合同管理考试题
合同管理考试题
合同管理考试题
一、选择题
1、下列选项中，不属于合同管理主要内容的是：（） A. 合同签订管理 B. 合同履行管理 C. 合同变更管理 D. 合同违约管理
2、下列选项中，属于合同签订管理内容的是：（） A. 合同草拟 B. 合同评审 C. 合同谈判 D. 合同变更
3、下列选项中，不属于合同履行管理内容的是：（） A. 合同执行 B. 合同变更 C. 合同纠纷处理 D. 合同违约处理
4、下列选项中，关于合同管理说法错误的是：（） A. 合同管理是项目管理的重要组成部分 B. 合同管理是全过程的、系统的管理 C. 合同管理包括合同执行管理、合同信息化管理两个方面的内容 D. 合同管理需要实现合同文件管理、合同履行管理两个基本功能
二、简答题
1、请简述合同管理的六大目标是什么？
2、请简述合同管理的主要任务是什么？
3、请简述合同签订管理包括哪些主要流程？
4、请简述如何做好合同交底工作？
5、请简述合同变更的原因及应对方法。
三、综合题
1、请结合具体案例，阐述如何加强合同变更管理，提高合同履行效率？
2、请就合同管理的信息化发展进行简要介绍，并说明其优势和需要注意的问题。
3、请简述在合同履行过程中，如何有效预防和处理合同纠纷？
四、论述题
1、请就如何完善我国的合同管理制度，提高合同管理水平，保障市场经济秩序进行论述。
2、请就如何加强合同风险防范，降低合同违约风险进行论述。
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要 点 单选题（共30题） 1、公开招标在开标时，应当由（）。 A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B.招标监督机构主持，投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加 【答案】 C 2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 D.《简明合同格式》 【答案】 A 3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据
【答案】 B 4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。 A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失 B.机械装置失灵造成的本身损失 C.雷电导致的机械装置失灵 D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失 【答案】 C 5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单应当保密 B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定 C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 【答案】 A 6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。 A.暂列金额 B.合同价格 C.估算价 D.质量保证金 【答案】 B
(完整版)合同管理考试题(完整)
姓名：单位：得分： 一、单选题 1、经济合同的核心是( C )，它是当事人双方权利和义务的焦点 A ．价款 B ．违约责任 C ．标的 D ．履行期限 2、招标文件中的工程量清单是( a ) A ．投标单位计算标价的依据 B ．竣工结算的依据 C ．准确的工程量 D ．总价承包时的工程量 3、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来
自( D ) A ．参与竟争的投标人 B ．招标单位的董事会
C ．上级行政主管部门 D ．省、市政府部门提供的专家名册 4 、 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( A ) A ．由工程师对争议事项作出决定 B ．双方友好协商 C．申请仲裁 D ．提起诉讼 5、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方( D )。 A ．经催告后，可解除合同 B ．可解除合同 C ．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 D ．在履行期限届满之前可解除合同 6、监理工程师有权处理的索赔是承包商( A )。 A ．依据合同条款提出的索赔 B ．依据其它法律文书提出的索赔 C ．提出的道义索赔 D ．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
7、某公路项目设计合同的价格为 300 万元，设计单位已接受委托方
支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( D )万元。 A．60 B．30 C．90 D．120 8、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( B ) 的选择 A ．报价 B ．能力 C ．资历信誉 D ．规模和经济实力 9、按照法律规定， ( A )不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门 B ．建筑公司 C ．银行 D ．贸易公司 10、经济法律关系由( A )三要素组成 A ．主体、客体、内容 B ．当事人、经济行为、经济利益 C ．法人、经济合同、经济责任 D ．经济管理、经济协作、经济责任
合同管理真题及答案
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密
D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。 A. B.10% C.
