棚户区改造工程施工承包合同(word版)
****棚户区改造工程
施
工
承
包
合
同
建设单位:______________________ 施工单位:______________________ 日期:______________________
工程施工承包合同
(合同编号: )
开发单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为进一步明确责任,保障合同双方的权益,保证工程顺利进行,经甲乙双方友好协商达成一致,特订立本合同。
一、定义
1.1图纸:由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准,满足乙方施工所需的所有图纸(包括设计说明及其它相关资料)。
1.2工期:指按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.3甲方代表:发包人指定、代表发包人负责合同履行及项目管理的代表。
1.4乙方代表(或项目经理):承包人指定、代表承包人负责合同履行及工程管理的代表。
二、文件内容及解释顺序
2.1本合同由下述文件组成,并按下列先后顺序解释:
1)、本合同签订后双方约定的其它协议、会议纪要等文件
2)、本合同及附件
3)、招标文件及附件
4)、承包人的投标书(含投标预算书)
5)、图纸及其答疑纪要
6)、标准、规范及有关技术文件
三、工程概况
3.1工程名称:棚户区改造工程l#、2#、3#楼及4#楼地下室
3.2工程地点:
3.3结构形式:框剪结构；
3.4工程规模:总建筑面积______㎡；地上面积______㎡、地下面积______㎡(实际面积以施工图纸为准),乙方承包的工程范围:1--3#楼上部面积(约______㎡),4#楼地下室(约______㎡)。(不含1--3#楼已施工完毕的地下室工程约______㎡)
3.5设计单位:
3.6监理单位:
四、工程承包方式及承包范围
4.1承包方式:乙方按甲方提供的施工图纸进行工程总承包,以包工包料的方式承包。土建、安装、装饰、基础等施工图所含工程内容。
4.2承包范围:以甲方提供的设计施工图纸
造工程1--4#楼施工图工程内容。(不含1--3#楼己施工完毕的地下室工程。全部土方工程、电梯、消防、数字电视、弱电、通风、天然气管道、楼宇监控、消防防火门、卷闸门、进户门工程的施工和户表前的进线电缆)。
4.3工程所有建筑材料均由乙方自行采购。甲方对材料指定了生产厂家、品牌、规格的(见附表)。乙方按要求进行采购,必须符合国家标准。没有指定的材料,由乙方按图纸设计要求自行采购,材料必须符
合同家标准。
五、合同价款、支付与结算
5.1合同价款:本合同总价暂定为人民币大写:_______,小写:约_______万元(据实结算)。
5.1.1本合同价款包含但不限于乙方承包范围内为取得竣工验收合格条件而进行的所有应由乙方完成的检验和试验的相关费用；同时包含办理施工手续(包括开工、施工、竣工交付、工程备案等过程中办理的手续)时的费用,按国家及当地行政主管部门收费划分要求属甲方缴纳的由甲方缴纳,属乙方缴纳的由乙方缴纳。
5.2工程价款结算依据
5.2.1乙方按包工包料的方式承包本合同所有工程,其造价的确定依据现行有关定额计价方式及取费标准按下述办法结算:结算采用①包含图纸审查变更在内的施工蓝图据实结算+②工程施工过程中的图纸会审、设计变更、签证等据实增减结算+③施工工期、质量、安全、文明施工等合同约定奖惩=最终结算价款。
5.2.1.1据实结算办法执行定额文件:
(1)《XX省建设工程公共专业消耗量定额及基价表(土石方·地基处理桩基础·预拌砂浆)》(鄂建文(2013) 66号)(土石方)；
(2)《XX省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》(2013)；
(3)《XX省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》(201 3):
(4)《XXX市政工程消耗量定额及统一基价表》(2008)；
5. 2. 1. 2据实结算办法执行取费标准及下浮约定
(1)《XX省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》鄂建文[2016] 24号文:
(2)取费标准中依据有关规定:安全文明施工费、规费、税金为不可竞争性费用不下浮(除注明的不下浮外,其余工程造价费率下浮10%)。
(3)计时工按200元／工日计算,另计利润和税金。
5.2.1.3价差取定标准
(1)人工费调整执行现行文件,施工期间有调整的按最新的执行。
(2)材料价格执行云梦信息价文件,区分地下室、塔楼主体结构、砖砌体及二次构件、装饰等分段按施工期间月份平均值进行价差调整,信息价中没有的材料价格如装饰材料等以施工期间签证价格为准。
5.2.2、本合同价款包括合同范围内的所有人工费、材科费、机械费、运输费、成品保护费、检验调试费、技术措施费和施工措施费、管理费、采保费、规费、利润税金等。所有的取费按现行文件执行,有调整的按最新文件执行。(税收按国家的相关文件执行)。
5-2.3、施工现场的文明施工费、安全施工措施费、技术措施费均应进入结算。
5.2.4、乙方收取甲方分包工程的施工配合费:按施工分包工程总价的0. 5%计取。分包单位的施工用水、用电挂表另计(室外工程由甲方分包不计取施工配合费)。
5.3合同价款及支付
5.3.1本工程无预付款
5.3.2工程款支付:
1)主体结构全部封顶后四十天内,付合同总价的40%:
2)二次结构完工后付合同总价的15%(一周之内)；
3)内、外粉刷完工后付合同总价的5%(一周之内)；
4)内、外涂料完工、脚手架拆除后付合同总造价的20%(一周之内)；
5)竣工验收后付合同总造价的10%(一周之内)；
6)竣工结算:由乙方向甲方报送竣工验收报告,甲方在接到报告7日内组织竣工验收,验收合格后由乙方向甲方提交竣工结算报告,甲方应在收到结算报告后的28日内审查完毕,如逾期则按乙方提交的结算额结算工程款。从乙方递交结算报告之日起,超出28个工作日视为甲方认可乙方的结算额。
7)竣工结算完毕后30日内,甲方向乙方支付至工程总造价的95%即结算总造价×95%(扣除工程进度款)。
8)结算总造价的5%作为质保金,竣工验收满1年,无息支付4%；竣工验收满5年,无息支付1%；本合同全部工程款及保证金乙方只接受人民币及转账支票。
