硅藻泥销售合同
销售合同
甲方（以下简称甲方）：____________________________________________
乙方（以下简称乙方）：____________________________________________
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方购买甲方硅藻泥涂料的有关事宜，达成如下协议：
、产品名称、商标、规格、数量及金额
注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。2、供货数量以实际为准
、付款方式
当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时乙方应向甲方支付全部货款的30%做
为定金，甲方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手方可卸货，
乙方于 ________ 年_____ 月______ 日向甲方交付定金_______________ 整（乙方前
期交付的定金直接充抵货款，送货前乙方需支付全额货款）
、活动赠品
凡是参加《买硅藻泥送家居》的客户都可以享受同等价值的家居，例如购买10000
元硅藻泥可以获得10000元的家居，款式颜色可以任意选择，不可以返现或抵押货款
注：1、只限参与活动产品，2、全房使用硅藻泥才能参与买硅藻泥送家居的活动，3、赠送家居不能抵现，或抵押货款。
四、供货方式
由甲方帮助组织送货到乙方指定地方。
五、供货期当本合同生效后，乙方签订书面订货单，甲方按乙方的订货单之后7日内按订货单数量供货（不可抗力因素除外）。
爱泥爱家硅藻泥施工合同范本
家庭居室装饰装修 施工合同 施工方： 业主： 工程地点： 合同编号： 签定日期： 年月日
爱泥爱家硅藻泥施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民国合同法》、等有关法律规定，结合工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，甲方同意将 承包给乙方施工，为保障双方的权益，就有关事项达成如下协议。 一、工程地点： 二、施工容：见附件一施工方案。 三、承包方式：包工包料。 四、甲乙双方的责任：1、甲方责任： ☆现场符合施工的条件（施工用的水、电等）。 ☆基面符合硅藻泥施工效果的标准（墙面平整、线条垂直平顺）。 ☆施工前一次性交付全款（施工时现场量尺寸，多退少补）。 ☆甲方需在乙方硅藻泥颜色的围选择，以专卖点色板为准，因施工环境、纹理、制作方法、现场灯光以及观看角度等原因产生稍许色差属正常围。 ☆硅藻泥应在铺地板之前施工，其他墙面装饰材料应用于硅藻泥施工前完成。
☆硅藻泥壁材属于手工操作，每一次的施工都会有不同之处，望顾客提前了解，以免出现异议。 ☆甲方在日常维护硅藻泥墙面时请用毛刷和干毛巾即可，切勿用湿毛巾擦拭，如弄脏后用橡皮擦掉。 ☆因甲方墙面不合格造成无法施工或违约的责任由甲方负责。 2、乙方责任： ☆文明施工，严格按工艺流程施工，保护好室物品的卫生。 ☆现场施工人员的安全问题由乙方负责，出现相关问题甲方无需承担一切责任。 ☆乙方施工完毕后由甲方确认签字，如甲方放弃验收则视为合格。 五、如有纠纷和未尽事宜，双方协商解决，协商不成由乙方所在地人民法院管辖。 六、质量验收及售后服务保障： 1、达到国家优质《涂装施工验收标准》。 2、施工所用的硅藻泥系列产品符合国家《环境监测标准》，并保证施工后产品与企业提供的技术参数一致。 3、施工完成后的产品，公司将在三年提供免费维护（非人为造成的损害）。 七、工程价款及支付方式： 1、工程单价： 2、施工面积约平方米，施工完成后按实际面积决
宴会厅布展公司搭建协议
主办公司/外包厂商进场施工协议及规定 主办公司名称及联系人： _ 搭建单位名称： 联系人及身份证号： _ 联系电话： _ 进场布置日期： _ 进场布置时间： _ 地点： _ 拆场日期： _ 拆场完成时间： _ 为了确保酒店所有人的生命财产安全，防止意外事故和杜绝违章行为的发生。所有进入酒店施工和举办大型活动的单位，必须与酒店签订该安全协议，并遵守以下内容： 1、遵守国家有关法律规定以及酒店的各项规章制度。搭建过程中严禁进入搭建施工以外的区域；所有主办公司/外包厂商/搭建商必须保护和爱惜酒店的一切财产，如有损坏照价赔偿。赔偿款优先从押金中扣除，不足部分，由主办公司/外包商/搭建商承担连带赔偿责任。 2、所有外包商(搭建)工作人员必须持本人身份证或暂住证，工作证和本协议，到保安部统一办理“临时出入证”并着装整洁经员工通道出入。 3、所有主办公司/外包厂商携带的设备及材料等物品需填写相关清单并经保安部检查方可进入酒店。 4、任何易燃、易爆物品须在酒店保安部总监或消防安全经理的同意下方可带入酒店，并存放于酒店指定地点, 并由酒店安排相关人员监管。 5、运送物料器材都由员工出入口进出，禁止并排停车,请使用货梯运货并自备手推车， 不得使用客人电梯，如碰损酒店装潢，需照价赔偿。在酒店范围内必须佩戴“临时 出入证”随时接受酒店保安的检查。 6、酒店室内严禁吸烟，外包商工作人员禁止进入非施工区域，严禁使用客人洗手间，但是可以使用员工洗手间。 7、宴会接待区/休息区均为公共场所，在没有酒店管理层的事先允许下，施工者严禁在宴会接待区/休息区做任何装饰。 8、施工现场严禁带任何食品、饮料进入酒店。施工现场严禁睡觉, 用餐，赌博，高声喧哗。必须严格遵守酒店相关规定及酒店员工安排。(如施工人员/工作人员用餐，须根据酒店员工安排在特定酒店外吸烟区用餐)。
设计师合作协议