2023年监理工程师之合同管理题库与答案
2023年监理工程师之合同管理题库与答案 单选题（共50题） 1、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 A.12，12 B.24，24 C.36，36 D.48，48 【答案】 D 2、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。 A.合同买受人只能是承包人 B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段 D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益 【答案】 B 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是() A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿 C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处 D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
【答案】 A 4、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.AB银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 【答案】 A 5、下列属于合同法律关系中的客体的是（）。 A.买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款 B.建设工程合同中建设单位 C.担保合同中的担保权人 D.设计合同中的设计工作 【答案】 D 6、不能成为合同保证人的是（）。 A.水泥厂 B.建筑公司 C.商业银行 D.以公益为目的的学校 【答案】 D
工程合同管理考试试题
第三章建设工程合同管理 第一节合同概述 一、单项选择题： 1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（）名义与 第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。 A.代理人 B.当事人自己 C.被委托人 D.合同签订人 2.合同订立过程必须经过的程序是（）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公证 3.下列表述中错误的是（）。 A.要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤销 4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。 A.要约到达受要约人时生效 B.要约人发出要约时要约生效 C.招标文件到达时要约生效 D.投标文件发出时要约生效 5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。 A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺 6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。 A.投标书 B. 中标通知书 C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要 7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。 A.要约到达受要约人、承诺通知发出 B.要约通知发出、承诺通知发出 C.要约通知发出、承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人 8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更 9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。 A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B.承诺中增加的建议性条款 C.承诺中要求增加条款 D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张 10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺 B 受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效 C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对 11.合同成立的时间为（）。 A.要约生效的时间 B.承诺发出时的时间 C.要约邀请生效的时间 D.承诺达到的时间
合同管理习题带答案
单选 1．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。 A．平等、自愿原则 B.等价有偿原则 C．诚实信用原则 D.不损害社会公益原则. 2．甲、乙、丙、丁四人对合同法中的自愿原则各抒己见，请问下列表述中错误的是（A）。 A．甲：自愿就是绝对的合同自由 B．乙：自愿是在法定范围内的自由 Ｃ丙：自愿不能危害社会公共利益 D．丁：自愿不得有损社会公共道德 3．甲、乙、丙、丁四人讨论如何完整、准确理解合同法中的公平原则，请问下列表错误的是（C）。 Ａ．甲：公平包括当事人双方的权利义务要对等 B．乙：公平包括合同风险的分配要合理 C．丙：公平包括当事人双方法律地位一律平等 D．丁：公平包括合同中违约责任的确定要合理 4．某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中，甲方与乙方都有不同程度地违反诚实信用原则的情形。下列表述中，属于违反后契约义务的情形是（D）。 A．合同签订时，甲方隐瞒了本工程项目土地使用权的问题 B．合同履行时，甲方无故迟延提供施工场地工程地质资料 C．合同履行时，乙方串通监理方在施工中偷工减料 D．合同终止后，乙方泄露本工程引进设备的重要技术指标 5．某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理，严重损害了乙方的合法权益。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（B）。 A．平等原则B.公平原则 C．诚实信用原则D．自愿原则 6．某建筑公司低价中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，房管局坚持要特别约定该合同在履行过程中不允许变更或解除。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（D）。
合同管理员考试试题
