FIDIC合同练习题
1、在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。
A、合同内注明工期
B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
2、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。
A、现场地质条件与文件资料说明不一致
B、不利于施工的外界非自然条件
C、不利于施工的气候条件
D、其他承包商对施工的干扰
3、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的责任
A、开工日起至颁发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
4、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是否提前竣工。
A、合同签字日起至颁发接收证书
B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D、开工令要求的开工日起至
5、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包方增加设备。此时，（）。
A、承包商可以拒绝
B、承包商应执行，但应给予经济补偿
C、承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D、承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担
6、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（）。
A、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C、以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
D、以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任颁发接收证书中指明的竣工
7、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。
A.竣工移交
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师颁发履约证书
D.结清单生效
8、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减
9、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定
10、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天
11、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款
12、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A.合同实施期的暂列金额
B.承包商部分工程的预付款
C.业主的履约保证金
D.作为承包商严格履行合同义务的措施
13、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2021年10月
建设工程合同（含FIDIC）条款 2021年10月历年真题及答案 一、单选题（每题1分共20分） 1、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不复杂、风险不大的项目，最适用于（A） A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、总承包合同 2、在建设工程质量控制中，对工程质量进行评定的依据是（B） A、项目协议书约定的质量标准 B、国家或专业的质量检验评定标准 C、发包人提供的质量标准 D、监理工程师提供的质量标准 3、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（A） A、向发包人索赔 B、向乙施工单位索赔 C、向监理单位索赔 D、自行承担 4、以下不属于索赔依据的时（B） A、法律法规 B、部门规章 C、合同文件 D、工程惯例 5、某大桥施工企业现场负责人下达错误施工指令，具体施工人员盲目施工给建设单位造成损失的，建设单位可进行索赔的对象是（C） A、施工企业的法定代表人 B、施工企业的现场技术负责人 C、施工企业 D、具体的施工人员 6、建设部107号文规定，建筑工程的工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的（D） A、10% B、15% C、20% D、30% 7、《建设工程设计合同》示范文本分为两种，其中GF-2000-0210版本适用于（D） A、民用建设工程设计 B、水文地质勘查 C、岩土工程设计 D、专业建设工程设计 8、《合同法》规定，违约责任（D） A、全部实行过错责任原则 B、总体上实行过错责任原则 C、全部实行严格责任原则 D、总体上实行严格责任原则 9、中止履行是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（D） A、撤销合同 B、解除合同 C、终止合同 D、暂时停止合同的履行 10、工程设计变更引起的新增工程量清单子目，其相应综合单价的第一提出方应为（B） A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、工程造价部门 11、按英美法的传统，合同生效的时间为（A） A、承诺发出时 B、要约到达受要约人时 C、承诺到达要约人时 D、要约人发出承诺通知时 12、某桥梁工程施工中，如遇人工挖孔桩桩孔，开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需要采用特殊支护措施，方可继续施工，施工方可考虑向监理工程师提出（C） A、设计变更 B、条件变更 C、施工措施变更 D、计划变更 13、在工程建设监理活动中，监理单位是（B） A、业主的代理人 B、业主的委托人 C、施工合同的当事人 D、绝对独立的第三人 14、双方当事人采用合同书形式订立合同时，合同成立的时间为（C） A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时
FIDIC合同练习题
1、在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。 A、合同内注明工期 B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和 C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数 D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数 2、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。 A、现场地质条件与文件资料说明不一致 B、不利于施工的外界非自然条件 C、不利于施工的气候条件 D、其他承包商对施工的干扰 3、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的责任 A、开工日起至颁发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 4、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是否提前竣工。 A、合同签字日起至颁发接收证书 B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工 C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书 D、开工令要求的开工日起至 5、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包方增加设备。此时，（）。 A、承包商可以拒绝 B、承包商应执行，但应给予经济补偿 C、承包商应执行，但应给予费用和工期补偿 D、承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 6、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（）。 A、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C、以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 D、以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任颁发接收证书中指明的竣工 7、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。 A.竣工移交 B.工程师签发工程接收证书 C.工程师颁发履约证书 D.结清单生效 8、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（）。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题 一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C） A．设计取费高低 B．设计单位的资历 C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度 2．能作为承包商索赔证据的是（C） A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录 3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延 B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延 C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延 D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延 4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意 C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师 5．建设监理招标的最大特点是（ C ） A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多 C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况 6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会 C．招标代理机构 D．建设行政主管部门 7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ） A．根据中标项目的不同特点采用不同报价 B．多方案报价法 C．可供选择的项目的报价 D．不平衡报价法 8．招标公告是一种(C) A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标 9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A） A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错 C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定 10．关于评标，下列不正确的说法是（B） A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