合作协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修产品，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议： 一、合作所需条件 1、乙方必须是专业、有设计工作经验的设计师，同时需要将个人资料（姓名、电话、邮箱、供职公司、有效证件等基本信息）复印一份交由甲方公司存档后签署该协议。 2、任何签约设计师都必须维护甲方的声誉和信誉，共同为客户提供更好的服务。 二、甲乙双方合作具体事项 1、深度合作：乙方向客户提供客户资料、客户到店时间、亲在带领客户到店，并在整个销售过程中起到积极配合作用； 2、普通合作：乙方只向甲方提供客户资料，未提供客户到店时间，未亲自带客户到店，在销售过程中未起到作用； 产品类别 硅藻泥 （纯色） 硅藻泥 （花色） 液态壁纸 （平面） 液态壁纸 （立面） 普通合作提点 3% 5% 3% 5% 深度合作提点 8% 10% 8% 10%
3、为保障贵方利益，我方店面严格实行明码实价政策；不会虚抬价格。 4、如贵方要求给予消费者再低的价格，我方将按下浮的金额按比例减少对合作方提成。例100元的货款正常9折=90元提成9元，如合作方要求买给消费者80元就按80元提成8元。 结算方式： 客户通过贵方推荐介绍到我方店面购买产品，在客户将货款完毕后或送货后，我方会在2个工作日内结算销售额的以上表格所列产品返点比例进行结算； 为使贵方便，安全，请贵方提供个人的银行账户，我方将直接通过公司财务转账到相应账户。您也可要求支付现金。 三、积分积累及奖励 设计师推荐客户签单金额达到一千元为一点积分以此类推，积分累计数量可兑换相应奖品 100 150 积分 50 80 奖品LV钱包苹果5S手机海南岛三日游苹果台式电脑 四、退单、调单 1、如客户发生退单或者是调单的情况出现，合同期内累计到下单的佣金款上增减，合同期满后，如佣金及奖励多出，甲方30天内补给乙方，如佣金及奖励少出，则乙方30天内退还给甲方； 2、该协议内所有金额，按人民币计算； 3、协议期限：本协议有效期为一年，从年月日起至年月日结束，自签订之日起生效。
建筑装饰工程设计合同
1总则 1.1建筑装饰设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制工程项目方案设计文件、 施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 1.2按建筑装饰工程设计面积收费的标准见表5。 1.3建筑装饰工程不同设计阶段的工作量比例可参照表1。 1.4发包方与设计人可根据委托项目的设计面积、复杂程度、建筑类型协商确定收费额。 建筑装饰工程复杂程度可参照表2. 1.5编制工程施工图预算的，按照该建设项目协商设计收费的8%收取施工图预算编制费； 编制工程竣工图的，按照该建设项目协商设计收费的7%收取竣工图编制费。 1.6设计人提供设计文件的标准份数，方案设计为3份，初步设计、总体设计分别为8 份，施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图分别为8份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印制设计文件工本费。 1.7本收费标准不包括本总则第1.1条以外的其他服务收费。其它服务收费，国家有收费 规定，按照规定执行；国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。 2 按建筑装饰工程设计面积收费的标准 按建筑装饰工程设计面积收费标准表5
注：1.如业主指定设计师，则按上述报价上浮10%～20%。 2.项目分类可参照以下说明： 酒店类：各类星级酒店、精品酒店、主题酒店、度假酒店和快捷酒店等。 商业类：购物中心、商业步行街、大中型商场、超级市场及专卖店、零售商店等。 办公类：办公楼、企业总部、银行及金融机构办公楼、各类写字楼等。 展陈类：博物馆、纪念馆、美术馆、规划馆、科技馆、展览馆等。 文体类：会议中心、图书馆、影剧院、音乐厅、体育场馆、学校、宗教建筑等。 餐饮类：宴会厅、餐厅、咖啡厅、茶馆、连锁餐饮店等。 娱乐类：主题娱乐空间、健身、养生、酒吧、洗浴中心、歌舞厅等。 交通类：机场航站楼、轨道交通站房、长途汽车站、水岸空间等。 医疗类：医院、门诊楼、住院部及综合医疗场所，各类康复中心、养老院等。 住宅类：各类住宅、公寓、别墅、四合院等居住空间。
爱上佳硅藻泥施工合同
爱上佳硅藻泥装饰装修 施工合同 施工方： 业主： 工程地点： 合同编号： 签定日期： 年月日 6
爱上佳硅藻泥施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、等有关法律规定，结合工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，甲方同意将承包给乙方施工，为保障双方的权益，就有关事项达成如下协议。 一、工程地点： 二、施工内容：见附件一施工方案。 三、承包方式：包工包料。 四、甲乙双方的责任： 1、甲方责任： ☆现场符合施工的条件（施工用的水、电等）。 ☆基面符合硅藻泥施工效果的标准（墙面平整、线条垂直平顺）。 ☆施工前一次性交付全款百分之三十（施工前现场量尺寸）。 ☆甲方需在乙方硅藻泥颜色的范围内选择，以专卖店色板为准，因施工环境、纹理、制作方法、现场灯光以及观看角度等原因产生稍许色差属正常范围。 ☆硅藻泥应在铺地板之前施工，其他墙面装饰材料应用于硅藻泥施工前完成。 ☆硅藻泥壁材属于手工操作，每一次的施工都会有不同之处，望 6
