保函索赔通知书【模板】
保函索赔通知书
（格式范本）
银行股份有限公司：
根据贵行于年月日开立的《公积金贷款保证金现金保函》（编号：），现保函申请人：公司在保函担保期限内违反保证事项，情形如下：
□ 标的项目未能如期落实抵押登记并将《商品房他项权登记证明》、《广东省房地产他项权证》等有关抵押文件交贷款人收执(但若因不动产登记部门客观原因导致的除外)。
□保函申请人对保函受益人委托贷款人发放的公积金贷款未实行专款专用，挪作他用或已用于偿还其他债务。
□标的项目房屋买卖合同被确认无效、被解除、被撤销或事实上已经被确认无效、被解除、被撤销，且未按照以下方式处理的：须在事件始发5天内书面告知保函受益人，保函申请人无条件承担连带保证责任，在保函受益人发出书面通知的15天内代替借款人清偿所欠贷款人全部贷款本息（含逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等）及贷款人为实现债权所支付的费用。对于以上事件，保函申请人无能力及时偿还上述款项时，由担保银行清偿所欠款项。
□出现其他不利于公积金贷款债权实现的事项，或标的项目未落实抵押登记前出现逾期（逾期三期以上）归还贷款情况且未按照以下方式处理的：保函申请人无条件承担连带保证责任，在保函受益人发出书面通知的7个工作日内代借款人清偿所欠贷款人的全部贷款本息（含逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等）及贷款人为实现债权所支付的费用。对于以上事件，保函申请人无能力及时偿还上述款项时，由担保银行清偿所欠款项。
现我中心提出索赔。请贵行（收件地址及部门：XX 市，联系人：，联系电话：0769- ）自收到本通知书起20天内，支付违约赔偿款到以下账户：
开户行：
账号：
账户名：
金额为（币种及大写金额）
特此通知
保函受益人（盖章）：XX市住房公积金管理中心
日期：
—2—
索赔通知书模板.doc
索赔通知书模板 索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。下面我给大家带来索赔通知书，供大家参考! 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付 顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx
日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位"停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工"(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! *****建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。
履约保函建设部的指定标准格式
履约保函建设部的指定 标准格式 Last revised by LE LE in 2021
履约保函 保函编号：建保 致国际香料(中国)有限公司（下称受益人）： 鉴于广东建安消防机电工程有限公司（下称“被保证人”）已与贵方签订了国际香料（中国）有限公司IFF飞龙项目的施工合同。我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保证最高担保金额为人民币￥958,700 元（小写）玖拾伍万捌仟柒佰圆整（大写）。 二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。 三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时，我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。 四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定，且必须在本保证担保的有效期内送达我方。索赔通知须于我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。 五、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案，对直接影响合同履行的相关条款进行修订的，应经我方书面同意。但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。 六、本保证担保的有效期届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。 七、本保证担保项下的权利不得转让。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮政编码：电话：传真： 日期：年月日
国际工程履约保函格式范本
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 国际工程履约保函格式范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
日期____________致______________亲爱的先生____________号合同履约保函题目___________________鉴于____________公司以下简称就油田地面设施施工、试运和移交与____________以下简称承包商于_____________年______月______日签订了____________号合同以下简称合同，我们____________，是遵照____________法律组建的一家公司，总部设在____________，以下简称担保人，在此向提供以下担保保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 担保人不会因放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。 该保函保护及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。 该保函从________年______月______日起生效。 有鉴于此，担保人受权其代表于________年______月______日对本保函签字。 ______________公司签字____________姓名____________职务 ____________日期____________见证人签字____________姓名____________职务____________日期____________
关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书
关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿，进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特 殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔; 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。 以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致～