FIDIC习题1复习课程
习题八FIDIC合同条件及施工索赔 一、单选题 1．FIDIC合同条件规定，在施工过程中，总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰应由（）负责协调工作。 A.业主 B.总包商 C.工程师 D.指定分包商2．FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期限是从（）。 A.合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止 B.合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书日为 止 C.发布开工令之日起到颁发工程移交证书日为止 D.发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日 为止 3．FIDIC施工合同条件规定，业主扣留的保留金应在（）时全部退还。 A.颁发竣工证书 B.颁发工程移交证书 C.颁发解除缺陷责任书 颁发最终支付证书D.
4．FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（）止。 A.颁发工程移交证书日 B.工程移交证书中注明的竣工日 C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日 5．FIDIC施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（）控制。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.工程师和承包商共同 6．施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（）提出索赔要求。 工程师代表D.工程师C.承包商B.业主A. 7．FIDIC合同条件规定，公差款应按（）结算。 A.计量工程量 B.工程量清单中注明的工程量 C.工程概算书中的工程量 D.承包商提交的工程量 8．工程项目中使用的任何工程设备必须得到（）的书面许可后方可运至现场。 A.业主 B.承包方 C.监理工程师 D.设备供应商9．工程移交证书颁发以后，对公差的照管应由（）
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案 一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每 小题1分，共10分） 1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。 A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门 2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门 4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。 A.48 B.24 C.72 D.36 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度 6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。 A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书 7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。 A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函 8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。 A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书附录 D.通用合同条件 9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。 A.21 B.28 C.56 D.42 10下列说法不正确 ．．．的是（） A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应 B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值 C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付 D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作 二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题2分，共20分） 11.任何事故发生后，承包商应（）（）（）（）（） A..立即将事故详情通报业主 B.立即将事故详情通报工程师 C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录 D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告 E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。 12.按照FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）（）（）（）（） A..延误移交施工现场 B.不可预见的外界条件 C.异常不利的气候导致的停工 D.业主提前占用工程 E.不可抗力事件造成损失 13.下列说法正确的是（）（）（）（）（） A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师 B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
FIDIC合同条件(二)
FIDIC合同条件(二) (总分：157.00，做题时间：90分钟) 一、单项选择题(总题数：105，分数：105.00) 1.某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。 ∙A．25 ∙B．30 ∙C．40 ∙D．50 （分数：1.00） A. B. C. √ D. 解析：[解析] 当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，为了使承包商有较充实的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金，业主返还保留金限额的50%，剩余部分待颁发履约证书后再返还。所以保留金额的一半是80/2=40万元。 2.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。 ∙A．合同关系主体为业主和指定分包商 ∙B．指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 ∙C．承包商对指定分包商违约的行为承担责任 ∙D．由工程师负责协调管理 （分数：1.00） A. B. √ C. D. 解析：[解析] FIDIC施工合同条件规定，指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作，因此不损害承包商的合法权益。 3.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 ∙A．业主额外支付 ∙B．工程师承担
∙C．承包商自行承担 ∙D．业主与承包商协商补偿 （分数：1.00） A. B. C. √ D. 解析：[解析] 按照合同条件的规定，工程师在管理中应注意两点：一是不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付；二是工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。例如，承包商因自身管理失误使得实际进度严重滞后于计划进度，按照实际施工能力修改后的进度计划，竣工日期将迟于合同规定的日期。工程师考虑此计划已包括了承包商所有可挖掘的潜力，只能按此执行而批准后，承包商仍要承担合同规定的延期违约赔偿责任。 4.FTDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范条件，由( )来判断。 ∙A．业主 ∙B．工程师 ∙C．承包商 ∙D．政府主管部门 （分数：1.00） A. B. √ C. D. 解析：[解析] FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范条件，由工程师来判断。 5.作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是( )时间界限。 ∙A．合同工期 ∙B．施工期 ∙C．缺陷通知期 ∙D．合同有效期 （分数：1.00） A. √ B. C.