顾客提前了解，以免出现异议。 ☆甲方在日常维护硅藻泥墙面时请用毛刷和干毛巾即可，切勿用湿毛巾擦拭，如弄脏后用橡皮擦掉。 ☆因甲方墙面不合格造成无法施工或违约的责任由甲方负责。 2、乙方责任： ☆文明施工，严格按工艺流程施工，保护好室内物品的卫生。 ☆现场施工人员的安全问题由乙方负责，出现相关问题甲方无需承担一切责任。 ☆乙方施工完毕后由甲方确认签字，如甲方放弃验收则视为合格。 五、如有纠纷和未尽事宜，双方协商解决，协商不成由乙方所在地人民法院管辖。 六、质量验收及售后服务保障： 1、达到国家优质《涂装施工验收标准》。 2、施工所用的硅藻泥系列产品符合国家《环境监测标准》，并保证施工后产品与企业提供的技术参数一致。 3、施工完成后的产品，公司将在半年内提供免费维护（非人为造成的损害）。 七、工程价款及支付方式： 1、工程单价： 2、施工面积约平方米（施工前现场量尺寸）。工程总价 约元人民币（）。 6
酒店装饰合同正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 酒店装饰合同正式版
酒店装饰合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 本合同订立于年月日委托人：(以下简称“业方”)。 受托人：，注册办事处位于 (以下简称“设计方”)。鉴于业方请设计方就“假日酒店”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务，而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。 业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循： 1.0 委托及工作内容 1.1 业方委任设计方担任本项目之专
任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的xxx先生担任 (mr.h.l.lim)，设计方同意接受此项委任。 1.2 合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计： 1.2.1 酒店区域(指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域，如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部，公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所) 地下层bm2 地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。
与装修公司合同
兰舍硅藻泥特约经销协议书 甲方：吉林省兰舍硅藻新材料有限公司 乙方： 经双方友好协商，本着平等互利、共赢发展的原则，就硅藻泥合作事宜达成如下协议。 一、经销事项 甲方授权乙方经销甲方“兰舍硅藻泥壁材系列产品”，乙方不得经销同类其它产品。 1、乙方须按甲方指定的市场统一指导价格销售，不得随意变价，如 因市场原因价格变动，甲方会提前通知乙方。（价格表见附件1）2、乙方在合同有效期内完成所签订任务。 注：上月未完成的计划差额计入下月任务，依此类推。 二、利润、订单、施工、结算 1、乙方与甲方统一标价销售，甲方给予乙方返利如下： 2、乙方在与客户达成意向签订合同收取定金后，与甲方签订单合同。
3、甲方在收取乙方与客户合同金额80%后，给客户安排施工，乙方 须将工期提前一周通知甲方，施工完毕两个工作日内，乙方给甲方结算余款，返利直接扣除，双方一次性帐清。 三、甲方权利和义务 1、甲方有权根据市场情况调整产品价格，但须提前通知乙方。 2、甲方免费为乙方提供展板、图册、宣传资料、特约经销铜牌。为 乙方设计人员培训产品知识。 3、如果乙方连续三个月不能完成合同月度任务，甲方有权中止合作。 4、甲方有权监控乙方的价格执行及市场销售情况。 5、甲方有义务按照合同约定对向乙方订单及时施工，保证工程质量 及进度售后服务。 6、甲方有权采取任何措施保护产权利益，包括知识产权、商标的保 护等。 四、乙方权利和义务 １、乙方有义务为甲方培训提供条件（招集设计师统一培训） ２、乙方有义务维护好市场秩序，保证市场价格的稳定，维护双方的利益。 ３、乙有权享受甲方举办的各种促销宣传活动，同时有义务配合。４、乙方有义务维护甲方市场形象，不得做有损甲产品形象的宣传。５、乙方有义务保守甲方商业机密，不得向第三方泄露合同内容。 五、争议解决 1、在销售过程中如遇甲方店庆等活动，按非正常价格销售时，甲方 通知乙方，销售奖励制度视活动价格双方共同商议；
台球厅租赁合同标准版本
文件编号：RHD-QB-K6261 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 台球厅租赁合同标准版 本
台球厅租赁合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方（转让方）： 身份证号码： 联系方式： 住址： 乙方（受让方）： 身份证号码： 联系方式： 住址： 甲乙双方本着平等互利，诚实信用的合作原则，就台球厅转让事宜达成以下协议： 一、甲方将自己位于商厦四楼“台球俱乐部”店
面转让给乙方使用，建筑面积为420平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、店面转让给乙方后，乙方同意代替甲方向公司履行原有店面租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 三、转让后该店面现有的装修、装饰、台球设施及其所有的配套设备全部归乙方所有。 四、乙方在________年____月____日前一次性向甲方支付转让费共计人民币万元整（￥00），上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、台球设施及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何费用。 五、甲方负责为乙方办理该店面的工商营业执照、税务登记证、食品流通许可证等相关证件的过户