9)办理工程款支付时,乙方须委派专人管理,并应提供符合工程所在地税务机关要求的合法有效发票。
六、合同履约保证金的缴纳及返还
1)履约保证金的缴纳:乙方应向甲方缴纳肆佰万元的合同履约保证金,分两次抒到甲方指定的账户。合同签定之前缴纳100万元,T程开丁后1 0日内缴纳300万元。
2)履约保证金的返还:主体结构T程完T后一周内无息返还200万元:余下保证金工程按甲方指定的l一一3#楼工程乙方所承包施工的图纸范围施工完毕,甲方‘周内无息返还200万元。
七、工期
7.1本工程总工期为日历天(含法定节假日在内)
开工日期: 年月日；
竣工日期: 年月日:
7.2乙方接到甲方开工通知7个口历天内进场施工,如前期施工单位影响开工,开工日期顺延。
7.3因以下原因造成工期延误,经甲方和监理人批准以后,T期可相应顺延:
1)项目所在地发生战争或严重的社会动乱:
2)项曰所在地遭遇地震破坏程度达6度以-E:
3)项目所在地遇大雨、大风,连续8小时以I?致使乙方J)/L/T无；土进行；
4)因设计变更导致增加的工程量超过合同总价的10%。
以上情况发生以后,乙方应在48小日寸内就延误的内容和发生的经济支出向甲方和监理人提出报告；逾期不报告,甲方将不认可延期要求。甲方和监理人应在48小时内答复；逾期不予答复,视延期要求已被确认。
(工期延误索赔费按国家建设工程规定及工期索赔计算标准进行计算)
5)未按合同规定第五条拨付T程进度款而影响T程进度T期甲方责。
八、材料与设备
8.1乙方采购材料与设备
8. 1.1对于“甲方指定乙方购买”的材料设备L I p方指定品牌、:t 格等),乙方尽迈按照甲方指定的要求购买并门]_j二本T程,采购前须提供材料小样,使用前须经甲方认可,其按要求进行检测的费用由乙方
承担。
8.1.2由乙方负责自行采购的材料设备,采购前应报甲方及监理人批准。所采购的材料设备必须是符合国家及地方的相关标准和规范,并满足设计的产品要隶。重要材料须向甲方或材料部i、j提供小样备查。
8.1.3乙方采购的材料和设备,在使用之前府通过甲方及监理人的验收,乙方应提供有关产品的质检证明说明书、质保书等,以便验收。
8.2材料代用
经甲方及监理人书而同意后,乙方方可使用代用材料、设备。因乙方提出代用而导致的费用增加及]:期的增加,山乙方承担,T期延期按合同要求罚款。因甲方提出代用而导致的费用增加时,由甲方承担,工期相应增加。
九、质量与检查
9.1本工程质量应全部达到国家合格标准。9.2工程质量达不到标准、规范、设计图纸和本合同要求的部分,乙方及时整改或应拆除和重新施工,直至符合规定。由此产生的费用和工期延误,由乙方承担责任。
9.3工程隐蔽前24小日寸,乙方应以书面形式通知甲方和监理人,并提供自检记录以及隐蔽和中间验收内容、时间、地点和部位。未经甲方和监理人验收通过,乙方不得隐蔽或进行下一道工序施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改以后报甲方及监理人重新验收。
9.11甲方、监理人不能按时验收,应提前21小时通知乙方延期验收,但延期不能超过／18小时,否则视同甲方及监理人验收通过。
9.5当甲方要求对已经按规定隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要
求进行剥离式开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担发生的费用,赔偿乙方的损失,并相应顺延工期。检验不合格,由乙方承担发生的费用,工期不顺延。
十、安全文明施工
10.1本工程施T场地,以项曰总+面图红线范围内作为施工场地,施
工平面布置需考虑周伞,并经甲方及监理人书面审核后方可实施。
10.2乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安伞施T、文明施T 等规范、条例,遵守现场管理规定。甲方将定期邀请主管部门按现行国家及地方相夫规定到场进行检查,达不到文明工地标准,甲方可勒令乙方停工整改,并通报有关部门。
10. 3在室外工程开工前,场地内建筑垃圾必须清运彻底。
10.4乙方严格遵守地方政府有关部门关于文明施工的规定,并办理施
工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续,按国家和当地行政主管部门收费要求划分。属甲方缴费的甲方承担；属乙方缴费的乙方承担。如发生违法、违规、违纪造成的罚款拿部山乙力‘承担。
十一、甲方责任
11.1委派为甲方现场代表,负责木合同的履行。
11.2开工前甲方三天内完成“三通一平”,在施工现场解决施工所需的水源、电源,施工中所发生的水、电费由乙方承担。
11.3准确提供施工现场的水准点、坐标控制点,以书而形式办I
罩现场交接手续。
11.4提供4套施工图纸及电子版图纸(其中两套用于竣工资料图)和地勘报告一份给乙方,组织图纸会审和设计交底。
11.5对乙方在施工日寸发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书而通知书的2天内会同设计方进行处理,并及时给予回复。
11.6按时支付工程款及办理竣工结算,如不能按时支付工程款2天后每天按银行贷款双倍利率结算,直到付完工程款为止,且工期顺延。
11.7在竣T验收后的保修期内,非乙方原囚引起的-程质量问题,其返修费用由甲方负责。
11.8协调施T管理的各项事宜,组织竣-验收。
11.9甲方保证在l一一3#楼主体结构工程封顶时,满足4#楼地下砼垫层施工条件。
十二、乙方责任
12.1指派为乙方代表兼项日负责人,负责本合同履行。
12.2收到图纸后,在开工前七天完成施工图会审,在开T前十天内向
甲方提交施工组织设计,施工总进度计‘划,接受甲方及监理人的审查；且每月都应向甲方提交本月工程进度及下月施工计划报表。
12.3乙方必须严格服从甲方及监理人的现场检佥和监督管理,对甲方及监理人的正确指令必须遵照执行,严格执行L}~f方对重点部位的指令操控程序。施工中如乙方不服甲方和监理人的正确指令造成质量安全事故的,甲方有权就每项工作按情节轻重向乙方收取人民币伍佰元以上贰干元以下的违约金；违约金额在支付工程款时由甲方直接
扣除。
12.4乙方代表及相关技术人员必须按时参加甲方组织召开的施T 现场办公例会,未到会者每次交纳人民币伍佰元违约金(经甲方许可缺席的情况除外)。