FIDIC合同条件(第一课)章节练习
单项选择题（共1 题) 1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。 (B) ?A、经监理工程师批准后才能运出工地 ?B、不能运出工地。 ?C、可自行运出工地。 ?D、应经业主批准后才能运出工地。 答题结果： 正确答案：A 多项选择题（共1 题) 1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。 (D) ?A、发包人负责检查试验 ?B、费用由发包人负责。 ?C、承包人负责检查试验。 ?D、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期。 答题结果： 正确答案：BCD 判断题（共1 题) 1、合同解除包括约定解除和法定解除。 (A) ?A、正确 B、错误 答题结果： 正确答案：A
FIDIC合同条件（第一课）章节练习 单项选择题（共1 题) 1、竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向监理工程师提交（）及操作和维护手册。(D) ?A、支付文件 ?B、变更文件。 ?C、履约文件。 ?D、竣工文件。 答题结果： 正确答案：D 多项选择题（共1 题) 1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。。(ABE) ?A、国家法律 ?B、合同规定的方法。 ?C、公认的良好习惯，使用恰当精巧和仔细的方法；。 ?D、公司的内部规定。 ?E、除合同适当配备的设施和无危险的材料。。 答题结果： 正确答案：BCE 判断题（共1 题) 1、FIDIC 施工合同条件规定，承包商应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。(A) A、正确 B、错误 答题结果： 正确答案：A 1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。 (A) ?A、经监理工程师批准后才能运出工地。 ?B、不能运出工地。 ?C、可自行运出工地。 ?D、应经业主批准后才能运出工地。 答题结果： 正确答案：A
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前 练习题 建设工程合同(含FIDIC)条款 (课程代码04231) 注意事项: 1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。 2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。 3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用源则 2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为 A.全过程招标 B.单项招标 C.专项招标 D.联合招标 3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括 A.完成初步设计时间的早晚 B.投入产出和经济效益 C.设计方案 D.设计资历和社会信誉 4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用 A.按时计算法 B.工资加一定比例的其他费用计算法 C.按工程建设成本的百分比计算法 D.固定价格计算法 5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于 A.10天. B.15天 C. 20天 D.30天 6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为 A.发出中标通知书后 B.完成评标后
C.签署施工合同后5个工作日内 D.合同履行完毕后 7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时 A.中标人为乙，合同价为980万元， B.中标人为乙，合同价为990万元 C.中标人为甲，合同价为950元 D.中标人为甲，合同价为1000万元 8.现场考察时间一般安排在 A.资格预审前 B.购买标书前 C. :投标截止前 D.签订合同前 9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为 A.国际竞争性招标 B.有限竞争性国际招标 C.国内竞争性招标 D.国内议标 10.依照民法理论，狭义的合同是指 A.劳动合同 B.物权合同 C.债权合同 D.身份合同 11.下列有关中标通知书的说法正确的是 A.中标通知书属于承诺 B. .中标通知书属于要约邀请 C.中标通知书属于要约 D.中标通知书对招标人不具有法律效力 12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.中止履行合同义务 13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是 A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金 14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括 A.岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
咨询师FIDIC合同条件介绍及要点分析考题及答案
一、单选题【本题型共6道题】 1.关于DAAB下列表述正确的是（）。 A．成员的报酬应由雇主承担 B．由仲裁委员会指定 C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力 D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出 用户答案：[D] 得分：5.00 2.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。 A．缺陷通知期内补充检验通过日 B．工程实际移交日 C．竣工检验本该完成的日期 D．雇主实际使用日 用户答案：[C] 得分：5.00 3.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。 A．终局的，对双方具有强制约束力 B．不是终局的，但对双方具有强制约束力 C．是终局的，但对双方没有强制约束力 D．不是终局的，对双方也没有强制约束力 用户答案：[A] 得分：5.00 4.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。
