不锈钢楼梯扶手合同

工程施工合同

甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：—、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；? 63厚0.7、? 51厚1.0、25*25 厚0.5、? 22 厚0.4

2、工程承包方式：包工包料，材料选用：中德牌不锈钢；

3、工程造价：________ 元/米，施工面积约 ___________ ，约合人

民币 _______ 万元（以实际竣工验收数量为准）；

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到 _____________________________ %后，拨付安装工程总价

款的 _______ %，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

二、合同工期：从拨款之日起至_____________ 年 ________ 月_______ 日之

前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算；

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，

参加工程验收；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款 ______________ 元。工程质

量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向 ______________________________________________ 法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日

室内外栏杆工程劳务施工合同模板范本

劳务施工合同合同编号:

签订日期：年月日

目录第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付方法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更治理 (13) 第二条竣工结算和经济签证治理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：方盖章确认施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯

机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采纳包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2： 2.1、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.2、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.3、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.4、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.5、室外铁艺栏杆高0.5m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 2.6、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元

楼梯扶手油漆涂刷工程合同协议书范本

编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议：一、施工地点：二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。以上价格为合格产品价格。七、付款方法

单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。

保安劳务合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 保安劳务合同(标准版)

编号：FS-DY-13585 保安劳务合同(标准版) 甲方：乙方：乙方是依法成立、为政府部门、企事业单位提供保安服务的专业防护卫公司，具备合法的劳务派遣资质。现应甲方需要，派遣乙方保安人员协助甲方维护交通秩序。为明确双方权利义务，现本着平等互惠的原则，依据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，签订本合同。第一条派遣保安人员的任务甲方使用乙方保安人员协助维护交通秩序、确保道路畅通、做好巡逻、报警监控、车辆秩序管理等项工作。第二条派遣保安人员要求、数量、服务期限和地点 1.乙方派遣的保安人员必须为男性，且符合以下条件：（1）遵守法律、法规、政策和规章制度，政治合格，无违法违纪前科记录；

（2）具有良好的道德修养、品行端正、吃苦耐劳、作风严谨；（3）具有驾驶资格、从业资格和较好的履行岗位职责能力，热爱公安工作；（4）初中毕业以上文化程度，身高在160厘米以上；（5）身体健康，无残疾，无口吃，无重大或传染性疾病，年龄为35周岁以下。 2.乙方向甲方派遣保安人员的具体人数以实际人数为准。 3.服务期限：1年（xxxx年xx月xx日开始至xxxx年xx 月xx日，具体人员的到位时间以实际到位时间为准）。 4.派驻服务地点：甲方指定的管辖区域。第三条保安人员服务费 1.服务费标准：甲方根据派遣保安人员的实际到岗时间，在每人每月XXXX元的基础上折算、支付保安服务费用。 2.乙方的保安服务费由甲方每季度支付一次；甲方需在每季度结束后的10个工作日内支付上一季度的保安服务费。第四条乙方保安人员到达岗位后，接受甲方领导，具体工作由

栏杆工程施工合同(新)

栏杆工程施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致达成如下协议：二、工程名称：三、工程地点：四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。五、承包方式：包工、包料。六、质量

1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。

室内外栏杆工程劳务施工合同范本

室内外栏杆工程劳务施工合同合同编号:

签订日期：年月日

目录第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付办法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更管理 (13) 第二条竣工结算和经济签证管理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)

第一部分协议专用条款发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。

楼梯栏杆工程合同

楼梯栏杆施工合同（工程）发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：*****小区楼梯栏杆工程工程地址：工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用二、工程承包范围承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。三、合同工期：楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。四、合同价款序号名称型号材质价格（元 /M）颜色楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台栏杆高1050mm (见附图)，红榉扶手镀锌静电喷塑 121.5 与窗户同色，扶手见样品以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。五、材料设备供应

材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。九、质量保修工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。十、安全施工根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

