工程监理知识点

工程监理知识点
工程监理知识点

第一章

1、工程建设监理的本质属性是什么?服务性

2、我国现行的工程建设管理体制是怎么样的?

第三章

1、ADF监理单位,一般是指取得监理资质证书、具有法人资格的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询的单位。

2、E

3、名词解释: 监理单位的资质,主要体现在监理能力及其监理的效果上。

4、何谓专业配套能力?如何理解,试举例说明。(传闻必考)

5、D 实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费,其基准价根据《建设工程监理与相关服务收费标准》计算,浮动幅度为上下20%。

6、A 实行市场调节价的建设工程监理与相关服务收费,由发包人和监理人协商确定收费额。

7、监理招标的工作范围,可以是整个工程的全过程,但不允许将整个工程分为几个合同履行。(X)

8、多选题:大型或复杂工程,则可按设计、施工等不同阶段及监理工作的专业性质分别委托给几家监理单位。

9、D 工程监理企业资质证书的有效期为5年。

10、ACD工程管理企业年检结论分为:合格、不合格、基本合格

11、监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿(监理人与承包人串通给委托人或工程造成损失的除外)。(√)无括号内容则错

12、CD 监理单位是建筑市场的主体之一,建设监理是一种高智能的有偿技术服务。

13、填空题:监理单位、承包单位和建设单位之间的关系是平等的关系。

14、ABE 监理单位按照“公正、独立、自由”的原则,开展工程建设监理工作,公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益

15、设立建设监理有限责任公司,一般情况由3个以上、50个以下股东共同设立。(X)应为2个

16、设立建设监理股份有限公司,一般应有5人以上为发起人,其中需有过半数的过起人在中国境内有住所。(√)

17、CDE 设立监理单位的申报、审批程序一般分为三步走:1、申办营业执照2、申请资质3、资质审批

18、填空题:所谓监理能力,是指能够监理的工程建设项目的规模和复杂程度。

19、ABCDE 监理单位的监理能力和监理效果主要取决于:监理人员素质、专业配套能力、技术装备、监理经历和管理水平等。

20、CD 监理单位承揽监理业务的方式有两种:一是通过投标竞争取得监理业务;二是由建设单位直接委托取得监理业务。

21、BEF 工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事物所资质。

第四章

多选题:组织活动的基本原理:要素合理利用性原理、动态相关性原理、主观能动性原理、规律效应性原理。

监理组织的人员结构要求(ACD)合理。

A.专业结构 B.专业人数C.技术层次D.年龄结构E.专业种类

多选题:各层次监理人员的基本职责P61-63

总监理工程师代表是经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行

使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

总监理工程师是项目监理的权力主体。

判断题:总监理工程师代表有权负责审批监理实施细则。(X)

总监理工程师不得将审核签认竣工结算的职责委托总监理工程师代表。(√)

第五章

1、填空:建设监理工作中强调的三控制“质量控制、进度控制、投资控制”、二管理“合同管理、信息管理”、一协调“组织协调”

2、判断:监理的范围:自工程开工之日起至工程竣工验收后(包括保修期)结束为止的施工全过程监理。

3、多选:在施工阶段质量控制中,监理工程师复核签证的项目有:(AB)

A所有模板预留空、预埋件的标高、位置抽查。B轴线,标高复核

C钢筋绑扎复核D混凝土模板位置复核

4、土建监理工程师对结构工程质量监理,在模板工程中应严格控制(ABCDEF)

A轴线B标高C垂直度D模板的强度、刚度E支架的稳定性

F支架的强度、刚度G钢筋的位置H混凝土的配合比

5、土建监理工程师对装饰工程质量监理,应对装修材料进场前的产品、样品和装修工程质量实行实样封存验收。(√)

6、以下属于保修阶段的监理工作有:(BCDEF)

A编制保修期责任计划B审查承包单位编制的保修期责任计划C督促维修,确定工程缺陷责任

D签发保修期完工证书E编写工程最终完工综合报告F定期对工程回访,督促检查责任计划的实施名词解释:

监理规划:监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件,它起着指导监理内部自身业务工作的作用。

监理大纲:是监理单位为获得监理任务在投标阶段编制的项目监理方案性文件,它是监理投标书的组成部分。监理大纲的作用是为监理单位经营目标服务的,起着承接监理任务的作用。

监理实施细则:是指在监理规划指导下,在落实了各专业监理的责任后,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件,它起着具体指导监理实物作业的作用。

旁站监理:是监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理方案,旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员的职责应在监理规划中明确。

简答题:监理规划包括哪些主要内容?