A．工程师 B．业主 C．承包商 D．业主代表 用户答案：[C] 得分：5.00 5.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。 A．业主的要求 B．合同数据表 C．专用合同条件 D．通用合同条件 用户答案：[A] 得分：5.00 6.EPC合同从价格类型上来说是（）。 A．单价合同 B．可调总价合同 C．固定总价合同 D．成本补偿合同 用户答案：[C] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。 A．一贯行为不轨或粗心 B．不遵守当地风俗习惯
FIDIC习题库
FIDIC习题库 一、单选题库 1.依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，工程师有权对体系的(任何方面)进行审查。 2.依据FIDIC《施工合同条件》，未经(工程师)事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。 3.依据FIDIC《施工合同条件》，直到工程师向承包人颁发(缺陷责任终止证书)，注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。 4.依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应采取(一切适当)措施，保护环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。 5.依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为(一名或三名)。 6.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师(无权)修改合同。 7.FIDIC的总部设在（瑞士洛桑）。 8.通常说的FIDIC“红皮书”是指（土木工程施工合同条件）。9.将变更工作量限定为±15%的FIDIC合同条件是（1988年版）。10.ICE是（英国土木工程师协会的英文）缩写。11.FIDIC是（国际工程师联合会的法文）缩写。 12．业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款）。13.FIDIC 合同中规定承包商违约的是第（63）款。 14.FIDIC合同实际上是想建立一个以（咨询工程师）为中心的专家管理体系。
15.承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是（对颁发 时尚未履行的义务承担责任）。 16.FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有（向承包商索赔）的权利。 17.（中标通知书）是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使 得业主与承包商之间的关系进入法律范畴。 18.承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使咨询工程师 满意后，有权在（21）天内收到上述移交证书。P79 19.（资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。 P8320.FIDIC合同条件中的B.Q.单指的是（工程量价单）。P88 21.以“早收钱，多收钱”为目的进行的投标报价称为（不平衡报价）。 P9422.正式工程开始之前的各项有关准备工作所需的费用称为（工程开办费）。P103 23.（招标文件）明确规定了业主的各种条件和要求，承包商在投标时应 仔细阅读研究，并对这些规定做出认真反应。P10724.Q.S.指的是（工料 测量师）。P109 25.索赔、工程变更令和调价公式这三大创收支柱的实质就是（合同外收入）。P117 26.包含在合同中，并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分施工，或供不可预测事件使用的一项金额是（暂定金额）。P129 27.根据FIDIC合同第42.3款规定，承包商进出现场所需的专用或临时道路通行权的一切费用和开支应由（承包商）承担。P146 28.当出现要求工程实施偏离合同内容的情况时，工程术语上讲工程 受到（波纹效应）的 影响。P146
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2019年4月
建设工程合同（含FIDIC）条款2019年04月历年真题及答案 一、单选题（每题1分共20分） 1、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（B） A、自然人 B、项目经理部 C、设计事务所 D、监理事务所 2、下列事件属于建设工程一切险除外责任的是（D） A、台风引起的损失 B、暴雨引起的地面下陷 C、雷电引起的火灾 D、自然磨损 3、根据适用范围不同，《建设工程勘察合同》示范文本分为（B） A、一种 B、两种 C、三种 D、四种 4、对于损失大、概率小的风险可以采取什么措施？（C） A、风险回避 B、风险控制 C、风险转移 D、风险保留 5、下列事件中，属于不可抗力的是（D） A、工程师指令错误 B、雇主终止合同 C、材料质量不合格 D、局部武装暴动 6、依据FIDIC《施工合同条件》，与指定分包商签订合同的事（D） A、雇主 B、工程师 C、政府 D、承包商 7、依据FIDIC《施工合同条件》，保留金分两次返还，分别是颁发工程接受证书和（A） A、履约证书后 B、竣工试验合格证明后 C、竣工验收申请后 D、履约担保函后 8、依据FIDIC《施工合同条件》，预付款起扣月份为进度款累计总额达到合同总价的多少进行起扣（A） A、10% B、20% C、30% D、50% 9、根据合同成立的形式，电子邮件属于（B） A、口头形式 B、书面形式 C、推定形式 D、其他形式 10、关于要约的说法，正确的是（C） A、中标通知书是一种要约行为 B、要约的内容可以是不确定的 C、要约必须以缔结合同为目的 D、商业广告是要约 11、董事会授权甲可订立1000万元已下单合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知道其超越权限。该合同的效力状态为（D） A、不成立 B、无效 C、成立 D、效力待定 12、下列合同中，属于可撤销合同的是（B） A、损害社会公共利益的合同 B、显失公平的合同 C、通过邀请招标签订的合同 D、以虚假资质签订的合同 13、合同履行中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（C） A、1万元 B、2万元 C、4万元 D、5万元 14、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 15、根据FIDIC《施工合同条件》，工程量变化超过原有工程量的多少以上，可以采用新的费率或价格？（C） A、0.01% B、1% C、10% D、20% 16、下列属于索赔按照实践的性质进行分类的是（A）
FIDIC施工合同条件考试题试卷及答案