手续；乙方接手前该店面所有的一切债权、债务均由甲方负责，不得存在任何其他潜在的或可能的债务；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 六、如因自然灾害等不可抗力因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但遇政府规划或国家征用拆迁店面，其有关补偿归乙方。 七、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议由双方协商解决。协商不成的，向巴彦淖尔市临河区人民法院提起诉讼。 八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方签字： 日期：
酒店装修设计合同模板
酒店装修设计合同 合同号： 签约日期：年月日 签约地点： 甲方：_____________________________________ 地址：_____________________________________ 电话：________________ 传真：______________ 乙方：_____________________________________ 地址：_____________________________________ 电话：________________ 传真：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： 一、本合同设计工作的内容及设计深度 （一）本合同设计工作的内容为： 1、委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 2、家具、布艺、搭配色系等设计 3、室外园林景观 4、满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。
（二）设计深度 1、给排水 2、电器 3、强电 4、弱电 5、暖通 （三）设计的范围 1、地下室 地下停车场（至少50车位）、工程维修用房、总仓库、变电室设备房（备用发电机房）、机房泵房、保安监控室及消防中心、员工出入口、洗衣房、垃圾房、员工更衣室、员工食堂（包括餐厅和厨房）、员工活动及休息室、员工停车场、通道规划须符合消防要求、地下室后勤动线 2、一层 送货车辆及员工出入口设在背面、酒店大堂-挑空空间、员工出入口、前厅办贵重物品存放房、咖啡厅、大堂吧、花店、饼屋、商务中心、商场、洗衣间、杂物间消毒间、健身房、美发、棋牌、台球、游戏、通道设计、男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、贵重物品存放区、行李房、团体行李暂存区、电梯厅、楼梯 3、二层 电梯厅、中餐厅-贵宾休息室、控制室、器材仓库、备餐区、宴会前厅、客用男女卫生间、厨房送餐动线
装修合同模板-银行消费贷款使用
房屋装修合同 委托方（甲方）：承接方（乙方）： 为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对房屋进行全面的装修及代为采购家具、家电等非装修用品，并立本协议，以共同恪守、共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点： 2、居室结构：三房二厅一厨一卫一阳台 3、工程项目：主要包含水电布置、墙壁粉刷、防盗门网购置等 4、承包方式：包工包料 二、工程价款 工程价款：材料及装修人工费_人民币壹拾伍万元整（RMB150000.00） 三、施工内容及材料供应 1、水电线路布置：合理，实用。要有网络布线，多备电源插口（特别是厨房），灯的设计应注意入门时的便利. 2、客厅房间顶面采用木结构造型顶：木基层、实木雕花梁头、夹板加木皮饰面；卫生间厨房采用防水石膏板顶、防水乳胶漆； 3、房间木门及门套：成品实木工艺门、含油漆；卫生间隔断门：钢化烤漆玻璃； 四、付款方式 1、工程竣工15日内，甲方需将工程款全部汇入乙方指定的收款账号； 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。 五、工程工期 1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工程款项的1‰作为违约金罚款支付给甲方。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款1‰作为误工费支付给乙方。
台球厅转让合同范文5篇
台球厅转让合同范文5篇 Model contract for transfer of billiards hall 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
台球厅转让合同范文5篇 前言：转让合同是指产权交易双方在交易中心主持下通过洽谈、协商以协议成交的交易方式。本文档根据转让合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：台球厅转让合同范文(规范版) 2、篇章2：台球厅转让合同文档(通用版) 3、篇章3：台球厅转让合同范文 4、篇章4：台球厅转让合同样本(标准版) 5、篇章5：台球厅转让合同文档最新版 篇章1:台球厅转让合同范文(规范版) 台球厅转让合同范本1 甲方（转让方）：▁▁▁▁▁▁▁ 乙方（受让方）：▁▁▁▁▁▁▁ 经甲乙双方协商，双方本着平等互利，诚实守信的合作原则，就休闲冷饮厅及台球厅转让事宜达成以下协议：