12.5根据有关安伞管理规定及工程需要,乙方必须购买施工人员人身意外伤害保险。安排施工使用的照明、固栏看护以及其他安伞防护措施,因未履行义务造成的财产损失和人员伤亡,山乙方承担全部责任和费用。
12.6XX县有关部门对施工场地环卫、环保、交通、防疫等管理规定禾口要求,搞好环境卫生和文明施工,有关费用按政府文件规定承担。
12.7协调好周边社会天系,甲方协助解决有天纠纷,因乙方原因发生的协调费用由乙方承担。
12.8工程竣工交付之前,乙方负责已完工工程成品保护,在此期间发生的损坏由乙方负责修复；对甲方提供的控制点和水准点,乙方应进行复测,并予以’保护至工程竣工并移交给甲方:对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,由甲方负责承担相应的费用。
12.9服从甲方现场管理规定,从甲方指定的水源、电源处接入施工用水、用电。
12. 10施工人员不能住住施丁现场,应住在甲方指定的生活区,生活区的改建费用山乙方承担。如果确属工作需耍在现场住人(如仓库管理人员),乙方应报甲方代表审企批准。
12. 11负责办理与施工单位有关的一切建设手续等,甲方配合,其
费用按国家和当地行政主管部门收费标准划分。属甲方缴纳由甲方承担:属乙方缴纳乙方承担。竣工验收合格后,乙方应交给甲方二套完整的竣工验收资料。
12. 12乙方有义务配合甲方在施工期间的营销活动,并免费提供便利条件。
十三、水电费用计量与分摊
13.1中方负责安装水、电总表,安装完毕后由甲、乙双方共同抄底数,并签字认可。分包工程另行安装水电分表,分表由分包方提供(经校正合格的产品),由乙方负责安装。
13.2水、电费用由甲方先向供水供电部门垫付,再由甲方按实际垫付的费用从乙方当期工程款中扣除。
13.3甲方每月底召集乙方对现场所有水、电表进行抄表,若抄表数量与供水、供电部门记量不符(水损、电损),则差额由乙方按分表所占总表的比例分摊。
十四、分包与转包
14.1乙方分包工程的,须先报甲方审批同意。分包工程应纳入乙方总包管理范围,且乙方分包不能解除乙方任何的责任和义务；分包方的任何违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽,并由乙方承担责任。
14.2乙方未经甲方同意而分包工程的,视为转包工程。乙方转包工程的,甲方可按转包工程合同价的20%对乙方进行违约处罚,并可责令其停止转包。且甲方可以单方而解除合同,要求乙方退场,另择队伍继续施工,由此造成的经济损失由乙方承担。
14.3不在乙方承包范围的项目,甲方可指定分包人,乙方按本合同约定标准收取施工配合费。指定分包时合同的签订,甲方可根据情况
确定由乙方和分包人同甲方签订三方协议,乙方应配合签订协议。
14.4甲方指定的分包人的施工与土建施工的工序搭接和协调由乙方负责,乙方应向指定分包人提供有限的临时办公场所、临时道路、垂直运输、材料堆放、水电接入等施工配合,并确保其垂直运输设备的使用。
十五、工程变更
15.1在施工过程中,乙方若要求对原设计进行变更,必须以工程联系函的形式书面先报甲方认可后,再报设计单位审查。设计单位审查通过后,乙方应连同工程变更预算上报甲方及蓝理人审查,甲方方及监理人书面同意后,乙方才台邑实施变更。乙方未经审批而擅自变更的,甲方有权要求其停工,发生的费用及工期延误责任由乙方承担。
15. 2甲方要求设计变更的,应以书面形式通知乙方,提供变更图纸等文件。如变更的工程量不超过合同总价的10%的,施工总工期不做调整。乙方应按甲方的变更要求施工,不得以任何王里山拒绝变更施工。
十六、工程竣工验收
16.1工程具备竣工条件,乙方应按国家有火竣工验收规定,向甲方和监理人提供完整的竣工资料2套竣工验收报告。甲方方和监理人收到竣工验收报告以后7天内组织有关部门验收,并在验收后7天以内给予批准或提出修改意见。
16.2如验收后需要整改,乙方应积极组织整改,并承担相应费用。
16.3工程竣工验收合格、乙方向甲方移交。双方办理移交签字手续。
16.4乙方分包人和甲方指定分包人的工程的竣工资料,由乙方负
责统一汇总。并达到城建档案验收条件。所有竣工资料由乙方负责送( )城建档案馆备案,协助甲方相关工作。
十七、工程保修
17.1本工程保修期从取得竣工验收移交之日起计算,工程保修期执《建设工程质量管理办法》国务院第279号令。
17.2 T程保修期间,乙方在接XX公司修理通知以后48小时内组织检修,并连续维修直至修好。否则,,叫方町委托第三方维修,由此产生的费用由乙方承担,甲方从乙方质保金或-程尾款中直接扣除。
十八、合同争议与仲裁
18.1合同未尽事宜按XX省建设工程施工合同第二部分通用条款执行。甲、乙双方在合同履行过程中发生争议,先通过协商解决；协商不成可以向XX县人民法院及仲裁委员会提请仲裁。
18.2发生争议后,除非出现下列情况,甲、乙双方均应继续履行合同,保持工程连续,保护好已完工程。
18.2.1双方达成协议停止施工:
18.2XX县法院及仲裁机构要求停工:施工:
十九、其他
19.1木合同自合同双方签订盖章之口起生效,至保修期满,结清质保金后自行终止。
19.2本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
中方法定代表人(签字): 乙方法定代表人(签宁):
甲方委托代理人(签字): 乙方委托代理人(签字)
签订地点: 时间: 年月日
建新龙岗棚户区改造工程
附表1:
甲方指定乙方购买材料清单
水利工程工程资料承包合同书(1)
工程资料承包合同甲方：项目部 甲方： *** 身份证号码： ****************** 乙方：身份证号码： 甲方承包位于的工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议： 一、承包方式 甲方以包干（工程量单价计价）的方式将*******************工程工程技术资料交由乙方编制和整理。 二、承包内容 包括但不限于以下内容： 1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料、中间计量资料、竣工图、审计资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档； 2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复； 3、负责本工程所有建筑材料实验送检（主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验等），整理、归档实验检测报告和材料；（不包含实验送检费用） 4、汇总整理各专业分包单位的资料，与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。 三、承包价格 1、*******************工程竣工验收资料（设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安