湖北黄龙滩水力发电厂2011年技能达标考试试卷 单位：九龙置业经营部 科目： 题 号 一 二 三 四 五 六 七 总分 得 分 说明：本试卷共七大题，满分100分，答题时间150分钟。 一、填空题（本题共40小题，每空0.5分，共20分） 1、在网络计划中，某项工作总时差最小，则称该工作为关键工程。 2、报废物资处置实行“统一管理、集中处置”的原则，由经营部集中处置，严禁其它各部门擅自处置报废物资。 3、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，综合单价包括人工费、材料费、机械费。 4、建设工程项目的实施需要物资资源、人力资源和信息资源 。 5、公司《合同管理办法》规定，合同实行承办人负责制度及会审制度、会签制度。 6、招标应当遵循 公平、公正、公开的原则。 7、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。 8、当事人订立合同，必须经过的程序是要药和承诺 。 9、按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是建筑单位 。 10、工程承发包方式，是指发包人与承包人 双方之间的经济关系形式。 11、投标竞争包括 价格竞争、素质 竞争。 12、按索赔目标分为 费用索赔和工期索赔 13、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为EPC 承包。 14、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险 。 15、根据公司物资管理办法规定，公司 经营部 是公司物资归口管理的职能部门。 16、参加公司招标的法人或者其他组织不得少于三 家。经评标后的预中标单位不能少于二家。 17、招标可采取公开招标和邀请招标的方式进行。 18、签订合同应遵循平等互利、等价有偿和诚实信用的原则。 19、合同价款在10万元以下的合同，经总经理批准后，可以采用会签方式签订合同。 二、单选题（本题共20小题，每小题0.5分，共10分） 1.A 公司通过资产重组被另一较大的B 公司兼并后，法定代表人易人。由于经常方针改变，B 公司不愿履行A 公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A ）。 A ．继续有效 B ．因A 公司已不存在而无效 C ．合同需经过B 公司法定代表人补充签字后才有效 D ．需与B 公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 2.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（C ） A ．因迟到而自然无效 B ．必须经要约人发出接受通知后才有效 C ．必须经要约人发出拒绝通知后才有效 D ．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 3．《合同法》规定，由于一方不履行合同义务反对行为，对方可以行驶的“抗辩权”是指（D ）的行为。 A ．单方宣布合同无效 B ．双方协商解除合同 C ．请仲裁机构裁定合同可撤销 D ．合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义务 4．必须以第三方财产提供担保的方式是（A ）担保。 A ．保证 B ．抵押 C ．质押 D ．定金 5．由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）。 A ．正常时间 B ．附加工作 C ．额外工作 D ．意外工作 6．某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但 ************** ************** ************** ************* ************* *************************************** ************* ************* ***************************************************************** ************* ************* **************************************************** 姓名 单位
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案) 单选题（共35题） 1、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。 A.法定代理 B.职务代理 C.指定代理 D.委托代理 【答案】 D 2、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。 A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量 B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准 C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议 D.发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示 【答案】 B 3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。 A.设计文件 B.施工组织设计 C.价格清单 D.承包人建议书
【答案】 A 4、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。 A.工期和经济损失均由承包人承担 B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C.顺延合同工期，不补偿经济损失 D.补偿经济损失并顺延合同工期 【答案】 A 5、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。 A.对方当事人降低注册资金 B.对方当事人银行贷款数额激增 C.对方当事人的法定代表人变更 D.对方当事人经营状况严重恶化 【答案】 D 6、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。 A.申请设备使用许可 B.设备的技术指标改进 C.设备的调试
合同管理及风险防范部分试题及答案
•、单选题【本题型共3道题】 1•甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法左代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行甲方公司法左代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲公司原签订的合同应()O A.继续有效 B.因甲方公司已不存在而无效 C.需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 D.合同需经乙方司法立代表人补充签字才有效用户答案:[A]得分:12.00 2.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()o A.采购数量变更 B.公司名称变更 C.合同签约人员变更 D.公司法泄代表人变更 用户答案:[A]得分:12.00 3.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以()。 A.请求人民法院变更该合同 B.拒绝履行合同，宣布无效 C.请求行政主管部门撤销该合同 D.请求行政主管部门变更该合同 用户答案:[A]得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有()。 A.足金 B.罚金 C.违约金 D.罚款 用户答案：［AC］得分：4.00