一、甲方将自己位于 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁的一楼休闲冷饮厅及二楼的台球厅店面转让给乙方使用，面积为188平方米，并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、转让后该店面现有的装修、装饰、各种设施及其所有的配套设备全部归乙方所有。 三、转让后的经营活动归乙方所有，经营中发生的所有事故及责任都属于乙方，与甲方无关。 四、乙方接手前该店面所有的一切债权、债务均由甲方负责，不得存在任何其他潜在的或可能的债务。 五、乙方在20xx年XX月▁▁▁▁日一次性向甲方支付转让费共计人民币▁▁▁▁万元整（￥▁▁▁▁），上述费用已包括第二条所述的装修、装饰、各种设施、所有的配套设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何费用。 此协议一式两份，签字有效。本协议未尽事宜，经双方协商一致后可以做出补充，补充规定与本协议具有同等法律效力。 甲方：
某酒店宴会厅承包合同
某酒店宴会厅承包合同 发包方（以下简称甲方）：_____________ 承包方（以下简称乙方）：_____________ 双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经协商一致，签订本合同。 第一条乙方承包经营________，________的经营范围见营业执照。 第二条宴会厅的坐落、面积、装修、设施情况 1．甲方承包给乙方的宴会厅位于_______省________市_______路______号。 2．该宴会厅现有装修及设施、设备情况详见合同附件（含配套包间）。 该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。 3．本合同签订后______日内，甲乙双方共同对移交给乙方的______宴会厅的财产进行清点、确认。 第三条承包期限、用途 1.该宴会厅承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。 2.承包期满，甲方有权收回该宴会厅，乙方应如期交还。 乙方如要求续承包，则必须在承包期满______个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。 第四条承包金支付方式 1．该宴会厅每年承包金为_______元（大写_____万_____仟_____佰_____拾______元整）。 2．承包金支付方式如下： A 分二次付款，自本合同生效后______几天内付清，第一次应交承包金 _____元；第二次到_______时止，需交_______元。 B 一次性付清，至本合同生效______天内全部缴清。 第五条承包期间相关费用及税金 1．甲方应承担的费用： （1）在承包期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，由甲方负担。 （2）_____________。 2．乙方交纳以下费用： （1）乙方以一定的自有资金作抵押（或担保），乙方的抵押（担保）额为________元。
整装装合同
装饰装修工程 施工合同 甲方： 乙方： 沈阳世玺装饰 第1页共7页
装饰装修工程施工合同 甲方（发包方）：身份证号： 甲方代理人：身份证号： 乙方（承包方）： 乙方注册登记号： 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，结合家庭居室装饰特点，甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同供双方共同信守履行。 一、工程概况 1.1 工程地址：市区街/路号园区室。1.2 房屋结构：室厅厨卫。 1.3 房屋产权证号：契证号：，产权所有人为：，建筑面积：平 米，赠送面积，最终确认面积平米。 1.4 甲方保证对发包给乙方施工的房屋拥有相关权利，因装饰装修的房屋非属甲方产权造成的装修错误的 全部损害赔偿责任由甲方承担，因此造成乙方损失的，甲方及甲方代理人应承担全部赔偿责任。 1.5 发包方式：包工包料，即：世玺装饰整体家居系统工程解决方案（详见附件) 1.6 工期：自年月日开工，至年月日竣工，共天。 注：约定开工日期与实际开工日期不符的，以实际开工日期开始计算。合同约定的基础工程油工施工完毕、合同内的瓷砖、地板、橱柜、门安装完毕即视为工程竣工。灯具、洁具、电器、五金挂件及活动赠送产品的安装不计入工期；甲方自做项目（如地热、封露台、搭楼板、做楼梯）等合同未含项目的工期不计算在合同工期内。 二、工程价款及付款方式 （一）工程价款： 工程预算价款：￥元（大写：元整）注：本工程预算价款为不含发票价款，如甲方开具发票，在甲方另外承担相应金额的税款后乙方予以开具。 沈阳世玺装饰 第2页共7页
（二）付款方式 2.1 本合同签订地同时，甲方向乙方支付本合同预算价款的80%作为首期款，即￥元（大写：元整）： 2.2 本合同预算价款的18%作为中期款即￥元（大写：元整）， 中期款于工程进度过半时，乙方通知甲方之日起2个自然日内支付给乙方。工程进度过半的标准为： ①水、电路线改造完毕；②厨房、卫生间的墙、地砖铺设完毕；③橱柜、门精确测量结束。甲方逾 期不支付，乙方有权予以停工，因此造成的工期延误乙方不承担违约责任。 2.3 本合同预算价款的2%作为工程尾款，即￥元（大写：元整） 于基础工程油工结束之日起2个自然日内支付给乙方。 注：甲方应将合同价款交至乙方财务部门，并及时索要相应交款凭证。 三、甲方的工作义务 3.1 开工前，负责办理施工所涉及的消防、城管、物业管理部门等各种登记、审批证件手续及承担因此发 生的相关费用（例如：物业公司收取的装修管理费、垃圾外运费及装修押金等）。开工前，甲方应协同乙方进行现场交底，负责协调邻里关系，保证乙方工作时间。 3.2 甲方应在本合同签订之日起7个自然日内确认选用主材（限于乙方展厅内展示产品），并在主材订购单 上签字确认，合同签订之日起60个自然日未开工的，原主材订购单无效，甲方应在开工前重新订购、确认主材；新主材订购单中的主材品牌、材质、价款等产品信息以签订新主材订购单时乙方展厅展示产品及标签内容为准。 