三通一平的标准

临时围墙及三通一平方案

临时围墙及三通一平方案工程概况：本工程位于工业园区，占地51亩，约339662 m。为了便于整个项目开展与管理，在项目四周用围墙维护及三通一平以达到生产基地项目顺利开展，四面围墙共计800m。围墙方案：临时围墙基础埋深-04m-1.2m,主体围墙高度在2.5米，厚度为0.24米；墙间柱高度为2.7米，厚度为0.37米，柱间距为5米。墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖（240*120*53），用1：2.5 M5水泥砂浆粘结；围墙外侧用1：3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米，基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔20米设置一道伸缩缝，缝间距为0.01米。围墙内外粉刷白。修路方案： 1，从基地内提供的重载道路东西及南北各一条施工道路与场地外围道路连接共计400.5m。 2，总计需要修筑临时道路450.05m。根据施工现场行走车辆的需要，修一条60cm厚8m宽由山皮石铺设的双向单车道，计划填土山皮石方量6075.849m3

3，道路修筑方案：（1）在道路施工范围内，对含有地表水、淤泥、垃圾等地方应进行排除清理。（2）对清理后原路面进行平整，经现场管理人员检查合格后进行初步碾压工作。供电方案 1、根据工程情况，本工程配备机械如下：进场施工机械表：

2、施工供电设计根据施工情况及将来生产生活的需要，如：维抢应急单位的入住等原因所产生的增容及其它不可预见性原因，考虑到经后永久性使用。故选用五线铝芯电缆3*185 mm2+2×95mm2。电缆敷设长度1㎞（由于电缆长度较大及不可预见性且采用的是直埋的方式等原因，所以考虑到以上线径的增加），敷设方式采用直埋。 3、施工用电具体事实细则（1）接地与接零保护系统施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场每处重复接地的接地电阻值应不大于10Ω，且不得少于3处（总配电箱、线路中间和末端处），重复接地线应与保护零线相连，接地电阻每月检测一次。接地装置的接地线应采用可靠的导体及连接方式的导体，在不同点与接地体做电气连接，垂直接地体应采用角钢（镀锌角钢∠50×5），钢管（镀锌DN50）或圆钢（且极间距大于等于5M），不得采用螺纹钢。保护零线应由工作接地线，配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出，保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳（包括配电箱）。

三通一平相关规定

“三通一平”工作应由甲方支付费用。（发包方支付）依据：GF-1999-0201建设工程施工合同第二部分通用条款第二款双方一般权和和义务中的第8条发包人工作。新版的GF—2003—0213建设工程施工合同也有相关的说明。直接复制的建设工程施工合同 https://www.360docs.net/doc/8d12685950.html,/forum/detail937897_1.html 土建的“三通一平”与装修的“七通一平” -------------------------------------------------------------------------------- 中国建筑装饰协会信息咨询委员会专家组专家高级经济师吴承辉房地产开发兴建工厂、住宅小区、文化体育场馆、工业园区、科技园区、经济开发区、商业街区以及涉外宾馆饭店、写字楼、构筑物等公共建筑与民用建筑工程，投资方首先要委托做好落实工程场地即红线内的“三通一平”——水通、电通、路通、场地平整。这也是招标工程必须具备的条件中重要组成部分。水通——施工企业根据建筑规模、结构、檐高、工程地点（城近郊区以内不允许现场搅拌混凝土）计算出生产用水量，根据员工进驻工地施工的人数计算出生活用水，以及消防用水等累计出日需用水量，要求建设单位提供几吋（直径多少mm）的水管安装到红线以内，施工企业的项目经理（建造师）依据施工工程的实际需要，以及拟定的施工组织设计（施工方案）安装临时管网，在安装临时水管时，尽量利用红线内的正式管网，如果可以利用并取而代之，应在破土动工之前先把红线内室外管线铺设到室外检查井再接通临时管网，以便节约现场管理费中的临时设施费用。电通——施工企业在施工组织设计中，根据施工工期，建筑物的高度和跨度，建筑构配件或设备的最大重量，确定安装几台什么型号的，大型垂直运输机械，

三通一平工程施工合同--模板

******三通一平工程施工合同发包方（以下简称：甲方）：承包方（以下简称：乙方）：依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点：第二条承包内容 2.1 承包范围：包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的，按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作