2.合同法的作用是()。 A.补充意思 B.限制意思 C.增加意思 D.减少意思用户答案:［AB］得分：4.00 3.《合同法》规世，()为无效合同。 A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律、行政法规的强制性规立的合同用户答案:［CD］得分：4.00 4•根据《合同法》的规泄，合同变更表述正确的有()o A.变更必须采用书而形式 B.当事人可以将合同转让给他人 C.当事人经过协商可以改变某些条款的约泄 D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容用户答案:［CD］得分：4.00 5.合同订立可以采取()形式 A.口头 B.书而 C.沉默 D.其他 用户答案：［ABD］得分：4.00 6.某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约左的情况下，随Z转移的其他权利有()0 A.担保权 B.任意撤销权 C.抗辩权
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题 一、选择题（每题2分，共20分） 1. 招标文件中不包括的内容是： A. 投标邀请函 B. 投标保证金 C. 投标文件要求 D. 投标保密协议 2. 以下哪个文件通常与投标联用： A. 项目主要内容与要求 B. 招标公告 C. 定标通知书 D. 项目实施计划书 3. 招标代理机构下列职责中，哪个不属于其工作范围： A. 答疑控制 B. 投标文件解读 C. 投标文件评审 D. 定标工作
4. 合同管理的目的不包括： A. 保证合同的履行 B. 控制项目风险 C. 确定项目计划 D. 对违约行为进行惩罚 5. 合同管理中，下列哪个不属于合同执行的内容： A. 签订合同 B. 履行合同条款 C. 监督验收 D. 结算付款 6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题： A. 违约行为 B. 项目进度滞后 C. 合同条款理解差异 D. 资金来源安排 7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容： A. 项目成本核算
B. 合同支付管理 C. 合同价格谈判 D. 增减项控制 8. 合同管理中的索赔管理主要是指： A. 分包单位的索赔 B. 业主的索赔 C. 承包商的索赔 D. 合同变更的索赔 9. 经济合同管理流程中，以下哪个不属于谈判前准备工作： A. 制定合同谈判方案 B. 准备谈判文件 C. 开展谈判活动 D. 完成谈判纪要 10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是： A. 守信用 B. 充分竞争 C. 遵守法律法规
D. 非法私分利益 二、案例分析题（每题10分，共30分） 1.某企业进行了一个工程项目的招标，经过投标文件评审，最终选取了一家投标单位。在与中标单位进行合同谈判过程中，发现中标单位的投标报价明显低于其他单位，引起了企业的怀疑。请分析可能出现的问题，并提出解决办法。 2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况，导致项目进度滞后和额外费用增加。请分析可能的原因，并提出相应的控制措施。 3.在某个工程项目的合同管理过程中，发现承包商在材料采购上存在质量问题，导致工程质量受到影响。请分析可能的原因，并提出相应的解决方案。 三、简答题（每题20分，共40分） 1. 请简述招投标过程的主要步骤和注意事项。 2. 请简述合同管理的基本原则和关键要素。 3. 请简述合同管理中常见的风险及相应的控制措施。 4. 请简述合同索赔管理的主要内容和流程。 四、论述题（20分） 在招投标与合同管理过程中，如何保证公平竞争、防止腐败行为发生？请结合实际案例进行论述。
合同管理测试题
合同管理测试题 1. 合同谈判的第二个阶段是（） A 报价阶段 B 磋商阶段 C 摸底阶段(正确答案) D 认可阶段 2. 下列选择中，不属于违约责任的是（） A 支付违约金 B 采取补救措施 C 继续履行 D 终止合同(正确答案) 3. （）是指合同的当事人必须遵守合同的规定，如果违反，就要承担相应的法律责任。 A 法律约束力(正确答案) B 法律强制力 C 法律规范 D 法律规章 4. 下列属于不属合同签订管理内容的是（） A 变更(正确答案) B 调查 C 谈判 D 签署
5. 下列关于合同变更的描述中，不正确的是（） A 有多种因素导致合同变更，如成本、进度、范围、质量等。 B 变更申请，必须以书面形式呈现。 C 解除合同不属于合同变更。(正确答案) D 公平合理是合同变更的处理原则。 6. 合同文本管理属于档案管理的内容，下列选项中，不属于文本管理的是（）。 A 合同的正副本 B 文件格式 C 手写旁注说明(正确答案) D 电子合同原文件 7. 关于合同变更控制系统的流程，正确的是（）。 A 提出-》审查-》批准-》实施(正确答案) B 提出-》批准-》实施-》审查 C 提出-》审查-》实施-》记录 D 提出-》审查-》记录-》实施 8. 在合同的谈判中，（）阶段的工作会形成合同草稿并整理谈判的记录。 A 磋商阶段 B 成交阶段(正确答案) C 认可阶段 D 摸底阶段
9. 对合同中容易出现歧义的术语，需要进行相关的解释说明，而且要符合（）原则。 A SMART(正确答案) B 公平 C 合理 D 合法 10. 为了避免合同纠纷，保证合同的合法性、有效性，当事人可以将签订的合同让（）进行审查。 A 咨询机构 B 公证机关(正确答案) C 审计部门 D 专业机构 11. 合同判断属于一般项目管理知识技能。 对 错(正确答案) 12. 合同生效后，如出现单位名称或法人的变更，必须继续履行合同义务。 对(正确答案) 错 13. 合同中已有适用于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 对 错(正确答案)
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案 一、试题部分 1. 合同的定义是什么？ 合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保护的民事法律行为。它具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。 2. 合同的要素有哪些？ 合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。合同当事人是指合同的订立主体，合同标的是指合同的目的和内容，合同内容包括主要条款和附属条款，合同形式指合同的具体形式和约定方式。 3. 合同的分类有哪些？ 合同可以根据不同的分类标准进行分类，常见的分类包括按照合同的性质分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等；按照合同的形式分为书面合同、口头合同等；按照合同的权利义务分配分为单方合同、双方合同等。 4. 合同违约的后果有哪些？ 当一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，就构成了合同违约。合同违约的后果包括违约方承担相应的赔偿责任、守约方可以要求违约方履行义务或请求解除合同等。