3.3 施工期间向乙方无偿提供水源、电源、供暖等必备条件并说明使用注意事项。因水、电、采暖造成工 期延误，由甲方负责。 3.4 为不影响乙方施工，甲方应在开工前三日内将房屋中家具、陈设等物品全部搬离施工现场。未搬离的 物品甲方应当采取保护措施并保证不影响乙方正常施工，乙方不承担甲方滞留物品的毁损、灭失等的损害赔偿责任（经乙方确认施工负责人签字确认的物品除外） 3.5 对工程质量、进度进行监督检查，配合乙方进行隐蔽工程、各阶段工程、竣工验收及变更登记手续， 并在约定的工程价款支付日到乙方财务部交纳工程款，否则工程暂停施工，工期相应顺延。 3.6 如甲方提供、选择的是需经相关部门审批的拆除、改造原建筑结构或设备管线的设计和施工方案，甲 方应负责到有关行政、物业等部门办理审批手续并承担相关费用及因未办理、未获得相关审批应承担的责任。 3.7 如甲方自行提供图纸，甲方自行购买的材料、设备、产品需符合乙方施工标准及施工要求。 沈阳世玺装饰 第3页共7页
员工岗位协议书(门店店长)
员工岗位协议书 为了明确员工岗位职责，工作标准及要求，便于双方履行劳动合同，按照平等、自愿和协商一致的原则，经甲方（员工所在单位）与乙方（员工本人）双方同意签订本岗位协议书。 一、甲方： 乙方：岗位：门店销售店长 二、劳动报酬 员工所在岗位按一下方式计算劳动报酬：基本工资+绩效工资+岗位补贴+提成 三、岗位职责、工作标准及要求 1、岗位职责 ①、完成公司下达的销售任务，提升大津硅藻泥在市场的占有率及公司的知名度； ②、对门店客户订单负责，系统统筹门店订单至施工的全程跟踪服务，提升客户的服务满意度； ③、加强内部管理，并负责门店的管理工作，指导门店销售人员的工作，通过培训提高店员的能力和素质，通过考核激发员工的工作热情； ④、统筹兼顾，积极配合，协调好与各部门之间的关系； ⑤、维护店面形象，提升门店窗口对外展示的形象作用，提升公司的竞争能力； ⑥、完成公司临时交办的各种工作。 2、岗位要求 ①、熟悉行业相关标准及政策，掌握市场的法律法规； ②、具有丰富的销售经验与销售技巧，能把握好大客户销售； ③、具有良好的沟通能力，具有团队建设和管理能力；具有较强的协调、协助和学习能力； ④、引导部门积极主动开展销售工作，有效提升团队销售能力及团队对公司的忠诚度、凝聚力，做好传、帮、带和培训工作； ⑤、具有良好的个人素养、品德与品性、及客观公正的做事态度。 2、工作标准及要求 ①、连续3个月不能完成门店销售任务（双方认同的销售量），甲方对乙方可降级、更换、解聘或终止劳动合同的处理； ②、不能带领好门店团队、门店团队氛围不好，团队凝聚力、协作力不强，销售能力在2个月内不能改善，甲方对乙方可降级、更换、解聘或终止劳动合同的处理；
酒店装修合同范本
酒店装修合同范本（详细篇） 合同号：签约日期：年月日签约地点：甲方：____________________ 地址： _________ 电话：__________________________________ 传真：______________________ 乙方： ___________________________________________ 地址：_________________________________________ 电话：___________________________________ 传真：_________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它相 关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： 01. 本合同设计工作的内容 01.1. 01.1.1. 01.1.2. 01.1.3. 01.1.4. 本合同设计工作的内容为：委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计家具、布艺、搭配色系等设计 室外园林景观满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设 计。 01.2. 01.2.1. 01.2.2. 01.2.3. 01.2.4. 01.2.5. 01.2.6. 01.2.7. 01.2.8. 01.2.9. 设计任务除外项目夜总会舞台灯光音效KTV 包房音效餐饮厨房桑拿水疗SPA 室外泳池室内泳池健康诊疗 01.3. 01.3.1. 01.3.2. 01.3.2.1. 01.3.2.2. 01.3.3. 设计深度 给排水电器强电弱电 暖通 01.4. 01.4.1. 01.4.1.1. 01.4.1.2. 01.4.1.3. 01.4.1.4. 01.4.1.5. 设计的范围 营运项目 大堂吧 中餐厅（精致、养生、美食）中餐包房 西餐厅 法式铁板烧
战略合作伙伴协议
战略合作伙伴协议 甲方：（以下简称“甲方” 乙方：（以下简称“乙方”） 甲乙双方基于良好的信任，处于双方长远发展战略上的考虑，甲乙双方决定强强联合，共同携手，就装修所用硅藻泥、墙面辅材等领域开展合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，结成深度的战略合作伙伴关系。现经双方友好协商，达成以下共识： 1.0合作纲领 1.1合作宗旨甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。 1.2合作目标双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本、改善提升硅藻泥在家庭装修方面的应用范围，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。 