全资料、中间计量资料、竣工图以及竣工备案资料的编制、整理和归档；
）按竣工结算的完成工程款的 %计算，已包含乙方编制资料人工工资。 2、*******************工程现场及工程量的有关资料（包括施工材料取样、实验送检资料编制，施工实际发生工程量数据采集、工程量签证、工程量申报、工程量解说及审计资料直到工程竣工审计完成）按工程竣工结算工程款的 %计算，已包含乙方编制资料人工工资。 由以上两点确定*******************工程总承包价格的按工程竣工结算工程款的 %计算。 四、付款方式 经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如下: 1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后，向乙方支付一万元做为人员安排及人工工资备用； 2、工程完成每次进度付款后以进度付的%计算得出金额的80%进行付款，并通过协商减去进场付款； 3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的 %； 4、竣工验收资料备案完成（包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案）且所有资料进入档案馆后(竣工结算的完成)一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。 五、甲方义务 1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材及装订费用等（不单独配备设备，施工期采用共用，工程完工后由甲方移交乙方保管，竣工结算后返还甲方）； 2、为乙方现场资料员提供住宿及伙食；
工程改造合同--范本
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修工程，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况： 1. 工程名称： 2. 施工地址： 3. 施工面积： 4. 施工内容： 二、工程承包方式： 双方商定采取下列第种方式。 1. 乙方包工、包全部材料。（乙方提供所有工程材料明细表） 2. 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。（甲、乙双方均需提供各自采购工程材料明细表） 3. 乙方包工、甲方包全部材料。（甲方提供工程材料明细表） 三、工程付款方式： 1. 本合同签订之日甲方支付给乙方工程总价款的60%的工程款； 2. 工程量过半之日甲方再次支付给乙方工程总价款的35%的工程款； 3. 竣工验收合格之后甲方支付给乙方工程总价款的5%的工程款。 四、施工工期 工程期限天，开工日期自合同签订之日起。 出现以下情形经甲方确认后，工期可相应顺延： 1. 经双方协商，工程量变化和设计变更； 2. 遇特殊情况或不可抗力造成不能施工； 3. 由于物业或城管方面干预而停工；
4. 甲方不按时支付工程款造成缺料而无法施工。 五、材料设备的供应 1. 甲方提供的材料设备 甲方提供的材料设备若出现质量问题、规格差异，乙方向甲方提出后，甲方仍坚持使用而影响工程质量，其返工费用和工程质量等问题均由甲方承担，工期相应顺延。甲方负责供应的材料设备应按施工进度计划及时到场，若由此拖延工期，乙方不承担责任。 2. 乙方采购的材料设备 乙方采购的材料设备对工程质量造成损失均由乙方负责；但如果甲方指定乙方采购的材料设备引发工程质量及相应问题，乙方不承担相应引发的任何责任。 六、工程变更 1. 施工过程中甲方提出修改设计及追加工程项目时，须与乙方联系明确变更的项目内容、价款、工期后方能进行调整。由此产生工程变动而增加的费用，应在变更工程开始前遵照付款约定按比例付清相应款项。 2. 合同签订后，甲乙双方均不得擅自删减工程项目。如确需减项，必须提前与对方协商并征得同意。若甲方减项所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需要另外支付材料来回托运、损耗及退货费用。 3. 如本工程报价外的追加工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已经认可但没签字的，其所发生的费用同样生效。 七、工程质量与保修 1. 工程竣工后如出现质量问题(人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修一年；人为或不可抗力造成的损坏则需根据维修工作费用另行付款。 2. 因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方负责在甲方规定的时间内无偿返工，并达到工程质量标准。 3. 甲方在施工过程中可随时对工程质量及进度进行监督和验收。
太阳能光伏安装施工合同
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。
2、双方工作 2.1甲方工作 2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2乙方工作 2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3本工程无保修金，不含税。
改造工程施工合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 改造工程施工合同
编号：FS-DY-20261 改造工程施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
水利工程人工承包合同