临时设施三通一平方案

临时设施三通一平方案具备进场条件后，我单位立即调遣队伍上场，进行临时用地整理及职工住房的搭设和工地三通一平工作。 1、临时生活、办公用房准备为便于施工，工地临时值班室和工棚就近搭建，但必须考虑在不损坏周围环境的空地上搭建，同时我们将负责解决好业主、监理的现场住宿及办公用房。 2、临时料场的准备临时料场可按施工需要就地设置（具体布置见施工平面布置图），临时场地基面在压实后可用40×40×6厚的本色砼预制板铺设。 3、临时施工便道本标段是新开发建设的道路,地处东郊运河堤内侧河塘低洼区域,沿线均为新建道路,但在新建路段东侧有一条堤防土路，开工前，可作为临时便道，在标段的适当位置修通往西侧新建道路河塘段，应利用拆迁下脚料补充区间短途临时便道。 4、临时用水准备生产生活用水以自来水为主，与业主联系协调接通水源单独装表计量。需要水源时以附近埋入的自来水管接至施工用地。通过现场勘察，沿线河塘水资源十分丰富，表面也十分清洁，可作为施工和养护用水。 5、施工用电准备由于整个工程路线较长，结构各异，而且分段同时施工，架设一条线路电压降较大，中标后应向业主申请，计划在两个施工段道路两侧各提供一个电源点，在工程适当位置设一个电源点供项目部驻地人员生活照明使用。同时在箱涵地段设一个电源点,根据现场察看现场有高低电源点提供。施工前我公司同时预备二台75kw发电机。经过分析，本工程线路上所用机械设备最大用电量统计如下页表： 6、临时通讯准备为保证上下级机关与业主,监理各方信息的联络互通成一体， 7、拌和场本工程在道路和两侧排水范围内设置一个砼拌和场地和两个砂浆拌和场地可满足施工需要。

三通一平合同

建筑工程合同书工程名称：XXXXX“三通一平”工程发包人（甲方）:石家庄XXXXX 承包人（乙方）:河北XXXXX 签订日期：XXX灯XX月X日发包人（全称）:石家庄市XXXXX （甲方）承包人（全称）:河北XXXXX （乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称：XXXXX “三通一平”工程 2、工程地点:XXXXXXX 号二、工程承包范围工程虽清单全部内容（见附件）。三、合同工期开工日期XXXX 年X月X日.竣工日期为XXXX年X月X 日，合同工期总天数XX天。四、质n标准工程质虽标准：合格五、合同价款工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥ XXXXXX 元（人民币）六、合同价款支付合同竣工后，甲方根据审计公司出具的〈〈结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 % ,计：￥ : XXXXXX 元（人民币）。七、发包人工作 1、委派XX 为甲方代表,联系方式：XXXXXXXXXXX 2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所。

3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。八、承包人工作 1、委派XXX为乙方代表，联系方式； XXXXXXXXXXX Q 2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。九、竣工验收工程竣工，由甲方组织工程验收。验收合格，方可支付工程价款。十、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具〈〈结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。

证据说明

证据材料的说明一、I 1.1~I1.3证据说明政府有关部门对芍药居小区2-08楼工程的合法审批文件和颁发的许可证二、I 1.4证据说明: A.签约日期:1993年4月20日承包方式:包工包料 B.质量等级:市优质工程 C.合同造价:7660440元 D.违约金:按工程造价的万分之二交付违约金 E.合同价款调整: 1、本市发的93年政策性调价文件; 2、概算定额中的参考价暂估价按市定额管理处有关规定调整; 3、钢材、木材、水源有甲方协助联系，提供资源，乙方负责购买、运输、差价由甲方负责，乙方在4月15日前提出材料的品种、数量、供应时间。 G.乙方提交竣工图的时间和分数:接到验收报告3天内组织竣工验收。上述内容说明合同的签约事实并结合其他证据证明被上诉人的违约行为的法律依据和审核意见书的错误。三、I 1.5证据说明证明上诉人按建筑施工合同的规定履行合同规定开工前的义务，而被上诉人未履行合同规定义务，拖延了开工时间。四、I 1.6证据说明证明被上诉人基础工程拖延工期的时间。

五、I 1.7~I 1.8 证据说明证明上诉人按工程进度履行付款的情况。六、I 1.9~I 1.10证据说明通过工程进度表证明被上诉人拖延工期。七、I 1.11证据说明 93年1月10日甲乙双方及设计单位洽商2-08楼加层问题。八、I 1.12~I 1.13证据说明证明设计委托要求楼高不得超过20米及加层限制2.4米.旨在说明按照设计要求2-08楼楼高不应超过20米，结合I 3.1~I 3.8证据材料整体进行说明。九、I 1.14证据说明证明上诉人坚持原加层包死价格130万元的说明。十、I 1.15 证据说明证明被上诉人不适当履行合同的证据材料。十一、I 1.16及I 6.1证据说明证明被上诉人甩项竣工的事实及结合I 6.1证据的甩项竣工具体明细表，其甩项应扣减相应工程款。十二、I 1.18 、I 19证据说明：证明五建不履行协议义务，拒绝送交市预算审查处仲裁的事实。