1.3合作内容 1.3.1甲方确定乙方为九江市范围内硅藻泥品相关产品的指定供应商；乙方确定甲方为九江市范围内长期合作伙伴 甲方具有最低价提货权： 乙方制定市场指导销售价格： 结算方式如下： 1.4 合作期限 双方合作期限为______年，从___年__月_日到___年__月_日； 2.0合作双方的权利与义务战略合作双方需要双方共同努力才能实现预期效果，故需要对双方的权利和义务作如下规定： 2.1甲乙双方的权利 ⑴．甲乙双方有要求对方如约提供服务的权利； ⑵．甲方有向乙方提出质询的权利； ⑶．甲方享有本合同约定的经济权益； 2.2甲乙双方的义务 ⑴．甲乙双方有按本协议如期履行的义务； ⑵．甲方有为乙方提供相关资料支持的义务； ⑶．甲方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系，为乙方开拓业务和建构销售通路提供条件； ⑷．乙方有回复甲方质询的义务； ⑸．乙方有对产品质量严格管理的义务，不得有损甲方形象和利益； 3.0 协议附件本协议项下的合作业务以及相关的商业条款如有不完善的部分，双方将协商另立书面说明，并作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。如果没有特别说明，本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触，以附件中的说明为准。双方针对某一具体合作内容的具体事宜，包括工作流程、合作时间、结算模式等需要共同商
酒店装修设计合同模板通用版
酒店装修设计合同模板通用版 Hotel decoration design contract template general version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
酒店装修设计合同模板通用版 前言：装修合同就是为了房屋装修而签订的合同，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议。本文档根据装修合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本合同订立于年月日委托人：（以下简称“业方”）。 受托人：，注册办事处位于（以下简称“设计方”）。 鉴于业方请设计方就“假日酒店”项目（以下简称“本项目”）提供室内装潢设计服务，而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。 业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循： 1.0委托及工作内容 1.1业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的xxx先生担任 （mr.h.l.lim），设计方同意接受此项委任。 1.2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计：
1.2.1酒店区域（指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域，如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部，公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所） 地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。 -男女员工更衣室 -员工餐厅 -员工通道及相应电梯间、楼梯间。 -宾客电梯厅及通道 -男女更衣室 -健身房 -室内游泳池 -美容院 -康-乐中心 首层 大堂门庭、过道、消防门及通道
硅藻泥施工合同协议书
硅藻泥施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
硅藻泥施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、等有关法律规定，结合工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就有关事项达成如下协议。 一、工程地点： 二、施工内容：整栋不计面积，除室内石材以外的所有吊顶、墙面以及该涂装的所有部分的基面腻子和硅藻泥。 三、承包方式：包工包料、提供检测报告，如需第三方检测由甲方负责。 四、甲乙双方的责任： 1、甲方责任：☆现场符合施工的条件（施工用的水、电等）。☆甲方需在乙方硅藻泥颜色的范围内选择，以专卖店色板为准，因施工环境、纹理、制作方法、现场灯光以及观看角度等原因产生稍许色差属正常范围。☆甲方在日常维护硅藻泥
墙面时请用毛刷和干毛巾即可，切勿用湿毛巾擦拭，如弄脏后用橡皮擦掉。☆乙方施工完毕后由甲方确认签字，如甲方放弃验收则视为合格。 2、乙方责任：☆文明施工，严格按工艺流程施工，保护好室内物品的卫生。☆基面老腻子清理以及新腻子的施工要符合硅藻泥施工效果的标准（墙面平整、阴阳角线条垂直平顺）。☆现场施工人员的安全问题由乙方负责，出现相关问题甲方无需承担一切责任。☆质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。 五、如有纠纷和未尽事宜，双方协商解决，协商不成由乙方所在地人民法院管辖。 六、质量验收及售后服务保障： 1、达到国家优质《涂装施工验收标准》。 2、施工所用的硅藻泥系列产品符合国家《环境监测标准》，并保证施工后产品与企业提供的技术参数一致。 3、施工完成后的产品，公司将在两年内提供免费维护（非人为造成的损害）。 七、工程价款及支付方式： 1、工程总承包价：五万元整
(完整版)五星级大酒店装修合同