第六章

1、判断:监理工程师必须对已完工的工程进行计量,只有经过监理工程师计量确定的数量才是向承包商支付工程款的凭证。(√)

2、FIDIC合同条件下的工程费用支付范围包括工程量清单中的费用和工程量清单费用两大部分。

3、FIDIC合同条件下的工程量清单项目分为一般项目、暂定金额和(C)三种。

A工科单价B综合单价C计日工D工程量清单外金额

4、在国外,FIDIC的作法,工程项目施工招标标底的编制由(A)完成。

A监理工程师B业主或业主委托第三方

5、人工费索赔常见的情况有(ABCE)

A额外劳动力雇佣B人员闲置C加班工作D合同中规定的正常工作E工程保险费

人工费用一般包括:额外劳动力雇佣,劳动效率降低,人员闲置,加班工作,人员人身保险和各种社会保险支出。

6、材料费索赔常见的情况有(ABC)

A额外材料使用B材料涨价C运输费用D材料在工地因保管不善丢失

材料费一般包括:额外材料使用,材料破损估价,材料涨价,运输费用。

7、不允许索赔的费用常见的有(BD)

A额外劳动力雇佣B工程保险费C加班工作D索赔金额在索赔处理期间的利息

不允许索赔的费用:承包商的索赔准备费用、工程保险费、因合同变更或索赔事项引起的工程计划调整、分包合同修改等费用,这类费用已在现场管理费中得到补偿、因承包商的不适当行为而扩大的损失、索赔金额在索赔处理期间的利息。

8、工程建设项目中,影响进度或工程推延的因素有(ABC)

A恶劣天气B地基干扰C图纸供应不及时D监理工程师及时签证E资金及时到位

影响进度的因素:人的干扰因素,材料、机具、设备干扰因素,地基干扰因素,资金干扰因素,环境干扰因素。

9、由于监理工程师在质量控制中的中心地位。监理人员对其把关不严、决策或指挥失误,应承担不可推卸的责任,监理单位对施工中出现质量责任承担主要责任。(X)

10、检验批及分项工程应由(A )与建设单位项目技术负责人组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

A监理工程师B总监理工程师C总监理工程师代表D监理员

11、建筑工程质量验收就划分为单位工程、(BCD)。

A基础验收B分部工程C分项工程D检验批E主体验收F初验

12、分部工程应由(B)与建设单位项目负责人和技术负责人等组织施工单位、设计单位等项目负责人与专业技术负责人等进行验收。

A监理工程师B总监理工程师C总监理工程师代表D监理员

第七章

1、填空题:建设工程施工安全生产管理,必须坚持“安全第一”、“预防为主”的基本方针。

2、监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的,应当承担规定的法律责任。

3、判断:监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查,未进行审查的,监理单位应承担国家规定的法律责任。(√)

监理单位履行了规定的职责,施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的,应依法追究监理单位以外的其他相关单位和人员的法律责任。

4、事故调查报告应当包括的内容:

A事故发生单位概况B事故防范和整改措施C事故造成的人员伤亡,直接和间接经济损失

D事故发生经过和事故救援情况E事故责任的认定

课本原内容:事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况、事故造成的人员伤亡和直接经济损失、事故发生的原因和事故性质、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议、事故防范和整改措施。

名词解释:

安全生产:安全生产就是指生产经营活动中,为保证人身健康与生命安全,保证财产不受损失,确保生产经营活动得以顺利进行,促进社会经济发展、社会稳定和进步而采取的一系列措施和行动的总称。

安全监理:安全监理是指对工程建设中的人、机、环境及施工全过程进行安全评价、监控和督察,并采取法律、经济、行政和技术手段,保证建设行为符合国家安全生产、劳动保护法律、法规和有

关政策,制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性,有效地把建设工程安全控制在允许的风险度范围以内,以确保安全性。

第八章

单选:1、FIDIC合同条款的编制者是国际咨询工程师联合会。

2、AIA合同条款的编制者是美国建筑师学会。

3、ICE合同条款的编制者是英国土木工程师学会。

4、AGC合同条款的编制者是美国总承包商协会。

5、建设单位的主要合同关系有(ABCDE)。

A咨询(监理)合同B勘察设计合同C供应合同D施工合同

E贷款合同F分包合同G租赁合同

6、施工单位、承包单位的主要合同关系有(ABCDE)。

A工程施工合同B分包合同C租赁合同D劳务供应合同E保险合同F贷款合同

课本原内容:分包合同、供应合同、运输合同、加工合同、租赁合同、劳务供应合同、保险合同、工程承包合同。

7、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,如总承包合同中没有明确该分包项目,则应经建设单位同意方可分包。(√)

