监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议
合同编号：[填写合同编号]
监理单位：[填写监理单位名称]
甲方：[填写甲方名称]
乙方：[填写乙方名称]
一、延期的原因
甲方与乙方签订的监理合同约定了监理工作的开始时间和完成时间，受到以下原因的影响，甲方认为需要延期完成监理工作：
1. [填写原因1]
2. [填写原因2]
3. [填写原因3]
二、延期的期限
为了解决上述问题，经甲乙双方协商一致，同意将监理合同的完成时间延期至[填写日期]。延期的期限为[填写天数]天。
三、延期后的工作安排
根据延期的期限，甲方与乙方调整了监理工作的进度安排，具
体安排如下：
1. [填写工作安排1]
2. [填写工作安排2]
3. [填写工作安排3]
四、延期后的费用及支付方式
由于监理工作延期，可能会导致额外的费用产生。甲乙双方商
议并达成以下协议：
1. 延期期间产生的额外费用由甲方承担，费用共计[填写金额]。
2. 甲方应在延期期限结束后[填写天数]天内一次性支付延期费
用给乙方。
五、补充协议的生效和解释
1. 本补充协议的生效条件是经甲乙双方签字盖章，并附于原监
理合同之后。
2. 本补充协议的解释、执行及争议解决均适用原监理合同的相
关规定。
为保证双方的权益，甲方与乙方在本补充协议上签字盖章，一
式两份，由双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：______________________乙方：______________________
2023最新监理合同补充协议 监理合同终止协议
最新监理合同补充协议 一、背景介绍 监理合同是指建筑施工过程中，业主与监理方之间达成的合同，旨在确保施工过程的合规性和质量。然而，在实际项目进行中，由于各种原因，可能会出现需要对监理合同进行补充或终止的情况。本文档就最新监理合同的补充协议和监理合同的终止协议进行了详细的说明。 二、监理合同补充协议 监理合同补充协议是为了在监理合同生效后，对合同条款进行补充或修改而制定的协议。补充协议的目的是确保项目的顺利进行和各方的利益得到保护。 2.1 补充条款 根据实际需要，监理合同补充协议的内容可包括但不限于几个方面： •工程范围的调整：对原有的工程范围进行调整或增补； •资金支付方式的调整：对原有的资金支付方式进行调整，如分期支付或预付款等；
•工期延长及罚款问题：如工期的延长及相应的罚款问题； •保证金的补充：补充原有的保证金金额或方式； •终止条款的调整：对原有的终止条款进行调整或增补。 2.2 补充协议的执行 监理合同补充协议的执行需要符合原则： •协商一致原则：各方在签订补充协议之前应进行充分的协商，确 保双方意见一致； •书面形式原则：补充协议必须以书面形式记录，并由各方签字确认； •公平公正原则：补充协议的内容应符合法律法规和公平公正原则； •主协议优先原则：补充协议的内容不得与原有监理合同相冲突， 如有冲突，则以补充协议为准。 三、监理合同终止协议 监理合同终止协议是指在监理合同有效期内，各方根据协议约定 或某种特定情况下，提前终止监理合同并达成一致意见的协议。 3.1 终止协议条款 监理合同终止协议的内容应包括条款：
•终止原因：明确终止监理合同的原因，如工程变更、资金问题、履约不良等； •终止日期：约定监理合同的终止日期； •终止方式：约定如何终止合同，如书面通知、协商解除等； •终止后责任：约定终止后各方的责任和权益。 3.2 终止协议的执行 监理合同终止协议的执行需要遵循原则： •协商一致原则：各方在签署终止协议之前应进行充分的协商并达成一致意见； •书面形式原则：终止协议必须以书面形式记录，并由各方签字确认； •合法合规原则：终止协议的内容应符合相关法律法规，并在合同终止后处理相关手续。 四、总结 监理合同补充协议和监理合同终止协议在实际项目中发挥着重要的作用。补充协议可以有效解决合同履行过程中出现的问题，确保项目的顺利进行。而终止协议则为各方提供了一种在特定情况下终止合
监理合同补充协议完美版
监理合同补充协议完美版 监理合同补充协议 项目一特征：一个地级市的多层小区，总建筑面积6万左右，取费仅有总造价的% 附加协议条款： 1、监理人受委托人委托，根据国家规定按照“四控、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理 2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬 3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，并不得擅自变更人员，总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请，经委托人书面同意后方可更换；其他监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员，同时须经委托人书面认可后方可更换 4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换，监理人必须在接到通知后一周内给与更换 5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性，不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外，将视情节轻重核减监理人监理费用~元，直至解除监理合同，触犯法律者将移送司法机关处理 6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施，如因监理人的合理化建议使本工程造价降低，经委托人确认，将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励 7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任 8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人 9、对于监理人向施工单位下达的重大决定必须经委托人同意方可下达 10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任 11、其他未尽事宜，双方协商解决
监理合同延期补充协议
监理合同延期补充协议 监理合同延期补充协议 一、背景和目的 监理合同是指在建设工程项目中，业主与监理单位之间的合同，用于监督和检查施工方的工作，确保工程质量和进度的有效进行。，由于各种原因，监理工作可能需要延期完成，此时需要双方达成延 期补充协议，以保证项目能够按计划进行。 本文档旨在详细说明监理合同延期补充协议的相关事项，明确 各方的权责，确保项目的顺利进行。 二、延期原因 监理合同延期的原因应在协议中明确说明，以便明确双方的责 任和义务。以下是常见的监理合同延期原因： 1. 自然灾害：例如地震、洪水等自然灾害导致施工中断； 2. 施工单位原因：例如施工单位违反了合同约定，导致工期延误； 3. 工程变更：例如设计变更或施工方案调整导致延期； 4. 材料供应延迟：例如供应商未能按时提供所需材料；