三通一平控制工作标准

三通一平控制工作标准（1）施工方案及技术要求场地平整高程控制必须满足相关规范要求；施工前，从政府相关部门取得水、电、通讯的施工方案。房产项目部负责编写招标技术要求并评审完成。（2）确定施工单位 a.对施工单位进行考察，根据考察结果填写《资格预审报告》。 b.选择合适施工单位进行投标报价。 c.确定中标施工单位。（3）检查人员、设备及相应资料 a. 检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。 b. 材料进场检验，查看材料合格证。 c.检查机械设备的配备是否满足工程需要。 d.将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。（4）现场检查施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌；高空作业时必须系好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等；地下管网施工时应放好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人；机械施工时应注意有专人指挥；临时用电应遵循相关规定。（5）施工检查 a.道路：检查道路放线位置、标高是否满足施工要求。检查道路基层是否夯实。检查砼的配合比是否满足施工质量要求。检查砼的厚度是否满足施工质量要求 b.给排水：申请施工用水及办理雨污施工许可证，施工用水申请：准备小区总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，到自来水总公司申请用水，自来水总公司进行现场勘测，确定用水方案，组织施工。小区雨污接入时，需准备小区雨污总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，向市政相关部门申请办理施工许可证，办理后在规定的时间内由我方安排施工单位进行施工完成。 c.施工工序：检查垫层是否满足相关要求。检查雨污标高是否与园区内雨污管接口标高相

施工现场三通一平

施工组织设计（方案）报审表工程名称：工程

编制：审核：批准：工程二零一零年九月二十六日施工现场三通一平、五牌一图、安全宣传标语和安全警示标志情况一、施工场地三通一平 1、工地道路较为平坦、畅通，主楼北面（计划为场地主干道）原

来为砼路面，宽6米，其他路面铺设炉渣，夯实。 2、施工场地已做好了良好的排水设施，主楼前后设排水沟，保证畅通排水。 3、施工现场有主干道，宽6米，且能保持经常畅通，不得堆放构件、材料、道路平整坚实（为砼路面）、无大面积积水。 4、现场施工的污水、泥浆经污水管道流到工地积水池内沉淀处理，不得随意排放和污染施工区域以外的路面、河道。积水池设在砼搅拌机边上，同排水沟相连。 5、施工现场的管道派专人经常查看，不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。发现问题，及时整修。 6、施工现场应禁止吸烟，防止发生危险、应该按照工程情况设置固定的吸烟室或吸烟处，吸烟室应远离危险区并设必要的灭火器材。 7、工地尽量做到绿化。现场照明施工现场照明及动力用电全部采用地埋安装，已严格按照施工用电标准施工，保证施工用电的安全使用，其具体措施如下： 1、室内线路及灯具高度应大于2.4m 2、潮湿作业的地方应使用36v的安全电压 3、照明专用回路应有漏电保护装置。配电线路 1、电线不准采用老化、破皮的电线，当线路经过道路时应采取保护措施。

2、线路采用三相五线制，符合有关要求。电器装置采用“一机、一闸、一保护”，闸具、熔断丝参数与设备容量相匹配，不允许用金属丝代替熔断丝。用电档案应有专人巡视维修，应做巡视记录且记录的内容应齐全、真实。二、施工现场标牌 1、施工现场的进口处应的整齐明显的“五牌”一图。五牌：工程概况牌工程名称：洛阳升龙广场A区工程工程地址：洛阳市纱厂西路南侧、涧河北侧建设单位：洛阳升龙置业有限公司施工单位：福建九鼎建设工程有限公司监理单位：河南省中原建设监理中心洛阳分公司设计单位：中国核电工程有限公司郑州分公司总建筑面积：约22万m2 建筑层数：框架34层管理人员名单牌项目经理：张征技术负责人：李志敢质量负责人：汤怀明

三通一平标准

工程附件本附件是中国石油天然气股份有限公司华南销售分公司（甲方）与XXXXXXXXXXXXXXXX（乙方）签订的“《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》合同附件”不可分割的组成部分。根据该合同的有关规定，乙方应当按以下具体要求完成加油站场地的三通一平、道路开口、排污等工程与服务工作，并承担相关的费用。 1、在本油站的施工许可证颁发之日前，如果在征地红线内、加油站用地向公路正前方以及现有车道边线围成的区域范围内，有地上地下电缆、通信线路、管道以及影响加油站建设和经营的所有地下地上建筑物、构筑物等等，均由乙方负责向有关单位报建并完成报建批文要求的工程任务；如需迁移和补偿，一切工程和费用由乙方负责（以上工程如果可以通过在乙方做排污沟盖板工程时保护的，经相应政府主管部门同意和批准，乙方可不单独做保护。但光缆、电缆的保护由乙方负责）。乙方向甲方提供红线内准确的地下障碍物及原有隐蔽工程的图纸，因图纸不准而导致的施工中对原隐蔽工程的破坏由乙方负责。 2、供电设施：乙方申请及安装提供50KVA、380伏/3相低压电至建筑红线边缘内甲方指定地点，并承担建造变电房及相关设施的费用（如果是室外变压器，属地供电部门不要求建变电房，可不建），包括自当地电力部门取得审批文件、增容费、竖立电线杆、干式变压器、配件等（从电度表起的工程及费用由甲方负责）。电力须由当地电力部门直接供给，电费单价按照当地电力部门有关规定确定，甲方