FIDIC 施工合同条件考试题试卷及答案 一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。（每 小题 1 分，共10 分） 1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。 A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门 2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商 3.除非专用条件另有规定，FIDIC 施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。 A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门 4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。 A.48 B.24 C.72 D.36 5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式，（）填报。 A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度 6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。 A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书 7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。 A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函 8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个 DAB。 A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书附录 D.通用合同条件 9.如果DAB 已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到 DAB 决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。 A.21 B.28 C.56 D.42 10 下列说法不正确的是（） ．．． A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应 B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值 C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付 D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作 二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。（每小题 2 分，共20 分） 11.任何事故发生后，承包商应（）（）（）（）（） A..立即将事故详情通报业主 B.立即将事故详情通报工程师
FIDIC合同条件(一)_真题-无答案
FIDIC合同条件(一) (总分55,考试时间90分钟) 一、单项选择题 1. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 2. 因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。A．该部分工程的价值 B．减少的工程价值乘以规定费率 C．合同价的减少的一半 D．节省的承包单位的直接费的一半 3. 因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。A．指数法 B．系数法 C．公式法 D．比例法 4. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A．本该进行检验日 B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日
5. 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。A．随时B．经业主批准 C．经工程师批准 D．经承包商的项目经理批准 6. 某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 7. FIDIC条款中，( )即国内所指的工程保修期。A．缺陷责任期 B．工程保管期 C．缺陷通知期 D．质量保修期 8. FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书 B．履约证书 C．签发最终支付证书 D．承包商提交结清单 9. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A．开标日 B．工程师发布开工令日 C．工程师颁发工程接收证书日 D．工程师颁发履约证书日 10. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。A．不利的气候条件 B．招标文件未说明的污染
建设工程合同(含FIDIC)条款历年试题与答案
2010年4月高等教育自学考试 三、填空题〔本大题共4小题，每题1分，共4分〕 31、发出文案设计竞选文件至竞选截止时间，小型工程不少于——天。 32、作标技巧一般包括逐步升级法、——、突然袭击法、先亏后赢法等报价策略。 33、我国"合同法"规定，因重大误解而订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或——变更或者撤销其合同。 34、按合同的计价方式不同，建立工程施工合同主要有固定价格合同、可调价格合同和——合同3种。 四、判断题〔本大题共3小题，每题3分，共9分〕判断正误并说明理由，正确的在括号内划"V〞，错误的划"*〞，判断正误1分，说明理由2分。 35、如果施工图设计不委托设计方案中选的单位设计时，建立单位应付给中选单位方案设计费，金额为该工程设计费的20%。〔〕 理由： 36、自然人可以成为合同法律关系的主体。〔〕 理由：37、监理合同的标的是效劳。〔〕 理由： 五、名词解释〔本大题共4小题，每题3分，共12分〕 38、邀请招标 39、合同转让 40、债务抵消 41、仲裁 六、简答题〔本大题共3小题，每题5分，共15分〕 42、简述必须实施建立监理的范围。 43、简述招标公告的内容。 44、简述索赔的程序。 七、论述题〔本大题共2小题，每题10分，共20分〕 45、试述合同成立与合同生效的联系与区别。 46、论述FIDIC施工合同中指定分包商的概念和特点。 2011年4月高等教育自学考试 38、在原定的投标有效期满之前，遇特殊情况招标人需要延长投标有效期的，投标人可要求对投标文件进展细微的修改。〔〕理由： 39、合同审查的目的是为了熟悉合同。〔〕理由： 五、名词解释〔本大题共4小题，每题3分，共12分〕