5. 监理单位原因：例如监理单位违反了合同约定，导致工期延误； 6. 因业主要求而产生的延期； 7. 其他无法控制的不可抗力因素。 对于延期原因的明确定义，能够减少双方对责任的争议，提高协议的可执行性。 三、延期期限和补偿 在监理合同延期补充协议中，应明确延期的时间范围和具体的延期期限。，还需要明确双方对延期的补偿责任和方式。 延期期限 延期期限即监理工作的延长的时间范围，可以是以天、周或月为单位。在协议中，需要具体规定监理工作延长的期限，并明确起止时间。 补偿责任 根据实际情况，双方可以约定延期补偿费用。补偿费用可以包括但不限于以下几种形式： 1. 监理单位提供延期监理工作所需的人力、物力和经济补偿；
2. 工期延误导致的损失，例如额外的人工费用、工程材料损失等； 3. 对监理单位次延期工作而导致的其他损失进行赔偿。 需要注意的是，在协议中明确约定补偿责任，以避免双方在后续工作中出现纠纷。 补偿方式 补偿方式包括但不限于以下几种方式： 1. 监理单位提供延期监理工作所需的人力、物力和经济补偿； 2. 监理单位对延期工作所产生的额外费用进行报销； 3. 业主向监理单位支付延期补偿费用。 补偿方式应在协议中明确约定，并明确支付方式和支付时间。 四、协议生效和争议解决 本协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期延长至协议中明确的延期期限。 在履行协议过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可根据合同约定，采取仲裁或诉讼等方式解决。 五、其他事项
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本 工程监理合同是指建设工程监理单位和建设单位签订的协议， 约定监理单位为建设单位提供监理服务的一种合同形式。工程监 理合同的签订是建设工程顺利进行的前提之一，为了适应工程实 际情况，常常需要签订工程监理合同补充协议。接下来，本文将 就工程监理合同补充协议的范本进行分析和探讨。 一、补充协议的定义及作用 补充协议是合同的一个组成部分，它对原有合同的补充、修改、补充附加等进行了详细的规定。补充协议的作用是对原有合同条 款进行澄清和完善。当双方在原有合同中没有约定某些具体事项时，双方可以签订补充协议。 二、工程监理合同补充协议的范本 1. 协议号 2. 项目名称
3. 双方基本情况 4. 补充协议的具体内容 （1）补充内容的具体描述 补充协议的第一部分应当列明补充内容的具体描述。例如，双方可以达成补充协议，对于原有合同中没有约定的工程监理服务内容进行补充。如果监理单位与建设单位就一个具体操作过程在原有合同的监理服务范畴中未指定职责，双方可以在此区分双方的职责。 （2）监理服务标准 在第二部分中，应当描述双方对监理服务标准的约定。例如，对于建设单位未提供的监理服务，监理单位在工程监理服务范畴内需履行的标准。从而保证监理单位对实际施工情况的把握和准确性，并使工程最终保持按照合同规定的质量要求。 （3）监理服务费用或权益变动
在协议的第三部分中，双方可以就监理服务费用或权益变动达成约定。例如，因工程建设工作的实际需要，监理服务内容重新划分，可能导致相应服务费用的变化。此时，双方应当约定具体的变化范围、计算方式等。 （4）变更登记 在协议的第四部分，双方应当约定变更登记的规定。例如，当补充协议签署后，监理单位应当及时将补充协议提交给建设单位办理变更登记，并在合同查询时能够出具完整的合同信息。 5. 附件 在签署补充协议之前，双方应当准备好所有必需的附件，并与协议一起签署。 三、结语
监理补充协议书范本
工程监理补充协议 委托人(甲方)：**开发有限公司 监理人(乙方)：**监理有限公司 就双方于2017年12月8日签订的**项目《建设工程委托监理合同》，双方经协商一致，达成以下补充协议： 一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况，已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。 二、监理机构和人员 1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等，乙方应当在本补充协议签订之日起3日内，向甲方提交书面报告一份，供甲方审查。甲方对报告内容的异议，乙方应当作出合理解释，如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的，乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责，仍由乙方负责。 2、乙方监理人员的要求： (1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人数至少人，其中总监人，总监代表人，专业监理工程师人，监理员人，专业搭配得当，分工明确，具有良好的职业道德，较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。 (2)所有现场监理人员年龄必须在50岁以下，并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时，且根据工程需要进行连续跟踪检查。 (4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致，否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。 (5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，否则，甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。 (6)监理过程中，监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的，甲方有权提出更换，乙方应当在24小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过2次，否则视为监理人不具备监理能力，甲方有权解除合同。 3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备，按甲方要求期限进驻现场，乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。 