8、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责,分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责;分包单位不对建设单位负责。(X)

9、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责;分包单位可以将其承包的工程再分包。(X)

10. 承包人承担违约责任的情况有(CD)

A.单方违约导致承包合同无法履行

B.承包人不能按照协议约定的日期竣工

C.因承包人的原因,承包人不能按照协议约定的日期竣工或工程师同意顺延的工期竣工

D.因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准

11.发包人承担违约责任的情况有(BCD)

A.单方违约导致承包合同无法履行 B.发包人不能按照合同约定支付工程预付款

C.发包人不能按照合同约定支付工程竣工结算款 D.发包人不能按照合同约定支付工程进度款

12.施工总承包的建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

转包:是指中标的承包商把对工程的承包权转让给另一家施工企业的行为。《建筑法》第二十八条与《施工合同》第38条第2款规定:禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

工程分包:是指合同约定或发包单位认可,从工程总包单位承包的工程中承包部分工程的行为。《建筑法》第二十九条规定:建筑工程总承包单位可以将承包过程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定分包外,必须经建设单位认可。

索赔:当事人在合同实施过程中,根据法律,合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是属于应由合同对方承担责任的情况造成,且实际发生了损失,向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求。简答:简述(在我国)索赔与变更的区别

变更是建设单位或监理工程师提出变更要求后,主动与承包商协商确定一个补偿额付给承包商。索赔是承包商根据法律和合同的规定,对认为他有权得到的权益主动提出给予补偿或赔偿的权利要求。

第九章

1、工程建设监理的组织协调分为建立组织内部的协调与监理组织外部协调,其外部协调有(ABCD)

A、与建筑单位的协调

B、与承包单位的协调

C、与设计单位的协调

D、与政府部门的协调

E、与建设地点周边单位的协调

2、工程建设监理的组织协调的方式有(ABCDF)

A、工地会议

B、工地例会

C、专题现场协调会

D、监理文件

E、每周例会

F、第一次工地会议

3、工地会议分为(ABCD)

A、第一次工地会议

B、工地例会

C、专题现场协调会E监理文件

E、每周例会

4、简述工地例会的主要内容?

答:①检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项的原因

②检查分析分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段的进度目标及措施。

③检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施

④检查工程量核定及工程款交付情况

⑤解决需要协调的有关事宜

⑥、其他有关事宜

5、简述第一次工作会议的主要内容

答:①建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织结构、人员及其分工

②建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权

③建设单位介绍施工准备开工情况

第十章

1、建立信息具有以下特征:伸缩性、(ABCDE)

A、动态性

B、共享性

C、可转换存储

D、可识别性

E、传输扩散性

F、传播性

2、建立信息的表现形式有:文字数据、(AEF)

A、数字数据

B、数据库等

C、电子文档

D、可识别的文件等

E、图形、图像和声音等

F、各种报表

3、简述(在我国)归档整理的监理文件有哪些?

答:①监理规划:监理规划、监理实施细则,监理部总控制计划等;

②监理月报中的有关质量问题;

③建立会议纪要中的有关质量问题;

④进度控制:工程开工/复工审批表,工程开工/复工暂停令;

⑤质量控制:不合格项目通知、质量事故报告及处理意见;

⑥造价控制:预付款报审与支付,月付款报审与支付,设计变更、洽商费用包甚于千人,工程竣工决算审核意见书;

⑦分包资质:分包单位资质材料,供货单位资质材料,试验等单位资质材料;

⑧三大控制的通知:有关进度控制的监理通知,有关质量控制的监理通知、有关造价控制的监理通知

⑨合同与其他事项管理:工程延期报告及审批,费用索赔报告及审批,合同争议、违约报告及处理意见,合同变更材料;

⑩监理工作总结,专题总结、月报总结,工程竣工总结,质量评价意见报告。

2019年监理工程师合同管理真题及答案

一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案:D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案:A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关

C.项目监理机构 D.社会团体 答案:C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案:C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理

6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案:D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案:B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证

B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案:C 9.下列组织或机构中,不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案:B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料

2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(附答案)

2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(附答案) 目录 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(附答案) (1) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(一) (1) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(二) (8) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(三) (18) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(四) (25) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(五) (28) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(六) (35) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(七) (42) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(八) (49) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(九) (56) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(十) (63) 2020年监理工程师考试《三控》试题及答案(一) 1.施工阶段质量控制中,( )是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要手段。 A.下达指令文件 B.现场监督和检查 C.审核技术文件、报告和报表