5. 合同管理的重要性是什么？ 合同管理是指对合同的签订、履行和终止等进行有效管理和监督的 过程。合同管理的重要性在于确保合同的合法性、有效性和权益保护，避免合同风险和纠纷的产生，提高合同履行效率和合同管理水平。 二、答案部分 1. 合同的定义是什么？ 合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上，约定并受法律保 护的民事法律行为。合同具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿 交易等基本特征。合同的目的是明确各方当事人的权利和义务，规范 各方之间的交易行为。 2. 合同的要素有哪些？ 合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几 个方面。合同当事人是指参与合同订立的主体，可以是自然人、法人 或其他组织。合同标的是指合同的交易对象或目的，可以是金钱、商品、服务等。合同内容包括主要条款和附属条款，主要条款是约定合 同的核心内容，附属条款是对主要条款的补充或细化。合同形式是指 合同的具体形式和约定方式，可以是书面合同、口头合同等。 3. 合同的分类有哪些？ 合同可以根据不同的分类标准进行分类。按照合同的性质，可以分 为买卖合同、租赁合同、劳动合同、借款合同等。按照合同的形式， 可以分为书面合同、口头合同等。按照合同的权利义务分配，可以分
合同管理试题及答案汇总
合同管理试题及答案 合同管理试题及答案汇总 1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）
合同管理岗位试题
一、判断题：（共 20 题，每题 1 分.对的请在括号内打√，错的打×。） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√）
9、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 10、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×）
11、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 12、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由承办部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 13、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 14、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 15、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。（√） 16、合同生效后，应当按照约定全面及时履行义务，并遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等随附义务。（√） 17、因工作需要使用合同正本的，使用人应向档案室办理借用手续，妥善使用，并适时归档。(√ ) 18、近年来，由于每年预算下达比较晚，为提高进度，各项目在合同签订前，必须提早履行。（×） 19、发生合同纠纷时应由法律顾问仲裁解决。（×）
合同管理知识试题
合同管理知识 [单项选择题] 1、在下列经济法律关系主体中，（）是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 参考答案：B [单项选择题] 2、施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（）提出支付合同款的要求。 A.监理单位 B.施工单位 C.项目经理 D.建设单位 参考答案：B [单项选择题] 3、采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由（）投保建筑工程一切险。 A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.项目经理 参考答案：C [单项选择题] 4、下列关于合同生效的时间说法不正确的是（）。 A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效 B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 C.附解除条件的合同，自条件成就时生效 D.附生效条件的合同，自条件成就时生效 参考答案：C [单项选择题]
5、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（）价格履行。 A.订立合同时订立地的市场 B.订立合同时履行地的市场 C.履行合同时订立地的市场 D.履行合同时履行地的市场 参考答案：B [单项选择题] 6、“评标价”是提（） A.标底价格 B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 参考答案：D [单项选择题] 7、监理合同示范文本规定，（）属于监理服务的额外工作。 A.由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 B.合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担 C.应委托人的要求提出更改服务内容建设而增加的工作 D.出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 参考答案：D [单项选择题] 8、在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（）。 A.按监理工程概预算百分比计收 B.按委托人和监理人商定的方法计收 C.按参与监理工作的年度平均人数计收 D.按监理工程估算价百分比计数 参考答案：C [单项选择题] 9、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（） A.监理单位承担 B.承包商承担 C.委托人补偿、属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用 参考答案：A
合同管理考试题(完整)
合同管理考试题 姓名：单位：得分： 一、单选题 1、经济合同的核心是 ( C )，它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款 B．违约责任 C．标的 D．履行期限 2、招标文件中的工程量清单是( a ) A．投标单位计算标价的依据 B．竣工结算的依据 C．准确的工程量 D．总价承包时的工程量 3、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( D ) A．参与竟争的投标人 B．招标单位的董事会 C．上级行政主管部门