4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。 三、监理大纲、规划、细则 乙方应当在收到本工程施工蓝图后5日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监理方案)，经甲方书面签字确认后5日内提交相应的监理细则。乙方应当按照甲方确认的监理大纲、监理规划、监理细则工作，但甲方的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。 四、监理日志 乙方应当保证每日制作监理日志，监理日志至少应当包括以下内容: （1）当日日期、气象情况记录； （2）现场施工的环境情况记录,至少包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况,停水、停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失工作时间、费用等内容；
工程监理合同补充协议范本
工程监理合同补充协议范本随着建筑行业的快速发展和市场竞争的加剧，工程监理在工程建设中的作用也变得越来越重要。为了更好地保证工程的质量和安全，工程监理合同补充协议成为了监理公司和业主之间的一种重要协议形式。 一、背景说明 监理公司和业主在签订工程监理合同的过程中，如果遇到了一些特殊情况，例如工程进度、施工方案等方面上产生了争议，双方需要达成新的共识。此时，就需要通过补充协议的形式，对原有的监理合同进行补充和完善。 补充协议通常又称为增补协议或附加协议。它是在原有的合同基础上，针对某一方面进行具体规定的另一份协议。对于工程监理合同而言，补充协议一般用于对合同内的监理标准、监理费用以及相关的责任要求等进行具体规定。 二、下面我们就来看一份工程监理合同补充协议的范本，以供参考。
补充协议编号：XXX 甲方：（监理公司） 乙方：（业主） 鉴于甲乙双方签订了《工程监理合同》（以下简称“原合同”），现在因工程进度、施工方案等方面的原因，双方需要达成新的协议，具体内容如下： 一、监理标准 原合同中规定的监理标准是基于国家相关标准的要求制定的， 根据实际工程情况，甲方须在监理过程中把握好施工质量和安全 管理，严格按照国家标准和有关法规对工程进行监理，并对工程 中出现的问题及时处理和报告乙方。 二、监理费用
根据实际情况，本次补充协议对原合同中的关于监理费用的规 定做出了调整：监理费按照实际监理工作量计算，每月结算一次；若有特殊情况，乙方可根据实际情况另行支付相应费用。 三、责任要求 在工程监理过程中，如果甲方发现了一些重要问题，应当及时 向乙方提出并处理。如果因甲方的疏忽或监理不力，导致工程质 量和安全问题，甲方应当负主要责任。但若因乙方自身原因或承 包商问题导致事故，甲方可免除相应责任。 四、补充规定 除此之外，本次补充协议还规定了以下补充内容： 1. 甲方应当定期向乙方汇报工程监理进度，及时告知工程进度、施工质量、材料使用等方面的问题。
工程监理延期补充协议范本
工程监理延期补充协议范本 甲方：（委托人名称） 乙方：（监理公司名称） 根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议： 一、延期原因及背景 根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期： 1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等） 2.（继续描述项目延期的原因） 3.（继续描述项目延期的原因） 上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。 二、延期期限及调整 根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。 三、延期补偿 1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。延期补偿费用计算公式如下：
延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率） 其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。税率按照国家相关税法执行。 2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。 四、其他约定事项 1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。 2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。 3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。 4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。 五、争议解决 凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 补充协议的签署 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表： 签订日期：签订日期：
监理费用补充协议
监理费用补充协议 甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 电话：[甲方电话] 邮箱：[甲方邮箱] 乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 电话：[乙方电话] 邮箱：[乙方邮箱] 根据甲乙双方签署的《建设工程监理合同》（以下简称“监理合同”），为保障工程的顺利进行，甲乙双方达成以下补充协议，具体内容如下： 一、监理费用的变更 1. 根据实际工程进展情况和监理服务范围的变化，监理费用需要进行调整。经协商，双方同意将监理费用从原定金额调整为新的金额。 2. 新的监理费用为人民币（大写）[金额]（￥[金额]）。 3. 新的监理费用将从补充协议签订之日起生效，并适用于后续工程的监理服务。