D.规定质量监控工作程序 答案:C 2.设计交底的主要内容一般不包括( )。 A.对施工单位、监理单位、建设单位等对设计图样疑问的解释 B.设计地震烈度是否符合当地要求 C.建筑、工艺等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生问题的说明 D.施工图设计文件总体介绍 答案:B 3.监理工程师在工程质量控制过程中,应遵循的原则不包括( )。 A.坚持安全第一的原则 B.坚持以人为核心的原则 C.坚持质量标准的原则 D.坚持以预防为主的原则 答案:A 4.工程施工质量验收的最小单位是( )。 A.分项工程 B.检验批 C.单位工程 D.分部工程 答案:B

监理工程师案例分析常用公式

监理工程师《案例分析》常用公式汇总 案例分析的公式汇总 1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki) 2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资 ×(1+∑Ki) 3.预备费=基本预备费+涨价预备费 4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率 涨价预备费P=∑It[(1+f)t一1] (其中:It=静态投资 f=上涨率) 5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费 6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率 7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款/2)*贷款利率 8.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息 9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资 10.流动资金用扩大指标估算法估算: 流动资金:拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率 11.实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1 12.用分项详细估算法估算流动资金 流动资金=流动资产-流动负债其中:流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货 应收帐款=产成品=年经营成本/年周转次数 现金=(年工资福利+年其他费)/年周转次数 存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品 流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费/年周转次数 在产品=(年工资福利费+年其它制造费+年外购原材料燃料费+年修理费)/年周转次数 13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率 14.所得税:(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率 15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限 (固定资产总额应包括利息) 16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值 17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值/出现正值年份当年折现净现金

2018年监理工程师考试《合同管理》真题解析

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:(1)依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法,正确的是()。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理

D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法,正确的是()。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法,正确的是()。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误,债务人或者第三人都可以提供抵押物;选项C错误,提单可用于质押;选项D错误,抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法,正确的是()。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误,留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权;选项B错误,留置权以债权人合法占有对方财产为前提;选项C错误,留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)

监理工程师三控真题及答案

2016年监理工程师考试<建设工程质量、投资、进度控制>真题及试题答案 1、工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。 A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工 【答案】B 2、工程项目建成后,难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。 A、影响因素多 B、质量波动大 C、检验特殊性 D、终检局限性 【答案】D 3、工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。 A、监理单位 B、施工单位 C、设计单位 D、工程质量监督机构 【答案】A 4、根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料、构配件和设备,应当注明()。 A、生产厂 B、规格和型号 C、供应商 D、使用年限 【答案】B 5、根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是()。 A、过程方法 B、持续改进 C、过程评价 D、管理的系统方法 【答案】D 6、根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。 A、质量计划 B、质量方针 C、质量策划 D、质量要求 【答案】B 7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。 A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同

【答案】C 8、下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。 A、极差 B、中位数 C、算术平均数 D、极值 【答案】D 9、采用排列图法划分质量影响因素时,累计频率达到75%对应的影响因素是()。 A、主要因素 B、次要因素 C、一般因素 D、基本因素 【答案】A 10、工程质量统计分析方法中,用来显示两种质量数据之间关系的是()。 A、因果分析图法 B、相关图法 C、直方图法 D、控制图法 【答案】B 11、根据有关标准,对有抗震设防要求的主体结构,纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l率不应小于()。 A、3% B、5% C、7% D、9% 【答案】D 12、根据《建设g工程监理规范》,工程施工采用新技术、新工艺时,应由()组织必要的专题论证。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位 【答案】C 13、图纸会审的会议纪要应由()负责整理,与会各方会签。 A、监理单位 B、建设单位 C、施工单位 D、设计单位 【答案】C 14、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后,方可报送项目监理机构审查。 A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、x项目技术负责人 【答案】B 15、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后,应由()签署审查意见