FIDIC施工合同条件部分条款试题
FIDIC施工合同条件部分条款 [单项选择题] 1、fIDIC《施工合同条件》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（）计算。 A.1% B.2% C.3% D.4% 参考答案：C [多项选择题] 2、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响（）。 A.合同类型特点 B.发生应由业主承担责任的事件 C.承包商的质量责任 D.由于传染病导致延误工期 E.包含在合同价格之内的暂列金额 参考答案：A,B,C,E [多项选择题] 3、依据fIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有（）。 A.外敌入侵 B.工程所在地发生的叛乱 C.超音速飞行物产生的压力波 D.工地发生放射性污染 E.不利气候条件对施工的影响 参考答案：A,B,C,D 参考解析：业主应承担的风险义务 1．合同条件规定的业主风险 属于业主的风险包括： (1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动； (2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)； (3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；
(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波； (5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为； (6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害； (7)业主提供的设计不当造成的损失； (8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。 前5种风险都是业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的事件，损害后果又很严重，业主应对承包商受到的实际损失(不包括利润损失)给予补偿。 2．不可预见的物质条件 (1)不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 [单项选择题] 4、在fIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。 A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 参考答案：B [多项选择题] 5、依据fIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括（）。 A.工程师直接送达的书面指令 B.工程师代表直接送达的书面指令 C.承包商代表直接送达的书面指令 D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令 参考答案：C,E 参考解析： 1、承包商依据主合同发布变更指令 承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。 2、承包商依据分包合同单独发布变更指令 承包商依据分包合同单独发布的指令大多与主合同没有关系，通常属于增加或减少分包合同规定的部分工作内容，为了整个合同工程的顺利实施，改变分包商原定的施工方法、作业次序或时间等。
咨询工程师(FIDIC合同条件介绍及要点分析)继续教育考试及答案
咨询工程师（FIDIC合同条件介绍及要点分析）继续教育考试及答案 一、单选题【本题型共6道题】 1.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。 A．业主的要求 B．合同数据表 C．专用合同条件 D．通用合同条件 用户答案：[A] 得分：5.00 2.索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。 A．同期纪录 B．索赔通知 C．索赔报告 D．索赔证据 用户答案：[B] 得分：5.00 3.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。 A．工程师 B．业主 C．承包商 D．业主代表 用户答案：[C] 得分：5.00 4.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。 A．业主管控弱 B．责任单一 C．实施周期短 D．管理界面少 用户答案：[A] 得分：5.00 5.开工通知要在开工日期前至少（）天发出给承包商。 A．7 B．14 C．28
D．26 用户答案：[B] 得分：5.00 6.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（）的前一半支付给承包商。 A．期中支付 B．保留金 C．最终支付 D．预付款 用户答案：[B] 得分：5.00 二、多选题【本题型共4道题】 1.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。 A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币 B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清 C．承包商应提交相应的预付款保函 D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件 用户答案：[ACD] 得分：10.00 2.如果业主不按规定时间支付工程款，则承包商可以（）。 A．有权获得融资费 B．有权扣留业主已付款的材料 C．有权放慢或暂停工作 D．在一定条件下，有权终止合同 用户答案：[ACD] 得分：10.00 3.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。 A．一贯行为不轨或粗心 B．不遵守当地风俗习惯 C．经常做出危害健康、安全或环保的行为 D．不能胜任工作或渎职 用户答案：[ACD] 得分：10.00 4.FIDIC《EPC/Turnkey项目合同条件》的适用范围包括（）。 A．固定总价合同，按里程碑支付
建设工程合同范本(含FIDIC)条款复习资料