不接受通过第三方进行电力连接而取得用电。供电系统的安装工作必须由电力部门认可的有资质的施工队进行，乙方负责向甲方提供电力部门对该施工单位的资质认可书，并将施工单位在施工过程中全部交工资料交给甲方（即：干式变压器、电表、电线、配电箱等的出厂合格证、保修单等；接地电阻测试记录等）。在规定的保修期内因产品不合格或安装过程中的错误而导致施工中或以后的运作经营中无法供电由乙方负责在规定的时间内改正，费用由乙方负责。乙方负责完成电力部门向甲方加油站提供永久供电的批文（或合同）。 3、消防及洗车用水：申请及提供消防及日常用水连接。消防供水需用4寸水管，日常用水需2寸水管。承担包括从自来水公司取得批文，增容费，连接工作以及管道、水表、配件、检查井的费用（加油站内部排污、水管等消防设施的安装及费用由甲方负责）。乙方负责完成自来水公司向甲方加油站提供永久供水的批文（或合同）。 4、乙方负责以甲方名义到当地电信部门申请及提供3条（可根据实际定）程控电话线到红线范围甲方指定地点内，费用由乙方负责。 5、道路开口及清理：乙方负责向政府相关部门办理加油站2个各12米的道路出入口（以甲方设计的图纸为准，以不违反市政府规划原则为限）的报批开通手续。包括道路的开口、入口、加油站地块及前5米范围内的绿化带、树木全部迁移，加油站地块（包括公路预留地）与公路相接部分广告牌的全部迁移；影响加油站进出口的高压电线杆、公交车牌、路灯、市政、绿化等其他设施的全部迁移，出入口需无阻碍地与道路主干道连接，报建及拆迁费用由乙方负责，路面、

三通一平方案

目录第一章工程概况- 2 - 一、工程概况：- 2 - 二、施工现场地形地貌- 3 - 第二章施工部署- 3 - 一、施工的总体部署- 3 - 二、文明施工的部署原则- 4 - 第三章施工总平面布置- 4 - 一、总平面布置的原则- 4 - 1、现场布置- 4 - 二、消防及生产用水布置原则- 9 - 三、临时用电设计- 13 - 第四章主要工作内容及工程量- 15 - 一、工程内容- 15 - 二、工程量- 15 - 第五章主要施工方案- 17 - 一、场地清理- 17 - 二、临时道路- 19 - 三、地形测量- 24 - 四、河道、池塘抛石处理- 25 - 第六章各主要分项工程质量技术保证措施- 29 - 一、质量体系要素控制- 29 - 二、水泥砼路面早期开裂预防措施- 30 - 第七章确保安全生产的技术组织措施- 31 - 一、安全管理目标- 31 - 二、安全管理体系- 31 -

三、确保安全生产的技术措施- 31 - 第一章工程概况一、工程概况：该工程为安徽省无为县第一中学高中部新校址建设工程，地理位置设在远离闹市、交通发达、环境优雅的城南新区，东侧为赵渡路与拟定南北方向的肖河路交汇，南侧为拟定的姚庄路、西侧为拟定的精华南路，北侧为军二路。占地面积为153100m2，建筑面积为96540 m2。其中，容积率为0.66，绿化率为33.4%。主要单位工程项目包括：教学楼、科学楼、图书馆、礼堂、艺术楼、行政综合楼、宿舍楼、设备用房、食堂，院区市政工程、篮球、足球等活动场地。学校的教学设施先进、建筑功能完善，是一所现代化的示范高中。

二、施工现场地形地貌施工区域为低洼荒滩地段，树木林立、杂草丛生，1.5m多高的野草已将整个施工区域覆盖。沿着高低不平的地垄向纵深查看，分布着多处大小不一的人工池塘，需拆除的房屋基础、混凝土道路到处可见，拆除后的建筑垃圾无规律的堆弃在不同角落，两条宽度约22～26m纵横交错的人工河流将工地分为四部分，其中东侧部位的面积22000㎡约占14%，平均高程为6.1m，东南侧部位的面积54000㎡约占35%，平均高程为6.0m，西侧部位的面积15000㎡约占10%，平均高程为6.0m，北侧部位的面积62000㎡约占41%，平均高程为5.6m。人工池塘的面积为12741㎡，平均水面深度为2.7m，人工河的面积为15932㎡，平均水面深度为3.0m。第二章施工部署一、施工的总体部署根据现有的实际情况，在全面了解本工程施工中的有利条件和不利因素，进行全面综合考虑和分析，有计划、有步骤、有条理性的制定施工总体方案，确保工程施工顺利进行。现阶段本工程施工重点放在： 1、池塘、河流的排水、清运淤泥、清除杂草、清理并拉运地表层的腐殖土，这些都是今后施工障碍和施工处理部分，必须在正式开工之前解决。