施工承包合同 甲方： 乙方： 为确保中小河流治理项目四师71团巩乃斯河K134+195—— k142+195段防洪治理工程增加延长防护段防洪治理工程施工质量、进度，完善目标施工管理，依照建筑施工法规及经济合同法，经甲乙双方共同商议，特立本合同，以资信守。 一、基本条款： 工程名称：中小河流治理项目四师71团巩乃斯河K134+195—— K142+195段防洪治理工程增加延长防护段防洪治理工程 工程地点：七十九团一连 施工区段：K0+000—K0+537.6段、K0+000—K0+200段 竣工日期：2018年1月30日 承包性质及范围：人工包干及施工时使用小工具乙方自带 （一）承包性质： 1、本工程性质为纯包工。 （二）1、凡涉及图纸及设计变更范围内的片石挡土墙砌筑（含所在区域涵管挡土墙、垫层）的所有工作内容，均为乙方承包范围。 2、甲方除负责大型机具，如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外， 其余设施、设备机械（机具）由乙方负责。 3、乙方负责本施工区域的基槽清底、抽水工作。 4、配合甲方做好本区域的定位放线，标高测设工作。 5、乙方负责手套、安全帽等劳保用品购置。 6、无论什么原因引起，土方回填前，所施工段的大石头、周转材料均由乙方负 责清理，不得影响土方回填工作。 承包单价、结算及付款方法：
二、1、承包单价：按本合同第二款范围，按实际完成的工程量，以综合单价每立方米包 干。（设计变更包括在内） 2、本工程原则上不产生计时工。如果甲方指派或甲方认定属合同范围外的计时工按元/工日计算。 3、结算：竣工验收后一个月内由甲方开具结算清单。 4、付款方法： （1）每完成工程量，经业主、监理、甲方三方验收合格后支付已完工程的。 （2）所有施工段完成后，经业主、监理、甲方三方验收合格，付款至总额的。 （3）余额主体竣工验收达到要求后，除留百分之五作为质保金，其余余款项结算完毕后一个月内付清。 （4）工资发放时由乙方出具全部工资表并签字。 四、质量条款： 1、严格按照设计（变更）图纸、技术交底、施工规范进行施工。 2、精心组织，规范施工，服从甲方指挥，维护甲方声誉。质量须达到优良工程标准。 3、所有工程必须由甲方、建筑方、监理、质检部门的验收合格后，方能办理结束按手续。验收不合要求，必须返工，直至验收合格。返工后仍达不到质量要求，甲方有权终止合同，要求乙方退场。退场结算时工程量按时计算，单价按合同单价的百分之50。对造成重大质量事故的，甲方可采取勒令返工、索赔、追究其法律责任等手段。 五、安全条款 1、所有人员必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。 2、乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员，做好进场及日常安全工作。定期做好班内安全学习、教育，做到安全工作天天讲，使每个人员均有较强的安全意识，确保施工安全。 3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工，有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员禁止参入施工工作。
燃气壁挂炉安装承包合同协议书
燃气壁挂炉安装承包合 同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
燃气壁挂炉安装承包合同 发包人：任丘市宏旺采暖设备有限公司 承包人：（简称乙方） 身份证： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法通则》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就宏旺、吉暖燃气壁挂炉，安装工程达成以下协议。 第一条：工程概况。 1、工程地点：河北磁县讲武城镇北白道村。 2、工程承包方式：燃气壁挂炉、烟囱，由甲方提供，乙方包安装及连接辅 料。 3、工期________年________月________日至________年________月 ________日。 4、合同价款：本合同工程安装20KW—40KW燃气壁挂炉，安装每台贰佰陆 拾元整。 （注，以燃气壁挂炉连接点为标准，3米以内由乙方负责，3米以外增加费用由乙方和用户协商收取）费用按成本价收费，最终以用户验收签字的实际台数为准。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方及户主供应的材料，乙方应办理验收手续，如发生质量 问题或规格型号有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的由此造成的工程损失，责任由甲方承担。乙方提供所需铺材必须为国标材料，并且据有产品合格证及检验报告，PP-R管材为山东阳谷顺达，其它配件及管材规格以政府要求的标准配制安装。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装 饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准，质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工 费用由乙方承担。 3、工程验收：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、工程施工：本工程由乙方根据用户的现场实际情况，自行设计施工方案。 第四条：施工安全要求。 乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。由自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的费用，由乙方自己承担，如有此类情况出现，责任与甲方无关。 第五条：工程付款方式，承包内容、结算的约定。
太阳能光伏安装施工合同协议书完整版
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
工程施工承包合同(挂靠)
