(建筑工程管理)浙江省年度造价员考试台州土建模拟试卷(精编

(建筑工程管理)浙江省年度造价员考试台州土建模拟试卷(精编
(建筑工程管理)浙江省年度造价员考试台州土建模拟试卷(精编

(建筑工程管理)浙江省年度造价员考试台州土建模

拟试卷(

二○○六年浙江省建设工程造价员资格考试

建筑工程预算试卷(开卷)(台州提供)

壹、单项选择题:(每小题1分,共20分。在每小题的备选答案中选出壹个正确的答案,且将正确答案的代码填在括号内,选对得分,不选、选错均不得分。)

1、预应力管桩工程量少于()时,相应定额的打桩人工及机械乘系数1.25。

A200m3B100m3

C1000mD100m3

2、套用瓦屋面定额时,下列说法不正确的是:()。

A设计瓦规格不同,瓦的数量不作调整。

B瓦屋面的木基层,另按钢木工程相应定额执行。

C除小青瓦以外,搭接尺寸均已综合考虑,实际不同,不作调整。

D抹瓦出线,按实际延长米套用水泥砂浆泛水定额。

3、在地下室施工时,发生的洞库照明费,应()。

A在施工取费定额中考虑B所涉及子目定额人工费的40%考虑

C所涉及子目定额人工费和机械费之和的40%考虑

D已包括在相应定额子目的消耗量中,不另行增加

4、45。钢筋混凝土现浇板浇捣时,()。

A按现浇板相应定额执行

B相应定额的钢支撑含量乘系数1.5,人工含量乘系数1.2

C相应定额的钢支撑含量乘系数1.3,人工含量乘系数1.1

D相应定额的钢支撑含量乘系数1.2,人工含量乘系数1.2

5、梁面镶贴块料套用()定额。

A梁面镶贴定额B柱面镶贴定额

C零星镶贴定额D墙面镶贴定额

6、楼地面工程中,()定额面层已包括踢脚线。

A水泥砂浆楼地面B水泥砂浆随捣随抹

C水泥砂浆楼梯D水磨石楼地面

7、天棚保温吸音层定额中的厚度是按()编制的。

A按50mmB按100mm

C不分厚度以立方米D视不同的材料分别考虑

8、下列木材中,()属于壹、二类木种。

A榉木B枫木

C樱桃木D椴木

9、建筑工程如发生甲供材料时,下列说法正确的是:()。

A施工企业应按材料预算价退仍甲方

B采购保管费由施工企业全额收取

C采购保管费的60%由施工企业收取

D运杂费应退仍甲方

10、砖墙定额中,未包括()。

A、立门窗框

B、壹般出线用工

C、安放木砖

D、砌体钢筋加固

11、细石混凝土防水层定额未包括(),应另列项目进行计算。

A做分格缝B伸缩缝翻边加高的工料

C细石混凝土内的钢筋D檐口滴水线加厚的工料

12、套用金属结构构件制作定额时,当设计()和定额不同时可按实调整。

A机械加工件B螺栓

C铁件D钢材规格

13、弧形混凝土台阶除套用台阶定额外,()。

A应按弧形板增加费另行计算驶B不再增加其他费用

C应按基础弧形边增加费另行计算D定额乘相应系数

14、某现浇坡屋面跃层住宅,跃层的最高、最低净高分别为2.8米和2.2米,则该跃层的建筑面积按其外围水平投影面积乘()计算。

A0.25B0.5

C0.75D1

15、单头搅拌机的场外运输费用及安装拆卸费用,可按轨道式柴油打桩机乘系数()计算。

A1.0B0.7

C0.4D0.3

16、调和漆定额按()遍考虑。

A深色为俩遍B浅色为俩遍

C不论深浅均为俩遍D三遍

17、各种装饰线条定额均按成品安装考虑,装饰线条做图案者,人工乘以系数()。

A1.8B1.1

C1.15D1.05

18、计算综合脚手架工程量时,除房屋建筑面积外,仍应增加定额规定的部分内容的面积,以下()的面积不属于增加的面积范围。

A过街楼下的人行通道B建筑物通道

C设备管道层D宽度在1.5米内的悬挑有盖无柱走廊

19、下列设计要求抗渗P6的混凝土中,()不能套用普通混凝土配合比定额。

AC20混凝土BC25混凝土

CC30混凝土DC35混凝土

20、建筑物施工用水加压增加的水泵台班,按()计算。

A建筑物建筑面积B规定内容的全部人工费

C规定内容的全部机械费D首层室内地坪之上建筑面积

二、多项选择题:(每小题2分,共20分。在每小题的备选答案中选出二个或二个之上的正确的答案,且将正确答案的代码填在括号内,选对、选全得2分,少选无错项选对壹个得0.5分?,不选、选错均不得分。)