*****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司 年月日 关于XXX项目造成工程全面停工的人员、 机械及材料损失记录 编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *****建筑工程公司 年月日
工程履约保函格式
中国人民建设银行不可撤销的保函 建银保Ｎｏ：____________ 担保类别：_____________________ 担保受益人：___________________ 担保银行：_____________________ 担保有效期：___________________ 固定条款 ?本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。 ?我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。 ?本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。 ?本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函： 一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。 二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。 ?如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。 ?本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。 ?本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。 附保函内页 参考格式一： 预收款退款保函 （受益人）： （委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号__________________。该单位已于_________年_________月_________日与你方协商，该单位预收你方备料款_________元，用
2020版国际工程履约保函格式
2020 版国际工程履约保函格式 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
2020 版国际工程履约保函格式 号合同履约保函 题目： 致： 鉴于公司（以下简称）就油田地面设施施工、试运和移交与（以下简称承包商）于年月日签订了号合同（以下简称合同），我们是遵照法律组建的一家公司，总部设在，（以下简称担保人），在此向提供以下担保：（a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于
承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。 （f）该保函保护及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。 （g）该保函从年月日起生效。 有鉴于此，担保人授权其代表于年月 日对本保函签字。 担保人（盖章）：公司 代表人（签字）： 职务：
建行履约保函 标准格式
保函010--A 履约保函 编号： 致受益人： 因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。 二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期为以下第种： 1.本保函有效期至年月日止。 2. 。 四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额： （一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章； （二）索赔通知必须同时附有： 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。 （三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址： 。 五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决： （一）向本行所在地的人民法院起诉。 （二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书 索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考! 工程索赔意向通知书范文一 致：安徽石油分公司管道项目部： 合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。 我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失： 1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。 2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔 3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。 4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。 南京金陵石化建筑安装工程有限公司 6-10 工程索赔意向通知书范文二 致：** 由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。 并于下午接到监理*号工程暂停指令单。 项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求： "*" 。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*
国际工程履约保函格式(完整版)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009851 国际工程履约保函格式(完整版) Form of performance guarantee for international projects
国际工程履约保函格式(完整版) _________号合同履约保函 题目：_____________________________ 致______________： 鉴于_________公司（以下简称_________）就油田地面设施施工、试运和移交与_________（以下简称承包商）于_________年_________月_________日签订了 _________号合同（以下简称合同），我们_________是遵照_________法律组建的一家公司，总部设在_________，（以下简称担保人），在此向_________提供以下担保：（a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因_________放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。
工程项目银行履约保函格式
工程项目银行履约保函格 式 The following text is amended on 12 November 2020.