6监理工程师《案例分析》真题及答案

2006年监理工程师建设工程监理案例分析 一、某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务,一、二 标段工程先行开工,工程监理机构组织形式如图1.1所示。 二、图1-l二标段工程工程监理机构组织形式一、二标段工程开工半年后,三、四标段工程 相继准备开工,为适应整个工程监理工作 的需要,总监理工程师决定修改监理规划,调整工程监理机构组织形式,按四个标段分别设置监理组,增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同经管部四个职能部门,以加强各职能部门的横向联系,使上下、左右集权与分权实行最优的结合。 总监理工程师调整了工程监理机构组织形式后,安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改工程监理规划、审批工程监理实施细则;又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告;并安排专人主持整理工程的监理文件档案资料。 总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要,要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案经管机构保存。 问题: 1.图l-l所示工程监理机构属何种组织形式?说明其主要优点。 2.调整后的工程监理机构属何种组织形式?画出该组织结构示意图,并说明其主要缺点。 3.指出总监理工程师调整工程监理机构组织形式后安排工作的不妥之处,写出正确做法。 4.指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处,写出监理文件档案资料归档程序。 二、某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,总承包单位按照施工合同约 定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件: 事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向工程监理机构提出了设计变更的要求。 事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向工程监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工,且现场没有经管人员。于是,总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装

监理工程师考试合同管理知识点XX

监理工程师考试合同管理知识点XX 《合同管理》是监理工程师考试的必考科目之一,下面为你了一些合同管理的知识点,希望对你有所帮助。 1.施工合同的特点 合同标的的特殊性-单件性的建筑产品 合同履行期限的长期性 合同内容的复杂性 2.建设工程施工合同范本 协议书 通用条款 专用条款 附件(三个附件) ◇承包人承揽工程项目一览表 ◇发包人供应材料设备一览表(如包工包料则无此表) ◇房屋建筑工程质量保修书 3.关于工程师 如既有监理,又有甲方代表,则双方职责不能交叉 工程师易人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人 后任继续履行合同的约定以及前任的权利义务,不得更改前任作出的书面承诺 4.批准工程项目的建设(施工许可证制度) 领取施工许可证的主体

◇发包人(建设单位、甲方) 领取施工许可证的时间 ◇开工前 为什么要办理施工许可证 ◇政府主管部门审查项目是否具备开工条件 5.领取施工许可证应具备的条件(注意措词的精准) 已办理建筑工程用地批准手续-有地 在规划区内的工程,已取得规划许可证-有规划 拆迁进度符合施工要求-地可以施工 已确定了施工企业-有施工的人 有满足施工需要的图纸及技术资料(有+通过审查)-有图 有保证工程质量和安全的具体措施-有安全保证 委托了监理-有监督工程的人 建设资金已落实(落实的标准)-有钱 其他条件(如消防规定) 6.资金落实的标准 建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价的50% 建设工期超过一年的,到位资金原则上不少于工程合同价的30% 7.施工许可证领取条件中的要点 有地只要求有用地批准手续,不要求必须有土地证 拆迁只要求适合施工进度,并不要求拆迁全部完成

2018监理工程师合同管理练习题

2018监理工程师《合同管理》练习题引导语:企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题,欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述,错误的是( )。 A.在代理关系中,委托代理中的代理人应根据被代理人

的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为,被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为,才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商

D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的,由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中,( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置

2017年监理工程师《三控》真题与解析

2017年全国注册监理工程师执业资格考试 建设工程质量、投资、进度控制 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。 A.决策 B.勘察 C.施工 D.设计 2、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内,向工程所在地县级以上人民政府建设行政 主管部门备案。 A.15 B.20 C.25 D.30 3、涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.原施工图审查机构 4、根据建设工程质量管理条例,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程() A.材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合理使用年限 5、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。 A.科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D.管理水平和效率 6、关于监理单位质量方针的说法,正确的是()。 A.质量方针应自管理者代表制定 B.质量方针应自技术负责人制定 C.质量方针应自最高管理者发布 D.质量方针应自管理者代表发布 7、关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D.工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 8、下列质量数据特征值中,用来描述数据集中趋势的是()。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9、工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据,按某一性质进行分组、整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10、采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方目的原固是()。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据

监理工程师考试《案例分析》真题及答案

案例一: 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批,在第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3:总监理工程师在巡视中发现,施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用,且存在严重安全事故隐患,总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改,并及时报告建设单位。 事件4:工程完工经自检合格后,施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料,申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料,认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格,随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题: 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1: 不妥1,监理合同签订后,监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法:监理合同签订及收到图之后,总监理工程师组织编写监理规划; 不妥2,监理规划报法定代表人审批;

正确做法:监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3,第一次工地会议后,项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法:项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2: ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3: (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由:因为存在严重安全事故隐患,总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》,并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后,要求施工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后,施工单位提出复工申请表,总监理工程师审查,经建设单位同意,签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4: (1)总监理工程师仅组织审查了竣工资料,即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。不妥; (2)项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织工程竣工预验收。存在问题的,应要求施工单位及时整改;合格的,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。 案例二: 某工程,实施过程中发生如下事件:

交通部监理工程师合同管理考试

交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《合同管理》试题 一、单项选择题:(每题1分,共10分) 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件,主要体现为一定表格上的记载,不能全面反映当事人()的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用() A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过()。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险,按FIDIC条件应该是()。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失,作为违约责任的方式之一,是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲,违约赔偿损失实际上是()。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是() A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由()下达。

8、《合同法》规定,建设工程合同中没有规定的,适用()的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种()。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后()天之内,承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择;(每题1分,共计40分) 1、合同的书面形式主要有() A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有() A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有() A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用()。 A、贯彻公平、平等原则,平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行,维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则,增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有()

监理工程师案例分析

一.某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1.施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。问题:监理工程师应如何处理上述问题? 答案:略 二.【背景】 业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E—H—I—J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间) 1. 因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。 2. 因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。 3. 因业主要求设计变更,使F延误3天。 4. 因公网停电,使F延误1天,I延误1天。 GJ ┌─────────→⑧━━━┓ │38∧33┃ AE│HI┃∨ [124] ┏━>②━━>④┉┉>⑥━━>⑦━━┛⑨ ┃1817↑29│27↑ ┃BDF││K│ ①─→③──→⑤───┘└──────┘ │513 ↑1125 │C│ └──────┘ 14 施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求: 1. 工期顺延 E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。 2. 经济损失索赔 (1) 机械设备窝工费 E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元 F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元 G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元 H工序搅拌机 3台班×70元/台班=210元 合计机械设备窝工费 1910元 (2) 人工窝工费 E工序 5天×30人×28元/工日=4200元

监理工程师合同管理知识点(精选)

监理工程师合同管理知识点(精选) 引导语:在项目管理中,合同管理是一个较新的管理职能。以下是的监理工程师合同管理知识点(精选),欢迎参考! 从不同的角度可以对合同作不同的分类 1、合同法的基本分类。 《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)分则部分将合同分为15类:买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是合同法对合同的基本分类,合同法对每一类合同都作了较为详细的规定。 2、其他分类。 其他分类是侧重学理分析的,虽然合同法中也有涉及。 (1)计划与非计划合同。 计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。虽然在市场经济中,依计划订立的合同的比重降低了,但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同,有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。 (2)双务合同与单务合同。

双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同,如建设工程合同。单务合同是指合同当事人双方并不相互享有权利、负有义务的合同。如赠与合同。 (3)诺成合同与实践合同。 诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上,还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中,大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 (4)主合同与从合同。 主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止,但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。 (5)有偿合同与无偿合同。 有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中,绝大部分合同都是有偿合同。 (6)要式合同与不要式合同。 如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同,称为要式合同。反之,法律不要求具备一定形式和手续的合同,称为不要式合同。

注册监理工程师三控考试真题及答案

2007 年三控真题 一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1.工程建设活动中,形成工程实体质量的决定性环节是()阶段。 B A.工程设计 B.工程施工 C.工程决策 D.工程竣工验收 2.工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有()特点。 A A.隐蔽性 B.波动性 C.影响多样性 D.影响复杂性 3.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制,也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。 A A.以预防为主 B.以人为核心 C.质量第一 D.质量标准 4.施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给()。 C A.建设单位 B.监理单位 C.建设行政主管部门 D.工程质量监督机构 5.工程设计质量是工程质量的关键环节之一,设计质量首先应满足()。 A A.业主所需的功能和使用价值 B.工程质量监督机构的要求 C.承包单位施工组织的要求 D.监理单位监理规划的要求 6.在实施勘察工作之前,监理工程师应审核勘察单位编制的()。 B A.勘察规划 B.勘察方案

C.勘察管理文件 D.勘察工作责任制 7.监理单位对施工图纸的审核主要由()负责组织。 C A.项目技术负责人 B.监理单位技术负责人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师 8.图纸会审的内容一般不包括()。 D A.设计地震烈度是否符合当地要求 B.防火、消防是否满足要求 C.建筑材料来源有无保证 D.图纸是否符合监理规划所提要求 9.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件,在采购订货前应向()申报。 C A.建设单位现场代表 B.项目技术负责人 C.监理工程师 D.项目经理 10.为了确保工程质量,施工单位必须建立完善的自检体系,自检体系中可不包括()。 B A.自检 B.抽检 C.交接检 D.专检 11.施工过程中见证取样的试验室应是()。 D A.施工单位的试验室 B.建设单位指定的试验室 C.监理单位指定的试验室 D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室 12.总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。 D A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工 B.采用未经审查认可的代用材料