保安人员劳务合同范本

保安人员劳务合同范本，希望对您的生活有所帮助。保安人员劳务合同范本(一) 劳动合同编号：劳动合同书 (保安队员类) 用人单位：xx服务总公司劳动者：_______________________ xxx服务总公司制用人单位名称：xxx服务总公司(下称“甲方”) 住所xx市xx33号通讯地址：xx市xx33号邮政编码：441000 法定代表人或主要负责人：劳动者姓名：(下称“乙方”) 身份证号码：家庭住址：邮政编码：户籍所在地：邮政编码：联系方式：紧急联系人：联系电话：甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华

人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同(以下简称合同)，确定劳动关系。一、合同的类型与期限 (一) 甲、乙双方选择合同类型为( )。 A. 固定期限，自年月日起至年月日止，共年( 个月)。 B. 无固定期限，自年月日起至法定终止情形出现时即行终止。 (二) 甲乙双方约定试用期(1至3年2个月，3年以上6个月)：自年月日起至年月日止，共个月，试用期工资不低于同岗位最低档工资或约定工资的80%，并不得低于襄樊市区的最低工资标准。二、工作内容与工作地点 (一) 甲方聘用乙方为保安队员，并委派乙方到甲方服务单位(即用工单位所在地，下称“用工单位”)从事保安服务工作，派遣期限为两年(期间，甲方可根据保安员轮岗制度或经甲乙双方协商同意后，调整乙方的工作岗位，下简称“轮岗或调岗”)。 (二) 乙方的具体任务和职责是通过开展保安守护、保安巡逻勤务，做到及时发现、及时报告和积极配合用工单位处置“四防”，提高用工单位的内部安全防范。 (三) 乙方的工作地点为。

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同工程名称：___________________________________ 发包方（甲方）：XX省XX建设工程有限公司承包方（乙方）：________________________________________ 承包容：____________ 栏杆工程_______________ 合同类别：_____________ 包工包料 ______________ 签订地点：____________________________________ 合同编号： ___________________________________ 签订日期：_____ 年____ 月____ 日第一部分协议专用条款

发包方（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________________________________ 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程容：室外维护栏杆，包括但不限于室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：_____________ 第二条承包围及承包方式 1、承包围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认2016.01 版设计图纸、施工规及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及各种工作联系函、甲方通知等围室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等万式承包施工。第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：___________ 元（大写：人民币__________________ 圆整）。 2、结算单价（含税）： 2.1、室窗户栏杆（不含油漆）单价：________ 元/m ;栏杆油漆单价：________ 元/m。

不锈钢楼梯扶手施工合同协议书范本

编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手第四条承包方式：包工包料。第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问

阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同

阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。二、合同工期：达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。三、合同价款：本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机

具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。

保安人员劳动合同协议书范本模板

编号：_________________ 保安人员劳动合同甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日甲方(用人单位)：乙方(劳动者)：

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和企业依法制定的规章制度，遵循自愿、平等、协商一致的原则，一致同意就甲方录用乙方作为甲方公司保安人员，订立本劳动合同(以下简称“本合同”)，作为双方履约依据，以资共同遵守。第一章合同的类型与期限第一条经甲乙双方协商一致，本合同期限按照以下第项执行： 1?固定期限劳动合同：即合同期限自年月日起至年月日止。 2?以完成一定工作任务为期限的劳动合同：即甲乙双方约定自年月日至完成工作任务为合同期限，该工作全部完毕时，本合同期限届满终止。 3?无固定期限，自年月日起至法律法规和本合同约定的终止情形岀现时即行终止。甲乙双方同意试用期自年月日起至年月日止，共个月，试用期工资为丿元。第二条乙方被录用条件为： 1?政治素质：热爱祖国、诚实信用；无违法犯罪记录；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作。 2?业务技能： (1)具备基本法律知识，了解有关保安管理政策、规定。 (2)具备一定的语言、文字表达能力和沟通能力。 (3)具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题的能力。 (4)具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械的技能。 (5)掌握一定的防卫和擒敌技能。 3.身体：身体健康，无传染疾病，具备岗位需要的身高、视力等条件。 4?文化：具备初中以上文化水平，特殊岗位应具备相应的文化业务知识和技能。 5?年龄：周岁。 6?其他：如合同有效期内甲方发现乙方上述条件存在隐瞒或者虚假情况，甲方可以随时解除本合同。