履约保函 致：黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“受益人”) 地址：郑州市金水路109号 本保函是黄河明珠水利水电建设有限公司(以下简称“承包方”)将与受益人就黄藏寺水利枢纽工程施工第8标段（1号道路工程施工）签订合同（以下简称“合同”）项下的履约担保。 中国银行股份有限公司河南省分行 (以下简称“我行”)以及他的继承人、受让人无条件地、不可撤销地并放弃追索权地，保证支付受益人金额为 CNY2248212.74（大写:贰佰贰拾肆万捌仟贰佰壹拾贰元柒角肆分）的款项，并以此约定如下： （1）当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称“违约”)，我行将在收到受益人签署并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本纸质原件后，按受益人要求的方式支付给受益人累计总额不超过上述担保金额的款项。 （2）按上述约定支付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。
（3）本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。合同条款的修改以及受益人所允许的时间改变或其它任何让步，除非此项变更会减轻我行担保责任，否则不能改变我行在本保函项下的责任。 （4）本保函自开立之日起至受益人颁发缺陷责任期届满通知前一直有效（以下简称“有效期”）。本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本纸质原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行。 （5）本保函不可转让。 担保人：中国银行股份有限公司河南省分行 地址：河南省三门峡市崤山东路15号 年月日
索赔通知书模板文档
2020 索赔通知书模板文档Document Writing
索赔通知书模板文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已
完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! 建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号:致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工
履约保函定义及适用范围
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 履约保函定义及适用范围 什么是履约保函?什么情况下开履约保函?今天，小编给大家介绍的是履约保函定义及适用范围，供大家阅读参考。 产品定义 履约保函是指为了保证交易双方商务合同的切实履行，银行应申请人请求，向其交易对手出具的，承诺如申请人不履行商务合同约定的义务，银行将根据其交易对手的书面索赔要求，赔偿保函规定金额款项的书面保证。 适用对象 商务经济活动中的债务人。履约保函的适用范围较广，从工程承揽到商务合同履行，很多新颖的行业现在都使用到了保函，如网络设计的履约、软件工程的履约等。 适用范围 适用范围非常广泛，可用于任何项目中对当事人履行合同义务提供担保的情况，常见用于工程承包、物资采购等经济活动中。 在工程承包、物资采购等项目中，业主或买方为避免承包方或供货方不履行合同义务而给自身造成损失，通常都要求承包方提供银行履约保函，担保银行主要责任是保证承包方按期、按时、按质、按量完成承包工程，一旦承包方违约，银行就必须赔偿受益人经济损失。 客户益处 1 / 13
一、对承包方或卖方益处： 1、减少由于缴纳现金保证金引起的长时间资金占压，从容安排资金使用。 2、银行提供保证，提高了债务人的资信。 二、对业主方或买方益处： 1、合理制约承包人、买方行为，确保其按照合同约定，按时履约。 2、避免收取、退回保证金程序的繁琐，减少财务人员工作量。 保函效期 工程承包项下的履约保函最为常见，工程承包项下履约保函的失效一般是工程完工，监理工程师签发《验工通知书》后，保函失效。在这种情况下，业主一般都要求承包人另外提供一份工程质量维修保函，保证已验收工程在规定期限内不会出现质量问题。 业务流程 1、客户提供有关材料，向银行申请开立保函。 2、银行对客户提供的保函格式进行审查，对申请人进行授信额度审批。 3、银行授信额度审批同意，就保函格式与申请人进行恰商。 4、同意开立保函的，银行以书面形式出具保函，并交客户签收。 5、如果受益人因申请人原因遭受经济损失而向银行提出书面索赔要求，银行照函赔付;如果合同正常履行完毕，则保函在到期后自动失效，该笔保函业务结清。银行通常会要求受益人将保函正本退还银行注销。
履约保函示范文本(非独立保函)
履约保函示范文本(非独立保函) 合同分类 : 工程招投标合同 合同条数 : 7 发布日期 : 2021.01.27 官方合同 : 住房和城乡建设部 行业类别 : 房产与建筑行业 字数 : 1947 发文名称 : 住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知 履约保函示范文本（非独立保函） 编号： 各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委员会，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局： 为进一步推进工程建设领域担保制度建设，促进建筑市场健康发展，我部制定了《工程保函示范文本》，现印发给你们，自2021年3月1日起执行。原《工程担保合同
示范文本（试行）》（建市〔2005〕74号）同时废止。 执行过程中如有问题，请及时与我部建筑市场监管司联系。 住房和城乡建设部 2021年1月27日 承包人： 地址： 担保权人/发包人： 地址： 保证人： 地址： （发包人名称）： 鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订________________________________（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 一、保证担保的范围及保证担保金额 1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）。 二、保证担保的方式及保证期间
履约保函中英文对照
履约保函中英文对照 中文文本： （一）国际工程履约保函格式（公司） 日期： 致： 亲爱的先生： ________号合同履约保函 题目： 鉴于________公司（以下简称“XXX”）就油田地面设施施工、试运和移交与________（以下简称承包商）于________年________月________日签订了________号合同（以下简称合同），我们________，是遵照________法律组建的一家公司，总部设在________，（以下简称担保人），在此想XXX提供以下担保： （a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务过违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包生闻能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因XXX放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。 （f）XXX及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。 （g）该保函从________年________月________日起生效。 有鉴于此，担保人受权其代表于________年________月________日对本保函签字。 ________公司 签字：________