五星级大酒店装修合同 合同号： 签约日期：年月日 签约地点： 甲方： 地址： 电话：传真： 乙方： 地址： 电话：传真： 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： . 本合同设计工作的内容 . 本合同设计工作的内容为： . 委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 . 家具、布艺、搭配色系等设计 . 室外园林景观 . 满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。 . 设计任务除外项目 . 夜总会舞台灯光音效 . 包房音效 . 餐饮厨房 . 桑拿 . 水疗 . . 室外泳池 . 室内泳池 . 健康诊疗 . 设计深度 . 给排水 . 电器 . 强电 . 弱电 . 暖通 . 设计的范围
. 营运项目 . 大堂吧 . 中餐厅(精致、养生、美食) . 中餐包房 . 西餐厅 . 法式铁板烧 . 怀石料理 . 宴会厅(多功能厅) . 咖啡厅 . 商务中心() . 会议室 . 夜总会 . 包房 . 美容美发 . 运动健身 . 棋牌 . 客房( ) . 会员会务 . 管家服务 . 室外庭园 . 主入口景观区、人行道、车道、雨遮 . 客房风雨廊、景观区 . 前地下室车道 . 主户外停车场 . 次入口景观区、人行道、车道、雨遮 . 次户外停车场 . 后地下室车道 . 员工通道 . 、栋景观区 . 、栋户外常温泳池区、户外用餐区、户外景观区 . 、栋桑拿(室外区)温水个池区、常温戏水区、休憩区、垂钓区、观赏池. 、栋户外景观区 . 户外功能果岭区、海堤观景区 . 夜间灯光效果 . 安全防护及隔离 . 地下室 . 员工出入口 . 演艺女演员化妆室 . 演艺男演员化妆室 . 服装间 . 道具房 . 娱乐城厨房兼员工厨房 . 酒品仓库 . 垃圾房
样板间租赁合同协议书
样板间租赁合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
样板间租赁合同 甲方（承租方）乙方（出租方） 联系电话：联系电话： 证件号码：证件号码： 地址：地址： 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致，订立本合同，承诺共同遵守。 合同内容如下： 一、租赁房屋情况：1、乙方将其拥有的位于（以下简称 2、房屋现有装修及设施参照地产收房标准，地产收房标准作为乙方按照本合同约定交付甲方使用和甲方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
二、租赁期限1、该房屋租赁期限共个月，自年月日至年月日止；2、租赁期内，甲乙双方未经协商一致均不得提前解约； 3、租赁期满，乙方有权收回该房屋，甲方应如期交还，甲方若要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知乙方，经乙方同意后重新订立租赁合同。 三、租凭方式1、以物抵租；（包含：硅藻泥、窗帘、灯饰、美缝） 2、租赁期间产生的水电、物业费等相关费用由甲方承担； 四、合同的终止1、租赁期限届满时或经甲、乙双方协商一致时，本合同终止； 2、甲方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的房屋附属物品交付乙方； 3、若甲、乙双方中的一方违约，另一方有权终止合同，并向对方提出赔偿要求。 五、免责条款房屋及其附属设施由于不可抗力造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。
六、争议的解决：凡因执行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，双方均以友好协商的方法解决，如协商未果，则任何一方有权提交至房屋所在地人民法院进行诉讼。 七、其他：1、本合同一式二份，由甲方、乙方各执一份，均具有同等法律效力； 承租方(甲方)：出租方(乙方)： 联系方式：联系方式： 年月日年月日
虚拟股协议书
虚拟股(干股)股东协议书 甲方： 乙方： 现有甲方温州xx控制电器科技有限公司，目前正处在发展壮大时期，需要进一步 开拓市场，真正做大做强，鉴于乙方对甲方的贡献和为了激励乙方更好的工作，并进一步促进公司发展和实现更好的经济效益。为此，经双方友好协商，本着互利的原则，甲方以虚拟股的方式对乙方的工作进行奖励和激励。为明确双方权利和义务，特订立以下协议： 一、企业基本情况如下： 企业名称： 住所： 法定代表人姓名： 注册资本： 公司类型: 经营范围： 成立日期 营业期限 二、定义除非本合同条款或上下文另有所指，下列用语含义如下： 2.1虚拟股：是指温州xx控制电器科技有限公司名义上的股份，虚拟股拥有者不是指甲 方在工商注册登记的实际股东，虚拟股拥有者仅享有参与公司年终利润的分配权，而无所有权和其它权利，不得转让和继承。 2.2分红：是指温州xx控制电器科技有限公司年终按照公司股东章程可分配的净利润 值。（公司各位股东管理的除外） 三、订立协议各方当事人情况及持有虚拟股数量： 3.1 甲方法人情况： 姓名：，性别身份证号： 籍贯：。 3.2股份分配方式及比例（以下成员统称为乙方） a. 姓名：，性别：身份证号： 籍贯: ，持有公司 %虚拟股份； b. 姓名：，性别：身份证号： 籍贯: ，持有公司 %虚拟股份； c. 姓名：，性别：身份证号： 籍贯: ，持有公司 %虚拟股份； d. 姓名：，性别：身份证号： 籍贯: ，持有公司 %虚拟股份； e.姓名：，性别：身份证号： 籍贯: ，持有公司 %虚拟股份； 3.3乙方取得的虚拟股股份记载在公司内部虚拟股股东名册。由双方签字确认。乙方不 得以此虚拟股对外作为在甲方拥有资产的依据，而无所有权和其它权利，不得转让和继承。 四、股东的权利和义务 （一）权利 1、表决权，股东有权参与公司的重大决策。