工程施工承包合同 发包人：湖南明盛投资置业有限公司（简称甲方） 承包人：湖南省永安建筑股份有限公司（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：旧城改造永明安置小区 工程地点：浏阳市永安镇永安大道和市场路之间 建设规模：建筑总面积约100000平方米（以实际面积为准）。 工程内容：土建和水电安装及双方协商确定的内容，详见施工图纸。 二、合同工期： 分两期施工，具体各期工程范围及工期另行确定。 三、质量标准 工程质量标准必须达到合格标准。 四、承包方式： 由乙方总承包施工，工程项目建造师由乙方指定，各单项工程具体承包方式由甲方另行确定。 五、总承包费用： 该项目工程由乙方总承包施工，乙方按工程建筑面积每平方玖元
收取甲方的总承包管理费用（9元/㎡），总承包管理范围见第七条承包人职责，工程相关税收及工程报建费用由甲方承担，但企业所得税除外。 六、付款方式： 基础工程完工支付乙方总承包费用的30%，主体工程完工支付乙方总承包费用的50%，工程，竣工后支付总承包费的20%，即全部付清。税收由甲方代收扣代付。 七、双方职责： 发包人职责： 1、开工前三天，提供三通一平施工场地，提供地质资料和其他资料。 2、负责办理好施工许可证等开工应具备的证件手续。 3、现场交验水准点和座标控制点。 4、组织竣工验收、图纸会审和设计交底。 5、负责组织协商工程建设的地方关系。 6、及时拨付工程款和总承包管理费用。 承包人职责： 1、负责无偿提供工程报建所需公司及相关人员的证件及劳务分包公司相关所有资料。 2、全面负责工程的质量、安全生产、工程进度的管理。 3、精心组织施工，确保施工进度和施工质量。 4、办理好项目安全生产许可证，并协助甲方办理施工许可证。
水利工程施工合同范本
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：1套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由
燃气承包合同
燃气施工合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定，甲方将民用燃气工程项目委托给乙方施工，为了明确甲、乙双方在整体工程中的责、权、利，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：调压箱后燃气外网管线及室内燃气管线安装 燃气外网管线包括：调压箱安装、管线主材、管件、防腐、土方施工、管道焊接 室内燃气管线包括：主材（镀锌钢管、管件、球阀、铝塑管、表接手、灶前阀）和相关的易耗材料及安装。 第二条承包价格：单户价格元／户，总户数，工期天 总合同价款：结算按实际发生户数为准。 第三条付款方式：合同签订后（按实际发生的总价款）付10%预付款，外网材料进场付30﹪，室内材料进场付20﹪，室内安装具备挂表付20﹪，竣工验收合格付15﹪， 质量保证金5﹪（质保期满给予支付）。 第四条权利与义务 甲方权利与义务： 1、甲方负责协调施工现场三通一平及住宿。 2、甲方负责提供设计图纸，并组织安全、技术双交底。 3、甲方负责委托监理公司对整体工程安全、质量、进度进行全面跟踪 4、甲方负责对材料进场检验工作。 5、甲方负责燃气表、电磁阀、防盗卡子、报警器、调压箱、调压箱护栏、地面管线防护罩及管 线警示带采购。 乙方权利与义务： 1、乙方负责提供完整的竣工资料及竣工图。 2、乙方负责组织施工及施工技术、进度、安全、质量管理工作。 3、乙方负责施工现场的安全防护措施配备。 4、乙方负责办理施工人员保险，费用由乙方自行承担。 5、乙方负责主材的采购必须符合国家标准。 第五条工程期限
栏杆施工承包协议书
编号：_____________栏杆施工承包协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲方市“”项目的阳台栏杆、栏杆油漆、护窗栏杆分项工程由乙方承包施工，为保证工程质量、工期安全，经双方充分协商制订以下条款，需共同遵循： 一、项目名称：市“”项目的栏杆分项工程。 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料。 四、承包范围：市“”项目栏杆及护窗栏杆，其内容含设计图纸内涉及栏杆施工的所有内容，包含栏杆分项的施工工艺标准，年《全国统一安装工程预算定额》内牵涉到所有关于栏杆项目的所有工作内容，铁件安装工程(包括焊点磨光等)的全部工作内容。 五、工程工期：必须与土建同步完成，栏杆安装工期以甲乙双方现场管理人员进度安排签证为准。乙方应在甲方要求的时间内完成该分项工程；若无法如期完成，由此而造成的损失均由乙方负责（甲方将采取经济处罚），因甲方原因造成乙方无法正常施工，工期顺延。 六、工程质量：
（一）：乙方应严格按照甲方提供设计图纸进行施工，执行建设部颁发的有关阳台栏杆、护窗栏杆等施工规范要求，工程质量必须达到质量验评合格标准。施工工序应按规定程序自检、报验合格后方可交付下道工序施工。 （二）：材料要求： 1、锌钢面管：1mm； 产地： 2、热镀锌柱和横管：4×4×1.5mm；产地：河南/天津/广东。。 4、栏杆油漆： A.氟碳漆的要求：按甲方合同要求进行施工，采用中国名牌大地牌油漆，开始施工时由厂家指派技术员到现场进行技术指导，保证油漆的施工质量达到优等，十五年内不脱漆。 B.喷涂环氧富锌底漆； C.环氧方铁中间漆； D.大连振邦氟碳漆； 5、护窗不锈钢栏杆材料要求： 1）扶手不锈钢面管Φ63平管，管壁厚1.0mm； 2）立柱不锈钢管Φ51花管，管壁厚0.8mm； 3）横管不锈钢平管Φ38平管，管壁厚0.8mm； 4）内衬间隔不锈钢Φ22小花管，管壁厚0.7mm； 七、结算及付款： 1、阳台栏杆按延米结算，综合单价为元/m；护窗栏杆0.9米高综合单价为 元/米；护窗栏杆0.6米高综合单价为元/米；综合单价内容含阳台栏杆、栏杆油漆、护窗栏杆等项目的施工工艺标准和套用年《全国统一建筑工程预
水利工程施工合同(样本)
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑 和打印，感谢您的 下载 甲方： ________________ ___ 乙方：________ ___________ 日期：________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