1、下列构件中,()钢筋套用现浇构件普通钢筋制作安装定额。

A、基础钢筋笼

B、现浇柱钢筋

C、砌体拉结筋

D、现浇过梁钢筋

E预制过梁钢筋

2、楼地面工程中的零星项目适用于()。

A、楼梯侧面装饰

B、每间3平方米的楼地面地砖

C、0.5平方米以内的分散楼地面块料

D、台阶侧面装饰

E0.3平方米以内的分散楼地面块料

3、计算天棚吊顶骨架工程量时,不扣除()所占的面积。

A、半砖墙

B、柱

C、附墙烟囱

D、和天棚相连的窗帘箱

E检查口

4、下列土方中,()不能套用综合土方定额。

A、建筑物地下室挖土

B、带形基础人工挖土(局部为满堂基础)

C、人工挖建筑物内的设备基础土方

D、构筑物土方

E建筑物室外排水管挖土方

5、计算砌体工程量时,应扣除()。

A、门窗洞口体积

B、嵌入墙体的板体积

C、混凝土防潮层

D、混凝土垫块体积

E面积在0.3平方米之上孔洞所占的体积

6、下列()的建筑面积按其水平投影面积计算。

A层高2.2米的单层建筑B、宽度2.4米的雨蓬

C全封闭阳台D、有永久性顶盖的室外楼梯

E建筑物内门厅

7、预算定额中的材料、成品及半成品的定额消耗量已包括()。

A场内水平运输B场外运输损耗

C仓库保管损耗D施工操作损耗

E场内运输损耗

8、套用金属面其他金属面定额其工程乘系数的项目有()。

A钢管栏杆银粉漆俩遍B零星铁件刷防锈漆壹遍

CH型钢屋架DФ159钢圆柱油漆

E钢窗窗栅银粉漆俩遍

9、综合脚手架综合的内容有()。

A内外墙砌筑脚手架B3.6米以内的内墙抹灰脚手架

C外墙抹灰脚手架D天棚抹灰脚手架

E3.6米之上的内墙抹灰脚手架

10、建筑物超高施工增加费计算时,作为降效系数计算基数的人工费及机械费包括建筑物首层室内地坪之上的全部工程项目,不包括()。

A垂直运输B满堂脚手架C预制过梁制作

D预应力屋面板安装E预应力屋面板运输

三、定额套用和换算:(每小题2.5分,共20分。写出定额编号、基价和基价换算式。)

四、清单项目计价:(每小题5分,共10分。根据提供的工程量清单

,采用2003浙江省定额进行计价计算,且要求写出组合计价的计算过程。)

1、某综合楼吊顶天棚工程量清单如下:

分部分项工程量清单

业管理费率、利润分别为20%和12%,不计风险费。

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称:计量单位: 项目编码:工程数量: 项目名称:综合单价:

2、某工程混凝土灌注桩工程量清单如下:

分部分项工程量清单

同,企业管理费率、利润分别为20%和12%,不计风险费。

分部分项工程量清单综合单价计算表工程名称:计量单位:

项目编码:工程数量:

项目名称:综合单价:

五、计算题(共50分。工程量计算保留2位小数,合价保留到元。)

1、某房屋工程基础平面及断面如下图,已知土质为壹、二类土,地下常水位标高为-1米,土方含水率为25%;设计室外地坪标高为-0.45,自然地坪标高为-0.6。

(1)试计算该基础土方开挖及带形基础混凝土工程量,且编制工程量清单。

(2)根据上述工程量清单及企业拟定的施工方案,按照2003版浙江省预算定额计算该工程1-1断面挖土方及带形基础综合单价。

企业施工方案为:采用人工挖土;泵送商品混凝土

(假设当时当地人工、材料、机械市场信息价和定额取定价格相同,企业管理费率、利润分别为20%和12%,不计风险费。)

图1-1

分部分项工程量清单

工程名称:某综合楼

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称:计量单位:

项目编码:工程数量:

项目名称:综合单价:

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称:计量单位:

项目编码:工程数量:

项目名称:综合单价:

厚1:2水泥砂浆面刷外墙涂料,内墙、天棚为为混合砂浆,门窗(C1:1500*1300;M1:900*2300)采用90C居中安装;混凝土强度等级C20,板厚100mm,试编制0.00之上梁、板、柱混凝土、模板、KL1梁钢筋,内、外墙面、天棚抹灰、脚手架的直接费,且根据2003版浙江省取费定额的有关规定,计取相应

的施工取费。

假设:非市区(城镇)三类工程,不考虑工期缩短;钢筋锚固长度按40D。

采用现浇非泵送混凝土,组合钢模。

人工费及机械费合计为:1200元

钢筋计算表

直接费计算表

建筑工程施工取费表

模拟试题基本情况:

A、单项选择题1×20=20

B、多项选择题2×10=20

C、定额基价换算C1和清单项目组合C2:2.5×8+5×2=30

D、计算题25×2=50

总分:120分

模拟题题型和分值分配表

注:1、加粗字体为重点章节。

2、上表中的章为2003定额中的相应章。

土建造价员面试题

工程造价》面试试题 一、单选题 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。 A 、建安工程费用和设备购置费等 B 、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。 A 、单位工程 B 、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为( A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决, 仲裁如发生争议,其解决的方式为()。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B 、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.水泥砂浆体积配合比是指水泥与()体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 8.材料预算价格是指材料()费用

a. 采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 9.一般土建工程费用定额中的费率是由 ( )而定的 a. 施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 10 .定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理 ( ) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层高 3米,某住宅只一层,但高达 9 米,其建筑面积应按 ( )层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 a.80 b.20 c.90 d.10 a.150 b.200 c.250 d.300 a.1.2 b.1.5 c.2 d. 以上答案都不对 a. 实际 b. 外边线 c. 中心线 d. 轴线 18.某工程采用机械化施工大型土方工程 10000m3, ?挖土深 1.5 米,人工施工占 10%, 人工挖土方定额单价 7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是 ( )元。 A.7130 B.8556 C.14260 D.10695 19 .泥浆运输工程量按 ( )计算 a.钻孔实体积以立方米 b.产生的泥浆量以立方米 c.运输距离以米 20 .某一预制钢筋砼桩截面 300X 300米,长8.3米,含0.3米桩尖,则其制作工程量为( ) A.0.72m3 B.0.729m3 C.0.747m3 D.0.734m3 21 .某建筑物外墙高度为 52 米,施工中采用竹制脚手架,施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额,建 设单位不同意,双方激烈争论。你认为应套 ( ) 脚手架 a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值 d.由建设单位说了算 二、多选题 1. 下列费用项目属于间接费的有( )。 A 、职工教育经费B 、工程保修费C 、工程排污费 13 .人工挖地槽、地坑定额深度为 ( )米,超过时可另作补充定额 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方 ) %,人工挖土方 ( )%计算 15.砖基础施工所需工作面宽度为每边 )mm 16.人工挖土方,当挖土深度超过 )米时,需增加工日 17 .挖沟槽长度,外墙按图示 ( )长计算,内墙按图示基础底面之间 ( )长度计算 e. 净长线

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由( B )主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是(A )。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是(D )。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段( B )。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是(B )。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是( B )。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B )。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同,必须经过的程序是(C )。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! 土建造价员考试试题(一) 一、单选题(本大题30小题.每题1.0分,共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,计算楼地面工程量时,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A .楼地面化纤地毯 B .塑料板楼地面 C .花岗岩楼地面 D .竹木地板 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A .立方体抗压强度 B .混凝土强度等级 C .混凝土轴心抗压强度 D .混凝土抗拉强度 【正确答案】:B 【本题分数】:1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中,清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A .实体工程量 B .定额工程量 C .定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! D .实体工程量与损耗工程量 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时,下列说法不正确的是( )。 A .散水按设计图示尺寸以面积计算 B .坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C .构造柱应按矩形柱项目编码列项 D .现浇挑檐与屋面板连接时,以外墙中心线为分界线 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础,每阶高均为300mm ,下阶尺寸为1200mm ×1500mm ;上阶尺寸为800mm ×1100mm ,则支模板工程量应为( )m 2。 A .2.68 B .3.24 C .2.28 D .2.76 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 在编制施工图预算时,先计算单位工程分部分项工程量,然后再乘以对应的定额基价,求出各分项工程直接工程费,再汇总成预算造价的方法是( )。 A .综合单价法 B .实物量法 C .工料单价法