三通一平施工控制程序(细则)

三通一平"施工控制程序提要：1.检查人员组织情况,是否满足工程需要;是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底,查验操作人员上岗证。2.材料进场检验,填写《进货检验监督记录》,查看材料合格证。3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。更多精品：总结 "三通一平"施工控制程序本程序适用于"三通一平"的施工过程的监督管理。一、流程控制图 (一)施工工艺流程图明确场地平整范围→ 确定道路、施工水电等方案→ 选择施工单位→ 养护→ 调试→ 验收→ 标高控制检测 (二)监督管理流程图二、质量要求场地平整高程控制必须满足相关规范要求;施工前,从政府相关部门取得水、电、通讯的施工方案。三、工程管理细则 (一)配合政府相关部门完成雨污、申请施工用水、给水管道的现场施工。 (二)施工单位选择 1.施工单位报价,对施工单位进行考察,根据考察结果填写《供方评价记录表》。 2.定标会确定中标施工单位。 (三)入场准备 1.检查人员组织情况,是否满足工程需要;是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底,查验操作人员上岗证。 2.材料进场检验,填写《进货检验监督记录》,查看材料合格证。 3.检查机械设备的配备是否满足工程需要。 4.将施工图纸发放给施工单位https://www.360docs.net/doc/8d12685950.html,/,监督施工单位是否已对施工班组进

行技术交底。 (四)安全注意事项 1.施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌。 2.高空作业时必须系好安全带,严禁在高空抛丢材料、工具等。 3.地下管网施工时应放好土方开挖坡度,避免发生土方垮塌伤人。 4.机械施工时应注意有专人指挥。 5.临时用电应遵循相关规定。 (五)主要施工工序 1.道路 (1)检查道路放线位置、标高是否满足施工要求。 (2)检查道路基层是否夯实。 (3)检查砼的配合比是否满足施工质量要求。 (4)检查砼的厚度是否满足施工质量要求。 2.给排水 (1)申请施工用水及办理雨污施工许可证 A.施工用水申请:准备小区总平图、红线图(带规划骑缝章)资料,到自来水总公司申请用水,自来水总公司进行现场勘测,确定用水方案,组织施工。 B.小区雨污接入时,需准备小区雨污总平图、红线图(带规划骑缝章)资料,向五路一桥经营管理公司申请办理施工许可证,办理后在规定的时间内由我方安排施工单位进行施工完成。 (2)施工工序 A.检查垫层是否夯实。 B.检查雨污标高是否与园区内雨污管接口标高相符。 C.检查接口处是否牢固可靠,无渗漏。 D.检查给水管径是否与方案相符。 E.检查施工水表直径是否与原方案设计相符

三通一平方案

XXXXXXXX校区 XXXXX教工公寓工程三通一平施工方案工程名称XXXXXXX教工公寓工程编制单位：XXXXXXX 编制人：XX 编制日期：XXXXXXXXX

一、项目概况 XXXXXXXXX位于XXXXXXXX内。其中XXXXXXX施工现场原为绿化观景区，包括八角亭一座、凉亭两座、小桥三座、假山一座及部分人工湖。因树木移植，造成现场土方垃圾堆积。二、工程施工目标为保证XXXXXXX施工现场三通一平，需进行以下工作。三、三通一平工程施工方案如下 1、供电工程 (1)施工前在现场设置单独变压器（500KV.A），下设一总配电柜，其功率能满足3#、4#、5#、6#、10#教工公寓施工用电。 (2)施工现场临时用电采用380V低压供电，6#教工公寓施工现场、 10#教工公寓施工现场分别设一总配电箱，由总配电柜埋设电缆引入，费用由总承包单位自理。内有计量设备，采用TN-S系统供电。 (3)拟建建筑物周围原有电网改造由专业公司负责，具体参照专业方案。 2、供水工程 XXXXXXX教工公寓施工现场用水从西门综合管沟接入供水；X教工公寓施工现场用水就近自来水管网接入供水。 3、施工道路安排 (1)XXX教工公寓工程拟利用校区西门为人员主要出入口，在现场东南侧（北门附近）设出入口做为土方外运及材料出入口。 (2)X教工公寓工程拟在现场东北侧设主要出入口。 (3)为减少现场施工对西门口至现场出入口道路的损坏，现对校

