包工作期限进场日期年月日,结束工作口期年月日,总工日历工作天数天。(自垫层施工开始计算工期) 三、质量标准工程质量:按国家规定的《建筑安装工程施工及验收规范》与《建筑安装工程质量评定标准?,本工程必须达到质量评定等级,合格。四、标准规范本合同使用标准规范如下:

建筑工程包清工合同范本

建筑工程包清工合同范本建筑工程包清工合同范本随着法律知识的普及，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是为大家收集的建筑工程包清工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑工程包清工合同1 单位名称：油漆工根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经双方协商，签订本合同。第一条工程名称及地点工程名称：工程地点：第二条工程范围及内容工程范围：的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子二遍，配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。工程承包形式：包工包料第三条结算方式 1、按实做面积进行结算，工程量计算方式按定额规定。

2、合同暂定数量：内墙涂料m2，外墙涂料m2。 3、单价约定：内墙涂料元/m2，外墙涂料元/m2。第四条合同价款的支付本工程根据每月完成进度部位，在月底按完成的工程量结帐，并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部，次月15号左右发放到各工人手中，工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付，乙方需开具劳务发票。第五条工程质量要求 1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范，并按GB50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。 2、材料要有质量检验合格证，如因乙方责任造成返工，其损失费由乙方承担，保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。 3、在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理，一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等，甲方根据情节轻重和造成影响程度，有权向有乙方处以罚款、停工，甚至终止合同。 4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的，由项目部开出整改通知单，班组如不及时整改的则按有关条例处罚。第六条施工工期及进度要求 1、施工工期：暂定为年月日开工，具体各幢施工工期必须符合