铁艺栏杆制作及安装合同

建设工程施工劳务分包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容：。 5 、承包方式：包工、包料。二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。四、结算方式甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。

五、付款方式现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。七、施工保护 1、成品出厂保护措施：成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施：成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施：成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施：包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合：我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。八、纠纷处理合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部

楼梯栏杆承包合同范本

楼梯栏杆承包合同甲方（发包单位）乙方（承包单位）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。

3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。五、合同工期（按日历天数计算）：计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。六、工程质量：楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。七、安全生产：

保安人员劳务合同范本-(优质文档)

合同编号:__________ 保安人员劳务合同范本甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日

亲爱的朋友，您好，时光飞逝，又到了我们见面的时候，在外打拼多年的您一定少不了一些不可免除的的合同程序吧，以下是小编为您整理的“保安人员劳务合同范本”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您的生活有所帮助。保安人员劳务合同范本(一) 劳动合同编号：劳动合同书 (保安队员类) 用人单位： xx服务总公司劳动者：_______________________ xxx服务总公司制用人单位名称：xxx服务总公司(下称“甲方”) 住所xx市xx33号通讯地址：xx市xx33号邮政编码： 441000 法定代表人或主要负责人：劳动者姓名： (下称“乙方”) 身份证号码：家庭住址：_ _ _ _ _邮政编码：户籍所在地：_ _ _ 邮政编码：联系方式：紧急联系人：联系电话：甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同(以下简称合同)，确定劳动关系。一、合同的类型与期限 (一) 甲、乙双方选择合同类型为( )。 A. 固定期限，自年月日起至年月日止，共年( 个月)。

B. 无固定期限，自年月日起至法定终止情形出现时即行终止。 (二) 甲乙双方约定试用期(1至3年2个月，3年以上6个月)：自年月日起至年月日止，共个月，试用期工资不低于同岗位最低档工资或约定工资的80%，并不得低于襄樊市区的最低工资标准。二、工作内容与工作地点 (一) 甲方聘用乙方为保安队员，并委派乙方到甲方服务单位(即用工单位所在地，下称“用工单位”)从事保安服务工作，派遣期限为两年(期间，甲方可根据保安员轮岗制度或经甲乙双方协商同意后，调整乙方的工作岗位，下简称“轮岗或调岗”)。 (二) 乙方的具体任务和职责是通过开展保安守护、保安巡逻勤务，做到及时发现、及时报告和积极配合用工单位处置“四防”，提高用工单位的内部安全防范。 (三) 乙方的工作地点为。 (四) 乙方应认真履行甲方及用工单位制定的岗位职责，完成其本职工作;未经甲方和用工单位允许，乙方不得在其它单位兼职。 (五) 甲方应当将与用工单位签订的保安服务合同内容告知乙方;乙方应在合同书上签写“我已阅读”及本人姓名。保安人员劳务合同范本(二) 保安人员劳动合同书甲方(用人单位)：xxx中学乙方(劳动者)：身份证号：甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动合同条例》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。一、劳动合同期限： _ _ _ _二、工作内容及要求 (一)乙方根据甲方要求，从事学校保卫工作。 (二)乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。三、工作时间和休息休假 (一)甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定乙方实行轮流运转工作制。 (二)甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康，甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的，依法给予乙方加班加点工资。 (三)甲方为乙方安排带薪休假。四、劳动保护和劳动条件