区西门口至6#教工公寓现场出入口道路进行200mm混凝土硬化； (4)为满足1#、2#、7#、8#家属楼人员出入及消防道路要求，对6#教工公寓施工现场出入口至家属区道路采取150mm混凝土硬化措施。 (5)具体详见附图1。 4、管线排查及调排 (1)XXXXXXX施工现场电缆改造 ①根据原有电缆埋设位置图且经建设单位许可，现将电缆移至教工公寓开挖线南侧绿化地内8米处，包括强电电缆、网络中心铁通管线、中国电信管线、广电光纤、校园广播管线、路灯管线、消防监控及财务处银联光纤共计63根。 ②电缆套管采用15根100mmPVC管直埋式敷设电缆沟内。具体位置及做法参照附图2； ③新增电缆井4座，电缆井做法参照附图3。 ④在施工过程中，绿化带内部分树木（预计8棵）因埋设强弱电缆及天然气管道需迁移，待工程完成后将绿化带内树木恢复。 ⑤对新增电缆设施费用暂估10万元，等电缆迁移工程结束后清算。

“三通一平”工程施工合同

三通一平”工程施工合同要点乙方（承包方）承包甲方（发包方）的通水、通电、通路、平整场地工程的施工工作，承包方式为固定单价承包，本合同适用于三通一平”的施工合同。三通一平”工程施工合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：为了实施工程项目，特提前实施三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场，本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守：第一条工程建设内容 1.1三通一平 1.1.1通水工程：潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管 m。 1.1.2通电工程：架设线路_________ m，包括_____________________ （型号）变压器一台。 1.1.3通路工程：（1 ）新修道路m包括修整路基、夯实路面。（2 ）整修道路m包括修整填补旧路基、夯实路面。 1.1.4平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。第二条承包方式 2.1合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2.2合同总价暂定人民币（大写） _____________________ （￥ ________ 元） 2.3工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。

第三条合同工期及进度 3.1开工日期：自_________ 年 _______ 月 ______ 日起至 ________ 年_______ 月_______ 日止。 3.2合同工期历时天数：天 3.3为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 3.4乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。第四条甲方的义务和责任 4.1应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 4.2应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 4.3应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4.4应按合同约定按时支付合同价款。 4.5应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 4.6应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 4.7应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。 4.8应按合同规定负责办理由甲方投保的保险，负责应由甲方承担的协调工作，应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 4.9有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查，必要时要求乙方及时纠正，否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。第五条乙方的义务和责任 5.1应遵守有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。 5.2应在接到开工通知后 3日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。 5.3应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.4应按合同约定及图纸规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.5按有关规定负责办理由乙方投保的保险，应按国家有关规定文明施工，保证工程施工和

土地一级开发三通一平标准

XXX县土地一级开发“三通一平”标准（征求意见稿）为进一步加强政府调控土地市场和优化土地资源配置，通过实施土地一级开发，完成片区土地“熟化”，提高土地利用效益，力求土地最优使用和土地收益最大化。根据《昆明市人民政府关于进一步加强土地一级开发管理的通知》（X 政发〔2009〕63号）、《XX市土地一级开发整理管理办法》（X政发〔2010〕74号）等有关规定，结合本县实际，制定土地一级开发“三通一平”标准。一、“三通一平”的概念 “三通”指的是水通、电通和路通，即满足一、二级开发建设使用的施工用水、用电和地块内市政规划道路及进出场地的道路的建设工作。“一平”指的是用地红线范围内的场地平整。由实施土地一级开发的公司到供水公司、供电公司办理开户，并完成地块内市政规划道路和进出场地施工道路的建设。二、“三通一平”的总体要求把道路通往施工现场，把水、电供到地块红线边或地块内的合理位置，满足地块一、二级开发的使用和要求。同时完成地块内的市政规划道路建设工作。三、“三通一平”总的原则科学考量，布局条理清楚。

四、“三通一平”的具体要求 1.通水。要针对储备土地的不同用途、根据一、二级开发单位负责提供总施工用水、生活用水、消防用水的总用水量，从而确定供水管网。还要尽可能将临时管网和正式管网进行综合设计，依据施工工程的实际需要以及拟定的施工方案安装临时管网。在安装临时水网时，尽量利用红线内的正式管网，把管线铺设到地块红线边或地块内合理位置，再根据技术要求留出开口。 2.通电。通盘全面考虑一、二级开发施工期间内总用电的需求量，设计和布置合理的用电设备，施工时把管线架设到地块红线边或地块内合理位置，根据技术要求留出搭接口。 3.通路。建设直通施工现场的道路，满足一、二级开发施工期间施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务进出场。如果通往施工现场的路段难以实现载重车辆通行，必须采取加固技术措施，满足道路通畅。施工道路由一级开发单位完成，如果地块内有市政规划道路，则由土地一级开发单位在规划、住建等职能部门的审核、批准后实施建设。 4.一平。拆除场地内的全部障碍物，确定场地平整的平整度和高度，满足二级开发的施工企业在中标后按施工组织设计的要求布置生产区、生活区，开展建筑物的测量、放线、定位等工作。