工程合同 甲方：**************以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）*********** 由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体， 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响********* 的安全。经****** 同意，对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：***** 工程 2、建设地点：**** 3、工程内容：***** 。 4、合同工期：****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围：****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压 1.2 米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准：合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),
燃气承包合同
燃气承包合同 燃气承包合同 燃气施工合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定，甲方将民用燃气工程项目委托给乙方施工，为了明确甲、乙双方在整体工程中的责、权、利，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：调压箱后燃气外网管线及室内燃气管线安装 燃气外网管线包括：调压箱安装、管线主材、管件、防腐、土方施工、管道焊接 室内燃气管线包括：主材（镀锌钢管、管件、球阀、铝塑管、表接手、灶前阀）和相关的易耗 材料及安装。 第二条承包价格：单户价格元／户，总户数，工期天 总合同价款：
结算按实际发生户数为准。 第三条付款方式：合同签订后（按实际发生的总价款）付10%预付款，外网材料进场付30﹪， 室内材料进场付20﹪，室内安装具备挂表付20﹪，竣工验收合格付15﹪， 质量保证金5﹪（质保期满给予支付）。 第四条权利与义务 甲方权利与义务： 1、甲方负责协调施工现场三通一平及住宿。 2、甲方负责提供设计图纸，并组织安全、技术双交底。 3、甲方负责委托监理公司对整体工程安全、质量、进度进行全面跟踪 4、甲方负责对材料进场检验工作。 5、甲方负责燃气表、电磁阀、防盗卡子、报警器、调压箱、调压箱护栏、地面管线防护罩及管线警示带采购。 乙方权利与义务： 1、乙方负责提供完整的竣工资料及竣工图。 2、乙方负责组织施工及施工技术、进度、安全、质量管理工作。 3、乙方负责施工现场的安全防护措施配备。 4、乙方负责办理施工人员保险，费用由乙方自行承担。 5、乙方负责主材的采购必须符合国家标准。
改造工程合同范本
甲方（“发包方”）： 乙方（“承包方”）： 根据中华人民共和国相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本合同项下工程实际情况，为明确各方的权利、义务，甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 1 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 施工地点： 1.3 工程承包范围及内容：隔断墙更改、上下水更改、综合布线改造施工，另：所有工程前后都需要留存影像资料并在工程结束后交由甲方。 1.4 工程承包方式：本工程采用“包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与乙方合同中所涉及到的合同内容、全面负责本合同范围内的全部工作内容”。 2 工期 2.1 乙方接到甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 工期：本工程从年月日开工，至年月日竣工，共个日历日。 2.3 如遇下列情形之一，经甲方书面同意后，可以考虑延长工期： 2.3.1 因不可抗力影响； 2.3.2 重大设计变更、修改而导致工程量大幅度增加； 2.3.3 因甲方原因导致的工期调整。 3 工程价款
3.1 本合同总金额为人民币大写：（小写：￥元）； 3.2 付款方式 3.1.1 合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即人民币（小写：￥元）。 3.1.2 工程整体完工经甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%给乙方，即人民币（￥元）。 3.1.3 乙方提供年免费质保。 3.3 每次申请付款时，乙方应提供符合甲方要求合法有效的发票。因乙方未能及时提供发票或提供的发票不符合甲方要求而导致的迟延付款责任由乙方自行承担；乙方提供的发票不符合要求导致甲方无法正常抵扣税金的损失，由乙方承担，甲方可从对乙方的未付款项中直接扣除。 3.4 对于以下情形，甲方将拒付相关款项： 3.1.4 乙方要求将费用支付到非乙方的账户下，即“委托收款”； 3.1.5 双方关于付款的金额存在分歧。 3.5 乙方收款账户信息如下： 户名： 开户行： 账号： 乙方上述账户信息发生变更的，应在变更之日起3个工作日内通知甲方；乙方未通知或未及时通知甲方的，仍以上述收款账户为有效收款账户，甲方付款至上述账户即视为付款义务履行完毕，由此导致的所有不利后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的乙方应予以赔偿。
水利工程施工合同协议书
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
燃气工程施工劳务合同
工程施工劳务合同 甲方： 乙 方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就燃气管道工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程内容： 2. 劳务承包单价金额及劳务承包项目：单价见附件一，工程数量按竣工图实际工程量结算。 劳务承包项目：开挖沟槽（埋深达到验收要求）、余土外运（残土不落地）、排管（按图纸要求的口径铺设）、进户、抽水缸安装、井室安装、阀门安装、警示带（金属示踪带）、警示带上敷设红砖、管道保温聚氨酯保温管壳的安装、保温沟砌筑及盖板安装、保护罩安装、牺牲阳极、测