姓名：________ 职务：________ 日期：________ 见证人 签字：________ 姓名：________ 职务：________ 日期：________ 英文文本： PERFORMANCE GUARANTEE FORMAT Date : To : Dear Sirs, PERFORMANCE GUARANTEE FOR CONTRACT NO: TITLE: ________(Company Name) That in consideration of (hereinafter referred to as "XXX") entering into a contract for the Construction, Commissioning and Handover of Field Surface Facilities.("CONTRACT") dated________ day-of________ ________with________ hereinafter referred to as "CONTRACTOR (S)"'We, ________a company incorporated under the laws of ________with a principal business address at________(hereinafter referred to as " GUARANTOR") do hereby enter into the following undertakings with XXX: (a) Guarantee full and complete performance of all obligations of CONTRACTOR(s) under the said CONTRACT and all change orders thereunder and amendments thereof which may subsepuently be duly executed by CONTRACTOR(s). (b) Should CONTRACTOR in any respect fail to perform the said obligations contained in the said CONTRACT or commits any breach thereof, we as GUARANTOR shall ourselves perform or take whatever steps as may be necessary to achieve performance of the obligations
履约保函范本
履约保证金银行保函（2010年版格式） 保函编号： 致： 鉴于你方作为买方与(卖方名称) (以下简称“卖方”），已于201 年月日就购买事宜签订合同(以下简称“本合同”）。 鉴于我方(开具保函银行名称)法定注册地址，根据该卖方的请求委托，同意按下述条件为该卖方恰当履行本合同做出如下不可撤销的、无条件的保证。 兹就以下事项出具本保函： 1、考虑到本合同的各项约定，我方特此承诺：以此保函保证并受其制约，在收到你方要求支付部分或全部保证金的书面通知时，且索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，我方将于7日内不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币 元（大写： )的任何你方要求的金额。 2、我方特此确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的。 3、我方确认本保函将保持充分有效，直至下列情况之一第一次发生： (1)你方将本保函的原件按上文注明的我方法定住址返还我方； (2)按下文规定，本保函到期。 4、本保函自201 年月日起生效，并在201 年月日前一直有效。 5、我方特此确认并同意，如果你方认为本合同将不可能按期履行完毕，只要收到你方就此发出的要求延长本保函有效期的书面通知，我方将无条件地和不可撤销地按你方的要求延长本保函的有效期至你方书面通知的截止时间为准，但延长期限不超过201 年月日。我行还同意，任何买方和卖方对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所承诺的担保责任。” 6、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
出具保函银行名称（盖章）: 银行行长姓名： 行长权限说明: 法定授权/委托授权 行长（或授权人）签章: 开具日期：年月日 备注说明： 1、本备注说明不作为保函内容。 2、法定代表人签章需同时加盖银行公章，非法定代表人签章，需加盖银行公章并附授权委托书。 3、银行保函。***人提供由我方事先认可的银行出具的、无条件的、不可撤销的、金额为合同条款规定金额的履约保函，其格式应采用我方可接受的格式。 4、如需对上述格式保函条款进行修订，必须经我方财务和风险管控人员认同。 5、原则上我方只接受事先由我方认可的银行：如以下银行的地市级以上（含地市级）分行：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。 6、履约保函的有效期限一般选定为合同签订之日起至对方履行完合同义务后30天，或者至产品交付验收合格后一年。可要求多开1至3个月。 7、如属工程合同，卖方替换为承包商，买方替换为业主。其他合同替换为与合同相适应的称呼。
工程索赔申请书
工程索赔申请书 工程名称：新建古恰中心小学教学楼工程 索赔单位大庆市第七建筑工程有限责任公司建设单位肇源县教育局 索赔的详细理由及经过： 我公司承建的，新建古恰中心小学教学楼工程，因甲方资金不到位，导致工程停工，具体造成损失工程量如下： 鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！具体补偿细目如下。 1、工人窝工费：从2015年4月15日至2015年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人， 管理人员5人。 工人：25人*15天*100元/天=37500元 管理人员：5人*15天*150元/天=11250元 2、劳务人员二次进退场路费：4000元。 劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。? 3、停工初期现场清理费?： 3000元 因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。? 4、钢管、扣件租金增加费?： 2500元 5、塔吊的闲置费?： 2500元 6、工地留守看护人员管理费：1500元 7、临时设施的闲置费用?： 500元 工地食堂，宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算? 现对以上事项提出索赔。索赔合计：63750元。 索赔单位负责人（签字）：日期：年月日 工程索赔意向通知书于年月日收到项目管理机构签收人：日期：年月日