二、费用支付方式 1. 甲方同意自补充协议签订之日起，按照以下方式支付新的监理费用： （1）第一次支付：合同签订后[天数]内支付新的监理费用的[比例]%，金额为人民币（大写）[金额]（￥[金额]）。 （2）第二次支付：工程进展到[进度]%时支付新的监理费用的[比例]%，金额为人民币（大写）[金额]（￥[金额]）。 （3）第三次支付：工程竣工后[天数]内支付新的监理费用的[比例]%，金额为人民币（大写）[金额]（￥[金额]）。 2. 乙方同意按照甲方的要求提供相应的发票和收据，以便甲方进行财务结算。 三、其他事项 1. 补充协议的签订不影响监理合同中其他条款的效力，本补充协议与监理合同具有同等法律效力。 2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。 3. 本补充协议的任何修改或补充须经甲乙双方书面协商一致，并以补充协议的形式签署。 4. 本补充协议自双方签署之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：
监理合同补充协议的范本(3篇)
监理合同补充协议的范本 委托人(甲方)：_____房地产开发有限公司 监理人(乙方)：_____工程建设监理有限公司 就双方于_____年_____月_____日签订的关于_____市_____区 _____大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议： 一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。 二、监理机构和人员 1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起____日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。 甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起____日内提交新人员名单供甲方确认。 甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。 2、乙方监理人员的要求：
(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。 (2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。 (3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。 (4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。 (5)乙方调换总监理工程师必须提前____日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。 (6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。 3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的准备,按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。 4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。 三、监理大纲、规划、细则
合同延期补充协议范本（精选10篇）
合同延期补充协议 合同延期补充协议范本（精选10篇） 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的合同延期补充协议，欢迎阅读与收藏。合同延期补充协议篇1 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的`内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 合同延期补充协议篇2 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础
上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 一、项目概况： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米) 二、工程形象进度 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 三、工期延误原因 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20 年8月9日顺延至20 年6月30日。 五、协议生效 协议订立时间：年月日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 合同延期补充协议篇3 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（xx房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。
监理合同补充协议范本
监理合同补充协议范本 篇一：监理合同补充协议 项目一期（暂定） 《建设工程委托监理合同》补充协议（一） 委托人： 监理人： （简称甲方）（简称乙方）本协议签订时间：年月签订地点: 海南省三亚市 日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经充分友好协商，在双方年月日签订的编号俄罗斯旅游度假城一期（暂定）《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）的基础上，经双方友好协商，做如下补充： 第一条补充内容 因非监理方原因致该项目施工进度延后，使监理服务工期延长；另外，监理范围增加有1#楼（售楼处）的主体施工、精装修及其配套的园林小市政景观的监理工作，一标、二标段施工区地勘相关监理服务的监理工作，以上均属于合同外的增加监理工作范围；经双方友好协商，同意补充以下内容： 1、甲乙双方同意，本项目开工日期为年月日，自
年月日原合同监理合同工期已满后，从年月日起，驻甲方工地为甲方提供监理服务所产生的监理费用采用以原合同监理费按月计算的方式进行结算，每月共计金额，每满一月按一个月计算，最后一个月不满15天（不含本数）不予计算，超过15天（含本数）按一个月计算。其中售楼处建筑面积 m2（含地下一层2034m2），景观面积23000m2，该部分监理费以售楼处实际建筑面积和参照主合同单价元/m2计算，增加监理费用元/m2*4813 m2=元。 2、自年月日起，开始计算监理服务延长工期，直至甲方原合同约定的监理服务范围内所有工程竣工验收通过为止。甲方同意按以下计算方法、支付时间与金额支付乙方报酬： （1）监理报酬：延长监理服务工期所增加的总费用和合同外增加监理工作范围的 监理费均为在原合同额基础之上另外增加的合同金额。 （2）支付时间与金额 支付金额按每月应付延长监理服务工期所增加监理服务费的90%付款，剩余监理费在原合同履行完毕后统一结算后支付。 原合同监理服务费仍然按照原合同约定的进度节点支付；延长监理服务工期所增加的监理服务费按月支付；增加监理工作范围的监理费在支付延长监理服务工期所增加的