监理工程师-案例分析-高频考点40个

监理工程师《案例分析》高频考点 40 个 《建筑法》实施建筑工程前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监 理的建筑施工企业。 《建设工程监理规范》实施建设工程监理前,建设单位应委托具有相应资质的工程监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以双方的义务、违约责任等相关条款。工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称、监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 总监理工程师:由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作 的注册监理工程师。 总监理工程师代表:经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权利,具有工程类注册执行资格或具有中级及以上专业技术职称、3 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 专业监理工程师:由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 监理员:从事具体监理工作,具有中级及以上学历并经过监理业务培训的人员。级 配管理质量监控: 建设工程中,由于不同原材料的级配,配合及拌制后的产品对最终工程质量有重要的影响。因此,监理工程 师要做好相关的质量控制工作。 1.拌和原材料的质量控制 2.材料配合比的审查 根据设计要求,承包单位首先进行理论配合比设计,进行试配试验后,确认 2~3 个能满足要求的理论 配合比提交监理工程师审查。 监理工程师经审查后确认其符合设计及相关规范的要求后,予以批准。 3.现场作业的质量控制 (1)拌和设备状态及相关拌和料计量装置,称重衡器的检查; (2)投入使用的原材料(如水泥、砂、外加剂、水、粉煤灰、粗骨料)的现场检查。是否与批准的配合比一致;

2019注册监理工程师合同知识点整理

第一章建设工程合同管理概述 第二章建设工程合同管理法律基础 合同法律关系主体 合同法律关系主体是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 二、合同法律关系的产生、变更与消灭 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。 5、代理关系的终止 注意:委托代理中,被代理人死亡和丧失/恢复民事行为能力都不必然引起代理关系的终止。 二、担保方式 我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。 2、保证的方式 (1)一般保证:一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。

抵押物 也即:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任。 【有先后顺序】 (2)连带责任保证:在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 也即:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】 (3)当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。 5、保证责任 (1)保证范围 第一,保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。 第二,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。 (2)保证期间:一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。(注意:连带责任保证的保证期间规定相同) (3)保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人的书面同意,否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 (二)抵押 1、抵押的概念 (1)抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。 (2)其中债务人或者第三人称为抵押人,债权人称为抵押权人,提供担保的财产为抵押物。 抵押物 主债务 债务人 债权人 (主)债务人 债权人(抵押权人) (抵押人) (抵押权人) 第三人(抵押人) 2、抵押物

合同管理监理工程师职责

在总监或驻地监理工程师领导下,负责合同管理监理工作的具体实施。 (1)、熟悉合同文件,调查施工环境条件。 (2)、参与编制监理计划(规划)或监理细则。 (3)、参与审批施工单位提交的总体进度计划,初审调整计划。 (4)、确认施工单位提交的场地占用计划。 (5)、核算施工单位对工程量清单的复核结果。 (6)、编制开工预付款支付证书。 (7)、参加监理交底会。 (8)、参加第一次工地会议。 (9)、审查工程分包申请和分包协议。 (10)、审核施工单位月进度计划,检查和监督进度计划的实施。 (11)、参与审核分项、分部工程的开工申请。 (12)、初审或审核施工单位提交的工程变更申报,按施工合同规定编制工程变更令。 (13)、初审或审核施工单位提交的工程延期意向、工程延期申请,提出处理意见。 (14)、初审或审核施工单位提交的费用索赔意向和费用索赔申请,编制费用索赔报告。 (15)、按合同规定初审或核定施工单位提交的价格调整和计日工。 (16)、检查工程保险的办理情况。 (17)、调查分析违约事件,依据合同规定和有关证据评估损失,提出处理意见。 (18)、调解一方或双方提出的争端协调申请,提出解决建议。 (19)、参加工地例会或专题工地会议。 (20)、参与审查交工验收申请。 (21)、编制交工结账证书。 (22)、参与编写监理月报。 (23)、参与编制项目监理竣工文件。 (24)、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。