建筑工程十三个专业项目验收标准汇编

建筑工程十三个专业项目验收标准汇编 1、规划验线验收条件工程所在场地达到“三通一平”条件，建设单位委托有资质测绘机构放线，并出具《建设工程测量成果报告书》。验收程序建设单位在施工前向规划行政主管部门提交填写完整的《建设工程验线申请表》（附《建设工程测量成果报告书》），规划监督检查人员在施工现场进行查验，获得许可后，方能进行后续施工。规划验收验收条件建设工程主体和外立面完成，建设单位委托有资质测绘机构测绘，并出具《建设工程竣工测量成果报告书》，室外

道路、管网、园林绿化已完成。验收程序 1）建设单位或者个人按照建设工程规划许可证证件批准的内容，全面完成各项建设和环境建设之后，填写《建设工程规划验收申报表》，按规定向规划行政主管部门申请规划验收。 2）规划监督检查人员在施工现场进行查验，经验收合格的，规划行政主管部门在规划许可证件附件上签章。 3、电梯验收验收条件电梯安装、改造、重大维修完毕并经施工单位自检合格。验收程序 1）电梯使用单位持核准的开工报告和有关资料向检验机构提出验收申请检验。电梯检验检测机构应当自接到检验申请之日起10个工作日内安排检验。

2）电梯安装、改造完毕并经检验合格后，由安全监察机构办理注册登记手续，发给电梯安全检验合格标志。 04 消防验收验收条件室内防火分区（含封堵）、防火（卷帘）门、消火栓、喷淋（气体）灭火、消防指示灯、消防报警、电气等系统完成联动调试，室外幕墙防火构造、庭院环形路、室外接合器等完成，并自检合格。建设单位委托有资质消防检测机构检测，并出具消防检测报告书。验收程序 1）建设单位申请消防验收应当提供下列材料： A. 建设工程消防验收申报表； B. 工程竣工验收报告； C. 消防产品质量合格证明文件；

建设工程建筑施工三通一平合同协议合同书

精心整理建设工程施工合同合同编号：(号）甲方：乙方：签订时间：年月日依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程项目概况一、工程名称：施工现场三通一平工程二、工程承包范围和内容： 1、范围：居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图纸）。 2、施工内容：原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围内的土石方平整、挖土方、弃土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表排水等。乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明施工、保证通过业主的验收并附报验资料。 3、其他： ?、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具。 ?、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。三、合同价款：工程总造价为：（大写）、（小写）￥元，总造价组成：详见合同价格清单。四、结算方式：按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何情况下不做调整。第二条：双方权利和义务一、甲方权利义务： 1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。 2、甲方按合同支付乙方工程进度款。

二、乙方权利义务： 1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。 2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。 3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。 4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。 5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。第三条：工程期限一、根据本工程的工期和使用需要，工期为年月日至年月日。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的，工期相应顺延： 1、甲方未按施工准备规定，不具备乙方施工条件影响进场施工的； 2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的； 3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。第四条：工程质量及安全、文明施工管理一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。二、工程质量等级：符合设计图纸及相关规范要求。三、工程竣工验收以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。并接受甲方的现场监督与检查。四、工程安全、文明施工 1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。 2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。 3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，并须承担一切责任。第五条：设备、材料的供应验收 1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范要求。

施工现场三通一平概念

施工现场：三通一平概念三通一平是指基本建设项目开工的前提条件，具体指：水通、电通、路通和场地平整。水通（专指给水）电通（指施工用电接到施工现场具备施工条件）路通（指场外道路已铺到施工现场周围入口处，满足车辆出入条件）场地平整（指拟建建筑物及条件现场基本平整，无需机械平整，人工简单平整即可进入施工的状态），简称三通一平一般合同条件下此三通一平工作，多为业主建设单位负责解决范围在石油化工建设中，现场施工对此要求相对要多一点。三通一平的标准? 水通——施工企业、根据建筑规模、结构、檐高、工程地点（城近郊区以内不允许现场搅拌混凝土）计算出生产用水，根据民工进驻工地施工的人数计算出生活用水，以及消防用水等累计出日须用水量，要求建设单位提供几时（直径多少毫米）的水管安装到红线以内，施工企业的项目经理（建造师）依据施工工程的实际需要以及拟定的施工组织设计（施工方案）安装临时管网、在安装临时水管时，尽量利用红线内的正式管网，如果可以利用异取而代之，应在破土动工之前先把红线内室外管线铺设到室外检查井再接通临时管网，以便节约现场管理费中的临时设施费用。? 电通——施工企业在施工组织设计中，根据施工工期，建筑物的高度和跨度，建筑构配件或设备的最大重量，确定安装几台什么型号的大型垂直运输机械以及施工现场需要设置的中小型机械和施工方案中计划使用的施工电动机具，施工照明计算出生产用电，根据施工