2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案

2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题 (土建实务) 一、费用计算题(5分) 某办公楼建筑装饰工程,地点位于北京城区三环内,建筑物檐高20米,建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元,其中人工费206523.11元;措施项目费619569.33元,其中人工费92935.40元,安全文明施工费88410.13元;其他项目费216790.54元,其中总承包服务费16790.54元,暂列金额200000元,计日工、专业工程暂估价未计取。 依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。(要求填写相关内容及数据,金额保留小数点后两位数字) 办公楼建筑装饰工程招标控制价

二、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)及以下有关说明,回答下列问题。(10分) (一)有关说明: 某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容: 1、预埋铁件24块,钢材品种Q235B,每块规格为540mm×340mm,钢板厚度25mm,现场除锈后刷防锈漆两道; 2、H型实腹钢柱24根,钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12,单根柱质量0.54t;连接方式焊接;钢柱安装焊接后超声 波探伤,焊接质量等级一级;涂装要求喷砂(抛丸)除锈达到国标要求Sa2.5级标准,除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍(干漆膜厚度为 75um)和薄型中涂漆1遍(干漆膜厚度为40um),再涂聚氨酯面漆2遍(干漆厚度为75um);钢柱现场安装后对节点进行的动力工具 除锈处理;钢柱耐火极限2.5小时,采用厚涂型钢结构防火涂料。 (二)钢结构构件项目工程量计算规范见下表: 分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。(钢板密度取7.85;保留小数点后三位小数)

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、[2006年真题]下列关于工程索赔的说法中,正确的是()。 A.按索赔事件的性质分类,工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B.处理索赔必须坚持合理性原则,兼顾承、发包人双方的利益 C.工作内容增加引起的设备费索赔标准,不分自有设备或租赁设备, 均按机械台班费计算 D.工程会议纪要即使未经各方签署,也可以作为索赔的依据 答案:C 解析:按索赔事件的性质分类,工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则,既考虑到国家的有关规定,也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、[2006年真题]按照FIDIC合同条件有关规定,下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是()。 A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B.由于传染病导致工期延误C.业主提前占用工程 D.业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案:A 解析:由于传染病或其他政府行为导致工期的延误,可以得到工期的补偿。业主提前占用工程,可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分,可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流砂,致使工期拖延了一个月,后又因合同中的疏漏,按工程师的解释导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是() A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案:D 解析:由于非承包人的原因导致施工进程延误,发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷,在这种情况下,工程师应当给与解释,如果这种解释将导致成本增加或工期延长,发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下,发包人如果需要对原工程设计进行较小变更,且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时,应该() A.通知监理工程师,工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案:D 解析:施工中发包人如果需要对设计进行变更,应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50 工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题(40题) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为()。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为()。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。 A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.②-①-③ 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13.人工挖地槽、地坑定额深度为( )米,超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方( )%,人工挖土方(D)%计算

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用的组成为()A.直接费、间接费、计划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金 C.直接费、间接费、规费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 答案:D 2、在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保障费 D.已完工程和设备保护费 答案:B 3、在下列费用中,不属于直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费 答案:C 4、下列费用中,属于建筑安装工程直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.现场管理费 C.施工企业管理费 D.工程点交费 答案:A

5、下列不属于材料费用的是() A.材料原价 B.材料运杂费 C.材料采购保管费 D.材料二次搬运费 答案:D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是() A.施工此案场所有人的工资性费用 B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案:C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的() A.措施费 B.直接工程费 C.规费 D.企业管理费 答案:A 8、某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为()元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 答案:A

土建造价员考试题(含答案)

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给

第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向 人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B) A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米,某住宅只一层,但咼达9米,其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于( D )。 A.分部分项工程 B.单项工程 C.分项工程 D.单位工程 2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C )特点。 A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性 3.对工程量清单概念表述不正确的是(B )。 A.工程量清单是包括工程数量的明细清单 B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供 D.工程量清单是招标文件的组成部分 4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D )。

A.加强政府对工程造价的管理 B.企业自主报价,国家定额只作参考 C.实行工程量清单计价 D.建立以市场形成价格为主的价格机制 5.下列哪项费用属于静态投资(A )。 A.建筑安装工程费用 B.价差预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息 6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D )。 A 75%~95% B.35%~75% C.15%~50% D.5%~35% 7.( D )是控制工程造价最有效的手段。 A.采用先进技术 B.招标竞价 C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能(A )。 A.服务功能 B.引导功能