合同延期补充协议书
合同延期补充协议书 合同延期补充协议书1 甲方〔全称〕 乙方〔全称〕 本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》〔以下简称“原合同”〕中的定义相同。 鉴于：〔缘由〕甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据实际状况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 〔一〕协议内容变更部分为： 1、〔详细变更条款〕 2、本协议生效后，即成为原合同不行分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全连续有效。 本协议与原合同有互相冲突时，以本协议为准。 〔二〕本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 日期：____年____月____日
合同延期补充协议书2 建设单位(甲方)：_________________ 施工单位(乙方)：_________________ 监理单位(丙方)：_________________ 经甲、乙双方协商、丙方确认，座落于______________项目楼 国有土地使用权证号：_________________ 建设工程规划答应证号：_________________ 建筑工程施工答应证号：_________________ 目前现场施工进度：_________________ 合同竣工日期由______________年_________月______日调整为______________年_________月______日。 本协议经三方盖章生效。 以上协议状况属实，如不属实三方承当相应法律责任。 (另附三方盖章的实地照片)：_________________ 甲方：___________(盖章) 乙方：___________(盖章) ______________年_________月______日 ______________年_________月______日 丙方：___________(盖章) ______________年_________月______日
工程延期补充协议
工程延期补充协议 •相关推荐 工程延期补充协议 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一、合同工期： 1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。 1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的.原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。 1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误; 1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑); 1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。 1.3、工期不顺延情况： 1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延); 1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
上一篇：酒类产品购销合同模板下一篇：市场装修材料购销合同
工程延期补充协议书范本
工程延期补充协议书范本 发包人（甲方）：________________________ 承包人（乙方）：________________________ 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：____________________________ 工程地点：____________________________ 工程内容：____________________________ 二、工程承揽范围 承包范围：_____________________面积为准 三、协议工期 开工日期：______年______月______号 坯房完工日期：______年______月______号（中途例如存有下雪一天则往后延后一天） 竣工日期：______年______月______号 协议工期总日历天数：______天 四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延 1.设计变更和工程量减少； 2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时； 3.不可抗力自然条件； 五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。 六、工程质量标准：__________县质量检测局为依据。（不包含材料质量）
七、协议价款 金额：建筑面积每平方米￥______元× 建筑面积的总平方米 工程预支款：￥______万元 完工日退款：余下总金额的______% 工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款 八、共同组成协议的文件 1.本协议协议书 2.标准、规范及有关技术文件 3.图纸 双方有关工程的洽商、更改等书面协议或文件视作本协议的组成部分。 九、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、乙方在施工过程中所需以的建材所需提早10向甲方明确提出书面提出申请，甲方则须要及时提供更多全部建筑严禁误工，确保施工期间的通畅。乙方在施工过程中例如存有导致不必在的浪费则按照市价索赔。 十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。 十二、本协议原件两份，具备同等效力，由发包人承包人分别留存一份。 十三、协议生效 协议签定时间：________ 年_______月______日 协议订立地点：_________________________________________ 本协议双方签订合同___________________________________后生效。 发包人：（签名）_______________ 电话：_________________________ 住所：_________________________ 承包人：（亲笔签名）_______________