企业进驻施工现场办公，操做（干活）人数计算照明，生活用电等累计出多少千瓦供电量，要求建设单位提供满足需求的变压器或电闸总表，施工企业项目负责人按照标后设计（中标后的施工组织设计），布线接通电源安装临时电线或电缆，亦可把红线的室外线路铺设安装到位，再接通临时线路，节省费用开支。临时线路要用合格产品防止漏电确保生产安全。? 路通——公路交通（汽车或火车）能否直通施工现场以满足施工机械、建筑材料、设备的运输以及施工劳务的进出厂。如果建筑物建在山丘上或半山腰或湖泊中，公路不能直通，施工组织设计中就要充分考虑不通距离的运输方案。如果通往施工现场有段道路松软，难以载重车辆通行，得在开工前将松软地段采取加固技术措施满足道路通畅。以上诸多因素造成的活动物化劳动的消耗，施工企业要在商务标（经济标）的开办费中或在投资方登记的技术经济洽商中给予量化并用货币形式计取出来。? 场地平整——场地内的障碍物已经全部折除，满足施工企业在标后设计中（中标后的施工组织设计）的生产区、生活区在施工活动中的平面布置，以及测量建筑物的座标、标高、施工现场抄平放线的需要。三通一平"（通水、通电、通路、平整土地）、"五通一平"（通水、通电、通路、通气、通讯、平整土地）、"七通一平"（通水、通电、通路、通邮、通讯、通暖气、通天燃气或煤气、平整土地）三通一平主要是指建筑工程施工以前场地条件的提前准备工作，主要包括通水、通电、通路、平整土地，具体指： 1．道路畅通，无障碍。 2．临时水源通。在现场范围内给承包商建阀门井，由承包商安装水表并连接水管后，

工程三通一平施工方案

工程三通一平施工方案 Prepared on 24 November 2020

XXXXX “三通一平”施工方案一.工程概况 1、区域概况已建++++++++++站址位于广西壮族自治区南宁市青秀区屯里村东北约处，距屯里火车站约。新区位于已建++++++++++东北侧约1km处，属于南宁市兴宁区和青秀区。其与广西石化成品油外输管道南宁末站合并建设。拟扩建部分所处区域为低矮丘陵及农田耕地。新建中石化接收站位于++++++++++西南约6km，属于南宁市×××拟在中石化南宁油库已建区域内扩建。 ++++++++++新区“三通一平”主要工程量： 1、土方工程：区域占地面积约250亩。挖土方约，回填约 m3，待排水及清淤鱼塘10口，初步统计待排水量27260 m3 、挖泥量20662 m3 ，需拆除民房1860 m2，清除地表植被250亩（水平投影面积）。 2、临时生活用水（φ75 PP-R管）、临时用电（3×50+2×25）线路各一条，施工队生活区，临时指挥部一栋。详见、《站外临时水路图纸》、《站外临时电路图纸》、《施工队板房图纸》、《临时指挥部办公室图纸》 3、进场道路一条，从屯里老油库至新油库之间道路需新建，详见站外道路施工图纸及《站外道路施工方案》。 2、编制依据本“三通一平”工程施工方案编制依据：依据++++++++++×××××扩建工程相关图纸、相关施工验收规范及业主审批的相关的文件，根据现场实际情况并结合

我公司多年来施工中所积累的经验，依据我公司的施工、技术、机械装备和管理等综合水平编制，并严格按照经过批准的施工施工方案进行施工，确保工程实施。 3、编制目的旨在明确++++++++++配套油库扩建工程前期的“三通一平”工程施工工序、施工工艺和施工质量验收标准及相关验收规范，确保施工的每道工序及工程质量符合受控文件及验收规范规定。 4、参考文献及相关验收规范及技术标准 (1)《工程测量规范》（GB50026—93） (2)《建筑地基基础工程施工质量规范》（GB 50202—2002） (3）《建筑地基处理技术规程》（JGJ 79—2002） (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2001） (5)《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001） (6)《建筑工程项目管理规范》（GB/T50326—2001） (7 ) 建筑施工手册第四版（2003年） (8)《建筑结构检测技术标准》（GB50344—2004） (9)《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99） (10)《建筑工程现场供用电安全规范》（GB50194—93） (11)《建筑安全检查标准》（JGJ 59-99） (12)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 5、施工日期 2009年9月10日～2009年11月14日二、工程特点及总体部署