C.联系功能 D.审核功能 9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B )。 A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时 。10.我省规定当合同未约定的情况下,分部分项单项工程量变更超过( B ),并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A.5% B.10% C.15% D.20% 11.根据我省清单计价法的规定,(B )不属于措施项目费的内容。 A.环境保护费 B.低值易耗品摊销费 C.临时设施费 D.脚手架费

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、(本题25分,初级做) 某工业厂房建筑,为三类工程,其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础,C10素砼垫层,设计室外地坪为-0.30m。基础底标高为-2.0米,柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告,土壤类别为三类土,无地下水。该工程采用人工挖土,人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡,放坡系数为1:0.33,工作面以垫层边至基坑边为300mm,本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004)计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础(其余不予考虑)的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准:人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分,计算公式使用正确及结果正确各2分,计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分(过程正确得1.5分) 定额号填写正确每项1分,定额名称及单价各0.5分,计8分(定额名称准确即可)合计25分 二、某一层接待室为三类工程,砖混结构,平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为-0.300m,设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3(含马牙槎),墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20,厚100mm,门窗洞口上方设置砼过梁,工程量为0.81 m3,-0.06m处设水泥砂浆防潮层,防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm,M5混合砂浆砌筑,防潮层以下为砼标准砖,门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价(管理费、利润费率等按计价表执行不调整,其他未说明的,按计价表执行。) 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量,并列出子目对应的定额编号。(注:计算脚手架时:内墙砌体高度、净高:自室内地面至屋面板底;外墙脚手架按双排外架子考虑。)

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述 时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工 50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单 价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12 元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》(1) 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设,由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 ()。 A.公民个人 B.设计者 C.法人 D.法人 答案:D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择() A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均匀合适 答案:B 3、根据工程建设的不同阶段,建设工程合同可以分为() A.固定总结合同和固定单价合同 B.建设工程总包合同和分包合同 C.勘察合同、设计合同和施工合同

D.供水供电合同和运输合同 答案:C 4、工程造价的特点是() A.大额性、可调性、动态性和层次性 B.多样性、单体性、动态性和层次性 C.多样性、可调性、单体性和动态性 D.大额性、单体性、动态性和层次性 答案:D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A.建筑安装工程费用 B.土地使用费 C.固定资产使用费 D.生成准备费 答案:A 6、下列费用中不属于社会保障费的是() A.养老保险费 B.失业保险费

C.医疗保险费 D.住房公积金 答案:D 7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A.施工单位 B.建设单位 C.质量监督单位 D.国家有关部门 答案:B 8、工程造价计价主要方法有() A.定额单价法一种 B.直接费单价法一种 C.直接费单价和综合单价法两种 D.定额单价法和直接费单价法两种 答案:C 9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。 A.国家主管部门或其授权机关 B.国家发展改革委员会

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内,底长大于底宽3倍以上按开挖()土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖,深度为1.5米,三类土,放坡系数取: ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡,斜道坡度15%,则运距系数为()。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖,深度为2.5米,所需沟槽底宽为()。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算,不扣除()所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以()计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括()。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台,水泥混凝土熟料场内运距200m,则计算此项混凝土运费时,套用定额编号为()。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩,设计桩长8.6米,则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋,直径为16㎜,每根长15米,共10根,这些主筋总的重量为()。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数() A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是() A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是()

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一(关于基础土方工程量计算及综合单价计算) 背景资料: 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图,此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑,垫层考虑支模,混凝土强度等级为C15,独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平,基础土壤类别及填土均为三类土壤,均属于天然密实土壤,室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程,土方开挖为人工开挖、放坡,不考虑开挖时地表水排放及基底钎探, 工作面为300mm,放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填,采用机械运输,场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填,考虑为人工夯填。 问题: 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图,审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量(表一)及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 (表二)、(表三)。 二、审查要求及计算说明: 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 (2008)》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误,将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后,将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中,或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算,综合单价中定额项目综合单价(人工费、材料费、机械费、综合 费)均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真 题d答案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 (注意:请在答卷本上答题) 本卷为案例分析题,初级做一到三题,其中第三题做第(一)部分,共100分;中、高级做一、三、四题,其中第三题做第(二)部分,共120分;多做和漏做的题均不得分。除注明外,管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)(以下简称2014年计价定额)为准;文字与图形不同时,以文字说明为准。除选择题外,案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、(本题为单项选择题,共20题,每题2分,共40分,初级、中级、高级均做) 1.在计算建筑面积时,当无围护结构,有围护设施,并且结构层高在2.2m以上时,()按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A.立体车库B.室外挑廊C.悬挑看台D.阳台 2.某单层宿舍,平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为:20厚1:3水泥砂浆找平层,3厚胶黏剂,20厚硬泡聚氨酯复合板,5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为()。A.251.77 m2 B.252.43 m2 C.253.67 m2 D.254.08 m2 3.在计算建筑面积时,()不应计算建筑面积。 A.室外台阶B.观光电梯C.玻璃幕墙D.空调搁板 4.下列建筑工程,当檐高为16m,且无地下室时,()的工程类别应是建