D．省、市政府部门提供的专家名册 4、 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( A ) A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼 5、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方( D )。 A．经催告后，可解除合同 B．可解除合同 C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 D．在履行期限届满之前可解除合同 6、监理工程师有权处理的索赔是承包商( A )。 A．依据合同条款提出的索赔 B．依据其它法律文书提出的索赔C．提出的道义索赔 D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 7、某公路项目设计合同的价格为 300 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计
单位返还( D)万元。 A． 60 B． 30 C． 90 D． 120 8、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( B )的选择 A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力 9、按照法律规定， ( A )不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行 D．贸易公司 10、经济法律关系由( A )三要素组成 A．主体、客体、内容 B．当事人、经济行为、经济利益 C．法人、经济合同、经济责任 D．经济管理、经济协作、经济责任 11、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有( C ) A．预付款是定金的形式之一
2022年《合同管理》真题及答案(完整版)
《合同管理》
一、多项选择题〔共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有l 个最符合题意〕 1.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式〔〕。 A.业主根据变更重新与承包商签订合同 B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准 C. 业主按照规定程序办理变更审批手续 D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计 参考答案：C 解析：超过原批准范围的，要报到业主审批。 2.以下合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价〞方面的风险分配对合同双方均显公平的是〔〕。 A.单价合同 B.固定总价 C. 可调总价D. 本钱加酬金 参考答案：A 解析：教材P2：单价合同在工程施工中“量"与“价〞方面的风险分配对合同双方均显公平的。 3.不可用于抵押的财产是〔〕。 A.建设用地使用权 B.正在建造的建筑物 C.土地使用权 D.正在使用的交通工具 参考答案：D 解析：教材P15：建设用地使用权、正在建造的建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立。 4.定金不得超过主合同标的额的〔〕。 A.20% B.30% C.40% D.50% 参考答案：A 解析：教材P16：定金不得超过主合同标的额的20% 5.关于施工企业意外伤害险的说法正确的选项是〔〕。 A.施工企业必须为全体职工办理 B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任 C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人 D.停工期间保险.人不承当保险责任 参考答案：C 解析：教材P21：凡年龄16-65 周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工
6.联合体资质等级确实定〔〕。 A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低确实定 B. 由多家单位组成的联合体，按资质事故较高确实定 C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低确实定 D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高确实定 参考答案：C 解析：教材P33：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 7.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是〔〕。 A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息 B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定 C. 投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明 D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金 8.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的选项是〔〕。 A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复 B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5 人以上单数 C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行 D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定 9.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050 万元，评标价6000 万元；乙投标报价6200 万元，评标价5950 万元：丙投标报价5950 万元，评标价6050万元，那么中标单位及签约合同价分别为〔〕。 A.乙，5950 万元 B.乙，6200 万元 C.丙，5950 万元 D.丙，6050 万元 10.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有〔〕。 A.工程量清单 B.承包人的施工方案 C.发包人要求的工程功能文件 D.发包人提供的设计任务书 参考答案：C 11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向 招标人提交的凭证是〔〕。 A.投标保证金凭证 B.预付款担保凭证 C.履约担保凭证 D.质量管理体系认证文件 12.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是〔〕。
招投标与合同管理试题(全)
《工程招投标及合同管理》 一、单选 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的 （ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B 土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求