试桩安装、填砂（按路面要求回填）、测绘（对每一个配件都要测到位）、管道气密性试验及强度试验、并网接头等全部工作量。 二、合同工期： 1. 合同工期：年月日至年月日 2. 在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成的工期延误等，按建设单位对甲方有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。 3. 如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。 三、工程质量： 1．乙方必须按照设计图纸、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。 2．乙方必须服从建设单位监理、质检、甲方现场管理人员的质量管理。 3．全部工程质量合格率100%。 4．由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格，甲方不予验收，并有权责令其返工，所有费用由乙方自行承担，直至达到质量要求标准，返工费用及违约责任全部由乙方承担，工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款，由本协议中的乙方全部承担。 四、安全施工与检查 1．乙方必须制定安全措施，严格按有关安全操作规程及标准进行
太阳能光伏发电安装施工合同范本
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
栏杆工程施工合同
栏杆工程施工合同 甲方：四川宏得建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方将平昌县金宝三号点、金宝四号点、 五一三号点安置房工程栏杆的制作、安装承包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致达成如下协议： 二、工程名称：平昌县金宝三号点、四号点、五一三号点安置房 三、工程地点：平昌县金宝新区 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图集大样、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设，用电电缆由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫生由乙方自行处理不计费用，保证竣工验收时所有成品干净无损伤。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量 1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工
规范和专业施工规范以及施工图纸要求，乙方在采购材料前必须先封存样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 5、乙方需派专职电工对栏杆分项工程施工过程的用电管理 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。 九、付款方式： 1、所有栏杆安装完成，经甲方验收合格，乙方交付完材料的出厂合格证及检验合格证资料后， 2、竣工验收合格后支付
燃气管道工程土建工程承包合同模板
xxxxxxxx燃气管道工程土建工程 承包合同 发包单位： 承包单位：XX燃气工程有限公司 工程名称: 工程地点: 合同编号：
甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)：XX燃气工程有限公司 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：燃气管道沟槽开挖、回填等土建工程内容及全过程安全文明措施。 工期：双方约定工程施工总工期暂定为90日，具体开工日期以实际通知为准。 甲方驻工地代表: 电话： 乙方驻工地代表:电话： 二、工程质量标准：承包人严格按照国家规范、标准及设计要求组织施工和检查验收，应达到国家现行施工质量验收及评定标准。 三、合同适用标准、规范、技术条件及要求 ——《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的规定 ——《聚乙烯燃气管道工程技术规范》（CJJ63—2008） ——《济南市城市道路挖掘修复施工管理规定》（2002）济市政质监字第2号 ——设计说明书、国家其他相关规范及港华燃气公司相关规定。 四、承包方式、工程价款及支付 1、承包方式 （1）按山东省现行定额及相关费用文件据实结算。 （2）依据本工程设计图纸及现场工程量。 2、工程价款 （1）工程暂定造价：元，大写：玖拾叁万伍仟零伍拾贰元叁角。
（2）预算造价说明：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》，材料价格参照济南市同期造价信息。综合单价按照双方确认的价格执行（详见附件：经双方确认的预算书），预算书中包含该项目所有土建方面内容，竣工结算时按照双方确认的综合单价据实调整工程量，如发生清单外项目视为让利。 3、付款及结算办法 （1）合同签订一周内甲方支付乙方工程合同造价的50%，计 元，大写：肆拾陆万柒仟伍佰贰拾陆圆壹角伍分；工程完工后15日内，乙方根据现场签证上报工程结算，甲方收到结算报审资料30日内完成审核工作，如因甲方原因未在规定时间内完成结算审核工作，乙方将按照工程报审金额作为最终结算值进行结算。 （2）甲方如未按合同约定时间付款，乙方有权停止工程施工并进行维权。 (3)工程结算凭发票付款（增值税发票，税率11%）。 （4）乙方自行依法缴纳应乙方缴纳的税款，甲方不代缴代扣。 五、双方的主要责任 （一）甲方 1、负责办理工程施工中应由甲方办理的审批手续。 2、提供水准点与坐标控制点位置。 3、组织参与此项工程的会审图纸和设计交底。 4、派驻工地代表，负责对工程进度、工程质量、工程造价进行控 制和监督，检查隐蔽工程进行工程验收，负责施工中与第三方的协调，负责工程量认定签证，审核竣工图纸、竣工资料，解决应由甲方负责的其他事宜。 5、双方约定甲方应做的其他工作：无 （二）乙方 1、向甲方申报开工申请报告、施工组织设计、施工平面布置图。 2、严格按照施工图与设备安装说明书及有关技术规范标准进行施 工，确保工程质量，按合同规定的日期组织施工。