筑工程二类。 A.住宅B.单层厂房 C.多层厂房D.公共建筑 5.某办公楼,檐口高度20m,层数6层,有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价,已知该工程挖土工程量6000m3,灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为()。 A.6 % B.25% C.28 % D.31% 6.某钢结构工程,加工厂制作,现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元,单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费,费率%;临时设施费,费率 1%;安全文明施工措施费,费率按我省规定费率;其他未列。则该投标价 中的措施项目费为()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 7.某市区内建筑工程,编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元,措施项目费42万元,其他项目费30万元,规费按规定计取,其中工程排 污费费率暂按%计列,税金费率按%计取,则该工程的工程造价应为 ()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 8.某住宅工程,无地下室,无外保温。已知首层平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m,则该工程平整场地的清单工程量为 ()。 A.756m2B.880m2 C.1012m2D.条件不全,无法确定 9.按2014年计价定额,以下子目的定额工程量,()不是按天然密实体

土建造价员试题

土建造价员考试试题★★★ 来源:本站原创更新时间:2011-5-10 点击数:343 一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日

最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析

2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。

(2009t二)某单独招标打桩工程,断面及示意如图所示,设计静力压预应力圆形管桩75根,设计桩长18m(9+9m),桩外径400mm,壁厚35mm,自然地面标高-0.45m,桩顶标高-2.1m,螺栓加焊接接桩,管桩接桩接点周边设计用钢板,根据当地地质条件不需要使用桩尖,成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整,企业管理费费率7%,利润费率5%,机械进退场费为6500元,检验试验费费率0.2%,临时设施费费率1.0%,安全文明施工措施费按1.8%,工程排污费费率1‰,建筑安全监督管理费费率1.9‰,社会保障费费率1.2%,公积金费率0.22%,税金费率3.44%,其他未列项目暂不计取,应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》(08)列出工程量清单(桩计量单位按“根”),并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。(π取值3.14;按计价表规则计算送桩工程量时,需扣除管桩空心体积。)

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目(部门):姓名: 预算员及相关岗位人员考试试题 说明:1、总分100分。2、考试时间:9:30--11:00。 一、单项选择题(每题2分,25小题,共计50分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照(A )计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样,不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】,目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为( C )。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为600m2,其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2,则该工程的建筑面积为( B )m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是( A )。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是( B ) A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括(D ) A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时,( C )不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在

土建造价员考试题库

造价员考试题库精选(二) 考纲要求 (一) 了解合同法的有关内容; (二) 了解建设土程管理涉及的相关合同,熟悉工程造价管理相关合同 ; (三) 熟悉建设工程合同类型及其选择方法 ; (四) 了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款; (五) 熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧 ; (六) 了解建设工程施工合同争议的解决办法。 真题选编 一、单项选择题 1. 可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时可调整合同 价款。 A. 6 B.12 C.8 D.10 2. 对施工工期较长,承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险,应尽可能采用( )合同。 A. 固定总价 B.固定单价 C.调值 总价 D.成 本加酬金 3. 根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是( )。 A. 违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观 上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D. 了础合同当事人在法定范围内自行定 4. 对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求( )撤销该合同。 A. 建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5. 施工合同文件正确的解释顺序是( )。 A. 施工合同协议书-施工合同专用条款-施工合同专用条款-工程量清单-工程报价单或预算书 B. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同通用条款-施工合同专用条款-工程量清单 C. 施工合同协议书-中标通知书-施工合同专用条款-施工合同通用条款-工程量清单 D. 施工合同协议书-中标通知书-投标书及其附件-施工合同通用条款-施工合同专用条款 6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是( )。 A. 协议书一通用条款一专用条款一工程通知单 ★★

相关文档
最新文档