建筑工程合同(含FIDIC条款)〔一〕 本试卷共8页，总分值100分；考试时间150分钟。 一、单项选择题(本大题共15小题，每题l分，共15分) 1.合同关系的主体是指【】 A．物B．债权人的权利和债务人的义务 C．行为D．债权人和债务人 2．不属于要约应具备条件的是【】 A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出 C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的 3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担忧收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】 A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权 c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权 4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】 A．可撤销合同B．可变更合同 c．效力待定合同D．无效合同 5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】 A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责 C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责 6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要
求进展了重新采购，最后到达了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】 A．费用由发包人承当，工期给予顺延B．费用由承包人承当，工期不予顺延 C．费用由发包人承当，工期不予顺延D．费用由承包人承当，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】 A．协议书中约定B．通用条款中约定 c．附件中约定D．专用条款中约定 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进展合同内规定的检查试验而出现质量事故 9．组成委托监理合同文件的以下几局部可以互为解释，互为说明。当出现模糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】 A．合同专用条款B．投标书 c．协议书D．合同标准条款 10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建立工程规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承当绝大局部风险的工程的合同条件是【】 A．新红皮书B．新黄皮书 c．银皮书D．绿皮书 11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】 A．设计变更B．施工措施变更 c．条件变更D．方案变更 12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A．方案变更B．重大变更 C．重要变更D．一般变更
专升本自考建筑工程合同含FIDIC条款复习含答案
建筑工程合同（含F I D I C）条款复习资料 一、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整(de)当事人在民事流传过程中形成(de)（ C ）关系. A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业(de)项目经理指挥失误,给建设单位造成损失(de),建设单位应当要求（ A ）赔偿. A、施工企业 B、施工企业(de)法定代表人 C、施工企业(de)项目经理 D、具体(de)施工人员 3．在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间(de)关系是（ D ） A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系 C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系 4．依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后(de)28天内,承包人应向工程师递交（ A ） A．索赔意向通知 B．现场同期记录 C．索赔报告 D．索赔证据 5、下列财产中,（ A ）不得抵押. A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 6、邀请招标(de)邀请对象(de)数目不应少于（ B ）家. A、2、 B、3 C、5 D、7 7．下列关于不可抗力事件造成(de)工期延长及损失处理中,说法正确(de)是（ D ） A．工期不顺延,业主承担与工程有关(de)损失 B．工期不顺延,承包商承担与工程有关(de)损失 C．工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担 D．工期顺延,各自(de)损失各自承担,工程(de)损失由业主承担 8．被工程师要求暂停施工(de)工程,承包人要求复工时,应书面向工程师提出复工要求,工程师应当（ B ）A．立即给予答复 B．在24小时内给予答复 C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见 9．根据建设工程施工合同文本中相关条款,关于延期开工,下列表述正确(de)是（ D ） A．承包人不能按时开工,应不迟于协议书约定(de)开工日期前5天向工程师提出申请 B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人 C．承包人(de)延期开工申请得到同意后,可延期开工,但工期不能顺延 D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延 10、合同争议(de)解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 11、监理招标主要是对监理单位（ B ）(de)选择. A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 12、由于承包商(de)原因导致监理单位延长了监理服务(de)时间,此工作内容应属于（B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于（ B ） A．国内工程施工 B．国际工程施工 C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标 14．在FIDIC合同条件下,有权将部分工程项目(de)施工任务发包给指定分包商(de)是（ C ） A．总包单位 B．承包商 C．雇主 D．设计单位 15、根据专用条款约定(de)内容和时间,不属于发包人(de)工作范畴(de)是（ C ）. A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项(de)遗留问题