栏杆安装合同书

防护栏杆工程安装承包合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计

4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工

栏杆扶手安装合同

建设工程施工合同（）阳台栏杆及楼梯扶手安装承包合同中华人民共和国建设部Array 国家工商行政管理总局

阳台栏杆及楼梯扶手安装承包合同甲方：武汉振业建设集团有限公司常福新城、、楼项目部乙方：承包人按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同: 一、工程名称：常福新城、、楼二、工程地点：蔡甸区常福新城小区三、承包方式：主材包工不包料四、承包范围及工作内容：、、楼该工程的施工图纸、图纸会审及设计变更范围内的所有阳台栏杆及楼梯扶手的制作及安装的全部施工工序。甲方提供主材料，以及施工用电及施工场地。乙方提供施工机具及耗材，阳台栏杆及梯扶手安装完后刷红丹防锈漆一道。五、质量标准：．确保优质，争创黄鹤杯。．乙方必须严格按照施工图纸、图集及国家相应现行规范施工，

确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。．乙方必须服从甲方现场管理人员对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。．乙方确保该安装工程符合施工验收规范要求，否则甲方对乙方予以其总承包价的罚款。六、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责人管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故均由乙方负责。七、工程进度在施工中乙方必须服从甲方管理，每道工序必须与施工进度同步，甲方所下达的任务，乙方不得打折扣，不得讲条件，必须完成当天甲方分配的施工任务，确保工期，具体实施步骤以甲方的形象进度表为标准。八、价格．本安装工程按元办理结算（此价款除包括乙方承包范围外还包含：各种小型工具、小型机械设备、材料的进出场转运、搬运、归堆、工完清场）。．由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿：（）窝工待工的补偿费用；（）定额外用工及甲方未认可的用工；

楼梯扶手施工合同协议书范本

甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。第二条甲方责任开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用

料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。第五条关于工程质量工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。此合同从签订日期开始生效。第七条关于纠纷的约定本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日年月日

劳务合同保安人员劳务合同范本

保安人员劳务合同范本保安人员劳务合同范本(一) 劳动合同编号：劳动合同书 (保安队员类) 用人单位：xx服务总公司劳动者：_______________________ xx服务总公司制用人单位名称：xx服务总公司(下称“甲方”) 住所xx市xx33号通讯地址：xx市xx33号邮政编码：441000 法定代表人或主要负责人：劳动者姓名：(下称“乙方”) 身份证号码：家庭住址：邮政编码：户籍所在地：邮政编码：联系方式：紧急联系人：联系电话：甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法公平、平等自愿、协商一

致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同(以下简称合同)，确定劳动关系。一、合同的类型与期限 (一)甲、乙双方选择合同类型为()。 A.固定期限，自年月日起至年月日止，共年(个月)。 B.无固定期限，自年月日起至法定终止情形出现时即行终止。 (二)甲乙双方约定试用期(1至3年2个月，3年以上6个月)：自年月日起至年月日止，共个月，试用期工资不低于同岗位最低档工资或约定工资的80%，并不得低于襄樊市区的最低工资标准。二、工作内容与工作地点 (一)甲方聘用乙方为保安队员，并委派乙方到甲方服务单位(即用工单位所在地，下称“用工单位”)从事保安服务工作，派遣期限为两年(期间，甲方可根据保安员轮岗制度或经甲乙双方协商同意后，调整乙方的工作岗位，下简称“轮岗或调岗”)。 (二)乙方的具体任务和职责是通过开展保安守护、保安巡逻勤务，做到及时发现、及时报告和积极配合用工单位处置“四防”，提高用工单位的内部安全防范。 (三)乙方的工作地点为。 (四)乙方应认真履行甲方及用工单位制定的岗位职责，完成其本职工作;未经甲方和用工单位允许，乙方不得在其它单位兼职。 (五)甲方应当将与用工单位签订的保安服务合同内容告知乙方;乙方应在合同书上签写“我已阅读”及本人姓名。