情况说明 工程名称：肥西严店乡2016-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理 施工单位合肥君子兰园林工程有限公司建设单位肥西县严店乡人民政府情况说明： 1、我公司承建肥西严店乡2016-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程，应建设单位要求，我单位人员、机械以及相关材料于2017年1月15日进场施工，因政府与当地老百姓没有协调好，现场无施工作业面，导致工程停工，造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。 2、因为该项目是应急水利水毁修复，我单位本计划在汛期来临之前完成该项目，现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工，我单位无法保证在汛期（每年约5月份）来临前完成该应急水利水毁修复项目。 施工单位（签字盖章）：日期：2017年 2 月 10 日建设单位（签字盖章）：日期：年月日
银行工程履约保函格式
履约保函 编号：致受益人： 因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 /的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）元整（下称“保证金额”）。 二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。 三、本保函有效期为以下第 1 种： 1.本保函有效期至年月日止。 2. / 。 四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内，按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。 索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。 索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。 五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 1 种方式解决： （一）向本行所在地的人民法院起诉。 （二）提交 / 仲裁委员会（仲裁地点为 / ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。 十一、其他条款： 所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【9：00-17：00】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。 十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。 保证人（公章）： 负责人或授权代理人（签字）： 签发日期：年月日
履约保函格式(超好用)
履约保函 编号： 致：（受益人） 鉴于：本保函的申请人 （以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。 二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以（币种） 计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。 三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时或正本退回我行之日（以两者之较早的日期为准）有效期届满。在有效期届满
履约保函范本
（本保函应由雇主接受的一家银行出具） 致：（雇主姓名） 鉴于作为雇主的（法定地址： ）与作为总承包商的法定地址：）就总承包工程的总承包事宜，于年月日签订合同协议书（下称为“总承包合同”）。 根据总承包合同规定，是构成总承包工程的一部分。总承包商于年月日与位 于的（后称“分包商”）签订合同协议书（下称为“分包合同”）以作为总承包合同就分包事宜的补充。根据分包合同规定，分包商需向雇主提供一份担保分包商会按分包合同规定及要求履行约定的义务及责任的履约保函。 又鉴于我方，即担保人（法定地址： ）接受分包商的委托，同意按下述条款，保证分包商会根据分包合同履行全部义务和责任，并以总金额人民币元（“保证金额”）向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的连带保证责任：
（本保函应由雇主接受的一家银行出具） 1. 在我方收到你放的书面的付款赔偿要求及分包合同中的工程师如下事项的书面说明 （但不要求任何证明）后，于天内向你方支付总额不超过保证金额的任何一笔或几 笔款项： . 1.1 分包商的施工质量达不到合同规定的标准，并且在雇主／总承包商及监理单位一再指出后仍不能有效的改正，致使工程无法正常进行时； 1.2分包商消极怠慢、致使施工进度明显滞后，并且无迹象表明分包商有能力按合同 规定的工期及经雇主、监理工程师确认的总承包工程进度计划完成各项工程的施 工任务时； 1.3分包商以施工图预算或合约变更预算未获得雇主的批准或确认、或雇主／总承包 商未满足分包商的某些要求等各种借口为理由，以停工或停止采购工程所需的材 料或设备要挟雇主／总承包商、并使工程进度明显受到影响时； 1.4分包商其他违反合同约定的义务，以及分包商违反的事项。 2.根据本保函提出的任何付款要求的函件必须在总承包工程根据总承包合同通用条件第 项及专用条款项颁发的整项工程接收证书之日起天（‘本保函期满日期’）以前送达到我方办公地点。期满日期已届时，本保函应退还我方。上述之付款要求必须有经你方银行或公证机构确证为你方的签字及盖章。
国际工程履约保函格式(银行)标准范本
协议编号：LX-FS-A34036 国际工程履约保函格式(银行)标准 范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
国际工程履约保函格式(银行)标准范 本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 致：____ ____公司，该公司执行____国家法律，注册办公地址为____（以下简称“npog”）。 鉴于： （1）甲方（npog）和乙方（承包商）就____达成协议，并签订本“合同”，承包商同意完成合同规定的内容。 （2）合同明确规定了此条款，即由____银行（以下简称“担保人”）及时递交给npog该保函。____银行不可撤销和无条件地向npog担保以下内
容： a）如果承包商在任一方面不能履行合同或违约，则根据npog第一次提出的不带证据和条件的要求，担保人在收到其要求后14天内，不论承包商或任何第三方是否有异议或反对，担保人都应立即支付总额为____美元的担保金。 b）在征得或未征得担保人同意的条件下，无论承包商和npog间签订何种协议，或者无论承包商在合同项下的义务发生何种变化，或者无论npog对于付款时间、履行情况以及其他事项作出何种让步，或无论npog或承包商的名字组织机构发生何种改变，都不能免除担保人的担保责任。 c）本保函持续有效，有效力将相应地保持到最终验收通知单签发日期，或合同终止后3个月，二者以先为准。