在总监或驻地监理工程师领导下,负责计量支付监理工作的具体实施。 (1)、全面熟悉合同条款、工程量清单,了解合同规范、设计图纸,紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好计量支付和月进度报表工作。 (2)、参与编制监理计划(规划)或监理细则。 (3)、深入工程现场,随时掌握施工现场工、料、机动态和工程进展情况,配合各专业监理工程师的工作,对已完工程进行计量,做到数量真实、计算准确。 (4)、审核承包人申报的支付报表,做到每项工程均有签认的检验单和工程数量计算表。计日工、工程变更、价格调整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证,报送的购货发票等应有依据。 (5)、参加监理交底会。 (6)、参加第一次工地会议。 (7)、参加工地例会或根据需要参加专题工地会议。 (8)、编制和签署交工结账证书。 (9)、参与编写监理月报。 (10)、参与编制项目监理竣工文件。 (11)、完成总监理工程师或驻地监理工程师委派的其他监理工作。 在总监理工程师的领导下,负责本项目计划监理工作的具体实施。 (1)、全面熟悉合同文件,了解合同规范、设计图纸,紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地作好施工监理计划和月进度报表工作。 (2)、参与编制监理计划。 (3)、具体参与审批施工单位提交的总体进度计划,初审调整计划。 (4)、审核施工单位提交的场地占用计划。 (5)、参加监理交底会;参加第一次工地会议及工地例会。 (6)、审核施工单位月进度计划,检查和监督进度计划的实施。

2018年监理工程师三控考试真题

2017年监理工程师《三控》考试真题 一、单选题,每题1分,共80分 1.工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。 A.决策 B.勘察 C.施工 D.设计 2.建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内,向工程所在地县级以上人民政府 建设刑侦主管部门备案。 A.15 B.20 C.25 D.30 3.设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案,应经()审批后方可实施。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.原施工图审查机构 4.根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。 A.材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合理使用年限 5.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。 A.科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D.管理水平和效率 6.关于监理单位质量方针的说法,正确的是()。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7.关于贯彻项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失 8.下列质量数据特征值中,用来描述数据集中趋势的是()。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9.工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据,按某一性质进 行分组、整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10.采用直方图分析法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11.采用相关图法分析工程质量时,散布点形成由左向右下的一条直线带,说明两条变量之 间的关系为()。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12.工程开工前,施工图纸会审会议应由()主持召开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计,应由()签字。 A.监理单位技术负责人 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.总监理工程师代表 14.总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。 A.5 B.7 C.10 D.14 15.分包单位资格报审表中的审查意见应由()签署。 A.建设单位项目负责人 B.施工单位项目负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 16.工程中采用新工艺、新材料的,应由()及有关质量数据。 A.施工单位组织的专家论证意见 B.权威性技术部门的技术鉴定书 C.设计单位组织的专家论证意见 D.建设单位组织的专家论证意见 17.工程监理实施过程中,总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

往年监理工程师考试案例分析真题及答案

往年监理工程师考试案例分析真题及答案本试卷均为案例分析题(共6 题。每题20 分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的。应简要写出计算过程。 试题一(20 分) 某实施监理的工程,监理合同履行过程中发生以下事件。 事件1:监理规划中明确的部分工作如下: (1)论证工程项目总投资目标; (2)制订施工阶段资金使用计划; (3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划; (4)审查确认施工分包单位; (5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明; (6)协助建设单位确定招标控制价; (7)计量已完工程; (8)验收隐蔽工程; (9)审核工程索赔费用; (10)审核施工单位提交的工程结算书; (11)参与工程竣工验收; (12)办理工程竣工备案。 事件2:建设单位提出要求:总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议,负责编制各专业监理实施细则,负责工程计量,主持整理监理资料。 事件3:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责,审查了施工单位报送的安全生产相 关资料。 事件4:专业监理工程师发现,施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明,随即向施工单位发出监理工程师通知单。 【问题】

1.针对事件1中所列的工作,分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作,哪些属于施工阶段质量控制工作;对不属于施工阶段投资、质量控制工作的,分别说明理由。 2.指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处,写出正确做法。 3.事件3中,根据《建设工程安全生产管理条例》,项目监理机构应审查施工单位报送资料 中的哪些内容? 4.事件4中,监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求? 试题二(20 分) 某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同,合同工期2 年。经建设单位同意,甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。 事件1:甲施工单位在基础工程施工时发现,现场条件与施工图不符,遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后,立即与设计单位联系,设计单位同意变更,但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位,建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件,交甲施工单位执行。 事件2:专业监理工程师巡视时发现,乙施工单位未按审查后的施工方案施工,存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知,甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。 事件3:工程竣工结算时,甲施工单位将事件1 中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请,总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由,拒绝变更基础工程价款。 事件4 :工程竣工验收前,项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328--2001)的要求整理、归档资料,其中包括: (1)工程开工审批表; (2)图纸会审会议纪要; (3)分包单位资格材料; (4)工程质量事故报告及处理意见; (5)工程费用索赔报告。 【问题】

相关文档
最新文档